ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001148042020
E10 - Előkészítés szakasz
Közbeszerzés tárgya:
Ajánlatkérő neve:
Szentendre, Xxxxxxx Xxx úti tagóvoda tetőcsere Szentendre Város Önkormányzat
Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
Hivatalos név:
Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám
EKRSZ_2381153
7
Postai cím:
Városház Tér 3
Város:
Szentendre
HU120
Kapcsolattartó személy:
NUTS-kód:
Dr.
2000
Magyarország
Dóka
Postai irányítószám:
Xxxxx
Ország:
E-mail:
Telefon:
x00 000000000
Fax:
x00 00000000
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:
XX. XXXX XXXXX ÜGYVÉD, FAKSZ
Nemzeti azonosítószám
EKRSZ_9884488
1
Postai cím:
Xxxxxxxxx Xxxxxx Tér 35. I. em. 6.
Város:
Szentendre
Kapcsolattartó személy:
NUTS-kód:
Dr.
HU120
2000
Magyarország
Dóka
Postai irányítószám:
Xxxxx
Ország:
E-mail:
Telefon:
x00 000000000
Fax:
x00 00000000
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
Nem
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
Regionális/helyi szintű
I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa:
Építési beruházás
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7
II.1.3) A szerződés tárgya:
Szentendre, Xxxxxxx Xxx úti tagóvoda tetőcsere
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Xxxxxxx Xxx úti tagóvoda tetőszerkezetének minél előbbi és biztonságos cseréjére van szükség annak azbeszt-tartalma miatt.
Az épületben 2018. év óta havonta történő és jelenleg is rendszeres mérések egészségkárosító szálrost tartalmat nem mértek, így az egészségre ártalmas helyzet nem alakult ki, azonban az elavult építési technika miatt a cseréje indokolt, a megfelelő tetőhőszigetelés kialakításával egyidőben, amely jelenleg nem felel meg az energetikai előírásoknak.
Ajánlatkérő költségvetésében jelenleg semmilyen forrás nem biztosított a beruházásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szükséges bekerülési költség ismeretében remélhetőleg tud forrást biztosítani a 2021-es költségvetési évre.
A projekt nem saját forrásból történő megvalósítása miatt feltételes a jelen közbeszerzés. Teljes mennyiség: 675 m2 tetőfelület
Részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
vagy napban:
40
vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:
Szentendre, Xxxxxxx Xxx xxxx 00, hrsz: 3394
II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van
Nem
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Egységes kivitelezés történik meg, a munkák egy gazdasági, funkcionális és műszaki egységet képeznek. A csomópontok, a szintezés, az egységes anyaghasználat és egységes kialakítás, a munkahely berendezésre rendelkezésre álló helyszín mérete, a több kivitelező egyidejű munkavégzése esetén felmerülő vagyon- és munkavédelmi problémák elkerülése, a munkavégzéssel, munkabiztonsággal, szavatossággal, vagyonvédelemmel kapcsolatos felelősség tisztázottsága iránti érdek és a beszerzési tárgy mennyisége miatt döntött úgy ajánlatkérő, hogy nem biztosít részajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szentendre, Xxxxxxx Xxx úti tagóvoda tetőcsere
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest
A teljesítés helye:
Szentendre, Xxxxxxx Xxx xxxx 00, hrsz: 3394
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Xxxxxxx Xxx úti tagóvoda tetőszerkezetének minél előbbi és biztonságos cseréjére van szükség annak azbeszt-tartalma miatt.
Az épületben 2018. év óta havonta történő és jelenleg is rendszeres mérések egészségkárosító szálrost tartalmat nem mértek, így az egészségre ártalmas helyzet nem alakult ki, azonban az elavult építési technika miatt a cseréje indokolt, a megfelelő tetőhőszigetelés kialakításával egyidőben, amely jelenleg nem felel meg az energetikai előírásoknak.
Ajánlatkérő költségvetésében jelenleg semmilyen forrás nem biztosított a beruházásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szükséges bekerülési költség ismeretében remélhetőleg tud forrást biztosítani a 2021-es költségvetési évre.
A projekt nem saját forrásból történő megvalósítása miatt feltételes a jelen közbeszerzés. Teljes mennyiség: 675 m2 tetőfelület
Részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen
Minőségi szempont:
Igen
Megnevezés Súlyszám / Jelentőség
Felhívás III.1.3. M/2. pont szerinti szakember alkalmassági követelmény feletti 10 többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap
között értékelve)
Jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 20
számítva, naptári hónapokban megadva (36 és 60 hónap között értékelve, 36 alatt érvénytelen)
Költség szempont: Ár szempont:
Nem Igen
Megnevezés
Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft
Súlyszám / Jelentőség 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban: 40
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: A szerződés meghosszabbítható
-
Nem
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
Nem
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Nem
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
Nem
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Nem
II.2.12) További információ:
II.2.5) ponthoz kiegészítés: a Xxxxxxxx XXX.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata értékelési szemponthoz a szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építési szakterület (MV-É), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői tapasztalata kerül értékelésre
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alkalmazandó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alkalmazandó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a, illetve a 115. §-a alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a, illetve a 115. §-a alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, (2a) bekezdés a) pontja, 22. § (3), (4), (5) bek., 23. §, 24.
§szerinti dokumentumokat olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a referencia munkát teljesítő(k) nevét, címét, közös teljesítés esetén a teljesítés százalékos arányát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező dátumát (év, hó, nap részletességgel), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. M/2.
Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megjelölt szakember 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építési szakterület (MV-É), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságának igazolását, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásból nem érhető el, továbbá a szakember önéletrajzát általa aláírva, benne a jogosultság megszerzésének napra pontos időpontját, amennyiben ezzel rendelkezik, vagy ha nem rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatását és a képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumokat. Az önéletrajzban az egyéb információktól elkülönítve be kell mutatni továbbá a felhívás II.2.5) pontja szerinti értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztásához a szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet Építési szakterület felelős műszaki vezetői tapasztalatát [megjelölve: a projekt neve, a szakember által végzett feladat megnevezése (Építési szakterület (MV-É), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető), a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező időpontja legalább év, hó pontossággal].
Csatolni kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva, az önéletrajzában, vagy külön dokumentumban. Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M/1 nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 1 db magasépítés tárgyú építési-kivitelezési referenciával; M/2 a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építési szakterület (MV-É), vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályban előírt szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. | |
III.1.4) A szerződés biztosítékai: Kbt. 134. § szerinti biztosíték nincs. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint és jótállás az ajánlattevő megajánlása és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet szerint. III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg nincs. A Megrendelő által igazolt, 50%-os és 100%-os teljesítés esetén 1-1 darab számla nyújtható be, az árazott költségvetés alapján, az adott műszaki tartalomhoz kapcsolódó értékben. Csak a műszaki ellenőr által igazolt kivitelezői teljesítmény ellenértéke számlázható. A számla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés addig megvalósult értékét, (az addig 100%-ban teljesített munka) nem haladhatja meg. A számla összegét a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre által együttesen megtett teljesítésigazolás alapján, cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében, a Kbt. előírásai szerint Vállalkozó pénzintézeti számlájára való átutalással egyenlíti ki a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint. A Kbt. 135. § (1), (2), (6) bekezdései is irányadók. A beruházás még meg nem igényelt pályázati forrásból finanszírozandó, az ellenszolgáltatás pályázati támogatásból való finanszírozhatósága esetén. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a tárgyi munka nem fordított ÁFÁ-s. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra jogosult. |
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Igen
Gyorsított eljárás
Nem
Tárgyalásos eljárás
Nem
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Nem
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:
2020.12.15
12:00
óra/perc
IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban:
60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
2020.12.15
14:00
óra/perc
V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Nem
V.2) További információk
1. Az ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb. 2. A jótállás és a szakember tapasztalat értékelési szempont esetében a magasabb érték a kedvezőbb azzal, hogy a jótállás értékelési szempont esetében a 60 hónapot meghaladó vállalás is 60 hónapként kerül értékelésre, míg a 36 hónap alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a szakember tapasztalat értékelési szempont esetében a 24 hónapot meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre, míg a legkedvezőbb ajánlat 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül kiosztásra. 3. Az alkalmazandó pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: Ár értékelési szempont: fordított arányosítás, képlet: Pvizsgált = Alegjobb/ Avizsgált * 100. A jótállás és a szakember tapasztalat értékelési szempont: egyenes arányosítás, képlet: Pvizsgált = Avizsgált/Alegjobb * 100. 4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. 5. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. §-nak megfelelően, továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. Amennyiben a gazdasági szereplő jogi helyzeténél fogva nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal vagy aláírásmintával (pl. egyéni vállalkozó), akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell a személyének, és aláírás mintájának azonosítására alkalmas dokumentumot egyszerű másolatban. 6. Ajánlattevőnek be kell csatolnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjai, az 67. § (4) bekezdése valamint a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot az elektronikus űrlapok kitöltésével. 7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá az EKR-ben történő képviseletre történő meghatalmazást a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerint), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. 8. Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik. 9. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében kizárja. 10. A közbeszerzési szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. 11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 12. Ajánlatkérőnél FAKSZ: xx. Xxxx Xxxxx lajstromszám: 00271). 13. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban valamennyi alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 14. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte. 15. A Vállalkozó a szerződéshez annak aláírásakor csatolja és a kivitelezés végét követő 24. hónap lejártáig fenntartja az építés-szerelés kivitelezési munkákra vonatkozó, legalább 40.000.000,-Ft/év és legalább 20.000.000,-Ft/kár kifizetési limitösszegig terjedő, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő C.A.R. típusú építés-szerelési kivitelezési összkockázatú vagyon és felelősségbiztosítását. 16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 17. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 71. § alapján az ajánlattevők számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 18. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes egészében Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre. 19. Az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet Építési szakterület (MV-É), felelős műszaki vezetői tapasztalata értékelési szemponthoz bemutatott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építési szakterület (MV-É), felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe- vétel elmaradása az adott rész tekintetében ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került. 20. A közbeszerzés tárgyát képező beruházás még meg nem igényelt
pályázati forrásból finanszírozandó az ellenszolgáltatás pályázati támogatásból való finanszírozhatósága esetén. A pályázati támogatás ajánlatkérőnek, mint kedvezményezettnek történő odaítélése a feltétele a közbeszerzési szerződés hatályba lépésének.
V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)