Common use of A szerződés megszűnése Clause in Contracts

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a jótállási idő leteltekor a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének közösen aláírt jegyzőkönyv aláírásának napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)különösen, ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s és erre a másik Fél 15 napos határidő tűzésével kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.) a másik Féllel szemben Fél ellen csődeljárás indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelvonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. elhatározza Megrendelő jogosult a Szerződést szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a A Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől szerződéstől a Szerződés/Eseti megrendelés szerződés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést szerződést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles vállalkozónak a Szerződés díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének 11.8 pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)különösen, ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s és erre a másik Fél 15 napos határidő tűzésével kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt elel (ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel is felléphet); a másik Féllel szemben Fél ellen csődeljárás indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelvonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; ha a Szerződés 10.21vállalkozó a 11.4. pontjában meghatározott esetbenpontban előírt költségtérítési kötelezettségét nem teljesíti. Megrendelő jogosult a Szerződést szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a A Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől szerződéstől a Szerződés/Eseti megrendelés szerződés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést szerződést 15 napos felmondási idő mellett felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles Vállalkozónak a Szerződés díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik közös megállapodással bármikor megszüntethető. Megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt szerződés a benne foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjamaradéktalan teljesítésével. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s és erre a másik Fél 15 napos határidő tűzésével kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt elel (a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel is felléphet); a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelhitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; , a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - Vállalkozó által a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei, a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől MÁV Csoport jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén; a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének Szerződésben megjelölt egyéb felmondási ok bekövetkezte esetén. Megrendelő a Szerződés 19.5. pontjában szereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal (Vállalkozó által igazoltrendkívüli felmondás) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig megszüntetheti a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal szerződéstől elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. Megrendelő jogosult a Szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Az elállás gyakorlásának feltétele, hogy Megrendelő előzetesen, megfelelő határidő kitűzésével felszólítsa Vállalkozót a Vállalkozót terhelő teljesítési határidő betartását valószínűsítő biztosíték nyújtására és a Vállalkozó a biztosíték nyújtására meghatározott határidőt saját hibájából elmulasztja, továbbá, hogy Megrendelő az érdekmúlást bizonyítsa. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a munkát.

A szerződés megszűnése. A Jelen Szerződés megszűnik megszűnik, ha a Xxxxx által Felek azt közös megegyezéssel megszüntetik; az Ingatlanrész megsemmisül; a Bérbeadó a rendkívüli felmondás jogával él; a Bérlő Xxxxxxxxxxxxxx vonatkozó, jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánszerződéssel létrejött jogviszonyát a bíróság megszünteti; a Bérlő Xxxxxxxxxxxxxx vonatkozó, illetőleg jelen szerződéssel létrejött jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik; a határozott időtartam lejártával Bérbeadó vagy a keretösszeg kimerülésévelBérlő jogutód nélkül megszűnik. A Megrendelő Bérbeadó jelen Szerződést írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a PtkBérlő a bérleti díjat a fizetésre megjelölt időpontig nem fizeti meg, és ezen kötelezettségét a Bérbeadó erre irányuló felszólításában megjelölt határidőn belül sem teljesíti, a Bérlő jelen szerződés 5.2., 5.3. vonatkozó szabályainak megfelelően és 5.13-5.14. pontjában előírt kötelezettségei valamelyikét megszegi, a Szerződéstől elállhatBérlő, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjaa Bérlő jogán az Ingatlanrészt használó személy az Ingatlanrészt rendeltetés- vagy szerződésellenesen, továbbá az Ingatlanrész használatára vonatkozó egyéb szabállyal, előírással ellentétesen használja, vagy az a működési tevékenység, amelyre az Ingatlanrészt a Bérlő jogszerűen használja, bármilyen ok miatt megszűnik, az Nvt. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik 11. § (rendkívüli felmondás)12) bekezdésében vagy jelen szerződés 5.11., ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21illetve 5.12. pontjában meghatározott esetbenok bekövetkezik, a Bérlő jelen Szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti, a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben egyéb jogviszonyból származó, lejárt tartozása keletkezik (a továbbiakban együtt: lényeges kötelezettségszegés). Megrendelő jogosult Lényeges kötelezettségszegés vagy jelen szerződésben megjelölt határidő elmulasztása esetén a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Bérbeadó – a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetbenjogkövetkezményekre vonatkozó figyelmeztetéssel – írásban, határidő tűzésével szólítja fel a Bérlőt a szerződésszerű teljesítésre, a lényeges kötelezettségszegés megszüntetésére, megismétléstől való tartózkodásra, illetve határidő elmulasztása esetén 8 napos póthatáridő tűzésével a Bérlőt írásban a teljesítésre felszólítja. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen Amennyiben a 14.2. pontban meghatározott esetekben - határidő, illetve a Megrendelő póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől Bérbeadó annak utolsó napját követő 8 napon belül élhet a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjarendkívüli felmondással. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles rendkívüli felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalkifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat Bérbeadótól jelen Szerződés fenntartását nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállnilehet elvárni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősülmagatartásnak minősül különösen, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten Bérlő környezeti kárt okozó tevékenységet folytat; a működési tevékenység megkezdésekor vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy azt követően nem rendelkezik a szükséges, érvényes és jogerős hatósági engedéllyel vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbttevékenységet a hatósági engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja; az Nvt. 6211. § (112) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételbekezdésében foglalt esetben. A Megrendelő felmondást a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – kifogásolt magatartásnak a Ptk.-ban foglaltak szerint – Bérbeadó tudomására jutásától számított nyolc napon belül kell írásban közölni a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenBérlővel. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólrendkívüli felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arrafelmondási időt a felmondásról szóló írásbeli értesítésnek a másik fél részére történő kézbesítésétől, hogy át nem vett felmondás esetén a kézbesítési fikció beálltától kell számítani. A kézbesítés általános szabályait jelen Szerződésnek bármilyen szerződés 7.3. pontja szabályozza. A felmondás joga érvényesen kizárólag tértivevényes postai levél útján gyakorolható. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokatBérlő csereingatlanra, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjakártalanításra nem tarthat igényt. A Szerződés bármilyen bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlő kiürítve, kitakarítva, legalább az 5.9. pont szerinti jegyzőkönyvben rögzített állapotban, szintén jegyzőkönyv felvétele mellett köteles az Ingatlanrészt a Bérbeadónak visszaadni. Ellenkező esetben a jelen szerződés 5.9. pontja szerinti jegyzőkönyvben rögzített állapot visszaállításával kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli. Amennyiben a Bérlő jelen szerződés megszűnésekor az Ingatlanrészt a saját érdekkörében felmerült okból történő nem adja vissza a jelen szerződés megszűnésének időpontjától számított harmadik hónap utolsó napjáig a használati díj a bérleti díjjal megegyező összegű, a jelen szerződés megszűnésének időpontjától számított negyedik hónap első napjától az Ingatlanrész kiürítéséig a használati díj a bérleti díj összegének a kétszerese. Amennyiben az állami vagyon hasznosítására vonatkozó, az Ingatlanrészre is kiterjedő új jogszabály vagy vagyonkezelési szerződés jelen szerződés egyes rendelkezéseinek alkalmazását kizárja, jelen szerződés módosításáig vagy megszűnéséig az új jogszabály vagy vagyonkezelési szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Xxxxx jelen szerződés módosításában az új jogszabályi előírások hatályba lépésétől számított 15 napon belül nem tudnak megállapodni, jelen szerződés a Xxxxx további rendelkezése nélkül megszűnik. Jelen szerződés megszűnése esetén a Felek Bérlő az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakIngatlanrészbe bevitt ingóságait az Ingatlanrész állagsérelme nélkül jogosult elvinni. Az elvitel joga nem vonatkozik az olyan vagyonelemekre, amelyekre nézve bérleti díj beszámításra került sor. Állagsérelem esetén a volt Bérlőt helyreállítási kötelezettség terheli. A bérleti díj elmulasztása esetén a Bérbeadót a Bérlő Ingatlanrészbe bevitt vagyontárgyai felett törvényes zálogjog illeti meg.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének az 5.7 pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a PtkKbt. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; az egyik Fél ellen indult csődeljárás időtartama alatt a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében fél bármikor felmondani a jelen Szerződést, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; az egyik Fél ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, és ennek következtében a másik Fél fél megítélése szerint bizonytalanná válik az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapjánegyik fél további szerződésszerű teljesítése; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés Szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a A Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől szerződéstől a Szerződés/Eseti megrendelés szerződés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést szerződést a Kbt. szabályainak figyelembe vételével felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles vállalkozónak a Szerződés díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a SzerződéstőlPtk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik: közös megegyezéssel; az 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; rendes felmondással; rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; elállással. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor – részben vagy egészben – megszüntethető. A Szerződés megszűnik megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetbenmegszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni. Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még el nem végzett Munkát nem érinti. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen szerződés Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy végelszámolás, csődeljárás alá kerül; a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 4.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben; a Vállalkozó egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetbensúlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen Felek megállapodnak, hogy a 14.2. pontban meghatározott esetekben - Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a SzerződéstőlVállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/Eseti megrendeléstől vagy a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében meghatározott ésszerű – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható de legalább 30 napos – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési alapján fennálló kötelezettségeit; ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznaklefolytatását rendeli el.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik Keretszerződés közös megállapodással írásban, a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánmegállapított időpontban bármikor megszüntethető. Megrendelő a Keretszerződést 30 napos felmondási idő betartásával, illetőleg indokolás nélkül felmondhatja. Megszűnik a határozott időtartam lejártával szerződés a benne foglalt feladat mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésével vagy a 5.1. pont szerinti keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s és erre a másik Fél 8 napos határidő tűzésével kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.) a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárás időtartama alatt bármikor, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; elhatározza a Szerződés 10.2115.11 és 15.12. pontjában meghatározott esetbenpontokban megjelölt felmondási okok bekövetkezte esetén. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetbenszerződéstől elállni. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjaPtk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles Vállalkozónak a Szerződés díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Az elállás gyakorlásának feltétele, hogy Megrendelő előzetesen, megfelelő határidő kitűzésével felszólítsa Vállalkozót a Vállalkozót terhelő teljesítési határidő betartását valószínűsítő biztosíték nyújtására és a Vállalkozó a biztosíték nyújtására meghatározott határidőt saját hibájából elmulasztja, továbbá, hogy Megrendelő az érdekmúlást bizonyítsa. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a munkát.

A szerződés megszűnése. A jelen Szerződés megszűnik: a lejárat időpontjában automatikusan; A Szerződés megszűnik érvényességének és hatályának 1.2 pontban felsorolt előfeltételei hiányoznak, automatikusan azon a Xxxxx napon, amelyet a 8.4. pont meghatároz, vagy valamely Fél által a jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján8.3. pontja szerint a másik Félhez intézett azonnali hatályú felmondás esetén, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy felmondás kézhezvételének időpontjában. amennyiben a keretösszeg kimerülésévelfelek között létrejött villamos energia adásvételi szerződés megszűnik. A Megrendelő Szerződést a PtkFelek súlyos szerződésszegés és a 7.2. vonatkozó szabályainak megfelelően pontban meghatározott esetben mondhatják fel. A felmondási eljárásra szintén a Szerződéstől elállhatvillamos energia adásvételi szerződésben foglaltak (13.3.3. pont) az irányadóak. A Felhasználó 6.4. pontban említett szerződésszegése esetén azonban a Mérlegkör Felelős azonnali hatállyal írásban felmondhatja a Szerződést, amikor a felmondási okról tudomást szerez. Amennyiben az 1.2.-1.3. pontban foglalt bármely érvényességi illetve hatályossági feltétel megszűnik, jelen Szerződés is automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor: A Mérlegkör Felelős kereskedelmi működési engedélye megszűnik, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjavisszavonásra kerül, vagy A Mérlegkör Felelős mérlegkör-szerződése a Rendszerirányítóval megszűnik, vagy A Felhasználó összes jelen szerződésben szereplő hálózati Csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerződése megszűnik, vagy Ha a Felek közötti villamos energia adásvételi szerződés megszűnik, a szükségellátás időtartamának lejártával. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a Felek legkorábban bekövetkezett. Amennyiben a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)Mérlegkör Felelős működési engedélye a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, illetve ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítetteRendszerirányítóval fennálló mérlegkör-szerződését a Rendszerirányító felmondja, s erre köteles a másik Fél határidő tűzésével felszólította és Felhasználót a határidő eredménytelenül telt el; határozat vagy a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjafelmondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül erről tájékoztatni. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén Mérlegkör Felelős köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzaltovábbá mindent elkövetni annak érdekében, hogy működési engedélyének vagy mérlegkör szerződésének megszűnése miatt a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja megFelhasználót kár ne érhesse. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles Mérlegkör Felelős a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesítenipolgári jog szabályai, és a teljesítés emiatt 6.3. pont előírásai szerint köteles megtéríteni a Megrendelőnek már nem áll érdekébenFelhasználót ért károkat, amelyek a Megrendelő elállhat a SzerződéstőlSzerződés ezen pont szerinti megszűnése miatt keletkeztek. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Kereskedő jelen Szerződés megkötését követően jut tudomásáraaláírásával kijelenti, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.hogy:

A szerződés megszűnése. A Szerződés megbízási szerződés megszűnik - ha a Xxxxx által felek közös megegyezéssel megszüntetik - amennyiben jelen Szerződés ÁSZF, a megbízási szerződés vagy jogszabály alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjána felek bármelyike elállásra jogosult, illetőleg elállással - a szerződés bármelyik fél részéről történő felmondásával - valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a természetes személy Megrendelő halálával - a természetes személy Megrendelő cselekvőképességének elvesztésével - a megbízás tárgytalanná válásával illetve - ha a szerződés határozott időre szól, a határozott időtartam lejártával idő lejártával, továbbá - ha valamelyik féllel szemben csőd- illetve felszámolási eljárást rendel el az illetékes bíróság. A Megrendelő elállása esetén, vagy ha az SKC Academy elállására a keretösszeg kimerülésévelmegrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, vagy az elállás oka a megrendelő magatartására vezethető vissza, az SKC Academy bánatpénzre jogosult. A bánatpénz mértéke a megbízási szerződésben meghatározott díj 10%-a. A Megrendelő nem gyakorolhatja a megbízási szerződésen alapuló elállás jogát, amennyiben a kapott szolgáltatást az SKC Academy által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel, nem tudja visszaszolgáltatni. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt megbízási szerződést bármikor írásban azonnali hatállyal felmondhatja, a felmondást azonban indokolni köteles. Ebben az esetben a megbízási szerződés azzal az időponttal szűnik meg, amikor az SKC Academy a felmondásról tudomást szerez. Az SKC Academy a Megrendelő felmondó nyilatkozata hatályának beálltával jogosulttá válik a már teljesített szolgáltatások pénzbeli ellenértékére, valamint - amennyiben a felmondás nem az SKC Academy-nek felróható, alapos okkal történt - Megrendelő felmondása által meghiúsult díj arányos része 10%-ának megfelelő mértékű bánatpénzre. Az SKC Academy a felmondás közlésétől számított 15 napon belül jogosult a szerződés felmondása ellen kifogással élni, illetőleg a felmondás indokaként feltüntetett információkat tisztázni. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén az SKC Academy jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)írásban felmondani, ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetbenfelmondást azonban indokolni köteles. Megrendelő a felmondás közlésétől számított 15 napon belül jogosult a Szerződést szerződés felmondása ellen kifogással élni, illetőleg a felmondás indokaként feltüntetett információkat tisztázni. Az SKC Academy azonnali hatállyal felmondani hatályú felmondása esetén is jogosult a jelen már teljesített szolgáltatások pénzbeli ellenértékére, valamint a meghiúsult teljesítés ellenértéke 10%-ának megfelelő mértékű bánatpénzre. Ha azonban a megbízás felmondása alapos ok nélkül történt, az okozott kárt meg kell térítenie. A megbízási szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokatfelek kötelesek elszámolni egymással, feljegyzéseketamelynek keretében az SKC Academy, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján megbízási díjnak a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakteljesítésével arányos összegére jogosult.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik szerződés különféle okokból szűnhet meg, így a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánszerződés rendes megszűnéséről beszélhetünk, illetőleg ha a határozott időtartam lejártával szerződés teljesül. Előfordul azonban a szerződés rendkívüli megszűnésének esetén, hogy a szerződés, annak teljesítése nélkül szűnik meg. A legfontosabb differenciálási szempont úgy véljük annak vizsgálata, hogy a szerződés a felek akaratából (megszüntetés, felbontás, felmondás, elállás), vagy a keretösszeg kimerülésévelfelek akaratán kívüli okból (közhatalmi aktus, halál lehetetlenülés) következik-e be. A Megrendelő szerződés megszűnésének négy formája rendszert alkot, amely rendszerből a Ptkjegyzetet használók számára leglényegesebbeket kívánjuk alább összefoglalni. vonatkozó szabályainak megfelelően A szerződés megszűnhet úgy, hogy a Szerződéstől elállhatfelek egyike egyoldalúan dönt annak megszüntetéséről, vagy mindketten közös akarattal nyilatkoznak e tekintetben, de különbséget kell tenni a megszűnési módok között a tekintetben is, hogy a jövőre nézve vagy visszamenőleges hatállyal rendelkeznek e a felek a megszűntetésről. Ha a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, a felek további szolgáltatással nem tartoznak egymásnak. Amennyiben a szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítése között különbség maradt, a felek kötelesek azt azonnali hatállyal felmondhatjarendezni. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően szerződés megszűnésének pillanata, az erről szóló nyilatkozat dátuma, vagy az abban megjelölt későbbi időpont. A fentiek szerint, ha a Felek szerződés közös akarattal, a jövőre nézve szűnik meg, akkor a felek megszüntetik, ha visszamenőleges hatállyal, akkor felbontják a megállapodást. Az egyoldalú megszűnéshez szükséges, hogy jogszabály vagy a szerződés ezt lehetővé tegye. Ha a szerződés egyoldalú nyilatkozattal, tehát csak az egyik fél akarata alapján a jövőre nézve szűnik meg, akkor felmondásról, ha visszamenőlegesen, akkor elállásról beszélünk. Az akaratnyilatkozatok megtétele alapján tehát az alábbiak szerint szűnhet meg a szerződés: Közös akarattal: A felek kölcsönös és egybehangzó akarattal a szerződés teljesítése előtt is megszűntethetik a szerződést. A közös megegyezésen alapuló megszüntetés esetén a szerződés jövőre szóló hatállyal szűnik meg, a felek további szolgáltatásokkal már nem tartoznak egymásnak. Ha a szerződést azonnali a felek felbontják, akkor a szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Egyoldalú nyilatkozattal: A megszüntetés egyoldalú jognyilatkozattal nyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli történhet. Ennek egyik esete a felmondás), amely általában a határozatlan időre kötött szerződéseknél fordul elő. A felmondással a szerződés jövőre szóló hatállyal szűnik meg. Másik esete az elállás, amely a szerződést a megkötésének időpontjára visszaható hatállyal szünteti meg. Mind a felmondás, mind pedig az elállás joga jogszabály vagy szerződés alapján illetheti meg a felet. A fentieken túl – a törvényben meghatározott esetekben – természetesen megszűnhet a szerződés az egyik fél halálával is. A kötelezett halálával a szerződés nem szűnik meg minden esetben, a jogosult halála csak akkor szünteti meg a szerződést, ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és általa vállalt kötelezettségeit nem teljesítetteszolgáltatás csak személyesen teljesíthető, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten szolgáltatás kifejezetten az ő eltartására irányult vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett kizárólag az ő szükségleteinek fedezésére lett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakalkalmas.

A szerződés megszűnése. A Jelen Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján2.2. és 2.3. pontban meghatározott idő elteltével, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a 2. pont szerinti keretösszeg kimerülésével, illetve bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével. Amennyiben a Fél legfőbb szerve annak jogutód nélküli megszűnését határozza el, köteles az ez irányú határozat meghozatalától a másik felet haladéktalanul tájékoztatni. Felek legkésőbb a jogutód nélküli megszűnés napjáig kötelesek egymással elszámolni. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyiküket megilleti a rendes felmondás joga. A Megrendelő felmondás egyoldalú címzett jognyilatkozat, amely a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően Szerződést a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjafelmondási idő lejártával megszünteti. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően felmondási idő 90 nap, amely a felmondás átvételével veszi kezdetét. A felmondást indokolni nem szükséges, azonban az együttműködés körében a Felek kölcsönösen igényelhetik az indoklás közlését. A felmondást ajánlott tértivevényes küldeményként vagy az átvétel (a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre közlés) tényét igazoló más megfelelő átadási módon kell a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetbenFélhez eljuttatni. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2sérelmet szenvedő felet megilleti a rendkívüli felmondás joga. pontban meghatározott esetekben A rendkívüli felmondást indokolni kell. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről amennyiben jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, különösen, de nem kizárólagosan, ha: Vállalkozó a hibás teljesítés rögzítését követően 12 órán belül nem javítja ki a hibát, nem hárítja el a hiányosságot, vagy ismételten hibásan vagy hiányosan teljesíti a szolgáltatást, illetve 12 munkában töltött napnál több napszámban ismétlődik meg a hibás teljesítés az adott hónapban; közvetlenül a takarítás és tisztítás után Megrendelő munkatársának jelenlétében - a Megrendelő Vállalkozó költségén, akkreditált laboratórium által vett környezetminták eredménye alapján, ilyen laboratóriumban történt vizsgálat során a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzallaboratórium véleménye arra mutat, hogy a kártalanítás takarítás nem volt megfelelő; Vállalkozó takarító személyzetének magatartása a Vállalkozói díjat Megrendelő működési rendjét sérti; a személyzettel kapcsolatos erkölcsi bizonyítvány másolatát a dolgozó munkába lépése előtt nem haladhatja megmutatja be a Megrendelőnek; az erkölcsi bizonyítvány másolata és munkaköri alkalmassági igazolása másolata 2 lefolytatott szúrópróbaszerű ellenőrzés során sem állnak rendelkezésre; Vállalkozó illegális munkaerővel látja el a szolgáltatást; Vállalkozó a munkáltatói kötelezettségéből adódó feladatainak nem tesz eleget; Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja, Vállalkozó megtagadja a Szerződésben vállalt feladatok elvégzését, A kötbér mértéke eléri a maximumát. Vállalkozó gazdálkodásában, vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy Vállalkozóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási eljárást rendeltek el; a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvény tartalmára előírt feltételeknek, vagy ha a biztosítási kötvényt új megegyező összegű biztosítás megkötése nélkül felmondja. Rendkívüli felmondás esetén a felmondási idő 30 nap. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles felmondási idő a Vállalkozó által már felmondás kézhezvételét követő napon kezdődik. A felmondás időtartama alatt Felek szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteniteljesíteni kötelesek. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállniA Kbt. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg143. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont § (3) bekezdése alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy , a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. A Megrendelő Ebben az esetben a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – Vállalkozó a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekbenSzerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján szerződésszegésért felelős Fél köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – másik Xxxxxx az ebből eredő kárát a Ptk.-ban foglaltak polgári jog szabályai szerint – attól elállni, ha megtéríteni. A Szerződés felmondással való megszüntetése esetére a jelen Xxxxx egymással szemben elszámolási kötelezettséggel tartoznak. Felek jogosultak írásban megállapodni a Szerződés megkötését követően jut tudomásáraközös megegyezéssel történő megszüntetésében azzal, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért közös megegyezésnek ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kell terjednie az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakszembeni elszámolási kötelezettség teljesítésére.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal12.1.Felek megállapodnak, hogy a kártalanítás Szerződés - tekintettel a Vállalkozói díjat nem haladhatja megcéljára és időtartamára - egyik fél, illetve jogutódjaik által sem szüntethető meg rendes felmondással. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása Megszűnik a Szerződés Bérbeadó és Bérlő közös megegyezésével, vagy felmondása esetén köteles rendkívüli hatályú felmondással, a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés törvényben szabályozott esetekben. 12.2.Bérbeadó és Bérlő külön rendelkezése nélkül megszűnik a Szerződés amennyiben a bérlet tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles ingatlan, ingatlanrész bármely okból elpusztul és helyette Bérbeadó nem épít olyan másik ingatlant, mely műszakilag alkalmas lenne az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteniÁllomás befogadására, vagy az Állomás lebontásra kerül, illetve az ingatlanban vagy a környezetben, a távközlési rendszerben vagy a kapcsolódó hálózati elemekben történt olyan változások miatt, amelyek az Állomás rendeltetésszerű üzemeltetését lehetetlenné teszik. Megrendelő 12.3.Bérbeadó és Bérlő megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő érdekkörén kívül bekövetkező okból, a távközlési rendszer üzemeltetésére vonatkozó Állami Koncesszió vagy a rendszer frekvencia kiosztásának visszavonása, esetlegesen szükséges hatósági engedély hiányában, műszaki vagy egyéb okok miatt, továbbá Bérlő érdekkörében felmerülő gazdasági, műszaki, hálózatfejlesztési vagy stratégiai okok miatt az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben építési munkálatok meghiúsulnak, vagy az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult Állomás üzembe helyezése nem valósul meg, illetve az Állomás üzemeltetése a Szerződéstől azonnali hatállyal elállniBérleményben megszűnik, úgy a Szerződés hatályát veszti. Ilyen esetben 12.4.Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül11. pontban írt határozott időtartam elteltét követően Bérlő rendeltetésszerűen tovább használja a Bérleményt, Vállalkozót kártérítés és a használat ellen Bérbeadó a határozott idő elteltét megelőzően nem illeti megtiltakozott, úgy a Szerződés határozatlan idejűvé alakul 180 nap felmondási idővel. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben határozott időtartamnak tekintik a Szerződés 5-5 évre történő meghosszabbodását is. 12.5.Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 30 napon belül Bérbeadó és Bérlő kötelesek a jelen pont alapján szűnik megbérleti díj időarányos részével egymás között elszámolni. A Szerződés határozott idő előtti megszűnéskor Bérlő jogosult az ingatlanon Bérbeadó kérésére végzett értéknövelő beruházásainak ellenértékére. 12.6.Felek már most kifejezetten nyilatkoznak arról, úgy amennyiben az Állomást hordozó hidroglóbusz a megszűnést Felcsút, belterület 329/2. hrsz-ú, ingatlanról a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteniFelcsút külterület 0275/12. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válikhrsz-ú ingatlanra áthelyezésre kerül, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor az Felek jogviszonyát nem tudja teljesíteniérinti, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakközöttük létrejött bérleti szerződés változatlan feltételekkel érvényben marad.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánközös megállapodással bármikor megszüntethető, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően 6:249. §-a alapján a Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt elállhat. Megrendelő a Szerződést Vállalkozói teljesítésének megkezdésétől a szerződés teljesítéséig 30 napos felmondási idő betartásával, vagy azt azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja. Megszűnik a Szerződés a benne foglalt feladat teljesítésével. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. . A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles Felek az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbóladdig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen a Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Az elállás gyakorlásának feltétele, hogy Megrendelő előzetesen, megfelelő határidő kitűzésével felszólítsa Vállalkozót a Vállalkozót terhelő teljesítési határidő betartását valószínűsítő biztosíték nyújtására és Vállalkozó a biztosíték nyújtására meghatározott határidőt saját hibájából elmulasztja, továbbá, hogy Megrendelő az érdekmúlást bizonyítsa. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozót a szerződés megszűnése napján Megrendelőnek visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a munkát

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik 15.1 Az MR a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg szerződést a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal munka befejezése előtt bármikor felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően szerződés megszüntetése esetén az AV jogosult a Felek megszüntetés időpontjáig elvégzett munka kifizetésére, levonva belőle az AV számlájára már befolyt összegeket, levonva belőle továbbá minden olyan összeget, amely a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)megszüntetés időpontjában az MR által az AV-től követelhető. AV elfogadja azonban, hogy a szerződés megszüntetésének eredményeként megtakarított ráfordításait le kell vonni, ahogyan azokat az összegeket is, amelyeket a munkaerejének és üzleti tevékenységének máshol történő alkalmazásából realizál, vagy amelyek realizálását szándékosan elmulasztja. Abban az esetben, ha az egyik Fél MR az egész szerződést vagy annak valamely részét megszünteti, az AV nem jogosult elmaradt haszon miatt igénnyel fellépni, ha azzal egy időben ugyanolyan értékű szerződése van. 15.2 Az MR xxxxxxxxxxxx a szerződést, ha az AV felfüggeszti a fizetést, fizetésképtelenséget jelent, vagy hasonló jogi eljárás megindítását kéri, vagy ha vagyon hiánya miatt elutasítják a fizetésképtelenségi eljárást. 15.3 Az elvégzett munkát a szerződéses árakkal összhangban kell elszámolni. Az elmaradt szolgáltatások miatt a az MR kártérítésre jogosult. 15.4 A felmondást írásban kell bejelenteni. 15.5 Ha az AV nem tudja a munkáját a szerződésnek megfelelően és a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítettekondíciókkal elvégezni, s erre illetve ha ezzel előáll az a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalveszély, hogy a kártalanítás teljesítés határidőket túllépi, akkor az AV-nek a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles szerződésszegésről küldött felszólításban megszabott póthatáridő letelte után az MR a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó szerződéses munka vonatkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint vonatkozó felmondás nélkül jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállnimunka befejezetlen részét az AV költségén elvégezni vagy mással elvégeztetni. Ilyen esetben 15.6 Az MR részéről fennáll a Megrendelő elállása jogszerűnek minősülszerződés rendkívüli felmondásának joga, Vállalkozót kártérítés nem illeti megha az AV a munkája teljesítésére (pl. Felek rögzítika munkavállalási engedélyekre, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, az adó- és a teljesítés emiatt társadalom-biztosítási hozzájárulás fizetésére, kölcsönmunkaerőre) vonatkozó kötelező 13.5 All services of the MC of which the SC avails itself in the country where the project is performed shall be offset against contractual payment claims in the currency agreed upon in the contract. This shall also apply to costs incurred in local currency. These shall be converted for settlement at the mean exchange rate applying in the respective month. 14 Work on an hourly rate basis 14.1 Work on an hourly rate basis may be performed only on written instruction from the MC, proof thereof must be given daily and the proof countersigned by the MC. The hours of daily work can be signed only by the MC's site management. The amount to be paid as an hourly rate shall be separately agreed by the MC and the SC. 14.2 Should it turn out in the course of a Megrendelőnek már nem áll érdekébensubsequent check that already signed hourly wage slips relate to contractual work (including supplementary payments), these shall not be paid. In the case of double payments, Clause 13.4 shall apply. 15 Termination of the Contract 15.1 MC may terminate the contract at any time before completion of the work. Upon termination of the contract, SC shall be entitled to be paid the work executed prior to the date of termination, less such sums SC has already received on account and further less any sum which is recoverable at the date of termination by MC from SC. He shall, however, accept that his savings on outgoings as a Megrendelő elállhat result of the cancelled contract be set off, as shall the sums which he can earn from the alternative deployment of his workforce and business operations, or which he willfully fails to earn. In the event, that MC terminates the contract in whole or in part, SC shall not be entitled to claim for loss of profits, if he has at the same time another contract of the same value. 15.2 MC may terminate the contract, if SC suspends payments, declares insolvency or applies for similar legal proceedings to be initiated, or if the initiation of insolvency proceedings is refused because of lack of assets. 15.3 The work performed should be settled in agreement with the contract prices. With regard to the outstanding services MC is entitled to claim damages for failure to perform. 15.4 Termination has to be notified in writing. 15.5 If SC is incapable to execute his work in agreement with the contract and within the terms specified in the contract and if this causes a Szerződéstőlrisk of exceeding the terms of completion, then, after having notified SC of the failure and having set a last period of grace, MC is entitled to execute or to have executed the uncompleted part of the work by a third party at Subcontractor’s expense, without giving notice of termination for the respective part of the contractual work. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani 15.6 The right to exceptionally terminate the contract exists on the part of the MC if the SC fails to comply with the statutory regulations relevant to the performance of its work (e.g. relating to work permits, the payment of taxes and social security contributions, leased workers) or if it cannot furnish or cannot furnish in good time the proofs which the MC can require under the provisions of the contract, and the MC or the BIS Hungary Kft. – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.ÁVF-SCCI - HU-EN Oldalszám 13/16 Rev.02 01/04/2016

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánközös megállapodással bármikor megszüntethető, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó 6:249. § szabályainak megfelelően a Szerződéstől bármikor elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Megszűnik a Szerződés a benne foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésével. Megrendelő a Szerződést Tervező általi teljesítésének megkezdésétől a Szerződés teljesítéséig 30 napos felmondási idő betartásával, indokolás nélkül felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s és erre a másik Fél legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.) a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelmásik Fél a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; – a másik fél ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el. a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; . Megrendelő a Szerződés 10.2119.5. pontjában meghatározott esetbenszereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti a Szerződést. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Tervező által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetbenszerződéstől elállni. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjaPtk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles Tervezőnek a Szerződés díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói Tervezői díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Tervező a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Az elállás gyakorlásának feltétele, hogy Megrendelő előzetesen, megfelelő határidő kitűzésével felszólítsa Tervezőt a Tervezőt terhelő teljesítési határidő betartását valószínűsítő biztosíték nyújtására és a Tervező a biztosíték nyújtására meghatározott határidőt saját hibájából elmulasztja, továbbá, hogy Megrendelő az érdekmúlást bizonyítsa kivéve a Ptk. 6:154. § (2) bekezdésében foglalt eseteket. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más Tervező bevonásával befejezni a munkát.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg vagy megszüntethető a határozott időtartam lejártával vagy Xxxxx közös megegyezésével a keretösszeg kimerülésévelközös megegyezésben megállapított időpontban. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult Fél ellen csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelindult; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; egyéb, a Szerződés 10.21. pontjában Szerződésben meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés Szerződés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhatelállhat a Szerződéstől, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést Szerződést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. A 15.1.A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánközös megállapodással bármikor megszüntethető, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően 6:249. §- a alapján a Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt elállhat. Megrendelő a Szerződést Vállalkozói teljesítésének megkezdésétől a szerződés teljesítéséig 30 napos felmondási idő betartásával, vagy azt azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja. A Megszűnik a Szerződés a benne foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítésével. 15.2.A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha – az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik Fél legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kitűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.) – a másik Féllel szemben indult Fél ellen csődeljárás esetében vagy felszámolási eljárás indult, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; – a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; . 15.3.Megrendelő a Szerződés 10.21. 19.7 pontjában meghatározott esetbenszereplő szabály megsértése esetén azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli felmondás) megszüntetheti a Szerződést. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetbenszerződéstől elállni. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjaPtk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles Vállalkozónak a Szerződés díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása 15.4.A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles Felek az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteniaddig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A 15.5.A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen a Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés 15.6.Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 napot meghaladó bármely késedelmet. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakMegrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozót a szerződés megszűnése napján Megrendelőnek visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más vállalkozó bevonásával befejezni a munkát.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg vagy megszüntethető a határozott időtartam lejártával vagy Xxxxx közös megegyezésével a keretösszeg kimerülésévelközös megegyezésben megállapított időpontban. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult Fél ellen csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelindult; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; egyéb, a Szerződés 10.21. pontjában Szerződésben meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés Szerződés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhatelállhat a Szerződéstől, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést Szerződést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy a Szerződés felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx 3.. pontban meghatározottak bekövetkeztével, a Szerződés a benne foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésével, közös megállapodással, továbbá a Megrendelő által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő − a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhattörténő − elállási, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjafelmondási jog gyakorlásával. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő póthatáridő tűzésével felszólította és a határidő póthatáridő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a másik Fél a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik Fél és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelhitelezők között nem jön létre egyezség; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani felmondani, ha a Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a kötbérmaximumot elérte, továbbá a jelen szerződés Szerződésben foglalt egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen esetekben, így a 14.2. 19.3.. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtérítenifoglaltak szerint. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt az Eseti megrendelésben leírt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a Szerződéstől. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a 2.1. pontban meghatározott időtartam elteltével, vagy - amennyiben az hamarabb következik be - a 4.1. pont szerinti Keretösszeg kimerülésével, továbbá a Szerződés megszüntethető a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánközös megegyezésével a közös megegyezés szerint megállapított időpontban, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal), valamint a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjaszerinti feltételek fennállása esetén felbontható elállással. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően rendkívüli felmondás joga a következő feltételek mellett gyakorolható. Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is nyilatkozattal megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; ) ha: a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; . Vevő jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni (felmondani) a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, továbbá különösen, de nem kizárólagosan, ha: az Eladó a Vevő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre felhívása mellett, a Vevő által meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés 10.21alapján fennálló kötelezettségeit. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő Vevő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben8.12. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen pont és a 14.28.13. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjapont bekövetkezte esetén. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén Vevő jogosult és egyben köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesítettSzerződést felmondani – ha szükséges, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalolyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a kártalanítás Szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozói díjat nem haladhatja megKbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek bekövetkeznek. Eladó jogosult továbbá – a 8.13. pontban foglalt esetkör kivételével – a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni, ha a Vevő az Eladó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre felhívása mellett, az Eladó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása Szerződés megszűnése esetén köteles a Vállalkozó által Felek a már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteniteljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekintenirendelkezéseinek megfelelően elszámolni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a az Eladó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek Vevőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő Vevő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Vevő a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé tesziPtk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megszűnése esetén Eladó haladéktalanul köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot, adatot, információt saját költségén a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételVevő részére visszajuttatni. A Megrendelő Vevő a jelen Szerződést szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat Kbt. 143. (1) bekezdésének a)-c) pontjában valamint a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezése esetén. Szerződő Xxxxx a Szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni a visszaszolgáltatandó, de a Vevő által ténylegesen vissza nem adott raklapok vonatkozásában. Az elszámolás során Xxxxx köteles a jelen Szerződést felmondanivisszaszolgáltatandó raklapok árát az adott eseti Megrendelésről kiállított számlával igazolni, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásbólraklapok az így igazolt áron kerülnek elszámolásra. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt vissza nem szolgáltatott raklapok mennyiségét Szerződő Felek együttesen állapítják meg a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatjamegszűnését követő 6 hónapon belül. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakvissza nem szolgáltatott raklapok mennyiségének és értékének felmérését követően Xxxxx számlát állít ki, melyet Vevő annak kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlít ki.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a 2.1. pontban meghatározott időtartam elteltével, vagy - amennyiben az hamarabb következik be - a 4.1. pont szerinti Keretösszeg kimerülésével, továbbá a Szerződés megszüntethető a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napjánközös megegyezésével a közös megegyezés szerint megállapított időpontban, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével. A Megrendelő rendkívüli felmondással (azonnali hatállyal), valamint a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatjaszerinti feltételek fennállása esetén felbontható elállással. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően rendkívüli felmondás joga a következő feltételek mellett gyakorolható. Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is nyilatkozattal megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha az egyik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; ) ha: a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételévelhitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; . Vevő jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben, továbbá különösen, de nem kizárólagosan, ha: ha az Eladó a Vevő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre felhívása mellett, a Vevő által meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés 10.21alapján fennálló kötelezettségeit. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő Vevő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben8.13. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen pont, a 14.28.14. pontban meghatározott esetekben - pont, a Megrendelő a Szerződéstől8.15. és/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjavagy 8.16. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén pont bekövetkezte esetén. Vevő jogosult és egyben köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesítettSzerződést felmondani – ha szükséges, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalolyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a kártalanítás Szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozói díjat nem haladhatja megKbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek bekövetkeznek. Eladó jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni ha a Vevő az Eladó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre felhívása mellett, az Eladó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása Szerződés megszűnése esetén köteles a Vállalkozó által Felek a már szerződésszerűen teljesítettteljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a Szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő hogy Xxxx az azonnali hatályú felmondást felmondását vagy elállását megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekintenielállni vagy azt felmondani. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a az Eladó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek Vevőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő Vevő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Vevő a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé tesziPtk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megszűnése esetén Eladó haladéktalanul köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot, adatot, információt saját költségén a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételVevő részére visszajuttatni. A Megrendelő Vevő a jelen Szerződést szerződés felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat elálhat Kbt. 143. (1) bekezdésének a)-c) pontjában valamint a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakbekezdésében foglalt feltételek bekövetkezése esetén.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik a Xxxxx által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával vagy időre kötött szerződést - az alábbi kivételektől eltekintve - rendes felmondással nem szüntethetik meg: a keretösszeg kimerülésévelszerződést a Felhasználó a határozott idő lejárta előtt csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, és abban az esetben szüntetheti meg, ha az ÁSZF módosítása a Felhasználóra nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz (beleértve a Felhasználó által nem engedélyezett további adatfeldolgozó bevonásának esetét), valamint a módosított díjtételek el nem fogadása esetén. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően határozatlan időre létrejött szerződések esetében a Felek a szerződést az adott számlázási időszak utolsó napját megelőző 15. napjáig írásban (cégszerűen aláírt postai levélben vagy a regisztrált e-mailcímről érkező e-mailben) mondhatják fel. Felmondás hiányában a szerződéses jogviszony folyamatos marad, Szolgáltató Felhasználó által utoljára közölt munkavállalói/érintetti szám, vagy hiányában az első regisztrációban szereplő adatok alapján 15 napos fizetési határidővel kiállítja a következő számlázási időszakra (12 hónapra) vonatkozó díjbekérőt vagy számlát. A szoftver ellenértékének kifizetése, szükség esetén a díjbekérő vagy számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után) Szolgáltató továbbra is biztosítja a hozzáférést a GDPReg szoftverhez. A díjbekérő kibocsátását követő pénzügyi teljesítést követően Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére. A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az egyik Fél Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre jelen ÁSZF-be foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a másik Fél határidő tűzésével felszólította szerzői jogra és a határidő eredménytelenül telt el; felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése. A szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén a másik Féllel szemben indult csődeljárás már megfizetett díjak nem járnak vissza. A Szolgáltató írásos, postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcímére küldött felszólítást követően 4 naptól felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül - a szerződés megszűnése utáni adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően - a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez. Xxxxxxxxx esetében a csődeljárásról személyes adatok kezelésére való jogalap megszűnik, Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó szolgáltatását azonnal megszünteti, továbbiakban a Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően jár el, illetve az adatkezelés szerződés megszűnése utáni adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került szolgáltatást kíván aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg: Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát kívánja újraaktiválni a szoftverben, a felmondás és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21. pontjában meghatározott esetben. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen a 14.2. pontban meghatározott esetekben - a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj Szolgáltató számára való megfizetésével szerezhet jogosultságot (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatja. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalfigyelembe véve, hogy a kártalanítás korábbi adatbázisa az adatkezelés szerződés megszűnése utáni adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően, de max. 3 hónapig áll rendelkezésre). Amennyiben Felhasználó egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra meg kell rendelni a Vállalkozói díjat nem haladhatja megszolgáltatást, és befizetni a programhasználati igénye alapján kiállított számlát. Szolgáltató a Felhasználó igénye, írásos vagy elektronikus megrendelés alapján az aktuális árlistájában közölt díjért vagy egyedi megállapodás alapján vállalhatja további szolgáltatások nyújtását (adatvédelmi tanácsadás, telefonos vagy helyszínen történő munkavégzéssel, szabályzat, tájékoztató, szerződéstervezet átadása). A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák Felhasználó telephelyén végzett munka ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani Felhasználó – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy eltérő megállapodás nem születik – készpénzben tartozik megfizetni a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznakmunkát végző személynek.

A szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnik jelen szerződést a Xxxxx közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik; ebben az esetben a Felek megállapodnak a Munkáltató által jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítésének napján, illetőleg a határozott időtartam lejártával már nyújtott támogatás Közalkalmazott általi visszafizetéséről vagy a keretösszeg kimerülésével3. pontban meghatározott foglalkoztatási időszak arányos csökkentéséről. Amennyiben a közalkalmazott jogviszonya a Munkáltatónál áthelyezéssel szűnik meg, abban az esetben a Felek kötelesek a Munkáltató által már nyújtott támogatás Közalkalmazott általi visszafizetéséről írásban megállapodni, a már folyósított támogatás összegének és a 3. pontban meghatározott foglalkoztatási időszak figyelembevételével. A Megrendelő a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően a Szerződéstől elállhat, vagy azt jelen szerződést bármely Xxx azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Amennyiben ilyen okból történik, a Közalkalmazott tanulmányi szerződés felmondása esetén a Munkáltató a már nyújtott támogatást teljes összegét visszakövetelheti, amennyiben a Közalkalmazott a Képzést még nem fejezte be, a Közalkalmazott tanulmányi szerződésfelmondása esetén a Munkáltató a már nyújtott támogatás arányos részét követelheti vissza, ha a Közalkalmazott a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét töltötte le, a Munkáltató tanulmányi szerződés felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza, kivéve abban az esetben, ha a Munkáltató felmondása olyan okra vezethető vissza, amely a Közalkalmazott érdekkörében merült fel. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően Munkáltató elállhat a Felek tanulmányi szerződéstől és a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás)nyújtott támogatást visszakövetelheti, ha az egyik Fél a Közalkalmazott a tanulmányi szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit foglaltakat megszegi. Szerződésszegésnek minősül ha a Közalkalmazott a Képzést nem teljesítettea Munkáltató előzetes, s erre írásbeli hozzájárulásával szünetelteti, ha a másik Fél határidő tűzésével felszólította és Közalkalmazott a határidő eredménytelenül telt el; tanulmányaival nem a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében Képzésre vonatkozó képzési terv és/vagy mintatanterv szerinti rendben halad, attól jelentősen elmarad, ha a csődeljárásról és Közalkalmazott a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével; Képzésről elbocsátásra kerül, ha a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri Közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére a vonatkozó jogszabályok alapján; Közalkalmazott érdekkörében felmerülő okból, különösen, de nem kizárólagosan a másik Fél fizetésképtelenségét jogviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő okból kerül sor, ha a bíróság Közalkalmazott a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja; jelen szerződés hatálya alatt a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; a Szerződés 10.21jelen szerződés 3. pontjában meghatározott esetbenidőszak alatt jogviszonyát lemondással megszünteti. Megrendelő jogosult A jelen szerződés 12 és 13. pontok szerinti megszüntetése esetén a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Munkáltató a már nyújtott támogatást teljes összegét visszakövetelheti, kivéve, ha a Közalkalmazott a jelen szerződés egyéb pontjaiban azonnali hatályú felmondási okként nevesített esetben. Súlyos szerződésszegés esetén – különösen szerződésben kikötött tartamnak egy részét már letöltötte, amely esetben a 14.2. pontban meghatározott esetekben - Munkáltató a Megrendelő a Szerződéstől/Eseti megrendeléstől a Szerződés/Eseti megrendelés teljesítésének (Vállalkozó által igazolt) megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést/Eseti megrendelést felmondhatjamár nyújtott támogatás arányos részét követelheti vissza. A Megrendelő Szerződéstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő Eseti megrendeléstől való elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozó által már szerződésszerűen teljesített, Megrendelő teljesítésigazolásával érintett Eseti megrendelés tárgyát képező munkák ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni; ez esetben Vállalkozó köteles az Eseti megrendelés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében – amennyiben az eredeti állapot helyreállítható – választása szerint jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés Közalkalmazottat a jelen pont szerződés alapján szűnik mega kapott támogatás visszafizetésének kötelezettsége terheli, úgy azt a megszűnést támogatás nyújtásának időpontjától a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő magatartására visszavezethető okként kell tekinteniPtk. Ha alapján számított késedelmi kamattal növelt összegben köteles a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Közalkalmazott visszafizetni. A Közalkalmazott a Vállalkozó késedelmi kamat fizetésére vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi. Amennyiben a Munkáltató nem teljesíti a jelen Szerződésben szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor kötelezettségeit, a Közalkalmazott mentesül a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése alól. Jelen szerződésben nem tudja teljesíteniszabályozott kérdések tekintetében a Kjt., az Mt. és a teljesítés emiatt Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. Jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után a Megrendelőnek már nem áll érdekébenfelek, a Megrendelő elállhat a Szerződéstőlmint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Megrendelő jogosult (név) Budapesti Műszaki és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővelGazdaságtudományi Egyetem Közalkalmazott Munkáltató P.H. P.H Ellenjegyzem: (ellenjegyző neve és aláírása): Budapest, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.20......... év ..................... hó ....... nap