KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE
KONTRAKT OM TOTALENTREPRISE
1. Partene
Denne kontrakt om totalentreprise er dags dato inngått av og mellom følgende parter:
Byggherre:
Bardu Kommune, org nr 000 000 000
Totalentreprenør:
……………………., org nr ………………..
2. Partenes representanter
Hver av partene har utpekt en representant som har fullmakt til å fatte alle beslutninger tilknyttet kontrakten.
Byggherrens representant er:
Navn: Bredbåndsfylket Troms as v/ Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx
Mobil: 000 00 000
E-post: xxx@xxxx.xx Totalentreprenørens representant er:
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
E-post:
3. Kontraktsbestemmelser
Denne kontrakt utfylles av bestemmelsene i NS 8407:2011. Denne kontrakt skal følge disse dokumenter:
1. Dette kontraktsformular
2. Tilbudsinvitasjon med vedlegg del II bilag 3 – 6 (Vedlegg A – D)
3. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
4. Service Level Agreement (SLA)
5. Tilbud fra Totalentreprenør
Dokumentene utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder trinn høyere dokument foran trinn lavere dokument rangert etter nummeringen i dette punkt.
4. Kontraktsgjenstand
Totalentreprenøren påtar seg totalentreprisen for utbygging av fiberbasert bredbåndsnett for internett, tv/video for Bardu kommune slik dette fremkommer av utlysningen.
Totalentreprenøren har alt ansvar for prosjektering og eventuelle prosjekteringsfeil, men Xxxxxxxxx og prosjektleder skal likevel godkjenne prosjektering før iverksettelse av kontraktsarbeid.
Alle endringer underveis i prosjektet skal godkjennes av prosjektleder.
Totalentreprenøren skal i tillegg til å bygge ut bredbåndsnett, levere drifts- og serviceytelser i tråd med Bilag 4 til kontrakten (Service Level Agreement – SLA).
5. Byggherrens leveranser
Byggherren er ikke ansvarlig for noderom og de eventuelle bygningsmessige forhold i Nodene.
6. Kontraktssum
Kontraktsarbeidet skal utføres for kontraktssum.
kr. ,- eks. mva for leveransen til Bardu kommune
jf Bilag 4 (Vedlegg B)
7. Tilleggsarbeid
For eventuelle tilleggsarbeider som Byggherren bestiller ut over kontraktsgjenstanden er det avtalt timepriser for regningsarbeider og priser for materiell i henhold til Bilag 4 (Vedlegg B) til denne kontrakt.
8. Indeksregulering
Kontraktssummen og priser for tilleggsarbeider er fast og indeksreguleres ikke.
9. Betalingsbetingelser
De generelle betalingsbetingelser i NS 8407 kapittel 28 gjelder, herunder en betalingsfrist på 28 dager etter mottatt faktura. Reglene for fakturering følger av bestemmelsene i NS 8407 kapittel 27. Kontraktssummene faktureres Bardu kommune med kopi til prosjektleder i Bbft.
10. Fremdrift/overtakelse
Kontraktsarbeidene skal utføres iht fremdriftsplan jf Bilag 4 Vedlegg C. Overtakelse av kontraktsarbeidene skal finne sted senest innen fastsatt sluttfrist den 30.11.2019. Sluttfristen er dagmulktbelagt jf NS 8407 pkt 40.2.
11. Samfunnsansvar, HMS
Totalentreprenøren skal utøve samfunnsansvar og HMS ansvar iht kravene i Bilag 2 (Vedlegg D).
12. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse
Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, det vil si med kr Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i
samsvar med NS 8407 punkt 7.2.
Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon ved bruk av byggeblankett 8407 B.
Sikkerheten skal senest stilles innen oppstart av byggearbeidene. Manglende sikkerhetsstillelse innen oppstartstidspunktet anses som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir Xxxxxxxxx rett til å heve kontrakten.
13. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren skal ikke stille sikkerhet for sin ytelse.
Bardu kommune skal ikke bære noe solidarisk ansvar for hverken kontraktssum eller andre betalinger og/eller kompensasjoner som knytter seg til denne kontrakt.
14. Forsikring
Totalentreprenøren skal stille ansvars- og anleggsforsikring for hele kontraktsgjenstanden jf pkt 4.
Forsikringsbevis for forsikringer etter dette punkt skal fremlegges av Totalentreprenør senest innen 5 virkedager etter forespørsel fra Byggherre.
Xxxxxxxxx forsikring anses som et vesentlig mislighold av kontrakten som gir Byggherren rett til å heve kontrakten.
15. Tidsfrister
Kontraktsarbeidene skal igangsettes og ferdigstilles i henhold til fremdriftsplan i Bilag (Vedlegg
Tilleggsarbeider ferdigstilles etter omforent fremdriftsplan.
Oversittelse av tidsfrister er dagmulktbelagt iht reglene i NS 8407 kapittel 40.
16. Varsler og krav
Varsler og krav skal gis skriftlig til følgende adresser:
Til Byggherre Bardu kommune: v/ Bredbåndsfylket Troms, Xxxxxxxxxxxxxxx 00
9010 Tromsø
Att: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx
Til Totalentreprenør:
………………………
………………………
Att: …………………..
E-post: ……………………………
17. Konfidensialitet
Gjennom oppdraget vil Totalentreprenøren kunne få tilgang til finansiell, kommersiell, teknisk, markedsmessig og annen virksomhetsrelatert informasjon og dokumentasjon relatert til BBFT og/eller kommunen som er av konfidensiell art. Dette inkluderer muntlig og skriftlig informasjon fra Byggherre, samt alle rapporter, analyser, dokumenter eller annen informasjon utarbeidet eller generert av Totalentreprenør i forbindelse med utførelsen av oppdraget.
Konfidensiell Informasjon omfatter ikke informasjon eller opplysninger som:
a. var offentlig tilgjengelige på tidspunktet da informasjonen ble gitt,
b. på et senere tidspunkt blir offentlig tilgjengelige på annen måte enn ved brudd på taushetsplikten etter Avtalen
c. Totalentreprenøren hadde rettmessig og dokumentert tilgang til før informasjonen ble gitt, eller
d. opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter eller andre i medhold av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov.
Totalentreprenøren forplikter seg til å behandle all konfidensiell informasjon strengt konfidensielt og ikke bruke slik informasjon til noe annet formål enn å gjennomføre oppdraget
Totalentreprenøren skal oppbevare all mottatt konfidensiell Informasjon på forsvarlig måte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til den.
18. Tvister
Tvister som ikke kan løses i minnelighet mellom partene må avgjøres for de ordinære domstoler. Nord-Troms Tingrett er avtalt verneting.
19. Signatur
Dette dokumentet er utferdiget og signert av personer som ved sin signatur bekrefter sin rett til å forplikte sin part og er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.
………………… den …………………….
Byggherre Totalentreprenør
Bardu kommune Foretaksnavn
Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx Navn
Rådmann Stilling