Common use of Sutarties nutraukimas Clause in Contracts

Sutarties nutraukimas. 15.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.11. Sutartis Sutarties gali būti nutrauktanutraukiama: 15.1.11.1. raštišku Šalių susitarimuPaslaugos teikėjo iniciatyva; 15.1.21.2. Kliento iniciatyva; 1.3. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytais atvejais. 2. Xxxxxxxxx teikėjas turi teisę nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį raštu apie tai įspėjęs Klientą ne vėliau, kaip prieš penkias dienas, jeigu: 2.1. Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį. Tokią veiką tarp kitų veikų sudaro: 2.1.1. Klientas neatlieka mokėjimų Sutartyje numatyta tvarka ir laiku; 2.1.2. Klientas nevykdo kitų (su mokėjimais nesusijusių) savo įsipareigojimų (nepriklausomai nuo pajėgumo juos vykdyti) arba trukdo Paslaugos teikėjui vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir per Paslaugos teikėjo nurodytą terminą (o Paslaugos teikėjui termino nenurodžius - per protingą terminą) savo sąskaita nepanaikina dėl to susidariusios padėties ir jos pasekmių; 2.2. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis aplinkybėms, kai iš karto tampa aišku, kad jos tęsis neribotą laiką; 2.3. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kai iš karto nebuvo aišku, kad jos tęsis neribotą laiką, bet nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 nei 90 (vienądevyniasdešimt) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punktedienų. 15.23. PirkėjasPaslaugos teikėjas bet kada turi teisę nutraukti šią Sutartį (atsisakyti nuo šios Sutarties), nepriklausomai nuo nutraukimo priežasčių, raštu apie tai pranešęs Klientui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, (trisdešimt) dienų. 4. Klientas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti SutartįSutartį raštu apie tai įspėjęs Xxxxxxxxx teikėja ne vėliau, kaip prieš penkias dienas, jeigu: 15.2.14.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.Paslaugos teikėjas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų dėl savo kaltės vėluoja teikti Paslaugas; 15.2.24.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybėsatsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju)turi būti nutrauktas Paslaugų teikimas, Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjuikai iš karto tampa aišku, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuinenugalimos jėgos aplinkybės tęsis neribotą laiką; 15.54.3. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsatsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas tokai iš karto nebuvo aišku, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųjos tęsis neribotą laiką, bet nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.11. Sutartis Sutarties gali būti nutrauktanutraukiama: 15.1.11.1. raštišku Šalių susitarimuPaslaugos teikėjo iniciatyva; 15.1.21.2. Kliento iniciatyva; 1.3. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytais atvejais. 2. Xxxxxxxxx teikėjas turi teisę nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį raštu apie tai įspėjęs Klientą ne vėliau, kaip prieš penkias dienas, jeigu: 2.1. Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį. Tokią veiką tarp kitų veikų sudaro: 2.1.1. Klientas neatlieka mokėjimų Sutartyje numatyta tvarka ir laiku; 2.1.2. Klientas nevykdo kitų (su mokėjimais nesusijusių) savo įsipareigojimų (nepriklausomai nuo pajėgumo juos vykdyti) arba trukdo Paslaugos teikėjui vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir per Paslaugos teikėjo nurodytą terminą (o Paslaugos teikėjui termino nenurodžius - per protingą terminą) savo sąskaita nepanaikina dėl to susidariusios padėties ir jos pasekmių; 2.2. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis aplinkybėms, kai iš karto tampa aišku, kad jos tęsis neribotą laiką; 2.3. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kai iš karto nebuvo aišku, kad jos tęsis neribotą laiką, bet nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 nei 90 (vienądevyniasdešimt) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punktedienų. 15.23. PirkėjasPaslaugos teikėjas bet kada turi teisę nutraukti šią Sutartį (atsisakyti nuo šios Sutarties), nepriklausomai nuo nutraukimo priežasčių, raštu apie tai pranešęs Klientui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų (trisdešimt) dienų. 4. Klientui nesutinkant pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytas kainas ir/ar Paslaugų tiekėjo patvirtintą kainyną ir iki atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo dienos raštu informavęs Pardavėjąinformavus Xxxxxxxxx teikėją apie atsisakymą naudotis Paslaugos teikėjo atliekamais ir Sutartyje aptartais Įrangos priežiūros darbais, Sutartis laikoma nutraukta 31 (trisdešimt pirmąją) atitinkamo Paslaugos teikėjo pranešimo apie Xxxxxxxxx pakeitimą įteikimo Klientui dieną. 5. Klientas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti SutartįSutartį raštu apie tai įspėjęs Xxxxxxxxx teikėja ne vėliau, kaip prieš penkias dienas, jeigu: 15.2.15.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.Paslaugos teikėjas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų dėl savo kaltės vėluoja teikti Paslaugas; 15.2.25.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybėsatsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju)turi būti nutrauktas Paslaugų teikimas, Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjuikai iš karto tampa aišku, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuinenugalimos jėgos aplinkybės tęsis neribotą laiką; 15.55.3. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsatsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas tokai iš karto nebuvo aišku, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųjos tęsis neribotą laiką, bet nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.18.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku visiškai ar iš dalies nutraukta Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 susitarimu vienos iš Šalių pageidavimu (vienąreikalavimu), praėjus 15 (penkiolikai) mėnesį – kalendorinių dienų nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taiprašytinio perspėjimo, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punktebūtinai nurodant nutraukimo priežastį. 15.28.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigušią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 15.2.18.2.1. kai Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 8.2.2. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 8.2.3. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 8.2.4. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 8.2.5. kai Pardavėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo; 8.2.6. jei Pardavėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai įvykdo ar kitaip pažeidžia Sutarties sąlygas; 8.2.7. dėl kitokio pobūdžio Pardavėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 8.3. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Pardavėjui, taip pat reikalauti Pardavėjo atlyginti Xxxxxxxx kitus jo dėl to patirtus nuostolius, jei Pardavėjas nepristato Prekės arba pristato Prekę netinkamai, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.28.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 8.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; 8.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.38.5. Paaiškėja kitos aplinkybėsŠalis, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties ir tiekti Prekespažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 15.38.6. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostoliųSutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 15.48.7. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, Sutartis gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų būti nutraukta ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųkitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais. 15.68.8. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos Jei bet kuri šios Sutarties sąlygosnuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, kurios pagal savo esmę lieka galioti po tai neturi įtakos kitų Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisnuostatų galiojimui.

Sutarties nutraukimas. 15.19.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. nutraukta raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.29.2. PirkėjasŠi Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai nesikreipiant į teismą įspėjus Šalį apie Sutarties nutraukimą prieš 2 (du) mėnesius, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx kai Šalis neįvykdo ar arba netinkamai įvykdo Sutarties sąlygas ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.29.3. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasŠalys aiškiai susitaria ir pažymi, sustabdo ūkinę veiklą arba kad bus laikoma, jog Savivaldybė pažeidė šią Sutartį iš esmės, jeigu Savivaldybė: 9.3.1. naudojasi stadionu ir / ar danga ne šioje Sutartyje numatytais tikslais ir/ar ne pagal tiesioginę stadiono ir/ar dangos paskirtį; 9.3.2. neprižiūri, netvarko, neremontuoja ir / ar nelaiko dangos tvarkinga pagal jos priežiūrai keliamus reikalavimus bei garantines sąlygas, numatytas dangos gamintojo; 9.3.3. be LFF rašytinio sutikimo Savivaldybė nustoja valdyti ir / ar naudoti stadioną ilgesniam kaip 10 (dešimties) dienų laikotarpiui; 9.3.4. pažeidžia Sutarties 6.2.5 punkte numatytą pareigą; 9.3.5. vėluoja įvykdyti Sutarties 5.6.5. punkte nurodytą pareigą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų; 9.3.6. daugiau kaip 2 (du) kartus padaro bet kokius kitus šioje Sutartyje numatytų pareigų pažeidimus. 9.4. Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį prieš terminą dėl esminio Sutarties pažeidimo tik po to, kai ji bent 1 (vieną) kartą raštu pareikalavo, kad kita šalis ištaisytų pažeidimus ir suteikė ne mažesnį kaip 14 kalendorinių dienų terminą pažeidimams ištaisyti. 9.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacijanustatytais pagrindais. 15.2.39.6. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti PrekesSutartis pasibaigia pasibaigus jos Veiklos terminui. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.89.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaiguspasibaigus kitais pagrindais, Šalims lieka galioti Sutarties sąlygosnuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių jų atsakomybe pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygosnuostatos, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimopabaigos. 9.8. Savivaldybė ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pabaigos momento privalo užtikrinti dangos (dirbtinės žolės) grąžinimą LFF, arba pristatydama ją į LFF nurodytą vietą. 9.9. Savivaldybė privalo grąžinti LFF pagal šią Sutartį jai perduotą dangą (dirbtinę žolę) ne blogesnės būklės nei ji buvo jos skyrimo stadiono įrengimo tikslais, atsižvelgiant į normalų dangos (dirbtinės žolės) nusidėvėjimą. 9.10. Tuo atveju, jeigu Savivaldybė neužtikrina dangos (dirbtinės žolės) grąžinimo LFF šioje Sutartyje nustatytu terminu, LFF turi išlikti galiotiteisę pati išardyti ir išsivežti dangą (dirbtinę žolę), kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartiso Savivaldybė tokiu atveju privalo kompensuoti LFF patirtas dangos (dirbtinės žolės) išardymo ir išvežimo išlaidas.

Sutarties nutraukimas. 15.17.1. Nesuėjus patalpų nuomos terminui, Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.27.2. PirkėjasNuomotojo iniciatyva Sutartis vienašališkai ne teismine tvarka gali būti nutraukta anksčiau nustatyto termino, įspėjus Nuomininką raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartįdienų, jeigu: 15.2.17.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo Nuomininkas naudojasi nuomojamomis patalpomis ne pagal paskirtį; 7.2.2. Nuomininkas tyčia ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.dėl neatsargumo blogina nuomojamų patalpų būklę; 15.2.27.2.3. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos Nuomininkas vėluoja sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą nuomos mokestį ar kitus mokėjimus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuiarba nustatytu laiku nesumoka ar nepapildo avanso; 15.57.2.4. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsNuomininkas nedaro remonto, turi teisę numatyto šia Sutartimi, arba atlieka patalpų rekonstrukciją, pakeitimus ar remontą, pažeidžiant Sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudžia patalpų; 7.2.5. Nuomininkas be Nuomotojo raštiško sutikimo subnuomoja patalpas, įkeičia ar kitaip suvaržo nuomos teisę; 7.2.6. kai Nuomotojas ketina parduoti ar kitaip perleisti patalpas arba jų dalį kitam asmeniui arba patalpos tampa reikalingos Nuomotojui; 7.2.7. Nuomininkas tampa nemokus, jam yra iškelta bankroto byla ar bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka ar Nuomininkas yra likviduojamas; 7.2.8. Nuomininkas raštu pripažįsta Xxxxxxxxxx ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų; 7.2.9. paaiškėja aplinkybės leidžiančios Nuomotojui pagrįstai manyti, kad Nuomininkas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų. 7.3. Nuomininko iniciatyva Sutartis vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne teismine tvarka gali būti nutraukta anksčiau nustatyto termino, įspėjus Nuomotoją raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas tojeigu: 7.3.1. nuomojamos patalpos dėl aplinkybių, už kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro netinkamos naudoti ir Nuomotojas nepašalina patalpų trūkumų per Šalių sutartą terminą. 7.4. Jeigu Nuomininkas Specialiojoje dalyje numatytu laiku nepriima patalpų ar Šalys nepasirašo patalpų perdavimo – priėmimo akto dėl kitokios Nuomininko kaltės, Nuomotojas, įspėjęs Nuomininką prieš 3 (tris) darbo dienas, turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį. 7.5. Nuomotojo iniciatyva Sutartis vienašališkai ne teismine tvarka nutraukiama nedelsiant, suteikiant protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų, Nuomininkui patalpas atlaisvinti, jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas jau pradėjo ją Nuomininkas atitinka bent vieną iš Nuomotojo Nekilnojamojo turto nuomos tvarkoje nustatytų kriterijų, dėl kurių Nuomotojas negali turėti dalykinių santykių su Nuomininku (t. y. kai Nuomininkas gali būti susijęs su terorizmo finansavimu; yra pakankamai duomenų teigti, kad pinigai, skirti mokėti už nuomojamą turtą arba kitoms prievolėms pagal Sutartį vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki , gali būti sukaupti nusikalstamu ar kitu neteisėtu būdu; Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes su Nuomininku vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms pagal Ekonominių ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųkitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą ir pan.). 15.67.6. Sutartį nutraukus Nuomininko iniciatyva Sutartis vienašališkai ne teismine tvarka gali būti nutraukta anksčiau nustatyto termino, įspėjus Nuomotoją raštu ne vėliau kaip prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų dėl Pardavėjo kaltėsveiklos (verslo) aplinkybių pasikeitimo, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensacijąkai Nuomininkui išsinuomotos patalpos tampa nereikalingos. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.114.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:sudaryta neapibrėžtam terminui. 15.1.114.2. raštišku Bankas turi teisę nutraukti Sutartj vienašališkai ir nedelsdamas, ir be jokio išankstinio pranešimo, jeigu Klientas iš esmės nevykdo iš šios Sutarties, ar bet kokios kitos Šalių susitarimu;sudarytos sutarties, ar Bendrųjų sąlygų kylančių prievolių, Bendrosiose sąlygose arba Paslaugų teikimo vietai taikomose teisės aktuose apibrėžtais atvejais, arba jeigu Klientas tampa JAV asmeniu. 15.1.214.3. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip Bankas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartj be jokio išankstinio pranešimo, jeigu Pasaugos sąskaitoje daugiau nei du mėnesius laiko nebuvo Finansinių priemonių arba toje sąskaitoje nebuvo atlikta jokių Sandorių, arba, jei buvo nutraukta Sąskaitos sutartis. 14.4. Tuo atveju, jei yra nutraukiama Sąskaitos sutartis, Bankas turi teisę pakeisti Operacijų sąskaitą Banko vardu atidaryta sąskaita (laikina sąskaita). 14.5. Bankas turi teisę nutraukti Sutartj jprasta tvarka nenurodydamas priežasties, pranešdamas Vartotojui apie Sutarties nutraukimą ne vėliau nei prieš 2 (du) mėnesius arba 60 (šešiasdešimt) dienų (priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis), ir verslo Klientui ne vėliau nei prieš 1 (vieną) mėnesį – nuo mėnesj arba 14.6. Klientas gali bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taipkuriuo metu nutraukti Xxxxxxx informuodamas Banką ne vėliau nei prieš penkias (5) dienas Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, kaip nustatyta ir paskutinę Sutarties 10.4 punktegaliojimo dieną ar prieš ją jvykdęs visus iš Sutarties kylančius jsipareigojimus. Klientas privalo pateikti Bankui rašytinj pranešimą nurodydamas kitą Finansinių priemonių saugotoją, kuriam turi būti pervestos Finansinės priemonės, ir pateikti Pavedimą pervesti Finansines priemones kitam jų saugotojui. 15.214.7. PirkėjasTuo atveju, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėjąjei yra nutraukiama Sutartis, Bankas pareikalauja, kad Klientas nurodytų Finansinių priemonių saugotoją, kuriam turi būti pervestos Kliento Finansinės priemonės, jei Pasaugos sąskaitoje yra Finansinių priemonių. 14.8. Jeigu Klientas nenurodo naujo Finansinių priemonių saugotojo, ir (arba) nepateikia Pavedimo parduoti Finansinių priemonių, ir (arba) bet kuris Banko padalinys nustoja teikti Investicines paslaugas, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartįperduoti Finansines priemones, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo esančias Pasaugos sąskaitoje, j bet kurj kitą Banko padalinj ir (arba) toliau saugoti Finansines priemones Banke ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasbet kuriame kitame Banko padalinyje, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas tačiau nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti dienos, nurodytos nutraukimo laiške Bankas neturi prievolės teikti Investicinių paslaugų, išskyrus Finansinių priemonių pervedimą kitam saugotojui ar Pavedimo (-ų) parduoti Danske Invest fondo vienetus vykdymą. Bankas turi teisę atsisakyti priimti Pavedimus pirkti Finansines priemones likus trims darbo dienoms iki Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudąnutraukimo dienos. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostoliųŠiame punkte ir 14.10.3 punkte nurodytais atvejais Bankas Investicines paslaugas ir Papildomas paslaugas teikia Paslaugų teikimo vietos kalba ir (arba) anglų kalba. 15.414.9. PardavėjasKlientas privalo mokėti mokesčius už Papildomas paslaugas (saugojimo) nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo, nesikreipdamas į teismąkol Finansinės priemonės yra laikomos ir (arba) registruotos Banke. 14.10. Jeigu Klientas nenurodo naujo Finansinių priemonių saugotojo, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės(arba) nepateikia Pavedimo parduoti Finansinių priemonių, ir (arba) Bankas ar bet kuris Banko padalinys nustoja teikti Investicines paslaugas, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs pasirinktinai savo nuožiūra, iš anksto apie tai Pardavėją ne vėliau kaip informuodamas Klientą prieš 30 kalendorinių dienų1 (vieną) mėnesj Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka: 14.10.1. pervesti Finansines priemones, nepaisydamas toesančias Pasaugos sąskaitoje, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdytikitam saugotojui ir nutraukti Sutartj 14.5 punkto pagrindu ir jame nustatyta tvarka. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už Klientas, norėdamas parduoti turimas Finansines priemones, Pavedimą dėl Finansinių priemonių pardavimo teikia naujam Finansinių priemonių saugotojui; ir (arba) 14.10.2. jforminti Pavedimus Kliento vardu parduoti Finansines priemones, esančias Pasaugos sąskaitoje, ir nutraukti Sutartj 14.5 punkto pagrindu ir jame nustatyta tvarka. Bankas turi teisę iš Finansinių priemonių pardavimo gautų lėšų išskaityti bet kokias Kliento mokėtinas sumas (jskaitant baudas, Banko išlaidas, priskaičiuotus mokesčius), o lėšų likutj deponuoti Kliento vardu atidarytoje - sąskaitoje iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes kitokio Kliento nurodymo; ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų(arba) 14.10.3. perleisti, jskaitant pardavimą, teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, kaip Banko verslą ar jo dalj bet kuriai trečiai šaliai. 15.614.11. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltėsSutartis laikoma nutraukta, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensacijąkai nelieka Finansinių priemonių Pasaugos sąskaitoje, visi mokesčiai pagal Kainyną yra sumokėti (nėra jsiskolinimo) ir visi Sandoriai yra jvykdyti. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.814.12. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusSutartj Bankas turi teisę atlikti veiksmus, lieka galioti Sutarties sąlygosreikalingus uždaryti Depozitoriume Kliento vardu atidarytas sąskaitas, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarkair pareikalauti atlyginti visas ir bet kokias Banko išlaidas, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių patirtas tokias sąskaitas uždarant. Pasirašydamas šią Sutartj Klientas neatšaukiamai jgalioja Banką veikti Kliento vardu pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisšj punktą uždarant Depozitoriume atidarytas savininko sąskaitas.

Sutarties nutraukimas. 15.138. Sutartis gali būti nutraukta:Sutarties nutraukimo dėl nuo Privataus subjekto priklausančių aplinkybių pagrindai 15.1.138.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, Valdžios subjektas turi teisę vienašališkai vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo kai Privatus subjektas arba Investuotojas nevykdo ar netinkamai įvykdo vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Valdžios subjektas yra prieš tai pranešęs šioms Šalims apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Laikotarpis tokiems pažeidimams pašalinti negali būti nustatomas trumpesnis nei 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų su Darbų atlikimu susijusių pažeidimų atveju ir 90 (devyniasdešimt) dienų su Paslaugų teikimu susijusių pažeidimų atveju. 15.2.238.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti PardavėjuiŠalys susitaria, kad patyrė nuostolių.Sutarties esminiais pažeidimais 38.1 p. atžvilgiu bus laikomi šie pažeidimai: 15.438.2.1. Pardavėjasdaugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas pradelsiama 3.2 punkte numatyta Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi data arba Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi terminas 3.4 punkte nustatytu atveju nepratęsiamas. Valdžios subjektas gali nelaukti šio termino pabaigos, nesikreipdamas į teismąjeigu pagrįstai galima spręsti, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą kad Sutarties 3 punkte nurodytos Sutarties išankstinio įsigaliojimo sąlygos per šį terminą nebus įvykdytos; 38.2.2. Privatus subjektas daugiau kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuinuo 4 punkte nustatyto termino, atsižvelgiant į jo pratęsimus, nėra pradėjęs teikti Paslaugų visa numatyta apimtimi; 15.538.2.3. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsPrivatus subjektas 30.1 punkte nurodytu terminu nepateikia Valdžios subjektui naujo Prievolių įvykdymo užtikrinimo; 38.2.4. Privatus subjektas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Finansiniame veiklos modelyje numatytas Investicijas ir tai trukdo užtikrinti 18.1 punkte nustatytos kokybės Paslaugų teikimą; 38.2.5. Privatus subjektas pažeidžia 7 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas; 38.2.6. Jeigu nukrypimai nuo Specifikacijose nustatytų Paslaugų teikimo reikalavimų trunka ilgiau nei 18.3 punkte nustatyti terminai; 38.2.7. Privatus subjektas viršija maksimalų Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkoje nustatyta tvarka paskirtų baudos taškų skaičių, pagal šią tvarką galimą surinkti per atitinkamą laikotarpį. Baudavimo mechanizmas yra nustatytas 1 Sutarties priede (Pirkimo sąlygų 20 priede „Paslaugų specifikacijos“); 38.2.8. Privatus subjektas ar jo vadovas, pareigūnai ar darbuotojai yra teismo pripažinti kaltais nusikalstamos veikos, susijusios su netinkamu Darbų atlikimu ir Paslaugų teikimu (įskaitant tokias veikas, kaip kyšininkavimas ir papirkimas), padarymu. Sutarties nutraukimas šio punkto pagrindu negalimas, jeigu per 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo (nepriklausomai nuo galimybės paduoti apeliacinį ar kasacinį skundą) toks vadovas, pareigūnas ar darbuotojas pašalinamas iš darbo Privačiame subjekte, Investuotojuje ir Xxxxxxxxxxx bendrovėse; 38.2.9. Privatus subjektas pažeidžia 27.2 punkte nustatytus įsipareigojimus dėl savo teisių ir pareigų perleidimo; 38.2.10. Investuotojas nesilaiko 27.3 punkte nustatytų reikalavimų Privataus subjekto akcijų bei Investuotojo pareigų perleidimui; 38.2.11. pasibaigė ar nutrūko Sutarties 6 priede numatytų Draudimo sutarčių galiojimas ir / ar sudarytomis Draudimo sutartimis nėra pasiekiamas šiame priede numatytas minimalus draudimo išmokos dydis; 38.2.12. negavęs 31.1 punkte numatyto išankstinio Valdžios subjekto sutikimo, Privatus subjektas įkeitė arba perleido savo turtines teises, Naują turtą ar kitaip užtikrino savo prievolių įvykdymą; 38.2.13. Privatus subjektas, vykdydamas savo prievolės pagal X skyrių ar kitas Sutarties nuostatas, pateikia Valdžios subjektui žinomai klaidingą ar ne visą informaciją, kuri yra reikalaujama Valdžios subjekto atliekamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti. 38.3. Be 38.1 punkte numatytų atvejų, Valdžios subjektas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą ar arbitražą (vienašališkai) nutraukti Sutartį, jei: 38.3.1. Privačiam subjektui ar Investuotojui inicijuojamos likvidavimo, bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiškos procedūros ir tai Valdžios subjektui duoda pagrindą manyti, kad įsipareigojimai pagal Sutartį įspėjęs apie nebus įgyvendinti pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus; 38.3.2. Privatus subjektas ar Investuotojas Pirkimo ar Sutarties sudarymo metu pateikė Valdžios subjektui neteisingus duomenis, susijusius su jų finansine būkle ir / ar ūkine veikla ir / ar bet kurią kitą Valdžios subjektui pateiktą informaciją, ir tai Pardavėją buvo nustatyta po Sutarties sudarymo. 38.4. Apie Sutarties nutraukimą 38.1 p. numatytu pagrindu Valdžios subjektas privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 45 (keturiasdešimt penkias) dienas, o 38.3 punkte numatytais atvejais – ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų. 39. Sutarties nutraukimo dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių pagrindai 39.1. Privatus subjektas turi teisę vienašališkai, nepaisydamas tonesikreipiant į teismą ar arbitražą, nutraukti Sutartį kai Valdžios subjektas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Privatus subjektas yra prieš tai pranešęs Valdžios subjektui apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Valdžios subjektas nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime, arba tokio pažeidimo pašalinti negalima ar pašalinimas nebetenka prasmės. Valdžios subjekto pažeidimams pašalinti nustatomas laikotarpis negali būti trumpesnis nei 15 (penkiolika) dienų. 39.2. Šalys susitaria, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdytiSutarties esminiais pažeidimais bus laikomi šie pažeidimai: 39.2.1. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes Valdžios subjektas daugiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja mokėti Privačiam subjektui bet kokius pagal Sutartį privalomus mokėjimus; 39.2.2. Valdžios subjektas pažeidžia 6 punkte numatytus pareiškimus ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųgarantijas. 15.639.3. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensacijąApie Sutarties nutraukimą 39.1 punkte numatytu pagrindu Privatus subjektas privalo pranešti Valdžios subjektui ne vėliau kaip prieš 45 (keturiasdešimt penkias) dienas. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.17.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis Jei nesant Pardavėjo kaltės dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiksmų ar neveikimo teisės aktų nustatyta tvarka būtų apribota galimybė Pardavėjui vykdyti aktyviosios elektros energijos pirkimą – pardavimą didmeninėje rinkoje, o tuo pačiu ir įsipareigojimus pagal šią sutartį, Pardavėjas nebūtų laikomas pažeidusiu sutartį, ir, jei šios aplinkybės truktų ilgiau kaip nei 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taipmėnesį, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkteŠalis turi teisę nutraukti šią sutartį nesant jos kaltės, raštu įspėjus kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas. 15.27.2. Vienašališkai šią sutartį prieš terminą nesikreipiant į teismą, bet įspėjus kitą šalį apie sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorines dienas, dėl kitos Šalies kaltės nutraukti gali šiais pagrindais: 7.2.1. Šalis, jei kitos Šalies atžvilgiu yra paduotas prašymas teismui iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylą ar pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka ar yra kitų aplinkybių, rodančių kitos Šalies nemokumą; 7.2.2. Šalis, jei kitos Šalies patvirtinimai ir garantijos pateikti sutartyje tampa neteisingi ar netikslūs ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po atitinkamo pranešimo iš kitos Šalies tokio pažeidimo neištaiso; 7.2.3. Pardavėjas, jei Pirkėjas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti jam priklausančias pagal šią sutartį mokėti sumas; 7.2.4. Pardavėjas, jei yra nutraukiama Pirkėjo ir Tinklo operatoriaus sudaryta elektros energijos persiuntimo Pirkėjas: Pardavėjas: Pirkėjas: Pardavėjas: paslaugos sutartis ar dėl Pirkėjo kaltės sustabdomas jos vykdymas; 7.2.5. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, jei Pardavėjas netenka nepriklausomo tiekėjo licencijos. 7.3. Sutarties Šalis turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą raštu įspėjusi kitą Šalį prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų2 (du) mėnesius. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.116.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo Užsakovas turi teisę bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai kuriuo metu vienašališkai nutraukti šią Sutartį, raštu apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip tai įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, dienų. 16.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartįšią Sutartį bei pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigunedelsiant pranešdamas apie tai Rangovui, jei: 15.2.116.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo Rangovui iškeliama bankroto ar netinkamai įvykdo restruktūrizavimo byla; 16.2.2. Rangovas vėluoja užbaigti Darbus; 16.2.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad jam pabaigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų neįmanoma; 16.2.4. Xxxxxxxx prieš darbų vykdymą nepateikia visų reikalaujamų leidimų, licencijų ir pan. kaip tai yra esminis reikalaujama punkte Nr. 3.1; 16.2.5. Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties pažeidimassąlygas. 15.2.216.3. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasSutarties nutraukimo atveju Rangovas Sutarties nutraukimo dieną privalo: 16.3.1. nutraukti Darbus; 16.3.2. sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo atstovui perimti visas materialines vertybes, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacijapriklausančias Užsakovui; 16.3.3. pašalinti savo Darbo priemones ir medžiagas, jeigu nėra susitarta kitaip; 16.3.4. grąžinti išduotus leidimus ir elektronines identifikavimo korteles; 16.3.5. nedelsiant, ne vėliau negu per 3 darbo dienas, pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų sąrašą bei pagrindžiančią dokumentaciją. 15.2.316.4. Paaiškėja kitos aplinkybėsSutarties nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus (išskaičiavus visas ankščiau sumokėtas sumas, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties netesybas ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atvejunuostolius), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostoliųkurie pagrįsti tinkama ir suderinta su Užsakovu dokumentacija. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.110.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjasvienašališkai, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu ar kitoje Patvarioje laikmenoje ne mažiau kaip du kartus įspėjęs apie įsipareigojimų įvykdymą Kredito gavėją nutraukti Sutartį arba pareikalauti grąžinti visą negrąžintą Kredito sumą nepasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, jeigu Pirkėjas Kredito gavėjai kartu ar bet kuris iš jų atskirai padaro bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų ar paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: 10.1.1. Kredito gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų: (i) visiškai ar dalinai negrąžina Sutartyje numatytų mokėjimų arba nesudaro su Banku Sutartyje nurodytų Užtikrinimo sutarčių, arba (ii) nevykdo ar netinkamai vykdo bent vienos iš Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytų specialiųjų sąlygų, arba (iv) neapdraudė Turto tomis sąlygomis, kurios atitiktų Sutarties draudimo sąlygas; ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per papildomą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Banko suteiktą terminą; 10.1.2. Kredito gavėjas Xxxxxxx sumą naudoja ar panaudojo ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą pagal Sutartyje numatytą tikslinę paskirtį; 10.1.3. su Turtu susiję finansiniai įsipareigojimai (pvz. komunaliniai įsipareigojimai) viršija daugiau kaip 30 kalendorinių dienų tris (3%) procentus Turto rinkos vertės, nustatytos paskutiniame Bankui pateiktame Turto vertinime, arba aukščiau Sutartyje nustatyti finansiniai įsipareigojimai, susiję su Turtu, nevykdomi ar netinkamai vykdomi daugiau nei 3 (tris) mėnesius. 10.1.4. Kredito gavėjas Bankui pateikė klaidingą ar neteisingą informaciją, kurios pagrindu Bankas priėmė sprendimą sudaryti Sutartį ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuinustatyti jos sąlygas; 15.510.1.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsUžtikrinimo sutartis yra ginčijama, arba paaiškėja, kad ji yra niekinė ar nebegalioja, arba Turtas yra areštuojamas, ir šio Turto areštas nėra panaikinamas bei įrodymai apie arešto panaikinimą Bankui nėra pateikiami per vieną mėnesį nuo šio Turto arešto dienos; 10.1.6. paaiškėja trečiųjų asmenų turtinės pretenzijos Turto atžvilgiu ar Užstato savininko įsipareigojimai tretiesiems asmenims (nuomos, panaudos sutartys ir pan.) Turto atžvilgiu ar yra kiti Sutartyje nepaminėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti pagrindai, kada Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip nukreipti išieškojimą į Turtą prieš 30 kalendorinių dienųprievolės įvykdymo terminą. 10.1.7. Turto praradimo arba vertės sumažėjimo dėl Kredito gavėjo ar Užstato savininko kaltės atveju, nepaisydamas toarba pablogėjus laiduotojo mokumui, mirus laiduotojui ar laiduotojui nutraukus laidavimo sutartį, taip pat laidavimo sutartį paskelbus negaliojančia, Banko reikalavimu per Banko nustatytą terminą Kredito gavėjas neatstatė Turto vertės, arba nesudarė kitos Užtikrinimo sutarties, kuri būtų priimtina Bankui. 10.1.8. Kredito gavėjas, laiduotojas ar Užstato savininkas pažeidė bet kurią kitą sutartį, sudarytą tarp Xxxxxxx gavėjo, laiduotojo ar Užstato savininko ir Banko, ir dėl to Bankas nutraukė šias sutartis. 10.1.9. Kredito gavėjui, laiduotojui ar Užstato savininkui buvo pradėtos teismo, priverstinio vykdymo ar bankroto bylos, kurios gali reikšmingai paveikti Xxxxxxx gavėjo galimybes vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus. 10.1.10. Kredito gavėjas nepateikia pakankamai informacijos arba dokumentų Bankui, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdytišis galėtų laikytis su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija susijusių reikalavimų. 10.1.11. Šiuo atveju Pirkėjas iš oficialių šaltinių Bankas sužino, kad Xxxxxxx gavėjas yra arba buvo susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu, mokesčių slėpimu arba organizuotu nusikalstamumu, įskaitant sąsajas su pajamų iš organizuoto nusikalstamumo šaltiniais. 10.1.12. iš oficialių šaltinių Bankas sužino, kad pats Xxxxxxx gavėjas dalyvauja veikloje ar yra susijęs su veikla, kuri, Banko vertinimu, pasižymi aukšta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika. 10.1.13. Kredito gavėjas padarė bet kokį kitą esminį Sutarties pažeidimą, kuris nurodytas Sutartyje arba Banko interneto svetainėje skelbiamose Banko bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose ar yra kiti Sutartyje nepaminėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti pagrindai, kada Bankas turi teisę nukreipti išieškojimą į Turtą nepasibaigus Sutarties galiojimui. 10.2. Nutraukus Sutartį, Kredito gavėjas privalo nedelsdamas sumokėti Pardavėjui už Bankui negrąžintą Kredito sumą, iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes dienos apskaičiuotas Palūkanas ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųkitas pagal Sutartį mokėtinas sumas (pvz. delspinigius). 15.610.3. Net ir nutraukus Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios tos Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisnutraukimo.

Sutarties nutraukimas. 15.111.1. Sutartis gali būti nutrauktaDraudimas nuo nelaimingų atsitikimų baigiasi: 15.1.111.1.1. raštišku Šalių susitarimupaskutinę paskutinių galiojančių Draudimo metų dieną; 15.1.211.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – Kitą dieną po to, kai Xxxxxxxxxxxx suėjo 70 metų; 11.1.3. Apdraustojo mirties atveju. Draudimas nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taipnelaimingų atsitikimų pasibaigia kitą dieną, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punktekai Draudikas gauna Apdraustojo mirties faktą patvirtinantį dokumentą. 15.211.2. PirkėjasJei Draudėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėjąkuris yra vartotojas, sudarė Draudimo sutartį nuotolinio ryšio priemonėmis, Draudėjas turi teisę pasinaudoti sutarties atsisakymo teise ir vienašališkai nutraukti Draudimo sutartį per 14 (keturiolika) dienų nuo Draudimo sutarties sudarymo dienos, pagal draudimo Taisyklių 10.7 punkte nurodytą tvarką. Tokiu atveju Draudimo sutartis laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Xxxxxxxxx, gavęs atskirą rašytinį Draudėjo prašymą, grąžina Draudėjui sumokėtą Draudimo įmoką. 11.3. Draudėjas turi teisę pasibaigus minimaliam Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų laikotarpiui, jei toks nurodytas Sutartyje, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigupagal draudimo Taisyklių 10.7 punkte nurodytą tvarką. Sutartis nutraukiama kitą dieną to Draudimo mėnesio, kurį bus gautas atitinkamas Draudėjo prašymas. 11.4. Draudikas turi teisę nutraukti Draudimo sutartį: 15.2.111.4.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo Taisyklių 4.3 punkte nurodytu atveju ir tvarka; 11.4.2. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais. 11.5. Draudikas turi teisę nutraukti Sutartį nuo Draudiminio įvykio atsiradimo momento, nemokėdamas Draudimo išmokos ir negrąžindamas sumokėtos Draudimo įmokos dėl Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo tyčinių veiksmų arba dėl didelio neatsargumo: 11.5.1. vykdė veiklą arba nesiėmė veiksmų, taip padidindamas Xxxxxxxx xxxxxxx atsiradimo tikimybę; 11.5.2. nedelsdamas nepranešė Draudikui apie Draudžiamos rizikos atsiradimą, neatliko visų įmanomų priemonių nuostoliams sumažinti arba nevykdė Draudiko nurodymų, jeigu tokie buvo numatyti; 11.5.3. Draudiko prašymu nesudarė galimybės nustatyti ir įvertinti nuostolių dydžio, jų atsiradimo aplinkybių; 11.5.4. Draudiko prašymu nepateikė visų turimų dokumentų ir tikros informacijos, apibūdinančios Draudimo rizikos atsiradimą ir jos padarytus nuostolius, ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimasvykdė kitas draudimo sutartyje nustatytas pareigas po Draudžiamosios rizikos atsiradimo. 15.2.211.6. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasXxx Xxxxxxxx xxxxxx atsiranda dėl Draudėjo, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacijaApdraustojo ar naudos gavėjo piktavališkų ketinimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo Draudimo rizikos atsiradimo momento. Tokiu atveju Draudikas negrąžina sumokėtos Draudimo įmokos. 15.2.311.7. Paaiškėja kitos aplinkybėsDraudimo sutartis laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir Draudimo įmoka negrąžinama: 11.7.1. jeigu Draudėjo ar Apdraustojo piktavališkas ketinimas arba didelis neatsargumas buvo pagrindas suklaidinti Draudiką dėl aplinkybių, kurias jis turėtų žinoti, kad galėtų įvertinti Draudimo rizikos atsiradimo tikimybę; 11.7.2. jeigu draudimo sutartis sudaryta be draudžiamųjų interesų dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties Draudėjo ar Apdraustojo piktybiškų veiksmų arba didelio neatsargumo; 11.7.3. jeigu draudimo sutarties įsigaliojimo momentu Draudimo rizikos tikimybė neegzistuoja arba Draudimo rizika jau atsirado ir tiekti Prekesdraudimo sutartis su Draudėju ar Apdraustuoju buvo sudaryta dėl jų piktybinių veiksmų ar didelio neatsargumo. 15.311.8. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienųbe išankstinio pranešimo Draudėjui, nepaisydamas tojeigu Draudikas turi pagrįstų įtarimų, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųDraudėjas sudarė Sutartį pinigų plovimo ar pasikėsinimo plauti pinigus tikslais. 15.611.9. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltėsJei draudimo paslaugų teikimas Draudėjui, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių Apdraustajam ar žalos kompensacijąNaudos gavėjui neatitinka tarptautinių ir nacionalinių sankcijų ar apribojimų (įskaitant Europos Sąjungos ar Jungtinių Amerikos Valstijų nustatytas sankcijas ar apribojimus), Draudimo apsauga nuo nelaimingų atsitikimų nustoja galioti nuo tokių sankcijų ar apribojimų pritaikymo dienos. Ši nuostata taip pat taikoma tais atvejais, kai tokios sankcijos ar apribojimai taikomi Susijusiai Šaliai. Tokiu atveju Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti Draudimo išmoką ar kitas iš Sutarties kylančias sumas. 15.711.10. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktuNutraukus Sutartį, pasibaigia Draudimo apsauga Xxxxxxxx xxxxxxxx (baigiasi Draudimo laikotarpis). 15.811.11. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigusDraudimo sutarties nutraukimo atveju Draudikas, lieka galioti Sutarties sąlygosgavęs atitinkamus raštiškus Draudėjo prašymus, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygosgrąžina Draudėjui gautą Draudimo įmokos dalį, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimodydis nustatomas išskaičiuojant Draudimo įmokos dalį už Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį ir Draudiko išlaidas, arba turi išlikti galiotineviršijančias 15 % (penkiolikos procentų) likusios einamojo mėnesinio Draudimo įmokos. Šią sumą Draudikas išmoka per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos. Draudikas negrąžina sumokėtos Draudimo įmokos dalies, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisjei Xxxxxxxx išmoka buvo išmokėta Draudimo metais.

Sutarties nutraukimas. 15.111.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.111.1.1. raštišku Šalių rašytiniu abiejų šalių pasirašytu susitarimu; 15.1.211.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taipUžsakovo iniciatyva šioje sutartyje numatytais atvejais, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkteperduodant rašytinį Užsakovo pasirašytą pareiškimą Gen. Rangovui; 11.1.3. Gen. Rangovo iniciatyva šioje sutartyje numatytais atvejais, perduodant rašytinį Gen. Rangovo įgalioto asmens pasirašytą pareiškimą Užsakovui. 15.211.2. PirkėjasProtingu terminu, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių kurį sutartį nutraukiančioji šalis turi pateikti kitai šaliai šios sutarties 11.1.2. ar 11.1.3. papunktyje aptartą pareiškimą, yra laikomas 10 (dešimties) dienų raštu informavęs Pardavėjąterminas. 11.3. Susitarimas dėl sutarties nutraukimo, įformintas nesilaikant šios sutarties 11.1.1. papunktyje aptartų reikalavimų, laikomas nesudarytu. Pareiškimas dėl sutarties nutraukimo, įformintas nesilaikant atitinkamai šios sutarties 11.1.2. ar 11.1.3. papunkčiuose ir 11.2. punkte aptartų reikalavimų, laikomas nepaduotu. 11.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartįsutartį dėl Gen. Rangovo kaltės, jeigu: 15.2.111.4.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo Gen. Xxxxxxxx, nepaisydamas Užsakovo raginimo, pateikto raštu, laiku nepradeda statybos darbų; 11.4.2. Gen. Xxxxxxxx nepašalina statybos darbų trūkumų per Užsakovo nurodytą protingą terminą arba trūkumai yra esminiai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.nepašalinami; 15.2.211.4.3. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės Gen. Rangovas vėluoja atlikti mokėjimą sutartyje nustatytus darbus daugiau kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų; 11.4.4. Gen. Rangovas pažeidžia šios sutarties sąlygas ir pažeidimo nepašalina per abiejų šalių sutartą terminą arba, jei tokio susitarimo nėra, per įmanomai trumpiausią technologiškai būtiną tokiems trūkumams pašalinti terminą. 11.5. Gen. Rangovas turi teisę nutraukti arba sustabdyti sutartį dėl Užsakovo kaltės, jeigu: 11.5.1. Užsakovas trukdo Gen. Rangovui atlikti statybos darbus ar vykdyti kitus įsipareigojimus, ir per Gen. Rangovo nurodytą terminą (o Gen. Rangovui termino nenurodžius – per protingą terminą) savo sąskaita nepanaikina dėl to susidariusios padėties ir jos pasekmių; 11.5.2. Užsakovas nepajėgia tinkamai ir laiku vykdyti piniginių įsipareigojimų pagal šią sutartį, tai yra be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti už darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuiper 10 (dešimt) dienų nuo Gen. Rangovo pareikalavimo nepateikia patikimų rašytinių įrodymų, kuriais vadovaujantis galima būtų teigti, kad visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai. 11.6. Nutraukus sutartį pagal 11 straipsnio nuostatas, Užsakovas ir Gen. Rangovas per 15 dienų nuo sutarties nutraukimo siekia susitarti dėl sumų, į kurias turi teisę Gen. Rangovas. Į tokias sumas įeina: 11.6.1. atliktų Darbų vertė; 15.511.6.2. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsvisų vykdant sutartį panaudotų ir užsakytų medžiagų, Laikinų įrenginių ir Laikinų darbų, kuriuos perima Užsakovas, vertė. 11.6.3. visos kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienųGen. Rangovas. Iš šios sumos yra minusuojama suma, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties lygi Užsakovo dėl sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors ar netinkamo Gen. Rangovo įsipareigojimų vykdymo patirtų nuostolių ar žalos kompensacijąsumai. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.113.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. nutraukiama raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.213.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip įspėjęs Pardavėją raštu prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją14 (keturiolika) dienų, turi teisę vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jeigusutartį šiais atvejais: 15.2.113.2.1. kai Pardavėjas Xxxxxxxxx nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme; 13.2.2. kai Pardavėjas per nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 13.2.3. kai Pardavėjas perleidžia visus ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.dalį įsipareigojimų pagal sutartį be Pirkėjo sutikimo; 15.2.213.2.4. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 13.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį. 15.2.313.3. Paaiškėja kitos aplinkybėsJei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti PrekesSutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 15.313.4. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Pirkėjas po Sutarties nutraukimo dienos sumokėti turi kiek galima greičiau patvirtinti pateiktų prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.413.5. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne Jei Xxxxxxxx nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųmokėtinų sumų arba pagal Pardavėjo pateiktą užtikrinimą. 15.613.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už pateiktas prekes, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.713.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 strPardavėjas, įspėjęs Pirkėją raštu prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais: 13.7.1. nuostatomis bei Sutarties 7 punktuPirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai; 13.7.2. Pirkėjas stabdo prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 dienų dėl sutartyje nenurodytų ir ne dėl Pardavėjo kaltės atsiradusių priežasčių. 15.813.8. Nutraukus Sutartį Jei Xxxxxxxx nutraukiama Pardavėjo iniciatyva dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus jo patirtus nuostolius ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisžalą.

Sutarties nutraukimas. 15.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku atskiru rašytiniu Šalių susitarimususitarimu jame nustatytomis sąlygomis; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo vienos iš Šalių iniciatyva, šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį pranešimą kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkteŠaliai. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, Užsakovas turi teisę vienašališkai vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartįšią Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo Rangovas, po Užsakovo nustatyto protingo termino trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, vėluoja užbaigti visus Objekto darbus ar netinkamai įvykdo konkretaus etapo Objekto darbus pagal Grafiką (įskaitant ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.pasirašyti Galutinį aktą); Užsakovas negali pasinaudoti šia teise tuo atveju, jeigu Objekto darbus vėluojama atlikti dėl to, kad Užsakovas nėra tinkamai įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų; 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja Xxxxxxxx nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba yra likviduojamasvykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį taip lėtai, sustabdo ūkinę veiklą arba kad tampa akivaizdu, kad Objekto darbai nebus baigti pagal Grafiką ir laikantis 5.1 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, kurios nesuteikia teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.Objekto darbų ar jų dalies užbaigimo datą atidėti; 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybėsRangovas vėluoja ilgiau nei 10 (dešimt) dienų per sutartą terminą pateikti tinkamos sudėties ir turinio dokumentų, nurodytų Sutarties 12 dalyje, arba neužtikrina, kad jie nepertraukiamai galiotų visą Sutarties galiojimo laikotarpį; 15.2.4. Paaiškėja, kad Sutartyje nurodytomis sąlygomis pateikti Rangovo patvirtinimai ir garantijos, užtikrinimai, draudimai yra melagingi, neteisingi; 15.2.5. pagal šią Sutartį atliekami Objekto darbai/įranga neatitinka Teisės aktų ir / arba Sutarties reikalavimų ir / arba Rangovas Objekto darbus atlieka nekokybiškai: naudoja netinkamas medžiagas, įrangą, priemones ir tokie neatitikimai neištaisomi per protingą Užsakovo nurodytą terminą; 15.2.6. Rangovas, negavęs Užsakovo raštiško išankstinio sutikimo, visai ar iš dalies perleidžia savo teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, trečiajai šaliai arba be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo yra priimamas sprendimas dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai Rangovo reorganizavimo ar pertvarkymo; 15.2.7. Pateikiamas teismui pareiškimas dėl bankroto bylos Rangovui iškėlimo arba Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties ir tiekti Prekesšia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir, Užsakovui raštu pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 15.2.8. Darbai turi būti sustabdyti neapibrėžtam laikotarpiui dėl nenugalimos jėgos. 15.3. Nutraukus Pagal Sutarties 15.2.1 –15.2.7 punktus nutraukus Sutartį: 15.3.1. Rangovas turi sumokėti Sutarties 14.4 punkte nurodyto dydžio baudą; 15.3.2. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius; 15.3.3. Užsakovas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų įvertina kartu su Rangovu atliktus Objekto darbus/įrangą ir suderina su Rangovu mokėtiną sumą. Į šią Rangovui mokėtiną sumą įeina: 15.3.3.1. faktiškai ir tinkamai atliktų Objekto darbų vertė (į šią vertę neįskaičiuojami Užsakovo nepriimti Objekto darbai ar jų dalis dėl nepašalintų trūkumų, kuriuos ištaisyti buvo nurodęs Užsakovas) ir perduota Objekto įranga; 15.3.3.2. visų medžiagų, įrenginių ir / arba priemonių, kurias sutinka perimti Užsakovas, vertė; 15.3.3.3. kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį 15.2 turi teisę Rangovas. Šiame punkte nurodytais pagrindais nurodytos sumos turi būti sumokėtos per 30 (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostoliųdatos. 15.4. PardavėjasXxxxxxxx turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą pranešdamas Užsakovui apie tai raštu prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu: 15.4.1. Užsakovas daugiau kaip 30 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti už Užsakovo priimtus Objekto darbus/įrangą ar jų dalį, nebent yra iškilęs ginčas dėl atliktų Objekto darbų/įrangos kokybės ar apimties; 15.4.2. Užsakovas daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nepasirašo jam pateiktų tinkamai atliktų Objekto darbų/įrangos perdavimo dokumentų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuinepateikia Rangovui pagrįstų atsisakymo pasirašyti šiuos dokumentus motyvų; 15.4.3. Užsakovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir, Rangovui raštu pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 15.4.4. Jeigu Užsakovas kliudo Rangovui vykdyti Sutartį. 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsPagal Sutarties 15.4.1 – 15.4.4 punktus Rangovui nutraukus Sutartį Užsakovas turi sumokėti Sutarties 14.5 punkte numatytą baudą ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo datos: 15.5.1.1. Užsakovas neturi teisės reikalauti, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją kad Rangovas atlygintų Užsakovo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius; 15.5.1.2. Užsakovas ne vėliau kaip prieš per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas dienų privalo sumokėti Pardavėjui Rangovui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųdienos kokybiškai atliktus Objekto darbus, patiektą Objekto įrangą. Į Rangovui mokėtiną sumą įeina Sutarties 15.3.3 punkte nurodytos sumos. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus šią Sutartį ar jai pasibaiguspasibaigus jos galiojimui kitais pagrindais, lieka galioti Sutarties sąlygosRangovas privalo nedelsiant perduoti Užsakovui visus atliktus ir neperduotus Objekto darbus bei jų rezultatus, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, o taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygosvisus dokumentus, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo kuriuos Xxxxxxxx gavo iš Užsakovo arba valdžios institucijų, trečiųjų asmenų. Xxxxxxxx privalo nedelsdamas nutraukti Objekto darbus, išskyrus tuos, kuriuos dėl gyvybės ar pasibaigimonuosavybės apsaugos, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisar dėl darbų saugos yra būtina atlikti / pabaigti.

Sutarties nutraukimas. 15.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.715.6. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.815.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

Sutarties nutraukimas. 15.110.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjasvienašališkai, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu ar kitoje Patvarioje laikmenoje ne mažiau kaip du kartus įspėjęs apie įsipareigojimų įvykdymą Kredito gavėją nutraukti Sutartį arba pareikalauti grąžinti visą negrąžintą Kredito sumą nepasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, jeigu Pirkėjas Kredito gavėjai kartu ar bet kuris iš jų atskirai padaro bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų ar paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: 10.1.1. Kredito gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų: (i) visiškai ar dalinai negrąžina Sutartyje numatytų mokėjimų arba nesudaro su Banku Sutartyje nurodytų Užtikrinimo sutarčių, arba (ii) nevykdo ar netinkamai vykdo bent vienos iš Sutarties pagrindinėse sąlygose nurodytų specialiųjų sąlygų, arba (iv) neapdraudė Turto tomis sąlygomis, kurios atitiktų Sutarties draudimo sąlygas; ir tinkamai neįvykdo šių įsipareigojimų per papildomą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Banko suteiktą terminą; 10.1.2. Kredito gavėjas Xxxxxxx sumą naudoja ar panaudojo ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą pagal Sutartyje numatytą tikslinę paskirtį; 10.1.3. su Turtu susiję finansiniai įsipareigojimai (pvz. komunaliniai įsipareigojimai) viršija daugiau kaip 30 kalendorinių dienų tris (3%) procentus Turto rinkos vertės, nustatytos paskutiniame Bankui pateiktame Turto vertinime, arba aukščiau Sutartyje nustatyti finansiniai įsipareigojimai, susiję su Turtu, nevykdomi ar netinkamai vykdomi daugiau nei 3 (tris) mėnesius. 10.1.4. Kredito gavėjas Bankui pateikė klaidingą ar neteisingą informaciją, kurios pagrindu Bankas priėmė sprendimą sudaryti Sutartį ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuinustatyti jos sąlygas; 15.510.1.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltėsUžtikrinimo sutartis yra ginčijama, arba paaiškėja, kad ji yra niekinė ar nebegalioja, arba Turtas yra areštuojamas, ir šio Turto areštas nėra panaikinamas bei įrodymai apie arešto panaikinimą Bankui nėra pateikiami per vieną mėnesį nuo šio Turto arešto dienos; 10.1.6. paaiškėja trečiųjų asmenų turtinės pretenzijos Turto atžvilgiu ar Užstato savininko įsipareigojimai tretiesiems asmenims (nuomos, panaudos sutartys ir pan.) Turto atžvilgiu ar yra kiti Sutartyje nepaminėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti pagrindai, kada Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip nukreipti išieškojimą į Turtą prieš 30 kalendorinių dienųprievolės įvykdymo terminą. 10.1.7. Turto praradimo arba vertės sumažėjimo dėl Kredito gavėjo ar Užstato savininko kaltės atveju, nepaisydamas toarba pablogėjus laiduotojo mokumui, mirus laiduotojui ar laiduotojui nutraukus laidavimo sutartį, taip pat laidavimo sutartį paskelbus negaliojančia, Banko reikalavimu per Banko nustatytą terminą Kredito gavėjas neatstatė Turto vertės, arba nesudarė kitos Užtikrinimo sutarties, kuri būtų priimtina Bankui. 10.1.8. Kredito gavėjas, laiduotojas ar Užstato savininkas pažeidė bet kurią kitą sutartį, sudarytą tarp Xxxxxxx gavėjo, laiduotojo ar Užstato savininko ir Banko, ir dėl to Bankas nutraukė šias sutartis. 10.1.9. Kredito gavėjui, laiduotojui ar Užstato savininkui buvo pradėtos teismo, priverstinio vykdymo ar bankroto bylos, kurios gali reikšmingai paveikti Xxxxxxx gavėjo galimybes vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus. 10.1.10. Kredito gavėjas nepateikia pakankamai informacijos arba dokumentų Bankui, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdytišis galėtų laikytis su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija susijusių reikalavimų. 10.1.11. Šiuo atveju Pirkėjas iš oficialių šaltinių Bankas sužino, kad Kredito gavėjas yra arba buvo susijęs su pinigų plovimu, teroristų finansavimu, mokesčių slėpimu arba organizuotu nusikalstamumu, įskaitant sąsajas su pajamų iš organizuoto nusikalstamumo šaltiniais. 10.1.12. iš oficialių šaltinių Bankas sužino, kad pats Xxxxxxx gavėjas dalyvauja veikloje ar yra susijęs su veikla, kuri, Banko vertinimu, pasižymi aukšta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika. 10.1.13. Kredito gavėjas padarė bet kokį kitą esminį Sutarties pažeidimą, kuris nurodytas Sutartyje arba Banko interneto svetainėje skelbiamose Banko bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose ar yra kiti Sutartyje nepaminėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti pagrindai, kada Bankas turi teisę nukreipti išieškojimą į Turtą nepasibaigus Sutarties galiojimui. 10.2. Nutraukus Sutartį, Kredito gavėjas privalo nedelsdamas sumokėti Pardavėjui už Bankui negrąžintą Kredito sumą, iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes dienos apskaičiuotas Palūkanas ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųkitas pagal Sutartį mokėtinas sumas (pvz. delspinigius). 15.610.3. Net ir nutraukus Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios tos Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisnutraukimo.

Sutarties nutraukimas. 15.116.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. PirkėjasAbonentas turi teisę nutraukti sutartj praėjus sutarties anketinėje dalyje nurodytam jsipareigojimo naudotis paslaugomis terminui, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 10 (dešimt) darbo dienų pranešęs apie tai „Transteleservisui" raštu informavęs Pardavėjąbei nurodydamas sutarties nutraukimo datą. Jei sudaryta neterminuota sutartis, Abonentas turi teisę bet kada nutraukti sutartj, laikydamasis šiame punkte nustatytos tvarkos. Abonentas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartįšią sutartj, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai jspėjęs „Transteleservisą" raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų, nepaisydamas tojei „Transteleservis" nevykdo sutarties sąlygų. 16.2. „Transteleservis“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartj jspėjus apie tai Abonentą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdytijei: • Abonentas nepašalina pažeidimo per punkte 12.3. Šiuo atveju Pirkėjas nurodytą terminą; • Abonentas pakartotinai per vienerius metus padaro tą patj pažeidimą; • Abonentas padaro bet kurj esminj pažeidimą 16.3. Nutraukus sutartj ankščiau nurodyto termino dėl Abonento kaltės, Abonentas privalo sumokėti Pardavėjui už baudą, kurios dydis lygus nuo pažeidimo dienos iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartįšioje sutartyje nustatyto jsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų abonentinių mokėsčių arba minimalių mėnesinių mokėsčių sumai, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygosatlyginti dėl sutarties pažeidimo patirtus nuostolius, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimokiek jų nedengia baudos sumą. 16.4. „Transteleservis“, laikydamasis 13.2. punkte numatytos tvarkos, turi teisę nutraukti dalies arba turi išlikti galiotivisų paslaugų teikimą Abonentui, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartisjei tokios paslaugos „Transteleservisu“ nebeteikiamos. 16.5. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

Sutarties nutraukimas. 15.18.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. nutraukta raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taip, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.28.2. PirkėjasGavėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų 3 (tris) darbo dienas raštu informavęs PardavėjąTiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.18.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx pateiktų Prekių kokybė neatitinka Sutarties priede Nr. 3 „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų ir po raštiško Gavėjo pranešimo apie tai Tiekėjui, jis per 5 (penkias) darbo dienas nepašalina Prekių trūkumų. 8.2.2. Tiekėjas siekia padidinti Sutarties kainą, išskyrus Sutarties 3.2 punkte numatytą atvejį; 8.2.3. Tiekėjas Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.28.3. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, Gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją Tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų3 (tris) kalendorines dienas, nepaisydamas to, kad Pardavėjas Xxxxxxxx jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas Xxxxxxx privalo sumokėti Pardavėjui už atlyginti Tiekėjo patirtas protingas išlaidas, kurias Tiekėjas, norėdamas įvykdyti Xxxxxxx, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųnutraukimą gavimo iš Gavėjo momento. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.88.4. Nutraukus Sutartį dėl 8.2.1, 8.2.2 ar jai pasibaigus8.2.3 punkte nurodytų priežasčių, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygosTiekėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi sumokėti Gavėjui 3000 (trijų tūkstančių) eurų baudą, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimosumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Gavėjo patirtus nuostolius, arba turi išlikti galiotitiek, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartiskiek nuostoliai viršija baudą.

Sutarties nutraukimas. 15.112.1. Sutartis gali būti nutraukta: 15.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 15.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 Bankas turi teisę pareikalauti, kad i) Kredito gavėjas per 30 (vienątrisdešimt) mėnesį – dienų nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą Banko raštiško pareikalavimo gavimo dienos taipgrąžintų Bankui visą negrąžintą Kreditą; arba, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ii) ne vėliau mažiau kaip prieš 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų raštu informavęs Pardavėjąįspėjęs Kredito gavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. 15.2.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjasvienašališkai, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą ir pareikalauti, kad Kredito gavėjai per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos grąžintų Bankui visą negrąžintą Kreditą, jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau Kredito gavėjai kartu ar bet kuris iš jų atskirai padaro bent vieną iš šių esminių Sutarties pažeidimų ar paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių: 12.1.1 Kredito gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų negrąžina Sutartyje numatytais terminais nustatytos Kredito dalies ir/ar nesumoka priskaičiuotų Palūkanų ar nevykdo kitų mokėjimų bei nepašalina pažeidimo per Banko papildomai nustatytą 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjuiterminą; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo 12.1.2 Kredito gavėjas Xxxxxxx gavėjas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų i) nevykdo ar netinkamai vykdo kitus savo sutartinius įsipareigojimus nurodytus 4.6, 4.7, 11.2, 11.4 punktuose (ar viename/keliuose iš šių punktų), ir/arba ii) neapdraudžia arba netinkamai apdraudžia įkeistą turtą ir/arba iii) nevykdo ar netinkamai vykdo bent vieną iš Specialiojoje dalyje numatytų sąlygų; bei nepašalina bent vieno šiame punkte nurodyto pažeidimo per Banko papildomai nustatytą 30 (trisdešimt) dienų terminą; 12.1.3 tarp Kredito gavėjo ir Banko sudarytos sutartys yra nutrauktos dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo; 12.1.4 paaiškėja, kad Kredito gavėjas sąmoningai nuslėpė (nepateikė) ar suklastojo Bankui pateiktą informaciją būtiną kreditingumui vertinti; 12.1.5 užtikrinimo sutartis yra ginčijama, arba paaiškėja, kad ji yra niekinė ar nebegalioja, arba įkeistas turtas yra areštuojamas, ir šio įkeisto turto areštas nėra panaikinamas bei įrodymai apie arešto panaikinimą Bankui nėra pateikiami per vieną mėnesį nuo šio įkeisto turto arešto dienos; 12.1.6 pažeidžiamas Kredito ir turto rinkos vertės santykis, jei toks sumažėjimas atsirado dėl Kredito gavėjų ar įkeisto savininkų kaltės; 12.1.7 paaiškėja trečiųjų asmenų turtinės pretenzijos įkeisto atžvilgiu ar įkaito davėjo įsipareigojimai tretiesiems asmenims (nuomos, panaudos sutartys ir pan.) įkeisto atžvilgiu ar yra kiti Sutartyje nepaminėti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti pagrindai, kada Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip nukreipti išieškojimą į įkeistą prieš 30 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdytiprievolės įvykdymo terminą. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už iki Sprendimą dėl Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir/ar kitų Sutartyje numatytų veiksmų atlikimo Bankas priima tik išnagrinėjęs individualiai kiekvienas aplinkybes/situaciją, bei atsižvelgdamas į teisės aktus ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.egzistuojančią teismų praktiką vartotojų teisių gynimo srityje; 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės12.1.8 Kredito gavėjo sąskaita Banke ar kitoje kredito įstaigoje areštuota ar kitaip apribota Kredito gavėjo teisė ja ar joje esančiomis lėšomis disponuoti ir toks apribojimas nėra panaikinamas per Banko nustatytą įspėjimo terminą, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartįarba tretieji asmenys pradeda priverstinį išieškojimą iš Bankui įkeisto ir (ar) kito Kredito gavėjo turto, taip pat visos kitos šios kitais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais, kada Bankas turi teisę išieškoti skolą iš įkeisto turto prieš prievolės įvykdymo terminą; 12.1.9 paaiškėja aplinkybės, leidžiančios manyti, kad iškilo reali grėsmė Kredito gavėjo ūkinei ir finansinei būklei, jo galimybėms laiku grąžinti kreditą ar jo dalį ir (ar) vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pinigines prievoles (Kredito gavėjui iniciuojama bankroto byla, pablogėja Kredito gavėjo finansinė būklė, palyginti su Kredito gavėjo finansine būkle Sutarties sąlygospasirašymo dieną, Bankas išmoka kreditą pagal garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, areštuojamas Kredito gavėjo turtas ar jo dalis ir pan.); 12.1.10 Kredito gavėjas tinkamai neįvykdo Xxxxxxxxxx dalies 4 skyriuje, Xxxxxxxxxx dalies 1 punkte nustatytų įsipareigojimų; 12.1.11 įkeičiamo daikto savininkas, įkaito davėjas ir (ar) laiduotojas, garantijos davėjas, Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal turto įkeitimo sutartis arba laidavimo, garantijos, paskolų subordinavimo, tikslinio deponavimo sutartis arba ginčija šias sutartis, kurios užtikrina Kredito gavėjo prievolių vykdymą pagal Sutartį, ar bet kokiu kitu būdu yra pažeidžiamos kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartys ar bet kuri iš jų yra ginčijama arba pripažįstama negaliojančia; taip pat jei iš esmės pablogėja įkeistas turtas, sumažėja įkeisto turto vertė ar kiekis dėl Kredito gavėjo ar įkaito davėjo kaltės, įkeistas turtas sunaikinamas ar išeikvojamas; 12.1.12 Kredito gavėjas panaudojo kreditą ar jo dalį ne pagal Specialiojoje dalyje nurodytą paskirtį; 12.1.13 Kredito gavėjas pateikė Bankui klaidingą informaciją apie savo esmę lieka galioti po veiklą, finansinę būklę, kredito panaudojimą ar kuris nors iš Kredito gavėjo patvirtinimų, nurodytų Xxxxxxxxxx dalies 13.1, 13.2.2–13.2.7 punktuose, neatitinka tikrovės; 12.1.14 atsiranda kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos aplinkybės, kurioms esant, Bankas turi teisę nutraukti Sutartį ir/arba pradėti skolos išieškojimą. 12.1.15 Paaiškėja kiti, šiame punkte nenurodyti, esminiai Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartispažeidimai.

Sutarties nutraukimas. 15.113.1. Sutartis gali būti nutrauktanutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. 13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais: 15.1.113.2.1. raštišku Šalių susitarimukai Rangovas sudaro Subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo; 15.1.213.2.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 1 jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytų laiku arba nesilaiko Sutarties grafiko, jos įvykdymo terminų; 13.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; 13.3. Užsakovui raštu įspėjus Rangovą apie netinkamą Darbų atlikimą ir Rangovui vėluojant tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus 30 (vienątrisdešimt) mėnesį – nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie tokių aplinkybių atsiradimą dienos taipkalendorinių dienų, kaip nustatyta Sutarties 10.4 punkte. 15.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu informavęs Pardavėją, turi Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 15.2.1. Pardavėjas Xxxxxxxxx neįvykdo neatlygindamas Rangovui jokių išlaidų ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis nuostolių, susijusių su Sutarties pažeidimasnutraukimu. 15.2.213.4. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamasEsant svarbioms priežastims, sustabdo ūkinę veiklą arba teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 15.2.3. Paaiškėja kitos aplinkybėsUžsakovas turi teisę, dėl kurių Pardavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir tiekti Prekes. 15.3. Nutraukus Sutartį 15.2 punkte nurodytais pagrindais (išskyrus 15.2.2 papunktyje numatytu atveju), Pardavėjas privalo per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumokėti Sutarties 8.1.5 papunktyje nustatytą baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių. 15.4. Pardavėjas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui; 15.5. Pirkėjas nesant Pardavėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Pardavėją ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių 10 (dešimt) dienų, nepaisydamas toatsisakyti nuo Sutarties, kad Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui sumokant Rangovui atlyginimą už iki faktiškai atlikto darbo dalį ir atlyginti realius nuostolius, padarytus Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes ir Pardavėjas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijųnutraukimu. 15.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 15.7. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis bei Sutarties 7 punktu. 15.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.