SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA. 13.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkettő Fél aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja. 13.2. A Szerződés megszűnik: • a Felek szerződésszerű teljesítésével • indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással • elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak) 13.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen szerződésben meghatározott határidőre nem fejezi be, és azokat a Megrendelő által biztosított póthatáridő alatt sem fejezi be. A póthatáridő minimum 30 (harminc) nap kell, hogy legyen; vagy • ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban foglaltaktól jelentős mértékben eltér, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a jelen szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy • a Vállalkozónak az alvállalkozók bármelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme van; vagy • a Megrendelő felszólítása ellenére nem távolítja el, illetve cseréli le a megjelölt dolgozóit, alvállalkozóit, a Felelős Műszaki Vezető(ke)t, a projektvezetőt vagy az építésvezetőt és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; vagy • nem távolítja el a Munkaterületről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt anyagokat, gépeket és azt a Megrendelőnek az írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó valamely lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesített és a hibát a jelen szerződés szerinti határidőn belül nem javította ki, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • bármely olyan esetben, amikor a jelen szerződés valamely rendelkezése a Szerződés felmondását teszi lehetővé, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként minősíti, és a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó egyéb szerződésszegése esetén, ha a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (nem orvosolja; vagy • valamely jogszabály által meghatározott esetben. 13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Megrendelő elmulasztja a vállalkozói díj egészének vagy egy részének kifizetését a kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 90. (kilencvenedik) napon túl; vagy • ha a Megrendelő a Munkaterületet 120 (százhúsz) naptári nap késedelemmel sem adja birtokba. 13.5. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: • feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; • a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy • az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 13.6. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 13.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon): • amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; • amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 13.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy • nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; • a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 13.9. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 13.8. foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye. 13.11.Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 13.12.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. §-ában foglaltak szerint módosulhat.
Appears in 2 contracts
Samples: Vállalkozási Szerződés, Vállalkozási Szerződés
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA. 13.114.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkettő annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba. Amennyiben hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek Xxxxx a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontjaidőpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában.
13.214.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák tekintetében az illetékes építésügyi hatóság építési engedélyt tartalmazó határozata jogerőre emelkedjen.
14.3. Felek a fent hivatkozottakra figyelemmel rögzítik, hogy a Szerződés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén lép hatályba: a Felek erre jogosult képviselői a Szerződést (cégszerűen) aláírták az Épületre vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedett a 320/2015. (X.30.) Korm. rend. 132. § (1) a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításra került.
14.4. A Szerződés megszűnik: • a Felek szerződésszerű teljesítésével • indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással • elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak)
13.314.5. Felek megállapodnak abbanBármelyik Fél, hogy a Vállalkozó másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Vállalkozóhoz szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • .
14.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen szerződésben meghatározott határidőre nem fejezi be, és azokat Munkaterület (vagy annak bármely részének) a Megrendelő által biztosított póthatáridő alatt felajánlott átvételével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó a munkát a Munkaterület átadásától számított 15 munkanapon belül sem fejezi be. A póthatáridő minimum 30 (harminc) nap kellkezdi meg, hogy legyen; vagy • ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban foglaltaktól jelentős mértékben eltérSzerződés szerinti teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával 5 napot meghaladó késedelembe esik ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, ha a Vállalkozó valamely szerződésből eredő egyéb kötelezettségét megszegi és azt ennek a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap felszólítása ellenére sem tesz eleget.
14.7. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő döntése alapján) részéről különösen, de nem orvosolja; vagy • a jelen szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy • a Vállalkozónak az alvállalkozók bármelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme van; vagy • a Megrendelő felszólítása ellenére nem távolítja el, illetve cseréli le a megjelölt dolgozóit, alvállalkozóit, a Felelős Műszaki Vezető(ke)t, a projektvezetőt vagy az építésvezetőt és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; vagy • nem távolítja el a Munkaterületről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt anyagokat, gépeket és azt a Megrendelőnek az írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó valamely lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesített és a hibát a jelen szerződés szerinti határidőn belül nem javította ki, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • bármely olyan esetben, amikor a jelen szerződés valamely rendelkezése a Szerződés felmondását teszi lehetővé, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként minősíti, és a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó egyéb szerződésszegése eseténkizárólagosan, ha a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (nem orvosolja; vagy • valamely jogszabály által meghatározott esetben.
13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Megrendelő elmulasztja a vállalkozói díj egészének vagy egy részének kifizetését megfizetésével 90 napot elérő késedelembe esik, és ezen kötelezettségének a kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 90. (kilencvenedik) napon túl; vagy • ha a Megrendelő a Munkaterületet 120 (százhúsz) naptári nap késedelemmel Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem adja birtokbatesz eleget.
13.514.8. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: • feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; • a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy • az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
13.614.9. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.714.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon): • amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; • amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.814.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy • nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; • a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
13.914.12. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 13.814.11. foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
14.13. 13.10.Felek Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye.
14.14. 13.11.Felek Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.
14.15. 13.12.Felek Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó személye csak teljesítés során a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítása során a Kbt. 139141. §-ában -ban foglaltak szerint módosulhatjárnak el.
14.16. A Felek a helyettesítő termékek beépítésével összefüggésben az alábbi eljárásrendet követik: A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésének o) pontja alapján az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerülhet beépítésre. Amennyiben azonban Vállalkozó a kivitelezési dokumentációban nem kellően meghatározott termék esetében az általa szállítandó termékre tesz javaslatot vagy helyettesítő terméket kíván használni, beépíteni, azt előzőleg Megrendelőnek jóvá kell hagynia. Megrendelő a Tervező és a Műszaki ellenőr bevonásával határoz az elfogadásról. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a helyettesítő termék mintatermékét előzetesen bemutatni. A terméket bármi módon felhasználni csak Megrendelő írásbeli engedélye alapján – a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti jóváhagyást követően - lehet. A tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett csak a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék használható fel (választható ki), s ez kizárólag a tervező jóváhagyásával, a Műszaki ellenőr és a Megrendelő egyetértésével történhet a Vállalkozó kezdeményezésére. A Felek a helyettesítő építési termék felhasználhatósága vonatkozásában az alábbi írásbeli eljárásrendet rögzítik: A Vállalkozó a Megrendelő felé kezdeményezi a helyettesítő építési termék felhasználhatóságának engedélyezését, melyben megjelöli a helyettesítendő illetve a helyettesítő anyagot, a kezdeményezés indokát, illetve nyilatkozik arról, hogy a helyettesítő termék a dokumentációban eredetileg szereplőhöz képest azonos, vagy annál jobb teljesítményértékű. A Vállalkozói nyilatkozathoz csatolja az azonos vagy jobb teljesítményértéket alátámasztó dokumentumokat. A kezdeményezést a Megrendelő kiadja a tervezőnek, aki sokrétű, illetve az érintett szakágakat is a vizsgálati körbe vonó szakértői tevékenységet folytat, amelynek eredményeképpen nyilatkozik arról, hogy az adott termékváltoztatást tervezőként jóváhagyja-e vagy sem, szakvéleményét nyilatkozatán /az elvárt műszaki teljesítmény szemszögéből/ röviden indokolja. (tervezői nyilatkozat) A tervező fenti szakvéleményének birtokában dönt Megrendelő a helyettesítő építési termék felhasználhatósága kérdésében, döntését egyetértő vagy elutasító nyilatkozat formájában hozza meg. Felek rögzítik, hogy az egyetértő nyilatkozat formájában a Megrendelő a 320/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kezdeményezni a Kbt. 141. §- a szerinti szerződésmódosítás jóváhagyását a Miniszterelnökségtől. A Miniszterelnökség jóváhagyását követően, a Megrendelő egyetértő nyilatkozata birtokában alkalmazhatja a Vállalkozó a kezdeményezése szerinti helyettesítő építési terméket.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA. 13.114.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkettő annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba. Amennyiben hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek Xxxxx a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontjaidőpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában.
13.214.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák tekintetében az illetékes építésügyi hatóság építési engedélyt tartalmazó határozata jogerőre emelkedjen.
14.3. Felek a fent hivatkozottakra figyelemmel rögzítik, hogy a Szerződés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén lép hatályba: • a Felek erre jogosult képviselői a Szerződést (cégszerűen) aláírták • az Épületre vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedett • a 320/2015. (X.30.) Korm. rend. 132. § (1) a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításra került.
14.4. A Szerződés megszűnik: • a Felek szerződésszerű teljesítésével • indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással • elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak)
13.314.5. Felek megállapodnak abbanBármelyik Fél, hogy a Vállalkozó másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Vállalkozóhoz szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: .
14.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, • ha a Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen szerződésben meghatározott határidőre nem fejezi be, és azokat Munkaterület (vagy annak bármely részének) a Megrendelő által biztosított póthatáridő alatt felajánlott átvételével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, • a Vállalkozó a munkát a Munkaterület átadásától számított 15 munkanapon belül sem fejezi be. A póthatáridő minimum 30 (harminc) nap kellkezdi meg, hogy legyen; vagy • ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban foglaltaktól jelentős mértékben eltérSzerződés szerinti teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával 5 napot meghaladó késedelembe esik • ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, • ha a Vállalkozó valamely szerződésből eredő egyéb kötelezettségét megszegi és azt ennek a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap felszólítása ellenére sem tesz eleget.
14.7. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő döntése alapján) részéről különösen, de nem orvosolja; vagy • a jelen szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy • a Vállalkozónak az alvállalkozók bármelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme van; vagy • a Megrendelő felszólítása ellenére nem távolítja el, illetve cseréli le a megjelölt dolgozóit, alvállalkozóit, a Felelős Műszaki Vezető(ke)t, a projektvezetőt vagy az építésvezetőt és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; vagy • nem távolítja el a Munkaterületről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt anyagokat, gépeket és azt a Megrendelőnek az írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó valamely lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesített és a hibát a jelen szerződés szerinti határidőn belül nem javította ki, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • bármely olyan esetben, amikor a jelen szerződés valamely rendelkezése a Szerződés felmondását teszi lehetővé, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként minősíti, és a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó egyéb szerződésszegése eseténkizárólagosan, ha a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (nem orvosolja; vagy • valamely jogszabály által meghatározott esetben.
13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Megrendelő elmulasztja a vállalkozói díj egészének vagy egy részének kifizetését megfizetésével 90 napot elérő késedelembe esik, és ezen kötelezettségének a kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 90. (kilencvenedik) napon túl; vagy • ha a Megrendelő a Munkaterületet 120 (százhúsz) naptári nap késedelemmel Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem adja birtokbatesz eleget.
13.514.8. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: • feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; • a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy • az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
13.614.9. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.714.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon): • amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; • amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.814.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy • nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; • a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
13.914.12. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 13.814.11. foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
14.13. 13.10.Felek Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye.
14.14. 13.11.Felek Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 13.12.Felek Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó személye csak teljesítés során a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítása során a Kbt. 139141. §-ában -ban foglaltak szerint módosulhatjárnak el.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA. 13.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkettő Fél aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.
13.2. A Szerződés megszűnik: • a Felek szerződésszerű teljesítésével • indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással • elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak)
13.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Vállalkozó neki felróható okból a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen szerződésben meghatározott határidőre nem fejezi be, és azokat a Megrendelő által biztosított póthatáridő alatt sem fejezi be. A póthatáridő minimum 30 (harminc) nap kell, hogy legyen; vagy • ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban tervdokumentációban foglaltaktól jelentős mértékben eltér, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a jelen szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy • a Vállalkozónak az alvállalkozók bármelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme van; vagy • a Megrendelő felszólítása ellenére nem távolítja el, illetve cseréli le a megjelölt dolgozóit, alvállalkozóit, a Felelős Műszaki Vezető(ke)t, a projektvezetőt vagy az építésvezetőt és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; vagy • nem távolítja el a Munkaterületről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt anyagokat, gépeket és azt a Megrendelőnek az írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó valamely lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesített és a hibát a jelen szerződés szerinti határidőn belül nem javította ki, ki és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • bármely olyan esetben, amikor a jelen szerződés valamely rendelkezése a Szerződés felmondását teszi lehetővé, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként minősíti, és a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó egyéb szerződésszegése esetén, ha a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • valamely jogszabály által meghatározott esetben.
13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Megrendelő elmulasztja a vállalkozói díj egészének vagy egy részének kifizetését a kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 90. (kilencvenedik) napon túl; vagy • ha a Megrendelő a Munkaterületet 120 (százhúsz) naptári nap késedelemmel sem adja birtokba.
13.5. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: • feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; • a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy • az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
13.6. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon): • amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; • amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy • nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; • a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
13.9. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 13.8. foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye. 13.11.Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 13.12.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. §-ában foglaltak szerint módosulhat.
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés
SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA. 13.114.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkettő annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba. Amennyiben hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontjaidőpontjában lép hatályba azzal a kitétellel, hogy a 320/2015. (X.30.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdése alapján a Felek aláírása ellenére sem lép hatályba a Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott záró tanúsítvány hiányában.
13.214.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák tekintetében az illetékes építésügyi hatóság építési engedélyt tartalmazó határozata jogerőre emelkedjen.
14.3. Felek a fent hivatkozottakra figyelemmel rögzítik, hogy a Szerződés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén lép hatályba: • a Felek erre jogosult képviselői a Szerződést (cégszerűen) aláírták • az Épületre vonatkozó építési engedély jogerőre emelkedett • a 320/2015. (X.30.) Korm. rend. 132. § (1) a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításra került.
14.4. A Szerződés megszűnik: • a Felek szerződésszerű teljesítésével • indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással • elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak)
13.314.5. Felek megállapodnak abbanBármelyik Fél, hogy a Vállalkozó másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Vállalkozóhoz szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: .
14.6. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, • ha a Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen szerződésben meghatározott határidőre nem fejezi be, és azokat Munkaterület (vagy annak bármely részének) a Megrendelő által biztosított póthatáridő alatt felajánlott átvételével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, • a Vállalkozó a munkát a Munkaterület átadásától számított 15 munkanapon belül sem fejezi be. A póthatáridő minimum 30 (harminc) nap kellkezdi meg, hogy legyen; vagy • ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban foglaltaktól jelentős mértékben eltérSzerződés szerinti teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával 5 napot meghaladó késedelembe esik • ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 20 napot elérő késedelembe esik, • ha a Vállalkozó valamely szerződésből eredő egyéb kötelezettségét megszegi és azt ennek a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap felszólítása ellenére sem tesz eleget.
14.7. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Megrendelő döntése alapján) részéről különösen, de nem orvosolja; vagy • a jelen szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy • a Vállalkozónak az alvállalkozók bármelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme van; vagy • a Megrendelő felszólítása ellenére nem távolítja el, illetve cseréli le a megjelölt dolgozóit, alvállalkozóit, a Felelős Műszaki Vezető(ke)t, a projektvezetőt vagy az építésvezetőt és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; vagy • nem távolítja el a Munkaterületről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt anyagokat, gépeket és azt a Megrendelőnek az írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó valamely lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesített és a hibát a jelen szerződés szerinti határidőn belül nem javította ki, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy • bármely olyan esetben, amikor a jelen szerződés valamely rendelkezése a Szerződés felmondását teszi lehetővé, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként minősíti, és a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem orvosolja; vagy • a Vállalkozó egyéb szerződésszegése eseténkizárólagosan, ha a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (nem orvosolja; vagy • valamely jogszabály által meghatározott esetben.
13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: • ha a Megrendelő elmulasztja a vállalkozói díj egészének vagy egy részének kifizetését megfizetésével 90 napot elérő késedelembe esik, és ezen kötelezettségének a kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 90. (kilencvenedik) napon túl; vagy • ha a Megrendelő a Munkaterületet 120 (százhúsz) naptári nap késedelemmel Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem adja birtokbatesz eleget.
13.514.8. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: • feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; • a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy • az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
13.614.9. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.714.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal - a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon): • amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; • amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy • nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; • a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
13.9. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 13.8. foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye. 13.11.Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 13.12.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. §-ában foglaltak szerint módosulhat.pont
Appears in 1 contract
Samples: Vállalkozási Szerződés