Common use of Egyéb megállapodások Clause in Contracts

Egyéb megállapodások. A MEGRENDELŐ az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a TERVEZŐT tájékoztatni köteles. A TERVEZŐ kijelenti, hogy tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultságok birtokában végzi. Kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el. A TERVEZŐ kötelezi magát, hogy tevékenysége során tudása legjavát nyújtja, és a legnagyobb gondossággal jár el, továbbá, hogy a MEGRENDELŐ érdekeinek megfelelően e MEGRENDELŐ munkatársaival közösen, tevékenységüket kiegészítve tevékenykedik és az átadott információkat, dokumentációkat munkájában maradéktalanul figyelembe veszi. Amennyiben a TERVEZŐNEK a jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a MEGRENDELŐT haladéktalanul értesíteni. A MEGRENDELŐ vállalja, hogy a TERVEZŐ által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a TERVEZŐ rendelkezésére bocsátja. A TERVEZŐ abban az esetben, ha ellentmondó, ésszerűtlen adatot kap a MEGRENDELŐTŐL, az adatok ellentmondásosságára rákérdez. Amennyiben a MEGRENDELŐ az adatokat fenntarja, a TERVEZŐ az adatok, információk hibájából mindennemű felelősségét kizárja. A TERVEZŐ köteles a MEGRENDELŐT haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a TERVEZŐ viseli. A TERVEZŐ a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A TERVEZŐ az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. A Felek megállapodnak abban, hogy a MEGRENDELŐ az elkészített tervdokumentációt kizárólag az 1.1. pontban megnevezett tárgyi létesítményekkel összefüggésben használhatja fel, és más létesítményre nem adaptálhatja, adhatja át. Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Budapest, …………………… …………………………. ……………………………. ………………Kft. ……………..… Kft. képviseletében: ……….ügyvezető képviseletében: ……… ügyvezető

Egyéb megállapodások. 6.1 A MEGRENDELŐ az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről Vállalkozási Szerződésben foglalt munkálatok a TERVEZŐT tájékoztatni köteleskiviteli tervben meghatározottak teljes körű átadására, komplett kivitelezésre vonatkoznak. A TERVEZŐ kijelentikiviteli tervben, hogy tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultságok birtokában végzi. Kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el. A TERVEZŐ kötelezi magát, hogy tevékenysége során tudása legjavát nyújtja, és a legnagyobb gondossággal jár el, továbbá, hogy a MEGRENDELŐ érdekeinek megfelelően e MEGRENDELŐ munkatársaival közösen, tevékenységüket kiegészítve tevékenykedik és az átadott információkat, dokumentációkat munkájában maradéktalanul figyelembe veszi. Amennyiben a TERVEZŐNEK a jelen Szerződésben és mellékleteiben illetve költségvetésben nem szereplő, de a teljesítéshez kész állapothoz értelemszerűen hozzátartozó és szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a MEGRENDELŐT haladéktalanul értesíteni. A MEGRENDELŐ vállalja, hogy a TERVEZŐ által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a TERVEZŐ rendelkezésére bocsátja. A TERVEZŐ abban az esetben, ha ellentmondó, ésszerűtlen adatot kap a MEGRENDELŐTŐL, az adatok ellentmondásosságára rákérdez. munkák is elvégzendőek. 6.2 Amennyiben a MEGRENDELŐ az adatokat fenntarja, a TERVEZŐ az adatok, információk hibájából mindennemű felelősségét kizárja. A TERVEZŐ köteles a MEGRENDELŐT haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a TERVEZŐ viseli. A TERVEZŐ Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át kötelezettségeinek teljesítése során nem ruházhatjaúgy járt el, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosultahogy az az adott helyzetben általában elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik személyekkel szemben kötelezettsége keletkezik, a Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy megtéríti a Megrendelőnek minden ebből eredő kárát és költségeit. 6.3 Minden tevékenységet, mely a munkálatok kivitelezéséhez szükséges, valamint az ideiglenes munkák elvégzésére szolgáló építményeket - a Vállalkozási Szerződés követelményeinek megfelelően - úgy kell kivitelezni, hogy azok feleslegesen, vagy helytelenül ne zavarják a közrendet, vagy a közutak, járdák használatát vagy elfoglalását. 6.4 Valamennyi szükséges és előírt engedély megszerzése a Vállalkozó feladatát és költségét képezik, a Megrendelő ehhez az adminisztratív segítséget köteles megadni. 6.5 A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező hiány, vagy kár veszélyét a Vállalkozó viseli. A TERVEZŐ az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha Vállalkozó köteles megtéríteni azt a munkát maga végezte volna. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésrőlkárt, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. A Felek megállapodnak abbanMegrendelőt amiatt érte, hogy a MEGRENDELŐ Vállalkozó nem tett eleget őrzési kötelezettségének, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az elkészített tervdokumentációt kizárólag az 1.1adott helyzetben általában elvárható lett volna. 6.6 A Vállalkozó feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. pontban megnevezett tárgyi létesítményekkel összefüggésben használhatja fel, és más létesítményre nem adaptálhatja, adhatja át(IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építési munkák munkaterületeinek átadás-átvételétől kezdve folyamatosan a munkaterület vonatkozásában az építési naplót elektronikusan vezetni. Az e szerződésben e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat. Az e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitás előtt, ami Megrendelő feladata. Az ehhez kapcsolódó dokumentum jelen szerződés VI. számú mellékletét képezi. 6.7 A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt elkülönített helyen konténerekben tárolni és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi előírások betartása, valamint környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék, alapanyag (továbbiakban: eszköz) beszerzése: azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik vagy olyan eszköz, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből egyértelműen megállapíthatók. A 6.8 Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak az Európai Unióban honosított és minősített technológiákat alkalmazhat és anyagokat építhet be. Minden olyan esetben, amikor vagy a tervezésből vagy a kivitelezésből adódóan a Vállalkozó az EU-ban nem szabályozott kérdések tekintetében honosított és minősített technológiát alkalmaz vagy anyagokat épít be, ezt a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései tervezővel és Megrendelővel le kell egyeztesse és kötelessége beépítés előtt a szükséges és előírt minősítési és alkalmassági engedélyeket beszereznie. 6.9 Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének esetén köteles az irányadók. Budapest, …………………… …………………………. ……………………………. ………………Kft. ……………..… Kft. képviseletében: ……….ügyvezető képviseletében: ……… ügyvezetőigazolt teljesítés alapján Vállalkozó által kibocsátott számla ellenértékét Vállalkozónak megfizetni. 6.10 A szerződéses munkák teljesítése esetén - Vállalkozó készrejelentésének napjára - Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást összehívni. 6.11 Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról legalább 5 munkanappal előbb köteles értesíteni készrejelentő levéllel.

Egyéb megállapodások. 5.1. A MEGRENDELŐ az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a TERVEZŐT tájékoztatni kötelesa 5.2. A TERVEZŐ kijelenti, hogy tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultságok birtokában végzi. Kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el. 5.3. A TERVEZŐ kötelezi magát, hogy tevékenysége során tudása legjavát nyújtja, és a legnagyobb gondossággal jár el, továbbá, hogy a MEGRENDELŐ érdekeinek megfelelően e MEGRENDELŐ munkatársaival közösen, tevékenységüket kiegészítve tevékenykedik és az átadott információkat, dokumentációkat munkájában maradéktalanul figyelembe veszi. 5.4. Amennyiben a TERVEZŐNEK a jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a MEGRENDELŐT haladéktalanul értesíteni. A MEGRENDELŐ vállalja, hogy a TERVEZŐ által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a TERVEZŐ rendelkezésére bocsátja. A TERVEZŐ abban az esetben, ha ellentmondó, ésszerűtlen adatot kap a MEGRENDELŐTŐL, az adatok ellentmondásosságára rákérdez. Amennyiben a MEGRENDELŐ az adatokat fenntarja, a TERVEZŐ az adatok, információk hibájából mindennemű felelősségét kizárja. 5.5. A TERVEZŐ köteles a MEGRENDELŐT haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a TERVEZŐ viseli. 5.6. A TERVEZŐ a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A TERVEZŐ az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 5.7. Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 5.8. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 5.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a MEGRENDELŐ az elkészített tervdokumentációt kizárólag az 1.1. pontban megnevezett tárgyi létesítményekkel összefüggésben használhatja fel, és más létesítményre nem adaptálhatja, adhatja át. 5.10. Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Budapest, …………………… …………………………. ……………………………. ………………Kft. ……………..… Kft. képviseletében: ……….ügyvezető képviseletében: ……… ügyvezető

Egyéb megállapodások. 21./ A MEGRENDELŐ Megrendelő az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a TERVEZŐT Tervezőt tájékoztatni köteles. . 22./ A TERVEZŐ Tervező kijelenti, hogy tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultságok birtokában végzi. Kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el. . 23./ A TERVEZŐ Tervező kötelezi magát, hogy tevékenysége során tudása legjavát nyújtja, és a legnagyobb gondossággal jár el, továbbá, hogy a MEGRENDELŐ Megrendelő érdekeinek megfelelően e MEGRENDELŐ a Megrendelő munkatársaival közösen, tevékenységüket kiegészítve tevékenykedik figyelemebe véve látja el a feladatát és az átadott információkat, dokumentációkat munkájában maradéktalanul figyelembe veszi. . 24./ Amennyiben a TERVEZŐNEK Tervezőnek a jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a MEGRENDELŐT Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A MEGRENDELŐ Megrendelő vállalja, hogy a TERVEZŐ Tervező által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a TERVEZŐ Tervező rendelkezésére bocsátja. A TERVEZŐ Tervező abban az esetben, ha ellentmondó, ésszerűtlen adatot kap a MEGRENDELŐTŐLMegrendelőtől, az adatok ellentmondásosságára rákérdez. Amennyiben a MEGRENDELŐ Megrendelő az adatokat fenntarja, a TERVEZŐ Tervező az adatok, információk hibájából mindennemű felelősségét kizárja. . 25./ A TERVEZŐ Tervező köteles a MEGRENDELŐT Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely a vállalkozás vállalt feladat ellátásának eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a TERVEZŐ Tervező viseli. A TERVEZŐ a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A TERVEZŐ az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. . 26./ Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. . 27./ Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. . 28./ A Felek megállapodnak abban, hogy a MEGRENDELŐ Megrendelő az elkészített tervdokumentációt kizárólag az 1.11. pontban megnevezett tárgyi létesítményekkel létesítménnyel összefüggésben használhatja fel, és más létesítményre nem adaptálhatja, adhatja át. 29./ Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Tervező vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 30./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak írásban módosíthatják és a megrendelői (objektív) elállás is csak így gyakorolható, az arra jogosult képviselők által a Ptk. 6:213. §. és 6:249. § szerint. E rendelkezés alól kivételt képez az, ha a Felek adataiban változás következik be, vagy a kapcsolattartó és a teljesítést igazoló személye megváltozik. Ezekben az esetekben Felek a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, írásban tájékoztatják a másik Felet az adatban vagy a személyben bekövetkező változás tényéről, valamint az új adatról, a kapcsolattartó személyéről. 31./ A Tervező képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjának b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdése alapján köteles a nyilatkozat változása esetén, arról haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 32./ Ezen szerződés 6 (Hat) számozott oldalt tartalmaz. 33./ Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. 34./ Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek megkísérelni. BudapestA tárgyalások eredménytelensége esetén a felek kikötik a hatásköri szabályoktól függően a Miskolci Járásbíróság, …………………… …………………………illetve a Miskolci Törvényszék illetékességét. ……………………………. ………………Kft. ……………..… Kft. képviseletében: ……….ügyvezető képviseletében: ……… ügyvezetőA Felek kijelentik, hogy nem vesznek igénybe vitájuk során mediátori közreműködést és vitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó választott bíróság elé. 35./ Jelen szerződés mellékletei, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik: