AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Buszforduló és buszöböl felújítása Sukorón”
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatandó hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráshoz
2018.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
• Az ajánlatkérő neve és címe:
Sukoró Község Önkormányzata 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Telefon: 06-22/598-007, fax:06-22/475-521
Kapcsolattartó: xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx email: xxxxxx@xxxxxx.xx
• A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot.
• A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Buszforduló és buszöböl felújítása Sukorón”
• Teljes mennyiség:
Sukoró Táncsics utcai közúti buszforduló és buszöböl felújítása, peronra rávezető járdák felújítása (szegélyek, burkolatok közlekedés építés és vízépítés)
- aszfalt burkolatok pályaszerkezet javítása (közúton buszfordulón, helyi útcsatlakozáson és buszöbölben), alsózása és burkolat teljes felújítása 780m2
- műtárgy szegély beton járda felújítás (peronhoz vezető járda) 80m2
- térkövezett járható középsziget kialakítás árokfedéssel (áteresz és víznyelő építéssel) erősített térkő burkolattal 60 m2
- DRV átemelő bejárója és csatlakozó járda felújítás, térkövezés 50m2
- jobb oldali peron járda felújítása térkő burkolattal 43 m2
- Táncsics utcai váró járdájának felújítása térkővel 47 m2
- busz által letaposott padka stabilizálása 28m2
- baloldali buszöböl aszfalt felújítás 120m2 és buszperon felújítás térkővel járda
csatlakozással 32 m2
- forgalomtechnikai és egyéb kiegészítő munkák
Zsuzsi büfénél járda szakasz felújítás és buszöböl peron felújítás
- buszöböl peron és meglévő csatlakozó járdák felújítása 210 m2 felületen térkő
burkolattal
- forgalomtechnikai és egyéb kiegészítő munkák
CPV kódok:
Fő tárgy: 45233120-6 közút építése
45213316 – 1 járdák kivitelezése
• A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják
„Vállalkozási szerződés buszforduló és vízgyűjtő kialakítására, valamint buszöböl és járda
felújítására Sukorón”
• A szerződés időtartama / a teljesítés határideje
Teljesítési határidő: 2018. szeptember 30.
• A teljesítés helye
Sukoró Táncsics utca és a Zsuzsi büfétől a fehérvári út mellett a Xxxxxxx Xxx utcáig
• Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való hivatkozás
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Vállalkozó 50% -os készültségnél jogosult 1 részszámlát benyújtani, valamint a teljesítést követően jogosult a végszámlát kiállítani Megrendelő által a szerződéses feltételekben meghatározottak és a Kbt. 135.§ (1) és (2) bekezdései szerinti aláírt teljesítésigazolása alapján. A teljesítésigazolás, a Vállalkozói Díj kifizetés, a Számlázás szabályait a Vállalkozási szerződés tartalmazza.
Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a Vállalkozói Díj ÁFA nélkül számított összege 5%-nak megfelelő összegű előleg igénylési lehetőséget biztosít. Megrendelő az előleget – igénylés esetén – a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg összege az első részszámlából kerül levonásra.
Az ellenszolgáltatást ajánlatkérő 100% saját forrásból teljesíti. Az ellenérték kifizetését Megrendelő a kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételét követően átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak, az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §-a, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben rögzítettek is.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről
• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről Tartalékkeret mértéke: 0%
• Xxxxx meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész- ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogadja el. Nincs lehetőség részajánlat tételére, ennek indoka: Tekintettel az építési feladat egységére nem indokolt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.
• Az ajánlatok értékelési szempontja
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési dokumentáció I. részében foglaltak szerint.
Értékelési szempontok és a súlyszámok az alábbiak:
Szempont | Adható pontszám alsó és felső határa | Súlyszám | |
ÁR | |||
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) | 0,00 – 10,00 | 70 | |
MINŐSÉGI KRITÉRIUM | |||
1. | Az elvégzett munkára vállalt jótállás időtartama (hónapban megadva) | 0,00 – 10,00 | 30 |
Értékelés módszere:
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
• az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással.
• Az elvégzett munkára vállalt jótállás időtartama (hónapban megadva)” szempont vonatkozásában egyenes arányosítással. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevők lehetséges vállalásának maximuma 48 hónap, ami a maximális pontszámot kapja. A minimális 24 hónap vállalása esetén ajánlatkérő 0 pontot ad, a 24 hónapot el nem érő vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési dokumentáció I. részében találhatók.
• Kizáró okok
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti hivatkozást szükséges érteni.
Ha az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
• A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek előírása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
• Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1) bekezdésére tekintettel nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
• Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (1) bekezdésére tekintettel nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági feltételt.
• Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint korlátozás nélkül biztosítja.
• Az ajánlattételi határidő:
2018. március 19. 9:00 óra (magyarországi helyi idő szerint értendő)
• Az ajánlat benyújtásának címe:
Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró Óvoda u. 2/a. Titkárság
• Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja [Kbt. 47. § (2) bekezdés].
• A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez szükséges közbeszerzési dokumentumokat jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg, elektronikus úton, térítésmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért szervezetek részére.
• Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró Óvoda u. 2/a. Titkárság – Polgármesteri iroda
Az ajánlatok felbontásának ideje:
2018. március 19. 9:00 óra (magyarországi helyi idő szerint értendő)
• Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek.
Az ajánlatok felbontásával kapcsolatosan irányadó továbbá a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése.
• Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
• Egyéb információk
• A közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
• Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk:
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
• A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
• minimum 24 hónap jótállás,
• késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 0,5% -a/nap,
• meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 20% -a,
• jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 2%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéses megállapodás és a szerződéses feltételek tartalmazzák.
• Az ajánlat tartalmi és formai követelményei: Formai követelmények:
Az ajánlatot nem elektronikusan, hanem személyesen vagy postai úton, zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban és egy a papír alapúval mindenben megegyező elektronikus példányban (nem újraírható optikai adathordozón pl. CD, DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00- 9:00 óra között a felhívás 18) pontjában meghatározott címre. A példányok közti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívás 18) pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatba csatolandó dokumentumok:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így az alábbi dokumentumokat:
• Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bek.).
• Az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66.§ (4) bek.).
• Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti információkat.
• Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt. 66. § (6) bek.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben nem kívánnak alvállalkozót bevonni a teljesítésbe, úgy az arra vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65% -át. [Kbt. 138. § (1) bekezdés].
• Az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet szabályai szerint nyilatkozni.
• Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást és a képviselő megjelölését az ajánlathoz csatolni kell.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. §
(5) bekezdése szerint.
• Ajánlattevő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
• Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
• Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
• Az ajánlatnak a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § szerinti szakmai ajánlatot kell tartalmaznia, amelyet ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és az elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. A szakmai ajánlat részeként – az értékelési részszempontokra tett megajánlásokkal összhangban – csatolni kell:
• az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” szempont tekintetében cégszerű aláírással ellátott árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint (Felolvasólap I. számú melléklete),
További információk
• Üzleti titok: Xxxxxxxxxxx – a Kbt. 44. §-ával összhangban - az ajánlatban elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
• Az ajánlatban elhelyezett valamennyi nyilatkozatot - a cégnyilvántartással összhangban - cégszerű aláírással ellátva szükséges benyújtani, kivéve az olyan nyilatkozatokat, melyeket magánszemély ír alá, ebben az esetben a magánszemély aláírása elegendő.
• Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a fordítás helyességért Ajánlattevő felel, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat csatolása is szükséges az ajánlatban.
• Tárgyi eljárásban valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Eredeti aláírt példányban kötelező benyújtani az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), illetve eredeti példányban szükséges benyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot is.
• Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő a Kbt.
56. § szabályai szerint írásban kérhet kiegészítő tájékoztatást. A kiegészítő tájékoztatásra irányadók a Kbt. 114.§ (6) bekezdésében foglaltak is.
• Helyszíni bejárással kapcsolatos információk: Ajánlatkérő nem szervez helyszíni bejárást.
• Irányadó idő és jog: Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás megküldésekor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.
• Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
• Egyenértékűséggel kapcsolatos előírások: Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentáció II. részében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
• Felelősségbiztosítással kapcsolatos előírások: A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni.
A felelősségbiztosítás minimális mértéke 15.000.000 HUF/év és 10.000.000 HUF/káresemény.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a szerződéstervezetben meghatározott felelősségbiztosítással a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
• Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mert a munka, és az abban foglalt feladatok nagyságrendje alapján nem lenne gazdaságos és célszerű a részekre bontás.
• Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: xx. Xxxxxxx Xxxxx 00971
• Az Ajánlattételi Xxxxxxxx megküldésének a napja: 2018. 02. 26.
• A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. 03. 05.
Mellékletek:
Közbeszerzési dokumentáció