AVTALE OM TILTRANSPORT
1 AV 4
AVTALE OM TILTRANSPORT
mellom
ENTREPRISE K…fyll inn nr og navn og TOTALENTREPRISE K…fyll inn nr og navn
FYLL INN PROSJEKTNR OG –NAVN
I. Når virkningen av tiltransport inntrer
Statsbygg har [dato] sendt melding til [fyll inn firmanavn], heretter Totalentreprenøren og [fyll inn firmanavn], heretter Entreprenøren om at Entreprenøren skal tiltransporteres Totalentreprenøren.
Det har nå gått mer enn 14 dager siden meldingene ble mottatt uten at Statsbygg har mottatt innsigelser fra Totalentreprenøren eller Entreprenøren iht NS 8407 pkt 12.1.2. Tiltransporten er derfor effektiv fra og med [dato (fyll inn dato – OBS må være mer enn 14 dager etter melding mottatt eller en senere dato når Xxxxxxxxx ønsker at virkningene skal inntre )].
Partene er enige om at Entreprenøren tiltransporteres Totalentreprenøren, og at følgende gjelder:
II. Virkningene av tiltransport
Entreprenøren blir Totalentreprenørens underentreprenør.
For underentreprisen:
Ved tiltransport etableres det et kontraktsforhold mellom Totalentreprenøren og Entreprenøren. Totalentreprenøren trer inn i Statsbyggs rettigheter og plikter overfor Entreprenøren.
For totalentreprisen:
Totalentreprenørens rettigheter og plikter overfor Statsbygg etter opprinnelig kontrakt endres ikke som følge av tiltransporten. Totalentreprenøren svarer fra tidspunktet for tiltransport for Entreprenøren på samme måte som for andre underentreprenører, jf. Totalentrepriseboka punkt 6 og NS 8407 punkt 10.
Totalentreprenøren svarer likevel ikke for kontraktsbrudd som skyldes Entreprenørens insolvens eller andre alvorlige økonomiske problemer, med mindre Totalentreprenøren forut for tiltransporten burde ha oppdaget at det forelå risiko for kontraktsbrudd som følge av slike forhold, jf NS 8407 pkt 12.2.3.
III. Sikkerhetsstillelse
De nærmere regler om sikkerhetsstillelse fremgår av kontraktsbestemmelsene, dog slik at det skal stilles følgende sikkerhet:
1. Totalentreprenøren stiller sikkerhet overfor Entreprenøren, jf NS 8405 pkt 9.3.
2. Totalentreprenøren stiller sikkerhet overfor Statsbygg. Sikkerheten skal også omfatte den tiltransportertes forpliktelser, jf NS 8407 pkt 12.2.2 bokstav b og vedlegg 1A og 1B til Totalentrepriseboka.
2 AV 4
3. Entreprenøren stiller sikkerhet overfor Statsbygg for den risikoen for Entreprenørens insolvens og andre alvorlige økonomiske problemer som forblir hos Statsbygg, jf NS 8407 pkt 12.2.3 og vedlegg 1C til dette dokument.
4. Entreprenøren stiller sikkerhet overfor Totalentreprenøren, jf. NS 8405 pkt 9.2.
Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter nr 3 ovenfor skal, innen 14 dager etter virkningene av tiltransporten inntrer, dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1C - NS 8405 Sikkerhetsstillelse. Byggherren og Totalentreprenøren plikter ikke å betale avdrag før byggherren har mottatt Entreprenørens sikkerhetsstillelse. Se for øvrig NS 8407 pkt 7.1 andre ledd andre setning.
Når kontraktssummen for tiltransportert entreprise ikke overstiger NOK 250.000 inkl mva, plikter ikke Totalentreprenøren og Entreprenøren å stille sikkerhet for forpliktelsene i den tiltransporterte entreprise i utførelses- og reklamasjonsperioden.
IV. Forsikring
Entreprenøren skal sørge for at Totalentreprenøren blir medforsikret, jf. NS 8405 pkt 10.1 fjerde ledd.
V. Underskrift
Denne avtalen er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
....................... den .......... 20 ........ | ....................... den .......... 20 ........ |
Statsbygg Entreprenør
……………………………………… ……………………………………. sign sign
Totalentreprenøren
………………………………………
sign
3 AV 4
Blankett 1C - NS 8405 Sikkerhetsstillelse ved tiltransport
GARANTIERKLÆRING
Garanti nr. .............
Garantisten ...................................................................................................................
...................................................................................................................
organisasjonsnr. .....................................................................................................……….
stiller seg herved
overfor byggherren Statsbygg
Postadresse: Postboks 000 Xxxxxxx, 0000 Xxxx Kontoradresse: Biskop Xxxxxxxx’ xxxx 0
organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser tiltransportert
entreprenør .........................................................................................................
organisasjonsnr. .........................................................................................................
har i henhold til
kontrakt ........................................................................................................
mellom tiltransportert entreprenør og
overtakende
totalentreprenør ……………………………………………………………………….
som gjelder prosjektnr.................................... bygg...........................................
kontraktnr...................................... navn..........................................
Garantien stilles overfor Statsbygg for mislighold som skyldes den tiltransporterte entreprenørs insolvens eller andre alvorlige økonomiske problemer, og som utgjør Statsbyggs risiko etter tiltransport, jf NS 8407 pkt 12.2.3. Garantien gjelder for tiltransportert entreprenørs kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også tiltransportert entreprenørs ansvar for forsinket fullføring.
Garantien begrenses til
4 AV 4
kr , som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for forhold
som påberopes overfor tiltransportert entreprenør senest ved totalentreprenørens overtakelse av kontraktsarbeidet fra entreprenøren.
Garantien reduseres deretter til
kr , som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes
overfor tiltransportert entreprenør i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7.
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse, og under en hver omstendighet inntil krav mot tiltransportert entreprenør, som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og overtakende entreprenør heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til overtakende entreprenør/leverandør, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.
Xxxxxxxxxxxx ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.
***
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som tiltransportert entreprenør må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt
................................ den ........./.........20......
................................................................ ........................................................
Bankens navn/stempel Underskrift