Common use of Szerzői jogi rendelkezések Clause in Contracts

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi Szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelő a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációt, írásos, képi vagy hanganyagot ad át a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére, a Megrendelő az átadással - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkül, a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére a mű vonatkozásában. 9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogát, valamint az Szjt. szerinti, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították meg, hogy az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét is magában foglalja, így a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselni.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási (ill. kivitelezési) szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az Egyedi Szerződésben eltérően alábbiak figyelembevételével: A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha nem állapodnak áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy nem az előírt minőségben, vagy határidőben teljesít, Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra), a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul, vagy a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot meghaladóan elmulasztja, vagy Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, az előírt biztosíték hatálya a jelen szerződésben foglaltak bekövetkezte előtt bármely okból megszűnik, és az ezt követő 3 banki napon a Vállalkozó a felelősségbiztosításra előírt szabályok megfelelő alkalmazásával nem igazolja a biztosíték ismételt fennállását, amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill. (10) bekezdésének megsértése esetén. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Megrendelő a Szolgáltatáshoz kapcsolódóanszerződést felmondhatja ha: feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az SzjtVállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációt139. §-ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, írásoshogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, képi vagy hanganyagot ad át és a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftbíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. részéreA Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan – a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a Megrendelő az átadással - az átadás formájától függetlenül felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja. a számlát – külön térítés nélkülfelszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad Vállalkozó a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére a mű vonatkozásában. 9.2megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogát, valamint az Szjtbirtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). szerinti, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították megVállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is magában foglalja– birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, így hogy a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftmunkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselniérvényesíthető birtokvédelmi jogáról.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.116.1. Vállalkozó által a jelen Szerződés során kifejlesztett és a Megrendelő részére átadott Rendszer szerződi jogi védelem alatt áll. A Vállalkozó fenntartja kizárólagos jogát a Fejlesztéssel érintett szoftverek többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, illetve bármely más módosítására. 16.2. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelőt a Vállalkozói díj teljes összegének a megfizetésével a fejlesztések eredményeként továbbfejlesztett IKSZR alapkomponensét képező szoftver tekintetében határozatlan időtartamú, korlátozásmentes, kizárólagos, felhasználási jog illesse meg. 16.3. A Vállalkozói díj teljes összegének megfizetésével a teljes szolgáltatás tekintetében megilletik a megrendelőt a fenti felhasználási jogok. 16.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozót a Vállalkozói díj összegén felül egyéb igény nem illeti meg a Megrendelővel szemben az Egyedi Szerződésben eltérően nem állapodnak megátadott Rendszer jelen Szerződés 16. pontja alapján átruházott felhasználási jogok ellenértékeként. 16.5. Vállalkozó a Fejlesztések eredményekért továbbfejlesztett IKSZR alapkomponensét képező szoftverhez harmadik személynek átadható felhasználásai jogot az alábbiak szerint biztosít: (a) Megrendelő jelen Szerződés 16.3 pontja szerinti felhasználási jogait Budapest Főváros Önkormányzata (0000 Xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxx 0-00) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Vállalkozó külön engedélye nélkül, jogosult tovább engedni. (b) Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatáshoz kapcsolódóanSzerződés 16.5 (a) pontjában megjelölt Budapest Főváros Önkormányzatán kívüli, harmadik személynek kívánja Szerződés 16.3 pontja szerinti felhasználási jogot biztosítani, ez kizárólag a Vállalkozóval kötött külön megállapodás keretében lehetséges.” 17.2. Fentiek alapján a Felek mindegyike tisztában van azzal, hogy a Vállalkozón és a Megrendelőn kívül egyéb gazdasági szereplő nem rendelkezik felhasználási jogosultsággal az IKSZR rendszerre nézve. 17.3. Felek tájékoztatják egymást arról, hogy az IKSZR üzemeltetésének elvégzése során új szoftverkomponens nem fog létrejönni. Amennyiben olyan korrekció elvégzése válna szükségessé Vállalkozó részéről, amely a forráskód módosítását igényelné, az Szjt. értelmében kizárólag az alapkomponenssel együtt értelmezhető, továbbá osztja az alapkomponens jogi sorsát, vagyis a korábbi szerződésnek megfelelő szerzői jogi védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációt, írásos, képi vagy hanganyagot ad át a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére, a Megrendelő az átadással - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkül, a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére a mű vonatkozásában. 9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogát, valamint az Szjt. szerinti, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtakvédelemben részesül, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították megfelhasználási jogok tekintetében is a korábbi, hogy fent idézett szerződés rendelkezései az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét is magában foglalja, így a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselniirányadóak.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi Szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelő a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációt, írásos, képi vagy hanganyagot ad át a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. részére, a Megrendelő az átadással - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkül, a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. részére a mű vonatkozásában. 9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogát, valamint az Szjt. szerinti, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben - amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították meg, hogy az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét is magában foglalja, így a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx az Anjou Magyarország Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselni.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az Egyedi Szerződésben eltérően alábbiak figyelembevételével. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha nem állapodnak áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra), a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben, a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul, vagy a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot meghaladóan elmulasztja, vagy Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, az előírt felelősségbiztosítás vagy bármely biztosíték – a kimerülés esetét kivéve – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási/biztosítéki jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás/biztosíték hatálybalépése előtt keletkezett eseményekre is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály – a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan – a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja. bármely számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Megrendelő a Szolgáltatáshoz kapcsolódóanszerződést felmondhatja ha: feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az SzjtVállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációt139. §-ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, írásoshogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, képi vagy hanganyagot ad át és a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére, bíróság által megállapított jogsértés miatt a Megrendelő az átadással - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkül, a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részére a mű vonatkozásában. 9.2szerződés nem semmis. Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése esetén a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogát, valamint az Szjtbirtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). szerinti, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították megVállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is magában foglalja– birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, így hogy a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftmunkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselniérvényesíthető birtokvédelmi jogáról.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1. Felek rögzítikRésztvevő az alábbiakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el: (A) Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szerződésben eltérően nem állapodnak megEgedi-Xxxxxx Xxxxxxx (Xxxx.Xx.: 892918EE) és Xxxx Xxxxxxx (Xxxx.Xx.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia” (korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxxxx/ felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Megrendelő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia”, a 230462 lajstromszám alatti „újalkímia”, valamint a 227914 lajstromszám alatti „body alchemy” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Xxxxxx Xxxxxxx és Xxxx Xxxxxxx (a továbbiakban: Ötletgazda). (B) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 7. pontjának célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat. (C) Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződésben azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a szerződés aláírásával elismeri, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az SzjtÖtletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Résztvevő között a 6. értelmében pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre. 7.1. elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem. 7.2. az (A) pontban meghatározott védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációtalatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól. 7.3. elfogadja, írásoshogy valamennyi információ a Résztvevővel privát oktatási célból kerül közlésre, képi és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Résztvevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül. 7.4. teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli. valamint, 7.5. A Résztvevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy hanganyagot ad át a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részéreteljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Megrendelő Résztvevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az átadással Újalkímia™ (korábbi hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni. 7.6. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 7.5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják. 7.7. Amennyiben Résztvevő, vagy bármely, a 7.5. pontban leírt személy megszegné a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeket, azért a Résztvevő teljes felelősséggel tartozik. 7.8. A 7.1-7.7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkülÖtletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Résztvevő a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. részére Az Ötletgazda jogosult a mű vonatkozásában. 9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogátjóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az Szjtüzleti titok védelméről szóló 2018. szerinti, illetve évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni 7.9. Résztvevőnek a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben a vagyoni szerzői jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították meg, hogy az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét is magában foglalja, így a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselnitiszteletben tartására vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Felek rögzítikAnnak részben, hogy amennyiben vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag Vállalkozó hozzájárulásához kötött. előzetes írásbeli Megrendelő az Egyedi Szerződésben eltérően esetlegesen korábban átadott vágási terv(ek)et sem átadás előtt, sem azt követően nem állapodnak meghasználhatja fel. A Vállalkozó által készített munkák, illetve a Megrendelő a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan, az Szjt. értelmében munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott vágási terv(ek) szerzői jogi védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációttartoznak. Az ajánlatban kidolgozott műszaki megoldások és minták, írásosmotívumok Vállalkozó szellemi termékei. Vállalkozó fenntartja a szerzői jogait az ajánlatban ismertetett saját műszaki megoldására, képi vagy hanganyagot ad át mint szellemi termékre. Megrendelő csak a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftvéglegesen átadott Terméket használhatja fel. részéreVállalkozó a díjának teljes összegű megfizetéséig a Terméken, illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát, illetve képezi. szellemi termékét Megrendelő a tulajdonába került Termékről készült fotókat saját felhasználásra, a Megrendelő az átadással - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkülszerzői jogi törvény keretei között, a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad gyártó feltüntetése mellett használhatja. Vállalkozó engedélye nélkül azonban a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftképet nem használhatja különösen:üzleti célú weboldalon; nem saját tulajdonú, magáncélú Facebook-profilon; illetve bármilyen üzletszerű tevékenység népszerűsítésére; a Vállalkozó által használt mintákat, motívumokat nem többszörözheti, nem terjesztheti. részére Egyebekben pedig minden egyéb szerzői jog körébe eső felhasználáshoz Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulására van szükség. A szerző nevét az alábbiak szerint kell feltüntetni: paneleket készítette: Metal Plus Design Amennyiben a mű vonatkozásában. 9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogát, valamint az Szjt. szerintiTermék, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza átvágási terv(ek)készítéséhez Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátott látványterveket, vagy -amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosítottmintákat, motívumokat, ábrákat, kapcsolási rajzokat, műszaki paramétereket, specifikációkat, konszignációt, stb., úgy - Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy teljes körű jogosultsággal rendelkezik ezek fölött, jogosult róluk rendelkezni, ésharmadik személynek nincs olyan joga, amely ezek felhasználását akadályozza vagy korlátozza. Megrendelő a műre vonatkozóan területi szerződés megkötésével ezek teljes körű szerzői vagyoni jogait térítés nélkül átruházza Vállalkozóra, az azok elválaszthatatlan részét képező időbeli és időbeli megkötés nélküli korlátlan és térbeli korlátozásoktól mentes kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan joggal együtt és kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították megelőre elfogadja, hogy az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét is magában foglaljaazokkal kapcsolatbansem szerzői jogdíj, így a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra sem más jogcímen követelést nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselnitámaszthat.

Szerzői jogi rendelkezések. 9.1. Felek rögzítikRésztvevő az alábbiakat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el: (A) Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szerződésben eltérően nem állapodnak megEgedi-Xxxxxx Xxxxxxx (Xxxx.Xx.: 892918EE) és Xxxx Xxxxxxx (Xxxx.Xx.: 912661TA) által kidolgozott, „Újalkímia” (korábbi nevén Védikus Alkímia) elnevezéssel szerzői jogvédelem alatt álló, oktatott életviteli tanácsadási módszer a honlapon a xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxxxx/ felsorolt szerzői jogvédelem alatt álló képzései, (a továbbiakban: Újalkímia™ Önfejlesztő Módszer vagy Know-How), a Megrendelő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 230462 lajstromszám alatt nyilvántartott védjegy és a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan222753 lajstromszám alatti „védikus alkímia”, a 230462 lajstromszám alatti „újalkímia”, valamint a 227914 lajstromszám alatti „body alchemy” szóösszetétel védelem alatt áll, és a védelemből fakadóan hozzájuk kapcsolódó valamennyi jog kizárólagos jogosultja Egedi-Xxxxxx Xxxxxxx és Xxxx Xxxxxxx (a továbbiakban: Ötletgazda). (B) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 7. pontjának célja, hogy az Ötletgazda a jogait a jogellenes használattal szemben biztosítsa, figyelemmel arra, hogy a jogellenes felhasználás az Ötletgazdának jelentős károkat okozhat. (C) Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződésben azok a szabályok kerülnek rögzítésre, amelyeket megismerését a szerződés aláírásával elismeri, és amelyek abban az esetben is irányadóak, ha az Ötletgazda, az SzjtÖtletgazda tulajdonában álló gazdasági társaság és a Résztvevő között a 6. értelmében pont szerinti felhasználási szerződés nem jön létre. 7.1. elfogadja, hogy valamennyi, az Ötletgazda által előadott/bemutatott prezentáció/elméleti oktatás/gyakorlati bemutató során nyert információ és átadott dokumentáció szigorúan bizalmas, függetlenül attól, hogy szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom által biztosított-e, vagy sem. 7.2. az (A) pontban meghatározott védelem alá eső művet tartalmazó dokumentációtalatt álló szóösszetétel és védjegy tekintetében tartózkodik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6.§-ban megfogalmazott jellegbitorlást megvalósító magatartástól. 7.3. elfogadja, írásoshogy valamennyi információ a Résztvevővel privát oktatási célból kerül közlésre, képi és annak kizárólag privát felhasználása megengedett. Privát felhasználásnak minősül a Résztvevő saját életvitelének meghatározása során történő felhasználás. Minden ezt meghaladó, az Ötletgazda engedélye nélküli felhasználás jogellenes használatnak minősül. 7.4. teljes és korlátlan titoktartási kötelezettséget vállal a fenti pontokban leírt információkkal és adatokkal kapcsolatban, vállalja, hogy azokat bizalmasan kezeli. valamint, 7.5. A Résztvevő, illetve közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy hanganyagot ad át a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. részéreteljesítési segédje, azok közeli hozzátartozói, a Megrendelő Résztvevő tudomásával cselekvő harmadik személy sem jogosult(ak) a Know-Howról tartott prezentációról, illetve az átadással Újalkímia™ (korábbi hangfelvételt, videofelvételt készíteni, vagy azt bármilyen adathordozón engedély nélkül lemásolni, sokszorosítani, illetve annak tartalmát részben vagy egészben bármilyen on-line, közösségi vagy egyéb média felületen, illetve más, eltérő néven regisztrált internetes tartományhoz (domain-hez) tartozó felületen terjeszteni. 7.6. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy függetlenül attól, hogy az Ötletgazdával a Know-How tárgyát képező megoldás oktatásával kapcsolatban felhasználási szerződést vagy bármilyen megállapodás kíván kötni, illetve kötött vagy sem, az felhasználás körében megengedett, azon túlmenő terjedelemben és semmilyen módon nem működik közre abban, hogy azt a 7.5. pontban meghatározottak vagy más harmadik személyek az Ötletgazda engedélye nélkül felhasználják. 7.7. Amennyiben Résztvevő, vagy bármely, a 7.5. xxxxxxx leírt személy megszegné a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeket, azért a Résztvevő teljes felelősséggel tartozik. 7.8. A 7.1-7.7. pontokban részletezett kötelezettségek megsértése, vagy az azokban megfogalmazottakkal ellentétes, vagy azoktól eltérő - az átadás formájától függetlenül – külön térítés nélkülÖtletgazda számára előnytelen következményekkel járó- magatartás tanúsítása jogsértésnek minősül, ami után a Szolgáltatás közzététele érdekében és ennek időtartamára szóló felhasználási engedélyt ad Know-How értékére figyelemmel az Ötletgazda jogsértésenként 2.000.000, -Ft, azaz kétmillió forint jóvátételi díjra jogosult, amelyet Résztvevő a Xxxxxxxxxxxx.xx Kftfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles megfizetni. részére Az Ötletgazda jogosult a mű vonatkozásában. 9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Szerződés teljesítése során az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső művet készít, és ad át a Megrendelő részére, ezen mű tulajdonjogátjóvátételi díjat meghaladó kárait, valamint az Szjtüzleti titok védelméről szóló 2018. szerinti, illetve évi LIV. törvényben meghatározott szankciókat érvényesíteni 7.9. Résztvevőnek a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokat a Megrendelőre kizárólag abban az esetben ruházza át, vagy -amennyiben a vagyoni szerzői jogok átruházása az adott mű tekintetében nem biztosított, úgy - a műre vonatkozóan területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt kizárólag abban az esetben ad a Megrendelőnek, ha a Felek a Szerződésben erre vonatkozóan kifejezetten megállapodtak, és a Hirdetési Díjat erre figyelemmel úgy állapították meg, hogy az a vagyoni jogok vagy felhasználási engedély teljes ellenértékét is magában foglalja, így a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. a Hirdetési Díj maradéktalan megfizetése esetére a Megrendelővel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felek Egyedi Szerződésbe vagy külön írásbeli megállapodásba foglalt, fentiek szerinti megállapodásának hiányában, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. által a Szerződés teljesítése során készített és a Megrendelő részére átadott, az Szjt. értelmében szerzői jogi védelem alá eső mű a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. tulajdonát képezi, és annak – a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában történő - bármilyen módon való felhasználása, vagy hasznosítása, ideértve a másolást és a sokszorosítást is, a Xxxxxxxxxxxx.xx Kft. vagyoni jogainak megsértését jelenti, amelynek következményeit a Megrendelő köteles viselnitiszteletben tartására vállalt kötelezettségei időben korlátlanok.