Common use of Elállás a szerződéstől Clause in Contracts

Elállás a szerződéstől. 1. Abban az esetben, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve a szerződésben meghatározott fizetéssel, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani. 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) a szállítás kivitelezése, illetve a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okból, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandók, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást, vagy szolgáltatást a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra is, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történő, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljük. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségek.

Appears in 2 contracts

Samples: General Terms and Conditions, General Terms and Conditions

Elállás a szerződéstől. 1. Abban az esetben, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve a szerződésben meghatározott fizetéssel, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani. 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) a szállítás kivitelezése, illetve a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okból, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandók, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást, vagy szolgáltatást a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra is, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történő, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljük. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségek.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Elállás a szerződéstől. 1Ha a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen a) a 8.1. Abban az esetbenpontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésben meghatározott fizetésselszerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz; b) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét; c) ha a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét a Kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; d) ha a Xxxxxxxxx megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a Kedvezményezett a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be erre irányuló szerződést harmadik féllel nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani.köti meg; 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ae) a szállítás kivitelezéseKedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon felszámolási, illetve végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; f) a szolgáltatás megkezdése közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll; g) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor; h) ha a Projekt meghiúsulását vagy folytatása tartós akadályoztatását előidéző körülmény a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okbólKedvezményezettnek felróható okból következett be; i) a Kedvezményezett részéről, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközikKedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési megsemmisül vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandókértéke egyébként számottevően csökken, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnalKedvezményezett megfelelő új biztosíték, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra vagy az esetre isértékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Közreműködő Szervezet által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; j) ha jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a szerződés-, illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért; k) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor; l) kiemelt projektek esetén, ha a szállítástkiemelt projekt akciótervi nevesítése visszavonásra került; m) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben, az Ávr-ben, vagy szolgáltatást más vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. A Szerződéstől történő elállás esetén a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik Kedvezményezett az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra addig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét Ptk. Jogunk van arra is, hogy 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal növelt mértékben – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – köteles visszafizetni a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történőKözreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljükelállás kézhezvételétől számított 30 napon belül. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén kamatszámítás kezdő időpontja a felelősség alól csak abban az esetben mentesültámogatás – vagy annak egyes részletei – folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekteljesíti.

Appears in 1 contract

Samples: Támogatási Szerződés

Elállás a szerződéstől. 1Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen a 7.2. Abban az esetbenpontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve Szerződés a szerződésben meghatározott fizetéssel, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz; a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését Kedvezményezett a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítaniszerződés alapján fennálló kötelezettségét, a szerződést felmondani. 2Támogató szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításában megjelölt határidőt követő 5 naptári napon belül sem teljesíti; a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; a Kedvezményezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. Továbbá jogosultak vagyunk évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll; amennyiben a szerződéstől részben, Projekt meghiúsulását vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) tartós akadályoztatását előidéző körülmény a szállítás kivitelezése, illetve Kedvezményezettnek felróható okból következett be; a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okbólKedvezményezett részéről, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközikrá való tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési megsemmisül vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandókértéke egyébként számottevően csökken, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítástKedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy szolgáltatást az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a vevő/megbízó még Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem vette átintézkedik; amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra isvagy a támogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért; hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történőKedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor; az Ávr. 82. §-ában meghatározott egyéb esetekben; ha a Kedvezményezett a 3.3.3. pontban meghatározott határidővel késedelembe esik. A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás összegét Ptk. 232. § (3) bekezdés szerinti kamattal növelt mértékben – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – köteles visszafizetni a Támogató által megjelölt bankszámlára, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljükelállás tényének közlésétől számított 15 naptári napon belül. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén kamatszámítás kezdő időpontja a felelősség alól csak abban támogatás – vagy annak egyes részletei – folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Kedvezményezett a kamaton felül az esetben mentesülÁht. szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekteljesíti.

Appears in 1 contract

Samples: Támogatási Szerződés

Elállás a szerződéstől. 1Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen a) a 7.1. Abban az esetbenpontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésben meghatározott fizetésselszerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz; b) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét; c) amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét legalább a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását igazoló, kifizetési kérelem benyújtásával; d) amennyiben a kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be erre irányuló szerződést harmadik féllel nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani.köti meg; 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ae) a szállítás kivitelezéseKedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, illetve felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; f) a szolgáltatás megkezdése közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll; g) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor; h) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy folytatása tartós akadályoztatását előidéző körülmény a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okbólKedvezményezettnek felróható okból következett be; i) a kedvezményezett részéről, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközikkedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési megsemmisül vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandókértéke egyébként számottevően csökken, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítástkedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy szolgáltatást az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; j) amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a vevő/megbízó még nem vette átszerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra isvagy a támogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért; k) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történőkedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor; l) kiemelt projektek esetén, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság a kiemelt projekt akciótervi nevesítését visszavonja; m) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 35. §-ban, illetve az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljükÁvr. 82. §-ban meghatározott egyéb esetekben. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése Szerződéstől történő elállás esetén a felelősség alól csak abban Kedvezményezett az esetben mentesüladdig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét Ptk. 232. § (3) bekezdés szerinti kamattal növelt mértékben –kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen- köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, ha bizonyítjaközléstől számított 30 napon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak egyes részletei - folyósításának napja, hogy utolsó napja pedig a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül esővisszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, - a szerződéskötés időpontjában előre amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekteljesíti.

Appears in 1 contract

Samples: Támogatási Szerződés

Elállás a szerződéstől. 1. Abban az esetbenAmennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve a szerződésben meghatározott fizetéssel, szerződéses vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítanielőírást megszegi, a szerződést Támogató jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani.. Az elállás, illetve felmondás alapjául szolgáló okok különösen: 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) a szállítás kivitelezése6.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha jogszabály, a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz, b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja (hamis adatszolgáltatásnak minősül a projekt bármely elemének nem piaci áron történő feltüntetése), c) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét, d) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § szerinti összeférhetetlenség fennáll, f) a támogatott tevékenység megvalósítása a kedvezményezettnek felróható okból meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, g) összeférhetetlenség áll fenn a projekt megvalósítása során - a Kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatást olyan személytől veszi igénybe, aki a kiválasztást megelőző 3 éven belül a kedvezményezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt, illetve aki a pályázó cégben döntési, felügyeleti, irányítói jogkört gyakorol, valamint ha a kedvezményezett vállalkozásban felügyeleti, irányítói jogkört gyakorló személynek a Ptk. 685§ b) szerinti közeli hozzátartozójának minősül h) a Kedvezményezett a jelen szerződésben előírt bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, i) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, j) a Kedvezményezett a projekt keretében létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig a Támogató előzetes jóváhagyása hiányában, és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatás megkezdése szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása nélkül idegeníti el, adja bérbe vagy folytatása más használatába, illetve terheli meg. A Támogató a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okbóljóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a projekt keretében létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközikkötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. A Támogató ezúton hozzájárul a projekt keretében (tovább)fejlesztett termék, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétségestechnológia, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetéstszolgáltatás, sem egyéb biztosítékot nem nyújtprototípus, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot elériszellemi jogok értékesítéséhez. 3. Abban k) amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása ellenőrzés adatai alapján a szerződés illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandók, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást, vagy szolgáltatást a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra is, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történő, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljük. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljejogszabálysértés megállapítására, vagy a kárt elhárítsatámogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért, ha ez az elállást megalapozza; l) Ávr. Kárfelelősség 82. §-ban meghatározott egyéb esetekben. A Szerződéstől történő elállása esetén különösen a Kedvezményezettnek az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: igénybe vett támogatás egészét a továbbértékesítés elmaradt haszna (folyósítástól a szokásos mértékben)visszafizetésig terjedő időszakra a támogatási szerződéstől való elállás időpontjában érvényes, a termeléskiesésből eredő károkPtk. szerinti kamatnak megfelelő mértékű ügyleti kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie a kedvezményezettnek a Támogató által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 napon belül. A Kedvezményezett az ügyleti kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. A Támogató, a kárenyhítésszerződésszegést elkövető konzorciumi taggal alkalmazott elállási szankció érvényesítése során, kárelhárítás szükséges amennyiben arra a projekt szakmai és arányos költségeipénzügyi lezárását megelőzően kerül sor, jogosult mérlegelni a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségeiszerződésszerűen teljesítő további konzorciumi tagokkal szemben alkalmazott szerződéses megszüntetést és annak formáját. A mérlegelés során Xxxxxxxx figyelembe veszi a szerződésszegést el nem követett Kedvezményezettek projektben végzett feladatainak időarányos teljesítését, annak színvonalát, továbbá a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által projektben elért (rész)eredmények önmagukban történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekhasznosíthatóságát.

Appears in 1 contract

Samples: Support Agreement

Elállás a szerződéstől. 1Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen a) a 7.1. Abban az esetbenpontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésben meghatározott fizetésselszerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz; b) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét; c) amennyiben a Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét legalább a megítélt támogatás 10%-ának felhasználását igazoló, kifizetési kérelem benyújtásával; d) amennyiben a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be erre irányuló szerződést harmadik féllel nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani.köti meg; 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha ae) a szállítás kivitelezéseKedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, illetve felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; f) a szolgáltatás megkezdése közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll; g) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor; h) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy folytatása tartós akadályoztatását előidéző körülmény a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okbólKedvezményezettnek felróható okból következett be; i) a kedvezményezett részéről, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközikkedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési megsemmisül vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandókértéke egyébként számottevően csökken, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítástkedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy szolgáltatást az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; j) amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján a vevő/megbízó még szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért; k) jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon - jogszabályban meghatározott esetben nyolc hónapon - belül a támogatott tevékenység nem vette átkezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra iskésedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; l) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történőkedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;, m) kiemelt projektek esetén, amennyiben a Kormány a kiemelt projekt akciótervi nevesítését visszavonja. n) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 35. §-ban, illetve az Ávr. 82. §-ban meghatározott egyéb esetekben. A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét a Ptk. 232. § (3) bek. szerinti kamattal növelt mértékben –kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen- köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljükelállást követő 15 napon belül. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén kamatszámítás kezdő időpontja a felelősség alól csak abban az esetben mentesültámogatás - vagy annak első része - folyósításának napja, ha bizonyítjautolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekteljesíti.

Appears in 1 contract

Samples: Support Agreement

Elállás a szerződéstől. 15.1./ A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót – általában – a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A Szolgáltató által a jelen szerződés alapján előállított és eladott termék (vászonkép, vászonfotó) ebbe a kategóriába tartozik, így a Szolgáltató – a jelen ÁSZF keretei között – kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelőt a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg! 5.2./ Abban az esetben, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve Szolgáltató a szerződésben meghatározott fizetéssel, visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül nem bocsátja a terméket a Megrendelő rendelkezésére (ennek minősül: a személyes átvétel időpontjának meghatározása és a Megrendelővel való közlése vagy egyéb teljesítéssel a termék kiszállíttatása és kézbesítésének megkísérlése a szállítási címre) – a Szolgáltató késedelembe esik. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult írásban póthatáridőt tűzni és azt a Szolgáltatóval közölni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését Megrendelő jogosult a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • szerződéstől az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Megrendelő póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani. 2. Továbbá jogosultak vagyunk Szolgáltató a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) a szállítás kivitelezése, illetve a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okból, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondania felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva5.3./ Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredeti állapot kerül helyreállításraelállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, így ideértve a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandók, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válikteljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást, vagy szolgáltatást a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra megelőlegezett szállítási díj) is. Jogunk van arra is, hogy A Szolgáltató a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történő, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljük. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén Megrendelőnek visszajáró összeget a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó Megrendelő által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekigénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

Appears in 1 contract

Samples: Általános Szerződési Feltételek

Elállás a szerződéstől. 17.1 A Felek jogosultak jelen szerződéstől szerződésszegés esetén egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállni, avagy azt felmondani. Abban az esetben(A továbbiakban, ahol a szöveg elállást, vagy felmondást tartalmaz azon értelemszerűen a másik fogalmat is érteni kell attól függően, hogy a szerződés ilyen formájú egyoldalú megszüntetésére a teljesítés megkezdése előtt, avagy azt követően kerül-e sor.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a saját érdekkörében felmerült okból adódóan eláll, avagy azt felmondja úgy Megrendelő köteles a Kivitelező által már elvégzett építés-szerelési munkák ellenértékét tételes felmérés alapján, továbbá a Kivitelező által már a munkaterületre leszállított, vagy a Kivitelező által már visszavonhatatlanul indokoltan megrendelt anyagok ellenértékét Vállalkozó számlája alapján megfizetni, ezeken túl azonban a Vállalkozó semmilyen más jogcímen – így különösen kártérítés vagy kártalanítás jogcímén – semekkora további összeg követelésre nem jogosult és a Megrendelő semmilyen további jogcímen semekkora összeg fizetésére nem köteles és nem is kötelezhető. 7.2 Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Kivitelező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 7.3 Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 7.4 A Felek jogosultak a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve a szerződésben meghatározott fizetésselmásik fél fizetésképtelenné válik, illetve csőd-, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk • a saját szolgáltatásunk arányos részének teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározott, – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb - határidőt megjelölni, • az adott, még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), • a biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani. 2. Továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) a szállítás kivitelezése, illetve a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okból, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütközik, b) a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, ha egy szerződéses partner ellen felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, vagyonrendezési vagy más hasonló avagy ezek elrendelésre irányuló bírósági eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondaniindul ellene. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkül, ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandók, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást, vagy szolgáltatást a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk van arra is7.5 Felek megállapodnak abban, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történő, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljük. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén a felelősség alól csak abban az esetben mentesülMegrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú – indoklás nélküli – nyilatkozattal elállni akkor, ha bizonyítja– a Kivitelező az építés-szerelési munkákat a munkaterület átadás-átvételi eljárástól számított 20 naptári napon belül nem kezdi meg, – a kivitelezési tevékenység során a részhatáridők a műszaki ütemtervhez viszonyított késedelme a 20 naptári napot meghaladja, – a Kivitelezőt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékből törölték. 7.6 A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül esőjelen szerződés megszüntetése vagy megszűnése esetén az elkészült munkarészeket 30 napon belül közösen megvizsgálják, - álláspontjaikat külön megállapodásban rögzítik és annak alapján 30 napon belül egymással elszámolnak. 7.7 Amennyiben a szerződéskötés időpontjában előre felek ilyen megállapodást kötni nem látható körülmény okoztatudnak, és nem volt elvárhatóerre az esetre már most kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy közös felkérésükre az ÉMI készítsen szakértői véleményt, amely az elszámolás alapjául szolgál. 7.8 Amennyiben Vállalkozó jelen szerződést egyoldalúan, jogalap nélkül felmondja, Vállalkozó köteles a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségekszerződéses nettó vállalási díj 20%-át meghiúsulási kötbérként megfizetni Megrendelő részére.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions for Business Contracts

Elállás a szerződéstől. 1. Abban az esetben, ha a vevő/megbízó szerződésszegést elkövetve a szerződésben meghatározott megállapodott fizetéssel, vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, jogosultak vagyunk a saját szolgáltatásunk arányos részének kötelezettségünk teljesítését a hátralévő fizetések, vagy egyéb teljesítések megtörténtéig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatartani, • egy általunk meghatározottfelfüggeszteni , – mérlegelési jogkörünkben esetleg módosított újabb egy méltányos szállítási határidőt, megjelölni - határidőt megjelölni, • az adott, a nevezett még nyitott vételárhátralékot esedékessé tenni (a határidő mulasztást érvényesíteni), - a megfelelően biztosított póthatáridő vevő/megbízó általi be nem tartása esetén tartásánál a szerződéstől elállni, vagy ha az eredeti állapotot már nem lehet helyreállítani, a szerződést felmondani. 2. Továbbá Továbbiakban jogosultak vagyunk a szerződéstől részben, vagy egészben elállni/azt azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a) a szállítás kivitelezése, illetve a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő/megbízó érdekkörében felmerült okból, vagy a biztosított póthatáridő további mulasztásából akadályba ütköziktörtént, b) - ha a vevő/megbízó fizetőképessége álláspontunk szerint kétséges, és írásbeli felszólításunkra az abban meghatározott határidőben sem előre fizetést, sem egyéb biztosítékot nem nyújt, c) - ha a szállítási határidő meghosszabbítása a fenti, fenti felsorolt körülmények folytán az eredetileg megállapodott szállítási határidőnek a felét, de legalább a 6 (hat) hónapot eléri. 3. Abban az esetben, esetben ha egy szerződéses partner ellen vagyonára felszámolási eljáráseljárást indítanak, kényszertörlési eljárásvagy ha egy felszámolási eljárásra benyújtott kérelmet elegendő vagyon hiányában elutasítanak, vagyonrendezési vagy más hasonló eljárás kerül elrendelésre, úgy jogosultak vagyunk a másik fél jogosult póthatáridő felajánlása illetve biztosítása nyújtása nélkül a tudomásszerzésünket követően a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondanivisszalépni. 4. Kártérítési igényeink érintése nélkülnélkül , ezen jogainkat fenntartva, a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, így elállás esetében a már teljesített áruk visszajárnak, a szolgáltatások, vagy rész-szolgáltatások pedig elszámolandók, és a másik fél általi teljeskörű fizetés azonnal, egy összegben esedékessé válikazonnal esedékes. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást, vagy szolgáltatást a vevő/megbízó még nem vette át, és ugyancsak vonatkozik az általunk már teljesített előkészítő szolgáltatásokra is. Jogunk Xxxxxx van arra is, hogy a már leszállított áru haladéktalan és eredeti állapotban történő, az általunk megadott címre történő visszaszolgáltatását követeljük. A vevő/megbízó esetleges szerződésszegése esetén a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, - a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Kárfelelősség esetén különösen az alábbi káraink megtérítésére tartunk igényt: a továbbértékesítés elmaradt haszna (a szokásos mértékben), a termeléskiesésből eredő károk, a kárenyhítés, kárelhárítás szükséges és arányos költségei, a kár megállapításához szükséges szakértői közreműködés költségei, a szerződésszegésből eredő jogi költségek ésszerű és arányos mértékben, szerződésszegés miatti elállás/felmondás esetére esetlegesen kötött fedezeti szerződés esetén az eredeti szerződés és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték különbségének és a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek vevő/megbízó által történő megtérítése, kötbér, raktározási, biztosítási költségek.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions for Deliveries and Services