VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött
egyrészről a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: BFVK Zrt., székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00/X., cégjegyzékszám: 00-00-000000, adószám: 12006003-2-41, képviseli: Barts J. Xxxxxx vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő,
másrészről: ………………………. (rövidített név: ……………….., székhely: ,
cégjegyzékszám: ………………, adószám: ………………., képviseli: ………………..), mint vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó
(a továbbiakban együtt: Felek, külön említésük esetén: Fél között) az aláírás helyén és napján az alábbiak szerint:
Előzmények:
A Felek a jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) előzményeként rögzítik, hogy a Szerződés megkötésére a BFVK Zrt. Beszerzési Szabályzatának megfelelő meghívásos pályázat eredményeképpen kerül sor. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2024……… napján meghívásos ajánlattételi felhívás keretében – a BFVK Zrt. Beszerzési Szabályzata alapján – beszerzési eljárást indított „Xxxxxxxxx xx 0-0. xxxxxxxxxx 1. számú épület (1039/1 hrsz.) lapostető szigetelési munkálatai” tárggyal, a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésére.
A Megrendelő a Szerződés tárgyát képező tevékenység műszaki-szakmai (részletes feladat leírásának) követelményeit az eljárást megindító ajánlattételi dokumentációban határozta meg.
1. Szerződés tárgya:
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Kőérberki út 1039/1 hrsz. szám alatti 1. sz., kétszintes, 9 lakásos, többségében jelenleg lakatlan lakóépület tetőszigetelésének felújítása munkáját, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció és a 2. sz. mellékletét képező Vállalkozó által nyújtott, és elfogadott ajánlatában részletezett és rögzített műszaki tartalommal. (továbbiakban Kivitelezés, illetve Munka).
1.2. Megrendelő a munkaterületet az aláírt vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) Vállalkozó általi kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles Vállalkozónak átadni, Vállalkozó pedig köteles átvenni, és a munkát elkezdeni. Felek a munkakezdésről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, melyben a munkakezdés időpontját és tényét is rögzíteni kell.
1.3. A Munka befejezésének határideje a munkaterület átadásától számított 60 naptári nap, Megrendelő maximum 15 naptári nappal korábbi előteljesítést elfogad.
1.4. Meglévő állapot ismertetése és Xxxxxxxxxxxxxxx:
1.4.1. Meglévő állapot:
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a terület „A” védettségű vízbázis hidrogeológiai védőövezet, illetve természetvédelmi övezet része, így különös tekintettel kell lenni mindennemű hulladék (építési, bontási, veszélyes) szakszerű kezelésére, tárolására.
1.4.2. Xxxxxxxxxxxxxxx (a jelen szerződés 1. sz. mellékeltét képező műszaki leírás szerint)
A. Bontási munkálatok
• konyhai, fürdőszobai szellőző felépítmények vakolat leverése, fedlapok bontása
• függőereszcsatorna bontása
• szellőző- és kéményszegélyek bontása
• attika lemezfedés bontása
• lefolyó csatornák bontása
• szigetelő lemezek bontása, kettő- vagy több rétegben vízszintes és függőleges felületről a tető teljes területén
• páraszellőzők bontása
• antennák, használaton kívüli vezetéket, illetve konzolok bontása
• építési- bontási- és veszélyeshulladék elszállítása
B. Felújítási munkálatok
• konyhai, fürdőszobai szellőző felépítmények vakolása, vasbeton fedlapok készítése
• tetőszél mentén facsomag készítése
• attika facsomag készítése túlnyúlással (22cm), amelynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben a homlokzat szigetelhető legyen, ideiglenes galambtüske elhelyezéssel a homlokzaton túlnyúló rész alsó síkján
• kellősítés, párazáró lemez elhelyezése
• bádogos feladatok: ereszcsatorna szerelése; lefolyócsatorna szerelése; ereszszegély szerelése, szellőző és kéményszegélyek szerelése; attikafedés készítése
• EPS 150 hőszigetelés elhelyezése a lapostetőn, attikán 2x10cm vastagságban, dűbelezéssel
• A dűbel kiválasztást megelőzően Vállakozónak kihúzó vizsgálatot kell készíttetni, jegyzőkönyvvel
• bitumenes vízszigetelés készítése két rétegben páraszellőzők beépítése, betontipegők elhelyezése
1.4.3. Egyéb követelmények
1.4.3.1. A tetőszél kialakításoknál figyelemmel kell lenni a jövőben esetleges homlokzatszigetelésre. A csapadékvizet az épület lábazatától távol kell tartani. A tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért Vállalkozó felel.
1.4.3.2. A felújítás végeztével Vállalkozó feladatai közé tartozik a víztartási próba elvégzése, minimum két óra hosszán át, Megrendelő képviselőjének jelenlétében.
1.4.3.3. A Vállakozó feladatát képezi továbbá organizációs terv készítése és az elkészült terv szerződéskötést követő két napon belül Megrendelőnek történő átadása.
A javítási munkákat lakóépületben kell végezni, előzetesen egyeztetve a BFVK Zrt-vel., illetve a zavartalan és biztonságos működési körülményeket a kivitelezés során biztosítani kell.
1.5. Jelen szerződés határozott időre 60 naptári nap jön létre. A Szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, a Xxxxx a Szerződés meghosszabbításának lehetőségét kizárják.
1.6. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési unkát az évszaknak megfelelő időjárási körülmények kell elvégeznie. Ehhez Kivitelező vállalja a munka megfelelő szervezését (pl.: figyeli az időjárást, időjárásnak megfelelő ütemterv készítése, stb.), illetve a kivitelezéshez szükséges
eszközöket (pl.: védőruházat, védőfelszerelés, eszközök és berendezések, stb.) az időjárási körülményeknek megfelelően biztosítja. A nem megfelelő munkaszervezésből, illetve a nem megfelelő eszközök hiányából eredő akadályközlést Megrendelő nem fogadja el.
2. A Felek jogai és kötelezettségei:
2.1. Vállalkozó a munkavégzése során, a munkaterületen és a munkavégzés hatókörében köteles betartani a vonatkozó jogszabályokban foglalt, a szakhatósági, a tűz-, vagyon-, és munkavédelmi előírásokat, az ebből eredő kárért kizárólagos felelősséggel tartozik.
2.2. Felek kötelesek a Szerződés fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a Szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről. Egyik fél sem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a károsult fél ebből fakadó kárát a Szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint kell a károkozó félnek megtéríteni.
2.3. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére előzetesen bemutatta. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy munkaterület a Munkák mennyiségileg, minőségileg és határidőre történő teljesítéséhez alkalmas.
2.4. Vállalkozó vállalja, hogy Xxxxxx a vonatkozó magyarországi előírások, jogszabályok alapján és kizárólag képzett szakemberekkel végzi. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a Xxxxx biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
2.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
2.6. Megrendelő a Munkát bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem mentesül a Szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
2.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület, eszközei és berendezései saját költségen történő őrzéséről a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti tevékenységhez megkívánt szakmai ismeretek rendelkezésére állnak, továbbá rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és technikai feltételekkel.
2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során tűrni köteles a Megrendelő részéről szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzését.
2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Munkát lakott épületben kell elvégeznie, ekként fokozottan kell ügyelnie az lakók/használók biztonságára és lakhatásuk nyugalmára.
Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.
Felek rögzítik, hogy a Munka teljesítéséhez szükséges eszközöket Vállalkozó biztosítja. A kivitelezési munkák során kizárólag új, CE minősítéssel rendelkező anyagok és eszközök építhetők be.
Felek rögzítik, hogy a rétegrendnek alkalmasnak kell lenni a későbbiekben esetlegesen telepítendő napelemek, gépek fogadására, továbbá a tetőszél kialakításoknál Vállalkozó köteles figyelemmel lenni a jövőben esetleges homlokzatszigetelésre. A csapadékvizet az épület lábazatától távol kell tartani.
Felek megállapodnak, hogy a felújítás végeztével Vállalkozó feladatai közé tartozik a víztartási próba elvégzése, minimum két óra hosszán át, Megrendelő képviselőjének jelenlétében. Vállalkozó az eltakarásra kerülő részekről köteles Megrendelőt 3 munkanappal korábban tájékoztatni. Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a tájékoztatást, Megrendelő kérheti az eltakart részek feltárását. Amennyiben Megrendelő nem tud 3 munkanapon belül helyszíni szemlét tartani, Vállalkozó részletes fotódokumentációval igazolhatja az eltakarásra kerülő részeket. A munkálatok Megrendelő írásbeli jóváhagyását követően folytatódhatnak.
2.11. Vállalkozó vállalja, hogy a Kivitelezés során keletkező bontási anyagot, hulladékot és építési törmeléket külön díjazás nélkül összegyűjti, tárolja és figyelemmel az 1.4.1. pontban foglaltakra, a hatályos jogszabályoknak megfelelően az engedéllyel rendelkező kezelőhöz folyamatosan elszállítja vagy elszállíttatja, a Munkákat követő terepszinti takarítást elvégzi. Ezen munkálatok költségeit a Vállalkozói díj tartalmazza.
2.12. Felek a munkakezdést, a munkafolyamatokat, a folyamatos-, felelős műszaki ellenőrzés tapasztalatait és észrevételeit, intézkedéseit, valamint a munkakörülményeket munkanaplóban rögzítik. Vállakozó folyamatos munkanapló vezetésére kötelezett.
3. A vállalkozói díj:
3.1. Felek a jelen Szerződés szerinti Munka maradéktalan, határidőben történő elvégzésének ellenértékét
……………. Ft + áfa, azaz forint + 27 % általános forgalmi adó átalányárban határozzák meg
(a továbbiakban Vállalkozói díj).
A Vállalkozói díj a Szerződés hatálya alatt kötöttnek minősül, annak módosítására csak a Felek megállapodása útján kerülhet sor. A Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó jelen szerződés alapján végzett tevékenységének teljes ellenértékét. Ennek megfelelően a Vállalkozó a jelen szerződés alapján a Megrendelővel szemben további díj- vagy költségigényt nem támaszthat, és Megrendelő semmilyen jogcímen nem fizet ki egyéb pénzügyi követelést.
3.2. Felek rögzítik, hogy pótmunkára csak jelen szerződés módosításával egyidejűleg, illetve külön szerződés alapján kerülhet sor.
4. Fizetési feltételek:
4.1. Az elszámolás a Munkák elvégzése alapján, számla benyújtásával történik.
A Vállalkozó köteles a megfelelő minősítésű mérési jegyzőkönyvet 1 példányban papír alapon, illetve elektronikusan átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles továbbá a beépített termékek, anyagok megfelelőségi nyilatkozatait, illetve a hulladékelszámolási nyilatkozatokat átadni Megrendelő részére.
Vállalkozó, a Munka átadás-átvételét követően a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolásával adhatja be a számlát a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00/x.) nevére, címére kiállítva 2 példányban.
A teljesítésigazolás mellékletét kell, hogy képezze, és a teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadása:
- építési napló
- FMV nyilatkozat
- Kivitelezői nyilatkozat
- teljesítménynyilatkozatok
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
- műszaki- és biztonsági adatlapok
- jegyzőkönyvek (kihúzási, víztartási, munkaterület átadási, készre jelentési stb)
- nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről
- hulladék befogadójegy
- nyilatkozat a felújítás során keletkező hulladékok mennyiségéről, ártalmatlanításáról és a környezetvédelmi felételek teljesítéséről
- garancia nyilatkozat
- minden egyéb, az építési munkához kapcsolódó dokumentum
Vállalkozó köteles az átadási dokumentációt 1 nyomtatott (lefűzött) és 1 elektronikus példányban Megrendelő részére átadni. Az átadási dokumentáció előlapján szerepelni kell:
a) a szerződés tárgyának,
b) a Megrendelő nevének,
c) logójának, illetve
d) a Kivitelező nevének, logójának.
A tartalomjegyzéket köteles Vállalkozó fő és alfejezetekre tagolni, munkanemek, illetve anyagcsoportok szerint. A tartalomjegyzék szerinti pontoknak megfelelően számozással ellátott elválasztó lapokkal kell a tartalmat felosztani.
Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadása esetén a kifizetéshez szükséges Megrendelő által kiállítandó dokumentumokat legkésőbb a Munka átadás-átvételét követő 5 munkanapon belül köteles kiadni.
4.2. A Vállalkozói díj kifizetésére a számla kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalással kerül sor. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.
5. A Szerződést biztosító kötelezettségek (kötbér)
6.1 Késedelmi kötbér: Késedelmes munkakezdés esetére a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles a megajánlott (teljes) nettó vállalkozói díjra vetítve. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 2,5 %- a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér felszámítására akkor van lehetőség, ha a Vállalkozó a felhívásban és a Szerződésben meghatározott határidőben a munkaterületet nem veszi át a munkakezdés céljából, vagy átveszi, de a kivitelezést nem kezdi meg.
6.2 Késedelmes (vég)teljesítés esetére a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles a megajánlott (teljes) nettó vállalkozói díjra vetítve. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 2,5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér felszámítására akkor van lehetőség, ha a Vállalkozó a felhívásban és a Szerződésben meghatározott (vég)teljesítési határidőben a kivitelezési munkát nem jelenti készre, vagy határidőben készre jelenti, de az átadás-átvételi eljárás a munka mennyiségi hiányosságára, vagy a kivitelezési hibák számosságára tekintettel meghiúsul. Utóbbi esetben a késedelmi kötbér felszámítása a teljesítési (vég)határidőben indul.
6.3 A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér kumulált összege nem lehet több, mint a kötbér alapjaként figyelembe vett (teljes) nettó vállalkozói ár 20,0 %-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a (teljes) nettó vállalkozói ár 20,0 %-át, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Elállás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít a késedelmi kötbéren felül.
Megrendelő jogosult minden további cselekmény nélkül a Vállalkozó által benyújtott számlából levonni az általa érvényesíteni kívánt, a fentiek alapján kiszámított kötbér teljes összegét.
6.4 Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: Hibás teljesítési kötbér mértéke napi 2,5 %. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, illetve amennyiben a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra.
6.5 Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, a Megrendelő részére a (teljes) nettó vállalkozói ár 20,0%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet. A meghiúsulási kötbért kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási, csőd, vagy kényszertörlési eljárás indult, és emiatt a Megrendelő a szerződéstől elállt.
7. Jótállási és szavatossági feltételek
7.1. Vállalkozó az általa végzett Munkára sikeres átadás-átvétel napjától számítva ……. év jótállási időtartamot vállal, míg az általa beépített anyagokra a gyártó által kibocsátott teljesítmény nyilatkozatokra vonatkozó jótállási idő az irányadó. A szavatossági kötelezettségre a Szerződés aláírásának időpontjában érvényes jogszabályok az irányadók.
7.2. Visszatartás a jótállás biztosítására: A Megrendelő a teljes nettó (az általános forgalmi adót nem tartalmazó) vállalkozói díjból 5 %-nak megfelelő összeget visszatart a jótállási kötelezettségből eredő hibák kijavítására. A visszatartás összegére a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a jótállási időszakban a Vállalkozó bármilyen okból (így különösen, de nem kizárólagosan a kivitelezési hiba jótállási kötelezettség körébe nem tartozása okán) a hibajavítást megtagadja. A Megrendelő ilyen esetben jogosult a hibajavítás költségének a visszatartásból nem fedezett része Vállalkozó általi megtérítésére. Amennyiben a hiba kijavításakor a Vállalkozó jótállási kötelezettsége még nem járt le, akkor a Vállalkozó köteles a felhasznált visszatartást az eredeti összegre feltölteni (azt kiegészíteni vagy ismét megfizetni) a Megrendelőnek a Keretszerződésben meghatározott pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel.
7.3. A Megrendelő műszaki ellenőre a jótállás minden évének lezárta előtt (a jótállási fordulónapot megelőző 60 napon belül) utófelülvizsgálati bejárást tartani, amelyre meghívja a Vállalkozó képviselőjét (lehetőség szerint korábbi építésvezetőjét vagy felelős műszaki vezetőjét). Az utófelülvizsgálati bejárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Megrendelő által kivitelezési hibának tartott kivitelezési nem megfelelőségeket és a Megrendelő által a kijavításra meghatározott határidőt. A legutolsó bejáráson (a jótállás lejáratát megelőzően) úgy kell megállapítani a hibajavítási határidőt, hogy arra még a Keretszerződés teljesítési hatálya alatt sor kerülhessen. A hibajavítás átvételéről szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből a legutolsó (a jótállás lejártát megelőzően) felvett hibajavítási jegyzőkönyv tartalmazza a visszatartás felszabadítására vonatkozó megrendelői nyilatkozatot.
7.4. A jótállás biztosítására elkülönített visszatartás jótállási időszakban fel nem használt kamatmentes összege Vállalkozó részére visszajár. Megrendelő a visszatartott vállalkozói díj fel nem használt kamatmentes összegét a jótállási időszak lejártát követő 10 munkanapon belül köteles Vállalkozó által megjelölt bankszámlára átutalással megfizetni.
7.5. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, észrevételeit a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélő vagy elektronikus levél útján közölni.
7.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő észrevételeit haladéktalanul, de legkésőbb az észrevétel közlését követő 3 napon belül kivizsgálni, a megtett intézkedéséről vagy álláspontjáról a Megrendelőt soron kívül tájékoztatni.
7.7. Vállalkozó nyilatkozik, hogy rendelkezik 10.000.000 (azaz Tízmillió) forint/káresemény, és 50.000.000 (Ötvenmillió) Ft/év kárösszeget legalább elérő, vagy azt meghaladó, érvényes, valamint építés-szerelés tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással (amely kiterjed a nem szerződésszerű teljesítés következtében az üzembentartónál keletkező és a vállalkozót terhelő kár megtérítésére), és kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a biztosítási szerződést jelen szerződés hatálya alatt fenntartja. Felek a biztosítási szerződés jelen szerződés hatálya alatti hiányát/megszűnését súlyos szerződésszegésnek tekintik. (3. sz. melléklet)
A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényszáma: 95592303900321900 (kötelezően beírandó).
8. A Szerződés módosítása, megszűnése, Szerződésszegés
8.1. Szerződő Felek jelen Szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.
8.2. Jelen Szerződés megszűnik:
- mindkét fél Szerződésszerű teljesítésével,
- súlyos Szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással,
- a Szerződés olyan okból történő lehetetlenülésével, amelyért egyik Fél sem felelős.
8.3. Felek a rendes felmondás jogát kizárják
8.4. A Szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos Szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal.
8.5. Felek súlyos Szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) a Vállalkozó a Munka teljesítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a Munka ismételt elvégzésére vonatkozó kötelezettségének a hiba bejelentésétől számított 8 napon belül nem tesz eleget;
b) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést;
c) a Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét;
d) a Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
e) Megrendelő indokolatlanul megtagadja Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolását;
f) Megrendelő fizetési kötelezettségének beálltát követően, Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét.
8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és
a) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
b) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna;
c) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
9. Jogviták rendezése, kapcsolattartás
9.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalások ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre.
9.2. Felek kikötik, hogy jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljék minden szokás, amelynek alkalmazásában a Xxxxx korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
9.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, vagy elektronikus levél útján közlik egymással.
9.4. Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha
- a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban,
- az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény- továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban,
- e-mail útján történő továbbítás esetén az e-mailt megnyitásáról szóló elektronikus visszaigazolást a küldő fél kézhez kapta.
9.5. A jelen Szerződés szerinti kapcsolattartók, a közlések és értesítések céljára a Felek címei (amíg a címváltozásról a jelen pont szerint értesítést nem küldenek):
Megrendelő kapcsolattartója: | Vállalkozó kapcsolattartója: |
Xxxxxx Xxxxxxx projektmenedzser | |
x00 00 000 0000 | |
9.6. Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról. Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó címét a másik Félnek küldött értesítés mellett. A kapcsolattartó cím megváltozása az értesítéstől számított öt (5) munkanap elteltével válik hatályossá. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti változások Szerződésmódosításnak nem minősülnek.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen Szerződés aláírása vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi adatot, információt az érintett Fél eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában úgy tekintenek, hogy az az érintett Fél üzleti titka, és mint ilyet szigorúan bizalmasan kezelik. Felek vállalják továbbá, hogy a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat nem hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik, kivéve, ha azt jogszabály írja elő.
10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott adatait nyilvánosságra hozhatja.
10.3. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá, hogy a szerződés kapcsán megismert személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27- i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR), valamint a kapcsolódó hazai jogszabályok
rendelkezéseit szem előtt tartva kezelik azzal, hogy jelen szerződés személyes adatkezelésének jogalapja a GDPR6. cikk 1. bek. b) pontja.
10.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés kizárólag abban az esetben módosítható, ha a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény folytán a Szerződés valamelyik szerződő Fél lényeges jogos érdekét sérti.
10.5. Felek kijelentik, hogy a Szerződésből fakadó követelések teljesítésére irányuló felszólítás az elévülést megszakítja.
10.6. Ha a jelen Szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen Szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész nélkül a Felek a jelen Szerződést nem kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően nem módosítható.
10.7. Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt érvényes.
10.8. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az egyéb, vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait tekintik irányadónak.
10.9. Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
10.10. Jelen Szerződést a Xxxxx elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen Szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, ebből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg.
Budapest, 2024. …………….. ... | Budapest, 2024. …………….. ... |
....................................................... | ....................................................... |
Megrendelő BFVK Zrt. képviseletében | Vállalkozó képviseletében |
Xxxxx X. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
A szerződéskötés a Beszerzési szabályzat előírásainak megfelel:
.....................................................
Melléklet:
1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. sz. melléklet: Vállalkozói Árajánlat
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata