DALEN PARK
KOMMUNALTEKNIKK
Konkurransegrunnlag Entreprise
Del II – Oppdragets innhold (kontraktsgrunnlaget)
for
DALEN PARK
Prosjektnummer: 92600608
INNHOLDSFORTEGNELSE
A. Generell del 4
A.1 Kort om kontraktens omfang 4
A.2 Organisasjon og entreprisemodell 4
A.3 Oppdragets varighet 5
A.4 Dokumentliste 5
A.5 Opsjoner 5
B. Kontraktsbestemmelser 6
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 6
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 6
B.2.1 Trondheim kommunes innkjøpsreglement av 27. april 2017 6
B.2.2 Standarder 6
B.2.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse 6
B.2.4 Byggherrens urettmessige brukstillatelse 6
B.2.5 Tvister 6
B.2.6 Byggeplassledelse 6
C. Tekniske krav 7
C.1 Tekniske rammebetingelser 7
C.1.1 Trondheim kommunes normtegninger 7
C.1.2 Arbeidstidsbegrensning 7
C.1.3 Anleggsområdet 7
C.1.4 Naboforhold 7
C.1.5 Trafikkavviklingsplan 7
C.1.6 Grunnforhold 7
C.1.7 Ytre miljø 8
C.1.8 Dokumentasjon for godkjent tipp (Overskuddsmasser) 8
C.1.9 Kulturminner 8
C.2 Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse 8
C.2.1 Teknisk beskrivelse 8
C.2.1.1 Generelle bestemmelser 8
C 2.2 Mengdefortegnelse basert på NS 3420 9
C.3 Tegninger og modeller 9
C.4 Tekniske referansedokumenter 9
D. Krav til byggeprosessen 9
D.1 Administrative rutiner
D.1.1 Kontraktsmøte 9
D.1.2 Oppstartsmøte 9
D.1.3 Byggemøter 10
D.1.4 Anleggsledelse 10
D.1.5 Dokumentasjon 10
D.1.5.1 Krav til sluttdokumentasjon – tidsfrister: 10
D.1.6 Faktureringsrutiner 11
D.1.7 Fakturaadresse og fakturareferanse 12
D.2 Kvalitetssikring 12
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 14
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 14
E. Frister og dagmulkter og fremdrift 16
E.1 Frister 16
E.2 Dagmulkt 16
E.3 Fremdriftsplanlegging 16
F. Oppdragsgivers ytelser 16
G. Xxxxxxxxxxxxxx 00
A. Generell del
A.1 Kort om kontraktens omfang
LANDSKAPSBESKRIVELSE
Dalen park er et regulert friområde som skal oppgraderes til en aktivitetspark. Det skal bli en innbydende park der det finnes mange og varierte muligheter for opphold, lek, aktivitet og møter. Aktivitetsparken skal delvis gjenbruke og oppgradere eksisterende elementer i friområdet, mens andre funksjoner og elementer bygges fra bunnen. Ulike rom er programmert ulikt, og det er lagt vekt på å lage romslighet og overraskelser i hele parken.
Av innhold nevnes blant annet
- Vegetasjonsrydding, planting av nye trær, busker og stauder
- Velkomstområde i vest(hei-punkt) med benker og beplantning
- Oppgradering av eksisterende volleyballbane med tilhørende oppholdsområde
- Ny gangveg i grus fra velkomstområde via grasslette/balløkke og fram til eksisterende gangveg nord for parken.
- Ny ballbinge med gummidekke. Terrengvoll mot nabo i vest.
- Drenerende tiltak
- Ny møteplass på det øst for balløkka med betongheller, grill og takoverbygg
- Ny lekeplass øst for overnevnte møteplass med tilhørende grussti.
- Fundamenter for to kunstprosjekt
- Møblering av benker, sykkelparkering, avfallstasjoner og skilt.
- En betongtrapp etableres som tverrforbindelse mellom det øverste nivået og den sentrale plassen nede i dalen.
- Betongamfier som er etableres i gressbakken, med utsikt over sceneområde og den fleksible plassen.
- Fleksibel sentral plass med ulike dekker, sittekant i betong og sceneområde
- Grunnarbeider og betongmurer for skate- og parkouranlegg. Selve skate- og parkouranlegget er egen totalentreprise
- Ny lekeplass i dumpa, øst i aktivitetsparken.
- Belysning i hele aktivitetsparken
Aktivitetsparken bygges i henhold til prinsipper om universell utforming, et unntak er lekeplassen i dumpa, der eksisterende tilkomstveg ikke oppfyller kravene om gode nok helningsforhold.
Politiske saker:
- Sak PS 0319/17 Orientering om Dalen Aktivitetspark
- Sak PS 0093/17 Områdeprogram Saupstad-Kolstad 2013-2020
A.2 Organisasjon og entreprisemodell
Denne beskrivelsen dekker arbeids- og leveringsbetingelser til en hovedentreprise.
Prosjektet gjennomføres i regi av Trondheim kommune, Kommunalteknikk Prosjektleder: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Byggeleder: Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx
Prosjekterende:
Link Arkitektur AS: Landskapsarkitekt (LARK)
Multiconsult Norge AS: Rådgivende ingeniører VA RiVA, RiB ÅF Lighting AS: Lysdesigner og RiE
Geotekniske undersøkelser og vurderinger er utført av Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Geoteknisk avdeling og Multiconsult Norge AS Miljøundersøkelser er utført av Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Geoteknisk avdeling
I anlegget, men utenfor denne entreprisen, gjennomføres en totalentreprise; Skate- og parkouranlegg. Denne hovedentreprisen inkluderer imidlertid grunnarbeid og utførelse av støttemurer i betong for totalentreprisen. Framdrift og entreprisene skal tilpasses hverandre. Foreløpig forutsettes ingen konflikt, men deler av anleggsområdet blir ikke tilgjengelig før arbeidene i totalentreprisen har frigitt arealene.
Overskuddsmasse fra totalentreprisen skal disponeres i denne entreprisen.
A.3 Oppdragets varighet
Oppdragsgiver ser for seg oppstart rundt 12.oktober 2018 og ferdigstillelse høsten 2019.
A.4 Dokumentliste Xxxxxxxx beskrivelse Mengdebeskrivelse
Anbudstegninger i egnet målestokk
Landskapsplan inkluderer eksisterende og nytt terreng, veger og stier, dekker, plassering av kunst, møblering og utstyr.
Planteplan Belysningsplan Snitt Detaljtegninger SHA-plan Miljøplan
Geotekniske rapporter
A.5 Opsjoner
- Riving av eksisterende betongbinger, betongdekke og svillevegger på borettslagets driftsstasjon i friområdet
- Pigging av berg
- Bærelag, sand og geotekstil til volleyballbane
- Espalier ved volleyballbane
- Oppmerking for moped-parkering
B. Kontraktsbestemmelser
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt.
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
B.2.1 Trondheim kommunes innkjøpsreglement av 27. april 2017
Trondheim kommune har vedtatt et innkjøpsreglement for bygge- og anleggsvirksomhet (kapittel 2) som gjelder for denne kontrakten.
B.2.2 Standarder
I tillegg til dokumentet som er nevnt i pkt B.1 gjelder Norske Standarder for bygge- og anleggsarbeider.
B.2.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse
Reglene om byggherrens sikkerhetsstillelse utgår.
B.2.4 Byggherrens urettmessige brukstillatelse
utgår og erstattes av:
”Trondheim kommune har rett til midlertidig å ta i bruk alle helt eller delvis fullførte deler av arbeidet, før hele entreprisen er fullført. Ved dette overtas eller godkjennes ikke denne del av entreprisen med mindre annet er sagt i anbudsinnbydelsen.”
Dersom det midlertidige bruk medfører økt arbeid eller forsinkelse for entreprenøren, skal det på forhånd treffes skriftlig avtale om godtgjørelse for merarbeid eller forlengelse av kontraktstiden.
B.2.5 Tvister
utgår og erstattes av:
”Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet blir å avgjøre ved de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift i henhold til tvistemålslovens kap.
32. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. Voldgiftsrettens formann oppnevnes av Justitiarius ved Trondheim byrett, og skal være jurist i dømmende stilling.
I tilfelle søksmål, er Trondheim verneting (stedlig domsmyndighet) for partene i kontrakten og for garantistene, og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt, jfr. tvistemålslovens kap. 2.”
B.2.6 Byggeplassledelse
Utskiftning av entreprenørens prosjektleder, anleggsleder eller annet nøkkelpersonell medfører mulkt på kr 200.000 eks.mva per person.
Utskiftning som følge av at nøkkelpersonen sier opp sin stilling, blir oppsagt eller avskjediget, er unntatt fra dette ansvar. Dette gjelder også dokumentert sykdom.
Dersom nøkkelpersonell må skiftes ut skal vedkommende erstattes av personell med minst like god kompetanse, erfaring og samarbeidsevne, og vedkommende skal godkjennes av Oppdragsgiver.
C. Tekniske krav
C.1 Tekniske rammebetingelser
Plan og bygningsloven (PBL) gjelder.
C.1.1 Trondheim kommunes normtegninger
Entreprenøren må forholde seg til Trondheim kommunes normtegninger så fremt annet ikke er spesielt beskrevet.
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/
C.1.2 Arbeidstidsbegrensning
I bebygde områder skal arbeider som boring, sprengning, og utlasting bare foregå mellom kl.07:00 - 20:00. Vil entreprenøren arbeide utover denne tid, må om nødvendig politiets og byggherrens tillatelse innhentes.
C.1.3 Anleggsområdet
Anleggsområdet, riggplass, lager, massedepot, lunneplass, anleggsveger og lignende skal holdes innenfor areal merket som prosjektgrense på tegnL-10. Dersom ikke annet er avtalt, er entreprenøren ansvarlig for at anlegget holdes innenfor disse grenser.
Dersom entreprenøren må utenfor forutsatt anleggsområde av driftstekniske eller andre årsaker, f.eks. anleggsveg, må dette avtales med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at alle slike forhold er vurdert i forbindelse med evt. anbudsbefaring og under anbudsregningen.
Entreprenøren må selv sørge for leieavtaler med de berørte grunneiere ved tiltak og bruk av arealer utenfor anleggsområdet.
C.1.4 Naboforhold
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at tredjeperson blir minst mulig skadelidende.
Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom grannar», og andre rettsregler respekteres.
Av hensyn til mulige skader på naboeiendommer som måtte bli påberopt å være en følge av anleggsarbeidene, skal omfang av byggverk, murer, trær, gjerder osv. beskrives for besikting. Denne registrering og eventuell fotografering skal gjøres før arbeidene settes i gang.
C.1.5 Trafikkavviklingsplan
Trafikkavviklingsplan utarbeides av byggherren, og varslingsplan utarbeides av entreprenør.
C.1.6 Grunnforhold
Geoteknisk rapport vedlagt.
Eksisterende forhold i grunnen
● Installasjoner i grunnen
C.1.7 Ytre miljø
Byggherren har lagt ved en miljøplan hvor det stilles krav om at entreprenøren utarbeider en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold.
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx
C.1.8 Dokumentasjon for godkjent tipp (Overskuddsmasser)
Entreprenør skal dokumentere at eventuell massedeponering skjer til godkjente mottak for de enkelte massetyper, tipp for rene masser, godkjent deponi for inert avfall, godkjent deponi for forurenset masse, godkjent deponi for ordinært eller farlig avfall). Dokumentasjonen skal inngå som vedlegg til kontrakten.
C.1.9 Kulturminner
Skulle det i anleggsperioden avdekkes fortidsminner, skal byggherren varsles. Det vises for øvrig til lov og regler om behandling av disse, xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/
C.2 Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse
Den tekniske beskrivelsen består av;
● C.2.1 Teknisk beskrivelse
● C.2.2 Mengdefortegnelse basert på NS 3420
C.2.1 Teknisk beskrivelse
Den tekniske beskrivelsen er inndelt etter hovedpostoverskrifter med referanse til NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner;
● Generelle bestemmelser
● Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplasser
● Forberedende ytelser
● Grunnarbeider
● Dekke- og banearbeider
● Anleggsgartnerarbeider
● Arbeider i forbindelse med overvann
● Elkraft- og teleinstallasjoner
C.2.1.1 Generelle bestemmelser Norsk Standard
Alle poster er i den grad det er praktisk mulig, kodet i henhold til:
NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner
Eksisterende anlegg - kabler
Før arbeidet startes skal gravemelding i henhold til ”Retningslinjer for graving i veger, parker og friområder” innleveres, og kabelpåvisning være gjennomført.
Kontroll av oppmåling, profilering og mengder
Anbudets profiler av terrengoverflate må kontrolleres av entreprenøren før arbeidene starter. Ved endring i profilene må entreprenøren påvise dette, slik at endringene kan kontrolleres av byggeleder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ved behov foreta nødvendig ajourføring av aktuelle profiler etter som de ulike massetyper i grunnen avdekkes.
Alle masseberegninger og målinger skal forelegges byggeleder for kontroll og godkjenning.
Byggeleder skal varsles i så god tid at han har anledning til å foreta kontroll etter at entreprenør har fremlagt sine resultater. Alle omkostninger som omtalt her, skal entreprenøren inkludere i de aktuelle posters enhetspriser eller i RS-poster der disse er oppført.
Kontroll av tekniske spesifikasjoner og tegninger
Ved alle konstruksjoner hvor den fremtidige kvalitet også har sammenheng med grunnforholdene, f.eks. bunnforsterkning i grøfter eller tykkelse på forsterkningslaget i vegen, er det entreprenørens plikt til kontinuerlig å vurdere om den planlagte utførelse gir et tilfredsstillende resultat i forhold til de virkelige grunnforhold. Når det anses nødvendig, skal entreprenøren foreslå andre utførelser til byggelederen, som tar den endelige avgjørelse.
C 2.2 Mengdefortegnelse basert på NS 3420
Se eget dokument. Mengdefortegnelse basert på NS 3420.
C.3 Tegninger og modeller
Se egen dokumentsamling.
Tegningsliste og tegninger inkl. tekniske referansedokumenter.
C.4 Tekniske referansedokumenter
Dette er dokumenter som supplerer beskrivelsen. Typiske dokumenter er skjemaer, rapporter og tabeller, for eksempel geoteknisk rapport mv.
D. Krav til byggeprosessen
D.1 Administrative rutiner
D.1.1 Kontraktsmøte
Ved behov, skal det før kontraktssignering avholdes et kontraktsmøte (avklarende møte) for å gjennomgå og skape felles forståelse av kontraktsarbeidet.
D.1.2 Oppstartsmøte
Det skal som samarbeidsfremmende tiltak avholdes oppstartsmøte.
Oppstartsmøtet skal omfatte:
● Redegjørelse om prosjektets overordnede hensikt og bakgrunn
● Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene
● Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.)
● Gjennomgang av organisering, roller, fullmakter og ansvar
● Gjennomgang av kvalitetsplaner og prosedyrer for kvalitetssikring,
● Gjennomgang av sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA)
● Gjennomgang av miljø
● Gjennomgang av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc.
● Gjennomgang av hvordan arbeidet tenkes gjennomført
● Gjennomgang av planlagt fremdrift
● Prosedyre for avviksbehandling
Oppstartsmøtet gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med, skal delta på oppstartsmøtet.
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.
Byggherren fører referat fra oppstartsmøtet.
Referatet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
D.1.3 Byggemøter
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.
D.1.4 Anleggsledelse
Entreprenøren skal som anleggsleder ha en fullt kvalifisert fagmann med erfaring i moderne anleggsdrift. Anleggslederen skal godkjennes av byggherren. Anleggslederen skal forestå den daglige ledelse av driften og det entreprenørmessige arbeid, motta instruksjoner fra byggeledelsen, delta på byggemøter og kunne handle med bindende virkning for entreprenøren.
Enhver henvendelse til byggherren under anleggets gang skal rettes til byggelederen.
Anleggslederen er videre ansvarlig for at de tegninger og profiler til enhver tid er ført ajour og forefinnes på anleggsstedet.
Byggherren vil foreta stikkprøvekontroll av arbeidets gang og utførelse. Denne kontroll fritar ikke entreprenøren for ansvar når det gjelder feil eller mangler ved det utførte arbeid.
D.1.5 Dokumentasjon
Sluttoppgjør utbetales ikke før all sluttdokumentasjon er ferdig og godkjent av Oppdragsgiver.
D.1.5.1 Krav til sluttdokumentasjon – tidsfrister:
Aktivitet | Ansvar | Frist | Mottaker |
Entreprenør sender forhåndsvarsel til byggeleder om når anlegg antas ferdigstilt. | Entreprenør (E) | Senest 30 dager før anlegget antas ferdigstilt | Byggeleder (R) |
Byggeleder varsler rådgiver, som forbereder og setter av tid for å ferdigstille tegninger. | Byggeleder (BL) | Senest 28 dager før anlegget antas ferdigstilt | Rådgiver (R) |
Entreprenør og byggeleder gjennomfører ferdigbefaring. Evt. mangelliste skrives. | Entreprenør (E) | Senest 5 arbeidsdager etter at anlegget er meldt ferdigstilt | Byggeleder (BL) |
Entreprenør oversender tegningsgrunnlag til rådgiver. Prøvingsrapporter sendes byggeleder for kontroll. | Entreprenør (E) | Senest 10 arbeidsdager etter at anlegget er meldt ferdigstilt. | Rådgiver (R) Byggeleder (BL) |
Rådgiver utarbeider og sender oppdaterte tegninger til entreprenør. | Rådgiver (R) | Senest 10 arbeidsdager etter mottak av grunnlag fra entreprenør. | Entreprenør (E) |
Entreprenør sender samlet FDV-dokumentasjon og slutt-dokumentasjon til byggeleder. | Entreprenør (E) | Senest 10 arbeidsdager etter mottak fra rådgiver. | Byggeleder (BL) |
Entreprenør sørger for at dokumentasjon som skal registreres i NVDB leveres ihht krav. Byggeleder varsles når dette er utført. | Entreprenør (E) | Byggeleder (BL) | |
Byggeleder godkjenner/avviser FDV-dokumentasjon og sluttdokumentasjon. | Byggeleder (BL) | Senest 5 arbeidsdager etter mottak fra entreprenør. | Entreprenør (E) |
Byggeleder gjennomfører overtakelsesforretning sammen med entreprenør | Xxxxxxxxxx (BL) | Senest 5 arbeidsdager etter at slutt-dokumentasjon er godkjent | Entreprenør (E) |
Byggeleder oversender godkjent sluttdokumentasjon og FDV-dokumentasjon til anleggseier. | Byggeleder (BL) | Senest 5 arbeidsdager etter godkjenning av sluttdokumentasjon | Anleggseier (AE) |
Anleggseier arkiverer sluttdokumentasjon og oppdaterer kartverk. | Anleggseier (AE) | Senest 30 dager etter mottak av sluttdokumentasjon |
Sanksjoner for ikke å overholde ovennevnte tidsfrister – rådgiver:
Dagmulkt ved overskridelse av 10-dagers frist etter mottak av grunnlag fra entreprenør.
Sanksjoner for ikke å overholde ovennevnte tidsfrister – entreprenør:
Sluttoppgjør gjennomføres først når FDV- og sluttdokumentasjon samt data til NVDB er godkjent av Byggeleder.
D.1.6 Faktureringsrutiner
Faktura skal være i norske kroner. Betalingsvilkår: Netto pr. 30 dager. Kuttdato for fakturering er første dag i måneden, dersom ikke annet avtales.
Faktura skal angi om det er en ordinær faktura eller kreditnota.
Avregning av endrings- og tilleggsordrer og regningsarbeider skal spesifiseres på egne fakturaer.
Hvis det er beregnet og belastet merverdiavgift knyttet til leverte varer/tjenester gjelder følgende tilleggskrav:
● Spesifikasjon av merverdiavgiftsbeløpene, fordelt på hver enkelt sats
● Registreringsnummer i merverdiavgiftsregisteret med bokstavene "MVA" bak registreringsnummeret.
D.1.7 Fakturaadresse og fakturareferanse
Trondheim kommune Fakturamottak
TK orgkode: 672000
Referanse: Trondheim kommunes 92600608/Dalen park/Xxxxx Xxxx Postboks 2399 Torgarden
7004 TRONDHEIM
For at faktura skal behandles effektivt, er det viktig at referanse (prosjektnummer/ prosjektnummer og byggeleder) påføres faktura.
EHF-faktura (elektronisk faktura)
Trondheim kommune krever at fakturaer og kreditnotaer fra leverandører leveres som
e-faktura. Trondheim kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet – Elektronisk HandelsFormat (EHF).
Ved sending av elektroniske faktura er det ekstra viktig at enhetene oppgir korrekt kode, ettersom den leses maskinelt og det ikke er rom for tolking av fakturaen. TK org.koden skal være 6-sifret og eventuell tekst skal komme etter koden.
Vedlegg til EHF-faktura
Trondheim kommune ønsker en vedlagt PDF-fil eller TIFF-fil i selve EHF-transen med en referanse mellom transen og filen slik den er beskrevet i standarden for EHF-formatet.
Vedlegg i andre formater enn pdf og tiff blir ikke akseptert.
Bestemmelser om prisregulering
Ved endringer i lønns- og prisnivå eller i størrelsen av sosiale utgifter bestemmes følgende om kontraktens priser:
Kontraktens priser er faste.
Dersom framdrift av byggeprosjektet blir forsinket av grunner som entreprenøren ikke er ansvarlig for, avregnes prisregulering i h.t. punkt 4.1 i NS 3405 fra kontraktens sluttfrist til faktisk ferdigstillelse.
D.2 Kvalitetssikring Generelle krav
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.
Kvalitetsplan
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan
Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Eventuelt bytte av nøkkelpersonell skal forelegges byggherre for godkjenning eller være gjenstand for gebyr.
Kontrollplan
Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å;
● dokumentere overensstemmelse for produktet
● sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
● kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen.
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.
Avviksbehandling
Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.
Dokumentbehandling
Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.
Dokumentasjon
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs. at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.
Varsler
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
Avvik/forbehold som ikke er inntatt i skjema, er ikke å anse for et avvik/forbehold.
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø.
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan og en miljøplan for kontrakten.
Entreprenøren skal utarbeide en egen plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under avsnittet om Xxxxxxxxxxxxxxx. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll-forskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.
En miljøplan er en del av konkurransegrunnlaget og krav satt i denne må tas hensyn til i leverandørens tilbud.
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen Språkkrav
Arbeidsspråk er norsk.
Uttalelser til media
Det er kun Byggherren som skal uttale seg til media hvis ikke annet er avtalt med byggherren.
Informasjon
Entreprenøren må påregne dialog med berørte grunneiere i gjennomføringsfasen. Dette avklares med byggherre.
Sikkerhetsstillelse i garantiperioden og garantibefaring
Entreprenøren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser i
reklamasjonstiden. Sikkerheten i reklamasjonstiden skal utgjøre 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes det første året etter overtakelsen, 2 % det andre året og 1 % det tredje året.
Sikkerheten faller bort ved utløpet av reklamasjonstiden, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot entreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten.
Sikkerhetsstillelsen for inneværende reklamasjonsår skal ikke bli redusert eller bortfalle før alle kontraktsforpliktelser er oppfylt. Reklamasjonsbefaring (garantibefaring) vil avgjøre om det er grunnlag for reduksjon av sikkerhetsstillelsen eller om den skal bortfalle.
Garantibefaring skal alltid utføres etter 1 og 3 år. Garantibefaring også ved 2. år for spesielle tekniske anlegg.
E. Frister og dagmulkter og fremdrift
E.1 Frister
Det er avtalt følgende tidsfrister:
Entreprenør | Dato |
Igangsettelse | 12.11.2018 |
Ferdigstillelse | 31.10.2019 |
Overtakelse bortsett fra beplantning | 01.11.2019 |
Sluttdokumentasjon | 18.11.2019 |
Overtakelse beplantning | 01.11.2020 |
E.2 Dagmulkt
Frister | Dagmulkt | |
Ferdigstillelse av kontraktsarbeidet | se over | 1 promille av kontraktssum pr. hverdag (NS 8405) |
FDV-dokumentasjon/oppdatering av kart (NVDB) | 14 dager etter fysisk ferdigstillelse av anlegget | 1 promille av kontraktssum pr. hverdag (NS 8405) |
E.3 Fremdriftsplanlegging
Her skal det angis forhold om framdrift som:
● Denne entreprisen skal samordne framdrift med totalentreprenør
● Varsel om utløsning av opsjoner vil senest skje 08.11.2018
F. Oppdragsgivers ytelser
Byggeplasskilt
I forbindelse med rigg har byggeleder ansvar for at byggeplasskilt blir satt opp. Skiltene produseres og leveres på anlegget av Trondheim bydrift.
G. Avtaledokument
Som kontraktsformular benyttes Byggeblankett – 8405 A.
Evt vedlegg
Øvrige relevante vedlegg