VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

SAP DMS azonosító: ……………………………………….

SAP SRM azonosító: ……………………………………….

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; Cg: 00-00-000000; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx és Xxxxx Xxxx Xxxxxxx-fejlesztési és Beruházási Igazgató), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),

másrészről DUNA-KÚT Vízközmű Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhelye: 0000 Xxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 54., cégjegyzékszáma: Cg.00-00-0000000, adószáma: 13186256-2-13, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10365518-49020011, képviseli:

Xxxx Xxxxxx), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya, tartalma:

Balparti II. kutak meghibásodott terméskő burkolatának felújítása

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.

Vállalási ár:

Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi Nettó vállalási ár: 16.164.489,- Ft

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít

Tartalékkeret:

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Teljesítés és annak határideje

A munkálatok kezdési időpontja: szerződés aláírását követően azonnal Befejezési véghatáridő: 2012. október 15.

A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k).

Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az ÁFA törvény 57§. szerint az alábbi műszaki készültségi fokok elérése esetén vállalja:

Műszaki készültségi fok	Határideje	Számla összege
II/6 kút elkészülte	2012.08.30.	8.082.244,-
II/12 sz. kút elkészülte, teljes munka elkészülte	2012.10.15.	8.082.245,-

Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Alvállalkozók:

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozót nem vehet igénybe.

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles. Jótállás:

Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 36 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

Jótállási biztosíték:

Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 808.224,-.Ft, azaz Nyolcszáznyolcezer- Kettőszázhuszonnégy forint összegről szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje: 3 év Vállalkozó a biztosítékot az ÁSZF XII.6. pontjára figyelemmel az alábbiak szerint nyújtja.

Szerződő felek képviselői:

Vállalkozó részéről:

Név: Xxxx Xxxxxx

Telefonszám: 412-1305

Megrendelő részéről:

Név: Xxxxx Xxxxxx

Telefonszám: 465-2931

Egyéb rendelkezések

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata

ÁSZF III.1. foglalt kötelezettség megszegéséért Vállalkozó az XXXX XXX. pont szerinti kötbér megfizetésére köteles.

ÁSZF XX.10. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.)

Mellékletek:

- Általános Szerződési Feltételek

- vállalkozó ajánlata (költségvetés)

- környezetvédelmi melléklet

- munkavédelmi melléklet

- etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.

Budapest, 2012. …………………

………………………………………………..	………………………………………………..
Fővárosi Vízművek Zrt.	DUNA-KÚT Kft.