HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
Xxxxx és mennyiség szerint meghatározott dolog adásvételére
2018.06.05. MINTA
amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrészről, mint Megrendelő:
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft.
Székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.
Számlaszáma: 10200971-21521542-00000000
Adószáma: 11267425-2-16
Statisztikai jelzőszám: 11267425-4212-113-16
Cégbíróság és cégjegyzékszám: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cg.00-00-000000
Aláírási joggal felruházott képviselő: [NÉV] ügyvezető önállóan VAGY [NÉV] és
[NÉV] együttesen] (a továbbiakban: Megrendelő, vagy MÁV FKG Kft.)
másrészről, mint Xxxxx:
[…]
Rövidített elnevezés: […]
Székhely: […]
Számlavezető pénzintézete: […]
Számlaszáma: […]
Adószáma: […]
Cégbíróság és cégjegyzékszám: […] Aláírási joggal felruházott képviselő: […]
(a továbbiakban: Eladó, vagy [RÖVIDÍTETT CÉGNÉV])
között (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek) az alábbi feltételek szerint.
1. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Megrendelő eseti megrendelő (1. sz. melléklet) kiállításával időről időre megrendeli, Xxxxx pedig a jelen szerződésben és a Megrendelő 8.3. pontban meghatározott kapcsolattartója által kiállított eseti megrendelésében meghatározott feltételek szerint leszállítja Megrendelő részére az MSZ 4798-1:2004 szabványnak megfelelő alábbi transzportbeton fajtákat, a táblázatban szereplő egységárakon:
# | 1. | 2. |
Szilárdsági osztály | ||
Környezeti kitéti osztály | ||
Kloridtartalom | ||
Maximális szemcseméret | ||
Konzisztencia osztály | ||
Egységár - Ft/m3 (betonmixer, vagy billenős tehergépjármű) | ||
Egységár - Ft/m3 (pumix) |
1.2. Egyéb díjak:
Betonszivattyú díjak:
• [24] m gémkinyúlású betonpumpa […],- Ft/óra + ÁFA
• [24] m pumix […],- Ft/óra + ÁFA
Mixeres teherautóval történő szállítás:
• Mixeres szállítás 0-5 km […],- Ft/m3 + ÁFA
• Mixeres szállítás 5-10 km […],- Ft/m3 + ÁFA
• Mixeres szállítás 10-15 km […],- Ft/m3 + ÁFA
• 15 km felett további 5 km-ként […],- Ft/m3 + ÁFA
• Törtfuvar díja […],- Ft/óra + ÁFA
1.3. Jelen keretszerződést Felek […],- Ft + ÁFA, (azaz […] forint + ÁFA) keretösszegre kötik, amely magában foglalja az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott díjakat. A megadott keretösszeg elérése esetén a szerződés automatikusan felmondás vagy egyéb megszüntető jognyilatkozat nélkül megszűnik. Megrendelő a keretösszeg kimerítésére nem köteles. Megrendelő csak a szerződésszerűen átadott és az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott egységárak (továbbiakban: Egységárak) alapján kalkulált vételárat (továbbiakban: Vételár) fizeti meg Eladónak.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretjellegéből adódóan Megrendelőnek az 1.3. pontban meghatározott Keretösszeg tekintetében nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű teljesítés megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés előbbiekből adódó nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Eladó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé megtérítési igénnyel fellépni.
1.4. A vételár magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget – ideértve a fuvarozás, hatósági engedélyek költségeit és a
termékdíjat is –, az esetleges betanítás, oktatás költségét, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével.
1.5. A Megrendelő az 1.1. pontban meghatározott transzportbeton fajták alábbi mennyiségben történő megrendelését tervezi:
# | Tervezett mennyiség (m3) |
1. | |
2. | |
3 |
1.6. Eladó elfogadja, hogy a tervezett mennyiségtől Megrendelő +/- 10%-al eltérhet. Ennél nagyobb eltérésre csak a Xxxxx közös megállapodásával kerülhet sor.
1.7. Felek megállapodnak, hogy a tulajdonjog a szállított transzportbeton vonatkozásában a Vételárról jelen szerződés szerint kiállított számla megfizetésével száll át.
2. Hatály
2.1. A jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírás napjától hatályos és […] napjáig – vagy amennyiben az korábban következik be az 1.3. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig – marad hatályban.
2.2. A Keretszerződés megszűnése napjáig az Eladóhoz megérkezett Megrendelésben foglaltaknak Eladó köteles jelen Keretszerződésben foglaltak szerint eleget tenni.
3. TELJESÍTÉS
3.1. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbetont Megrendelő a kiszállítás napját legalább 3 munkanappal megelőzően írásban rendeli meg (1. sz. melléklet). A megrendelőben meg kell határozni a mennyiséget, a kiszállítás pontos helyét és határidejét, valamint az igényelt technológiát (pl. pumix, vagy betonszivattyú). Eladó köteles a Megrendelő eseti megrendelését 1 munkanapon belül visszaigazolni.
3.2. Amennyiben Megrendelő a transzportbetont vágányzári időben végzett munkához rendeli meg, akkor a kiszállítás napját legalább 1 munkanappal megelőzően kell az eseti megrendelőt elküldenie.
3.3. Megrendelő elfogadja, hogy Xxxxx a megrendelések teljesítése során köteles betartani a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit, ezért a teljesítési határidőbe nem számít bele az az időpont, amikor Xxxxx a rendeletre tekintettel nem szállíthat, feltéve, hogy Xxxxx az eseti megrendelő visszaigazolásában tájékoztatta Megrendelőt az eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőbe eső közlekedésmentes időszakról.
3.4. Eladó a transzportbetont betonmixerrel, vagy billenős tehergépjárművel köteles kiszállítni, kivéve, ha Megrendelő egyéb technológiát rendel meg.
3.5. A teljesítés helyének megközelíthetőségét az időjárás nagyban befolyásolhatja, ezért igény esetén Eladónak a transzportbetont betonszivattyúval, vagy pumix-val kell a Megrendelő helyszíni utasításai szerint bedolgoznia. A betonszivattyúnak, vagy pumixnak legalább 24 méteres gémkinyúlással kell rendelkeznie. A betonszivattyúhoz, vagy pumixhoz Eladó biztosít kezelőszemélyzetet.
3.6. Eladó köteles a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott transzportbetont a Megrendelő eseti megrendelése alapján a szerződés 4.1. pontjában meghatározott helyekre szállítani.
3.7. A teljesítési határidő az eseti megrendelőben kerül meghatározásra.
3.8. Eladó tudomásul veszi, hogy vágányzári időben történő teljesítés esetén köteles Megrendelő minden olyan kárát megtéríteni, ami abból származott, hogy a Eladó neki felróható okból nem szállított határidőre, a transzportbeton átadásával a teljesítési helyszínen neki felróható okból késlekedett (pl. műszaki meghibásodás), vagy hibás teljesítés miatt a transzportbetont Megrendelő nem vette át és emiatt a vágányzári időt Megrendelő túllépte, a vágányzárat le kellett mondania, vagy ismételten vágányzárat kellett megrendelnie, vagy más módon közvetlen kára keletkezett.
3.9. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 113. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése az Eladó feladata, amelynek teljesítése érdekében a Megrendelő köteles az Eladóval teljes körűen együttműködni, az EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül tájékoztatni.
Együttműködési kötelezettsége keretében Megrendelő köteles külön az Eladó megkeresésére, írásban tájékoztatni az Eladót:
- a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig;
- a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a Megrendelővel, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig;
- az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul.
A termék fuvarozására használt jármű kirakodási helyre történő érkezésének időpontját, a kirakodási címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő munkanap 12:00 óráig köteles az Eladó az EKAER elektronikus felületén bejelenteni.
Eladó tudomásul veszi, hogy a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése (az EKAER elektronikus felület elérése) előzetes regisztrációt igényel, melyről Eladó saját szervezésében és felelősségére gondoskodik.
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a jelen szerződés alapján értékesített termékek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet alapján egyéb kockázatos terméknek nem minősülnek.
4. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
4.1. Az áruátvétel (a teljesítés) helye az eseti megrendelőkben kerül megjelölésre.
4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a transzportbeton mennyiségi átadás-átvételének igazolása az MSZ 4798-1:2004 számú szabványnak megfelelő szállítólevél (a továbbiakban Szállítólevél) kiállításával történik, amelyen a Felek a transzportbeton átadás-átvételét aláírásukkal igazolják (Megrendelő részéről a 8.5. pontban meghatározott képviselő), és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betűkkel is feltüntetik. Ha az átvétel során bármilyen szemrevételezéssel észlelhető eltérést, problémát tapasztalnak Felek jegyzőkönyvet (továbbiakban Jegyzőkönyv) vesznek fel, melyet szintén mindkét fél aláír.
4.3. A Felek megállapodnak abban, hogy Szállítólevél aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: […], telefon: […], az Eladó részéről pedig: az Eladónak a transzportbetont kiszállító alkalmazottja. Az Eladó felel azért, hogy a képviseletében a Szállítólevelet aláíró személy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkezzen, az ilyen felhatalmazás ellenére történő aláírás (pl. álképviselet) kockázatát az Eladó viseli.
4.4. Az 1.1. pontban meghatározott transzportbeton mellé az Eladó köteles szállítói megfelelőségi nyilatkozatot, vagy teljesítmény-nyilatkozatot, valamint biztonsági adatlapot mellékelni. Eladó ezen nyilatkozatokat egy dokumentumban is egyesítheti (pl. a Szállítólevél hátoldalán).
4.5. Amennyiben a mennyiségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Megrendelő által kiállított és az Eladónak elektronikusan megküldött BASWARE teljesítésigazolással történik.
4.6. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi eltérés esetén a Megrendelő a részteljesítést nem köteles átvenni. Az Eladó ilyen esetben a jelen szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szerződésszerűen teljesíteni.
5. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI, KÖTBÉR
5.1. Amennyiben az Eladó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségének a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított transzportbetonra vetített Vételár 0,5%-a, de maximum 15 %.
5.2. Ha az Eladó hibás transzportbetont szállít, vagy más módon nem a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, a Megrendelő hibás teljesítési kötbért követelhet: ennek alapja a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 15 %-a.
Az Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó kötbérigényt csak akkor fogadja el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került. Az Eladó tevékenységével kapcsolatos észrevételeket a diszpécserszolgálatnál lehet bejelenteni.
5.3. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. Eladó póthatáridő tűzése esetén köteles a póthatáridőből eltelt idő után késedelmi kötbért fizetni, kivéve, ha Vevő kifejezetten késedelmi kötbér mentes póthatáridőt tűzött ki. Amennyiben Vevő a hibás teljesítés kijavítása miatt tűzött ki póthatáridőt és az Eladó a póthatáridőn belül a hibát kijavítja, Vevő csak hibásteljesítési kötbérre tarthat igényt. Amennyiben az Eladó a póthatáridőn belül nem javítja ki a hibát, Vevő hibásteljesítési, valamint a póthatáridő teljes időtartama után késedelemi kötbért egyaránt követelhet.
5.4. Az Eladó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a meghiúsulással érintett Megrendelés nettó összértéke, mértéke annak 20 %-a.
5.5. A Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Xxxxx hibás teljesítés esetén a kicserélési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. A Megrendelő ez esetben is jogosult kötbért követelni az Eladótól.
5.6. Megrendelő kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen:
• Eladó késedelme esetében, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte;
• Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben neki felróható módon nem teljesít és a Megrendelő felszólításában meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el, a póthatáridőt követően;
• Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelő bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással;
• Eladó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással.
5.7. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő lemondást. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is az Eladóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint az Eladó által Megrendelőnek okozott károk összegét levonhatja az Eladónak fizetendő esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50. §, valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás).
5.8. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy az érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét a Megrendelő – a körülmények feltüntetésével – írásban közölje a másik féllel.
5.9. A teljesítés elmaradása, késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelőnek az Eladóhoz intézett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelő jogosult más szállítót igénybe venni. A Megrendelő fentiek okán keletkezett valamennyi költségét, illetve mindennemű kárát az Eladó köteles megtéríteni, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltség is a mulasztásért felelős Eladót terheli.
5.10. Az Eladó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy az Eladó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal az Eladó részére.
5.11. A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér megfizetése esetén is jogosult Megrendelő az Eladó teljesítését követelni, illetve jogosult a Ptk. szerinti szavatossági igényeit érvényesíteni, továbbá a kötbér megfizetése nem érinti a jogszabály és jelen szerződés alapján Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét, e körben a felek kifejezetten eltérnek a Ptk. 6:187. § (1) és (2) bekezdésében rögzítettektől.
6. SZAVATOSSÁG
6.1. Az Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított, az 1.1. pontban megjelölt transzportbeton megfelel az ott meghatározott, MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti értékeknek.
6.2. Az Eladót az általa leszállított transzportbetonra Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Amennyiben a leszállított transzportbeton nem felel meg a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített paramétereknek, úgy a Megrendelő a szavatossági jogait (Ptk.
XXIV. Fejezet) megfelelően gyakorolhatja.
6.3. Az Eladó vonatkozó Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványának adatai:
Azonosító: […]
Érvényesség kezdete: […]
Érvényesség vége: […]
A tanúsítványt kiállító szervezet: […]
6.4. A Megrendelő a 4.2. pont szerinti Jegyzőkönyv felvételével, vagy írásban értesíti az Eladót a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a szavatosság keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Eladó az értesítés kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megkezdeni szavatossági kötelezettsége teljesítését.
6.5. Eladó felel azért, hogy a leszállítandó transzportbeton per-, teher-, igény és harmadik személy jogától mentes.
7. FIZETÉSI FELTÉTELEK
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 1 db szerződésszerűen kiállított számla (a továbbiakban: Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerinti teljesített kötelezettség alapján. [VAGY] Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó megrendelésenként részszáma (a továbbiakban: Számla), a megrendelés utolsó teljesítésekor pedig végszámla kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerint teljesített kötelezettség alapján. A számlázás alapja a leszállított, Vevő által Szállítólevélen átvett, megszámlált, tételesen megállapított mennyiség. Vevő csak tételes számlát fogad el.
7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Teljesítésnek a Megrendelő által szerződésszerűen (teljesítésigazolással) igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult Számla kibocsátására.
7.3. Eladó az alábbi e-mail címen fogadja Megrendelő teljesítésigazolását:
[…]
7.4. Eladó kizárólagosan felel azért, hogy a megadott e-mail címen a teljesítésigazolást fogadni tudja.
7.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a számlán feltüntetendő megrendelői adatatok a következők:
MÁV FKG Kft.
5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
7.6. Az Eladó a Számlán köteles feltüntetni:
− a jelen szerződés iktatószámát;
− az eseti megrendelés iktatószámát.
7.7. A Számlát Eladó az alábbi címre köteles küldeni (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):
MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés
1426 Budapest, Pf.: 24.
7.8. A 7.6. pontban meghatározott adatok feltüntetése, valamint a 7.9. pontban meghatározott mellékletek hiányában a számla nem minősül jelen szerződés szerint megküldött számlánk. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a jelen szerződés szerinti megküldött számlával szemben terheli és rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerinti számla kézhezvételének, vagy a 7.9. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik.
7.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi az eseti megrendelő, a Szállítólevél és a teljesítésigazolás.
7.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára, forintban történik. A fizetési kötelezettséget az Eladó bankszámláján történő jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni.
7.11. Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Eladó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Eladó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Eladó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik.
7.12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér, illetve az Eladó által a Megrendelőnek szerződésszegéssel okozott kár összege.
7.13. Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Vevő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősség terheli.
7.14. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Xxxxxxxx előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
7.15. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Keretszerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség, vagy a Megrendelőnek okozott igazolt kár összege (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50. §, valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás).
8. ÉRTESÍTÉSEK
8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyére kell megküldeni. Az erre a címre
ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.
8.2. A Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
Megrendelő részéről:
[NÉV], divízióvezető
Telefonszám: [ADAT] E-mail: [ADAT]
Telefax: [ADAT] Eladó részéről:
[NÉV], [TISZTSÉG]
Telefonszám: [ADAT] E-mail: [ADAT]
Telefax: [ADAT]
8.4. Az eseti megrendelőket a Megrendelő 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartója jogosult az Eladó részére kiállítani. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a szerződés módosítására.
8.5. A szállítólevél leigazolására, illetve a helyszíni utasítások megadására a Megrendelő részéről [NÉV], telefon: […] jogosult. Kétség esetén az érintett fél köteles igazolni a megbízott jogosultságát.
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. A szerződés teljesítése során Xxxxx közreműködőt, alvállalkozót nem vesz igénybe. Eladó a szerződés hatálya alatt közreműködő(k), alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.
9.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés módosítása csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen keretszerződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.
9.3. A jelen keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
9.4. A jelen keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen keretszerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
9.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen keretszerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a keretszerződés hatályát veszti, a keretszerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.
9.6. Eladó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vevő tevékenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság az Eladó külön hozzájárulása nélkül – az Eladó írásbeli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Vevő pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az Eladó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
9.7. Jelen keretszerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a tárgyalások eredménytelensége esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
9.9. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésekor egyik fél sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a másik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ide tartozik, hogy a Felek tartózkodnak az egymás munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett, vagy közvetlen foglalkoztatásától. Ennek biztosítása érdekében Xxxxx kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem Megrendelőnél, sem a MÁV Csoporthoz tartozó egyéb vállalkozásnál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködői útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Eladót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő biztonsági szervezete útján bármikor jogosult ellenőrizni.
9.10. Eladó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elérhető: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.
9.11. Eladó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV FKG Kft-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV FKG Kft-t nem terheli.
9.12. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: eseti megrendelő mintája
2. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet
3. sz. melléklet: Nyilatkozat Összeférhetetlenségről
Budapest, 2018. | …., 2018. |
………………………………………. | ………………………………………. |
MÁV FKG Kft. | [CÉGNÉV] |
[NÉV] | [NÉV] |
[TISZTSÉG] | [TISZTSÉG] |
Megrendelő | Eladó |
A Felek kijelentik, hogy a jelen Keretszerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 4 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
1. számú melléklet
[CÍMZETT] részére | Iktatószám: [ADAT] Munkaszám: [ADAT] |
[CÉGNÉV] [CÍM] | Ügyintéző: [ADAT] Telefon: [ADAT] Dátum: [ADAT] |
ESETI MEGRENDELŐ
[#]. sz. TRANSZPORTBETON HALASZTOTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN
Tisztelt Cím!
A felek között létrejött [#]. sz. Transzportbeton Halasztott Adásvételi Szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) foglaltakkal összhangban ezúton megküldjük Önöknek eseti megrendelőnket, amellyel megrendeljük az alábbi transzportbeton szállítását.
# | 1. | 2. | 3. |
Szilárdsági osztály | |||
Környezeti kitéti osztály | |||
Kloridtartalom | |||
Maximális szemcseméret | |||
Konzisztencia osztály | |||
Egységár - Ft/m3 (betonmixer, vagy billenős tehergépjármű) | |||
Egységár - Ft/m3 (pumix) | |||
Megrendelt mennyiség |
Teljesítési hely: | Teljesítési határidő: |
[CÍM] | [DÁTUM] |
Megrendelő kapcsolattartója: | A szállítólevél aláírására jogosult: |
[NÉV] Telefon: [#] | [NÉV], [BEOSZTÁS] Telefon: [#] |
Igényelt technológia: |
A szállítást betonmixerrel / billenős tehergépjárművel / pumix-val kérjük teljesíteni. A kiszállított betont a helyszínen be kell dolgozni. Kérjük betonszivattyú biztosítását. Kérjük, hogy jelen megrendelésünk visszaigazolásában határozza meg, hogy a szállítási feladatokat hány gépjárművel fogja elvégezni! [EGYÉB] |
Kérjük eseti megrendelésünk írásos visszaigazolását.
Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktató- és munkaszámunkra!
[HELY], [DÁTUM]
MÁV FKG Kft.
[NÉV]
divízióvezető
2. számú melléklet
A szerződés környezetvédelmi melléklete
1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma
1.1 Alvállalkozó (továbbiakban: Szerződést kötő) kötelezi magát arra, hogy a MÁV FKG Kft.-vel (továbbiakban: Vállalkozó) kötött szerződésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Alvállalkozókkal (továbbiakban: Alvállalkozó), ha azokkal a MÁV FKG Kft. érdekében végeztet munkát, vagy szolgáltatást.
2. A szerződést kötő egyéb feladatai
Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételekre, intézkedések végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket - a szerződésből adódó - kötelezettségükről tájékoztatni.
Szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltételeit tartalmazó mellékletet az érdekelt szervezeti egység vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan jelen van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik.
Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az Alvállalkozó engedélyének meglétét érvényességét Szerződést kötő köteles ellenőrizni.
Szerződést kötő képviselője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében a Alvállalkozónak az engedélyt Vállalkozótól kell megkérni.
3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok Általános előírások
3.1 Alvállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamennyi környezetvédelmi előírást betartani. Alvállalkozó által okozott környezetvédelmi károkért a teljes felelősség - az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bírság stb. - a Alvállalkozót terheli.
3.2 A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben foglaltakon kívül be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat (törvényeket, kormányrendeleteket).
3.3 A MÁV csoport vonatkozó környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Alvállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem vagy a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Alvállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni.
3.4 Alvállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
3.5 Alvállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
3.6 Alvállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Alvállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről
„Hatásterületi nyilatkozatban” kell Alvállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
3.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Alvállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV FKG Kft.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Alvállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Alvállalkozót terhelik.
3.8 Alvállalkozó köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé esetlegesen benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.
3.9 Amennyiben Alvállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó szerződésnek megfelelően a Műszaki ellenőr köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
3.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor Alvállalkozó, mint környezethasználó köteles a hatályos környezetvédelemről szóló jogszabály szerint eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV FKG Kft. Biztonsági és védelem szervezetét is értesíteni kell.
3.11 Alvállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
3.12 A munkák befejezésekor Alvállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV FKG Kft. részére átadni.
3.13 Alvállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.
3.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a Alvállalkozó azonnal köteles értesíteni a MÁV FKG Kft. képviselőjét, valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetét.
Levegőtisztaság védelem
3.15 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Alvállalkozó kötelessége.
3.16 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
3.17 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.
Vízminőség védelem
3.18 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Alvállalkozó kötelessége. Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Alvállalkozónak gondoskodnia kell.
3.19 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Alvállalkozó feladata.
3.20 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
3.21 Az építéssel érintett területen a Alvállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.
Talaj-és földtani közeg védelme
3.22 A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideiglenesen olyan anyag helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik.
3.23 A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések használatával, illetve egyedi műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) meg kell akadályozni
a talaj szennyezését.
3.24 A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ártalmas anyagok használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.)
3.25 A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a Alvállalkozó köteles a Vállalkozót értesíteni, és a Vállalkozóval egyeztetett mentesítést elvégezni.
Zaj-és rezgésvédelem
3.26 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Alvállalkozó kötelessége.
3.27 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
3.28 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.
3.29 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
Hulladékgazdálkodás
3.30 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani.
3.31 Az építés során keletkezett technológiai eredetű hulladék (építési bontási hulladék), veszélyes hulladék tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
3.32 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 előírásait kell betartani.
3.33 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
3.34 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Alvállalkozó kötelezettsége.
3.35 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Alvállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező Alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a Vállalkozónak meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Alvállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
3.36 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
3.37 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.
3.38 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
Természetvédelem
3.39 Alvállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.
3.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.
3.41 A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a növényvédelmi jogszabályok alapján kell végezni.
3.42 Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni.
4. Ellenőrzés
4.1. A MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környezetvédelmet befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intézkedések betartásának hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást okoz, a MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, általa vagy megbízásából ellenőrzésre jogosult munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni köteles a környezeti károk megelőzése érdekében.
4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Alvállalkozó tudomására kell hozni.
4.4. Alvállalkozó a MÁV FKG Kft. jelen melléklet 4.2. pontjában meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (Alvállalkozói) tudomására hozni.
5. Alvállalkozók közötti jogviszony
5.1. Olyan munkahelyen, ahol több Alvállalkozó alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés környezetvédelmi szempontból történő összehangolásáért a Alvállalkozó helyszíni vezetője felel.
6. Balesetek, rendkívüli események
6.1. Alvállalkozó köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. megbízó szerve részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetkezett esemény a MÁV FKG Kft. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a MÁV közlekedésbiztonságát vagy ügyfeleinek, illetve a MÁV FKG Kft. alkalmazottainak személyi biztonságát veszélyezteti.
6.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.
6.3. A MÁV FKG Kft. által végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat Alvállalkozó - távolléte esetén is - köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
7. Kártérítési felelősség
7.1. A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV FKG. Kft.-t vagy a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Alvállalkozó felel.
7.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Alvállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen
felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.
7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Alvállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. §-ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Alvállalkozót terheli.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. Alvállalkozó az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy jelentse, hogy a munkát környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékeltekben foglaltak szerint végezteti dolgozóival és ugyanezt megköveteli az Alvállalkozóitól is.
8.2. Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a munka befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezésmentes,- beleértve a kommunális hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.
Budapest, 2018. | …., 2018. |
………………………………………. | ………………………………………. |
MÁV FKG Kft. | [CÉGNÉV] |
[NÉV] | [NÉV] |
[TISZTSÉG] | [TISZTSÉG] |
Megrendelő | Eladó |
8.3. Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege) az irányadó.
3. számú melléklet
Nyilatkozat
Összeférhetetlenségről
Cégnév: |
Cégjegyzékszám: |
Cég székhelye: |
A [CÉGNÉV] alulírott képviselője kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft. Összeférhetetlenségi szabályainak az általam képviselt társaság megfelel, azaz nem minősül:
1. olyan a jogi személynek, akinek természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalmazottjának hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-/élettársa;
2. olyan a jogi személynek, akinek vezető tisztségviselője, vagy az ügyletben érintett alkalmazottja a MÁV Zrt., vagy annak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vagy az ügyletben érintett alkalmazottjának hozzátartozója, házas-/élettársa, illetve azok hozzátartozójának házas-/élettársa.
Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem. Kelt: 2018.
[CÉGNÉV]
Képviselője: [NÉV] [TISZTSÉG]