Elvelangs

Prosjektet er igangsatt med bakgrunn i politisk vedtak om å etablere en gang- og sykkelvei Elvelangs på strekningen mellom Petersøya og Schjongslunden. Denne strekningen er svært viktig for å etablere et sammenhengende gang/sykkelveinett langs elva, Elvelangs.

Strekningen er oppdelt i 3 faser (se kart under);

• Fase 1: Fra eksisterende gang- og sykkelvei til Sundgata.

• Fase 2: Fra Sundgata til kobling inn på Aabenraagata.

• Fase 3: Gatetun langs Aabenraagata ned til Ringeriksgata.

Fase 1 og 3 er planlagt med oppstart høst 2021, fase 2 startes når arbeidet med grunnerverv er gjennomført, det vil si forhåpentligvis tidlig i 2022. Det tas for øvrig forbehold om at løsning for fase 2 blir godkjent av NVE, Statsforvalteren, Byggesak og evt. politisk økonomisk behandling.

Aabenraagata og Kong Rings gate øst for Kongens gate vil ha bruksklasse 10/50 etter høstens revidering av veglisten.

Aktuelle arbeider er:

• Veganlegg langs elvekanten (etableringer av gang- og sykkelveier og gatetun).

• Nærføring til eksisterende kabel-/signalanlegg. Koordinering mot kabeletater og eventuelt reetablering av kabelanlegg.

• Etablering av belysningsanlegg.

• Etablering av løsninger i forbindelse med grunnerverv, som trapp fra overliggende terreng til GS-vei, beplantning i skråning, hekk, mulig oppgradering av parkeringsarealer.

A.2 Prosjektorganisasjon ‌

A.2.1 Organisering av entreprisen ‌

Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, hvor det er generalentreprenørens ansvar å kontrahere nødvendige underentreprenører. Byggherren kan i tillegg inngå enkeltavtaler om utførelse av tilgrensende arbeider og / eller tjenester.

A.2.2 Byggherrens organisasjon ‌

Byggherre for gjeldende prosjekt er Ringerike kommune med Xxxx Xxxxxxxxx som prosjektleder. Byggeleder er Xxxxxxxx Xxxxxxxx, P7 Prosjekt AS.

A.2.3 Entreprenørens organisasjon ‌

Entreprenøren skal beskrive en organisasjonsplan for oppdraget som viser tilbudt personell i de ulike nøkkelposisjonene og CV for disse. Av CV skal det som minimum fremgå alder, utdannelse og erfaring. CV skal beskrive de relevante referanseoppdragene og hvilken rolle vedkommende har hatt i disse oppdragene. Se del 1 pkt. 3, kvalifikasjonskrav.

I den grad entreprenøren benytter underentreprenører og samarbeidspartnere, skal dette fremgå av organisasjonsplanen hvor CV for nøkkelposisjoner for kontraktens utførelse fremgår.

Under arbeider på anlegget skal det til enhver tid være minst en norsktalende nøkkelperson tilstede.

A.3 Adresseliste ‌

Byggherre og engasjerte rådgiver

Byggherre: Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Prosjektleder:

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx: 000 00 000

E-post: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx

Engasjerte rådgivere:

Prosjekterende:

Cowi AS

Xxxxx Xxxxxxxxx Mobil: 000 00 000

E-post: xxxx@xxxx.xx Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss Byggeleder:

P7 Prosjekt Xxxxxxxx Xxxxxxxx Mobil: 000 00 000

E-post: xx@xxxx.xx Postboks 247

1372 Asker

All kontakt i tilbudsfasen skal være mellom tilbyder og Ringerike kommunens prosjektleder for å sikre lik informasjon til alle tilbydere.

B. Entreprisen – Ytelse og vederlag ‌

B.1 Generell ytelsesbeskrivelse ‌

B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse – prising av ytelsene ‌

Ringerike kommune har visse krav til utførelse av. Disse kravene er samlet i kapittel «B1 Generell ytelsesbeskrivelse».

I kapittel «B2 Lokale forhold» gis det en orientering om de lokale forhold knyttet til den aktuelle kontrakten. Disse to kapitlene inneholder ikke prisbærende poster.

Priskonsekvenser av kravene i kapittel B.1 og B.2 skal derfor medtas i prisingen av B.3.2 Mengdebeskrivelse.

Enhetspriser skal ikke endres dersom opsjonene ikke kommer til utførelse.

B.1.2 Definisjoner ‌

Generalentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren for hele eller det alt vesentlige entreprisearbeidet i prosjektet, og som er utpekt som Generalentreprenør.

Sideentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren, men som ikke er Generalentreprenør.

Entreprenør: Omfatter både hovedentreprenør og sideentreprenør.

B.1.3 Mengdekontroll ‌

Det skal ikke gjennomføres mengdekontroll etter NS 8405 pkt 27.2. Kontrakten er basert på regulerbare mengder. (RS – poster skal ikke reguleres.)

B.1.4 Plan- og bygningsloven (NS 3420 AJ1 og AM1)‌

Ved gjennomføring av tiltak som er søknadspliktige iht. Plan- og bygningsloven, skal entreprenøren ha funksjonene ansvarlig utførende (UTF) for egne kontraktsarbeider, og innfri de krav som stilles i den forbindelse.

B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse (NS 3420 AJ1 og AM1)‌

Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jfr. C.2 Dagmulktsbelagte frister.

Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for produksjonen av det definerte produktet.

Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:

• Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.

• Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell

• Fremdrifts- og ressursplan

• Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav

• System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller tilsvarende

• System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering

• Oversikter over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell

• System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt varsling ved eventuelle feil i dette.

B.1.6 SHA-plan (NS 3420 AJ1 og AM1)‌

Det er utarbeidet et utkast til SHA-plan i prosjekteringsperioden. Denne ligger som vedlegg, den blir oppdatert når kontrakt med utfører er inngått.

Entreprenøren skal utarbeide en HMS plan for egne arbeider i samsvar med denne planen. Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er generalentreprenør.

HMS-Koordinator for gjennomføringsfasen er byggeleder.

HMS plan, riggplan og beredskapsplan for HMS beskrevet i HMS-planen skal leveres innen to uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeiderne. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jfr. C.2 Dagmulktsbelagte frister.

B.1.7 Energi og miljø - generelt (NS 3420 AJ1.9 og AM3.9)‌

Dokumentasjon

Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon

/miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren.

Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jfr. produktkontroll-lovens § 3a. Veiledning for gjennomføring finnes i følgende hefte ”Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser” og/eller xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Organisering

Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder.

Beredskap

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres.

Byggherren har utarbeidet beredskapsplan for ytre miljø i SHA-plan, jfr vedlegg i kapittel F. Entreprenøren skal oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Entreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.

B.1.8 Xxxxxx og ledninger ‌

Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades under arbeidet. Alle kostnader til reparasjoner bæres av entreprenør.

Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og få nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende etat. Det forutsettes at aktørenes instrukser for gravemeldinger følges.

Ved sprengningsarbeider må det utvises spesiell aktsomhet ved valg av salvestørrelse og tennertype. Nødvendig isolasjon av skyteledninger og salvekoplinger må utføres.

Skader på kabler skal varsles kabeleier umiddelbart og repareres av berørte kabeleiere på entreprenørens bekostning.

Skader på rørledninger og/eller kabler skal varsles ledningseier/kabeleier og repareres normalt av entreprenør iht. eiers regler/normer. Dersom vannledning skades, skal desinfeksjon utføres og kontrolleres iht. kommunes VA-norm.

Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger/kabler, slik som oversvømmelser, strømbrudd o.l.

Entreprenøren vil få ansvaret for koordinering av arbeider som skal utføres av kabeletaten.

B.1.9 Stikning og stikningsgrunnlag (NS 3430 AJ1 og AM1)‌

Entreprenørens ansvar omfatter all stikning og utsetting av fliser, salinger osv. som er nødvendig for gjennomføring av arbeidene og for byggherrens kontroll av stikning før og under arbeidet. Målegrunnlaget for prosjekteringen vil bli oppgitt. De samme punktene skal benyttes som stikningsgrunnlag for utførelsen. Entreprenøren skal kontrollere at høydene for høydefastmerker oppgitt av byggherren stemmer innbyrdes. Entreprenøren skal sikre og supplere disse ved behov.

B.1.10 Vannulemper og -lensing (NS 3420 AK3.1 og AM3.2)‌

Entreprenøren må regne med ulemper knyttet til vannføring i eksisterende ledninger, grunnvann, overflateavrenning, utlekking fra utette ledninger og eventuell påvirkning fra varierende vannstand.

Entreprenøren må påregne tett grunn. Alle kostnader dekkes av entreprenøren.

B.1.11 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling ‌

All arbeidsskilting, sikring og provisorisk skilting er entreprenørens ansvar og skal utføres iht.

«Arbeid på og ved veg», håndbok N301 utgitt av Vegdirektoratet.

Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres iht. godkjent skiltplan. Denne skal være godkjent av Ringerike kommune og Statens vegvesen for fylkes- og riksveier før arbeidene starter. Godkjenningen skal dokumenteres overfor byggherren.

Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen og må supplere dersom skilt blir fjernet. Ved manglende skilting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene og ha rutiner for skiltkontroll. Entreprenøren plikter å etterse skilter og sperremateriell også i helger og ferier.

Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår og som skal være tilgjengelig pr. telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling iht. reglene i Statens vegvesens håndbok N301.

For øvrig gjelder følgende generelle krav:

• Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget. Kjørebanen skal renholdes regelmessig.

• Ved vinterarbeid, er entreprenøren ansvarlig for nødvendig snørydding og strøing av den strekningen av veisystemet hvor brøyteentreprenøren ikke kommer frem med normal redskap pga anleggsvirksomheten.

• Anleggsområdet skal avsperres med kontinuerlige nettinggjerder, h=2,0 m. New Jersey elementer eller tilsvarende skal settes opp som sikring mellom anleggsareal

og trafikkert areal. Sperringene bues av i endene. De kan brytes i punkter for ut-

/innkjøring med anleggsmaskiner. Sperreelementer i serie skal være festet til hverandre slik at de virker som en kontinuerlig sperre også ved påkjørsel.

• Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk.

• Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før arbeidene starter.

B.1.12 Registrering av bygninger og konstruksjoner ‌

Behov for nødvendige registreringer før arbeidene tar til, og eventuell bruk av rystelsesmålere avtales nærmere i oppstart-/byggemøte.

B.1.13 Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer ‌

Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer utenfor anleggsområdet skal ikke berøres av anleggsarbeidene.

Skader på privat eiendom, eksisterende grøntanlegg og vegetasjon utenfor anleggsområdet er entreprenørens ansvar.

Entreprenøren skal i god tid innhente tillatelse fra byggherren dersom det viser seg at trær og busker må felles utenfor prosjekterte konstruksjoner, skjæringer og fyllinger. Når trær og busker må felles på privat grunn, skal eier alltid forespørres om han ønsker å beholde tømmer / ved eller om det skal fjernes fra anleggsområdet.

All istandsetting som entreprenøren skal prise, fremgår i spesifiserte poster i mengdefortegnelsen.

B.1.14 Private stikkledninger / provisoriske VA-anlegg ‌

Det skal etableres provisorisk vannforsyning til alle eiendommer som bli berørt av utkobling/stenging av hovedledning. Provisorisk vannforsyning skal være tilrettelagt/forberedt for vinterarbeider (isolering, tinearrangement og lignende.)

Spillvann / fellesvann skal ledes i rør om ikke annet er avtalt. Overvann skal i minst mulig grad renne i grøft. Entreprenør skal fortløpende vurdere nødvendige tiltak som provisoriske ledninger og lensing/overpumping.

Frosttapping tillates ikke.

B.1.15 Tilgang til eiendommer ‌

Eventuell adkomst til private eiendommer skal opprettholdes med kjørelemmer eller lignende så langt det lar seg gjøre.

B.1.16 FDV-dokumentasjon ‌

Entreprenør skal levere FDV-dokumentasjon av anlegg og anleggskomponenter med en struktur og innhold i henhold til NS5820 Tillegg A «Oppbygging av brukerhåndbok».

Dokumentasjonen skal tilfredsstille oppdragsgivers behov knyttet til IK-HMS og operative driftsbehov.

FDV-dokumentasjonen skal leveres så tidlig som mulig og senest 14 dager før (del)overtakelsesbefaring, slik at oppdragsgivers driftsorganisasjon har anledning til å gjennomgå denne i forkant av overtakelse.

Mangler i innhold eller omfang gir byggherre rett til å nekte overtakelse, jf. NS8405 pkt. 32.5.

B.1.17 Dokumentasjon av utført arbeid ‌

Dokumentasjon av utført arbeid utgjør en del av kontraktsarbeiderne, og skal overleveres til byggherren før overtakelse kan finne sted. Dokumentasjonen er spesifisert nedenfor med angivelse av tidspunkt for overlevering til byggherren. All relevant dokumentasjon skal leveres.

Dokumentasjon	Innleveringsfrist
Dokumentasjon	Fortløpende i prosjektet	3 arbeids- dager før overtakelse
Kontrollskjema for VA-anlegg i grøft (grøfteanlegg)	X
Sjekkliste for rehabilitering av VA-anlegg (utforing)	X
Kontrollskjema for spesielt støyskapende virksomhet	X
Rapport fra tetthetsprøving	X
Rapport fra deformasjonsprøving	X
Rapport fra TV / videokontroll av ledninger	X
Innmålingsskjema for private stikkledninger Grenrør, anboringer og stoppekraner koordinatbestemmes (x,y,z) og måles inn i forhold til nærmeste kum. Målsatt situasjonsskisse tegnes.	X
FDV-dokumentasjon Kfr prisbærende post	X
Bilder av xxxxxx, anboringer og grenrør *		X
Grunnlag for "som bygget" – tegninger ** • Ledninger i kum høydebestemmes • Stikningspunkt for alle retningsendringer koordinatbestemmes • Kumlokk koordinatbestemmes og måles inn i forhold til permanente faste punkter		X

* Alle bilder skal orienteres mot nord.

** Endringer i forhold til plangrunnlaget tegnes / skrives inn på kopier av siste revisjon av arbeidstegningene.

All dokumentasjon skal leveres i papirformat. I tillegg skal, som minimum, bilder leveres elektronisk. For elektroniske dokumenter gjelder følgende krav til filformat:

• Tekstdokumenter, tegninger og skisser: PDF – format

• Innmålinger: Sosi, eller etter nærmere avtale.

• Bilder: JPEG - format

B.1.18 Avfallshåndtering ‌

Minst 70 % av avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering). Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde.

Underentreprenører plikter å innordne seg i hovedentreprenørens/generalentreprenørens opplegg for avfallshåndtering.

B.1.19 Matrise for sanksjoner ved overskridelse av toleransekrav på VA ledninger ‌

Prosjektert fall

≤ 5 ‰

5 – 10

‰

≥ 10 ‰

Krav til tiltak ved overskridelse av oppgitte toleransegrenser

Toleransekrav

- fall

- høyde

1 ‰

20 mm

1 ‰

20 mm

3 ‰

30 mm

Toleransegrenser for prisavslag

- fall

- høyde

1 – 3 ‰

20–40

3 - 5 ‰

30-50

25 % prisavslag i forhold til kontraktens totale grøfte-kostnad pr.

m. **

Toleransegrenser for oppgraving/nylegging

- fall ***

- høyde

> 1 ‰

> 20 mm

> 3 ‰

> 40 mm

> 5 ‰

> 50

Oppgraving og nylegging

* Overskridelse av toleransekravene ved prosjektert fall ≤ 5 ‰ medfører automatisk

krav om oppgraving og nylegging.

** Total grøftekostnad omfatter alle kostnader knyttet til etablering av ferdig ledningsgrøft inkludert massehåndtering og etablering av ferdig overflate.

*** Svanker aksepteres ikke.

B.1.20 Rystelseskrav ved piggings-/sprengningsarbeider ‌

Alle piggings-/og sprengningsarbeider skal utføres ihht krav og retningslinjer i NS8141, gjeldende utgave per 1.1.2016.

Entreprenør skal ved behov bekoste ekstern kompetanse. Kostnader inkluderes i prisbærene poster i konkurransegrunnlaget.

B.2 Lokale forhold ‌

B.2.1 Grunnforhold ‌

Geoteknisk prosjektrapport Elvelangs «20142941-2-02 Geoteknisk prosjektrapport Elvelangs» (Golder Associates AS, 2021) ligger vedlagt.

B.2.2 Riggplass og depot ‌

Rigg

Entreprenør må i utgangspunktet selv skaffe riggplass, men vi ser på muligheten til å benytte hele/deler av parkeringsplassen ved Petersøya til rigg og/eller mellomlager. Vi sender ut nærmere informasjon om dette når det er avklart internt i kommunen.

Entreprenøren må selv sørge for all tilrigging på anlegget, så som nødvendige provisoriske installasjoner, samt oppsetting av brakker og lignende i nødvendig utstrekning.

Entreprenøren må sørge for at det på anlegget er disponibelt møterom for inntil 6 personer. Entreprenøren er også ansvarlig for å sikre riggområdet slik at uvedkommende ikke kan komme til skade.

Entreprenøren overtar anleggsområdet i den stand det befinner seg ved tilbudsbefaringen. Det forutsettes at entreprenøren innen han gir sitt tilbud, har gjort seg kjent med de stedlige forhold, herunder også forhold som kan ha betydning for anleggsdriften og/eller kan medføre ansvar. Forhold som man med rimelighet må anta at en erfaren entreprenør burde blitt oppmerksom på under befaringen, kan han ikke senere reise krav på grunnlag av.

Mellomlager

Entreprenør skal selv skaffe areal til mellomlager. Eventuelle avgifter skal inkluderes i prisbærende poster i konkurransegrunnlaget. Det vil bli mulighet til noe mellomlagring på noen private eiendommer langs traséen, oversikt over dette vil være klart på kontraktstidspunktet.

Permanent depot

Entreprenør skal selv skaffe permanent depot. Eventuelle avgifter skal inkluderes i prisbærende poster i konkurransegrunnlaget.

B.3 Prosjektspesifikke dokumenter ‌

B.3.1 Tilbudsskjema ‌

Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.

Tilbudssammendrag

Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette arbeider og ytelser som omfattes av denne entreprisen i henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser:

Prosjekt 14028 Elvelangs	kr
Sum anleggsarbeider	kr
Regningsarbeider	kr
Gravemaskin inkl. fører, 10-25 tonn: 100 timer â kr. ...............	kr
Lastebil inkl. fører 10 m3 m/ tett lem 100 timer â kr. …………	kr
Fagarbeider/montør: 100 timer â kr. ...............	kr
Påslag for innkjøp av materiell, ut i fra påslagsprosent fra post B.3.1.2.2, på kr 100.000,-	kr
Påslag for innkjøp av tjenester, ut i fra påslagsprosent fra post B.3.1.2.3. på kr 100.000,-	kr
Samordningsfunksjon, påslag	kr
Sum eks mva	kr
25 % mva	kr
SUM total inkl. avgift	kr

Kontraktssummen indeksreguleres ikke, jfr. Konkurransegrunnlagets D.1.8: Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27).

Regningsarbeider

B.3.1.2.1 Lønn ved regningsarbeider

Nedenstående tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid. Timeprisene inkluderer eventuelle kostnader for rigg og drift.

Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lønn og overtid etter ordinære satser, også være full godtgjørelse for sosiale utgifter, verktøy, brakkedrift, diett- og reisepenger for arbeidere, bruk av materiell så som rør, slanger, kabler, lyspærer, fittings, smøreoljer etc., maskiner med månedsleie under kr. 500,-, andel i drift av stasjonær kompressorstasjon, verksted og lager samt andel av stedlig administrasjon, hovedadministrasjon og fortjeneste. Timeprisen reguleres ikke.

Kategori arbeider

Timepris

a) Ingeniør

Kr. pr. time; …………………

b) Maskinfører

Kr. pr. time; …………………

c) Fagarbeider/montør

Kr. pr. time; …………………

d) Hjelpearbeider/lærling

Kr. pr. time; …………………

e) Stikningsingeniør med utstyr (totalstasjon)

Kr. pr. time; …………………

Annet mannskap som vil bli benyttet. Spesifiseres av entreprenør.

…………………………………………………..

Kr. pr. time; …………………

……………………………………………………

Kr. pr. time; …………………

…………………………………………………..

Kr. pr. time; …………………

B.3.1.2.2 Materialer

Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.

Km = …………………………..

B.3.1.2.3 Eksterne tjenester

Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på eksterne tjenester direkte fra utførende er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.

Kt = …………………………..

B.3.1.2.4 Maskiner

Etterfølgende tabell over timepriser skal utfylles for alle kategorier maskiner på anlegget.

Timeprisene skal oppgis inklusive fører og skal dekke alle kostnader.

Eneste som kan avtales som tillegg utover oppgitte timepriser, er tiltransport og tilrigging av maskiner og større utstyr, samt nedrigging og fjerning. Tilleggene må avtales i forkant i hvert enkelt tilfelle.

Timeprisen reguleres ikke.

Maskintype		Timepris
	Maskiner / utstyr
a)	Gravemaskin inkl. fører, 5-10 tonn
b)	Gravemaskin inkl. fører, 10-25 tonn
c)	Gravemaskin inkl. fører, 30 tonn m/pigghammer
d)	Dumper inkl. fører 10 m3
e)	Dumper inkl. fører 14 m3
f)	Dumper inkl. fører 22 m3 (truck)
g)	Lastebil inkl. fører 10 m3
h)	Lastebil inkl. fører 10 m3 m/tett lem (ivareta avrenning)
i)	Lastebil inkl. fører m/henger
j)	Doser inkl. fører, 10 tonn
k)	Minigraver inkl. fører
l)	Bobcat inkl. fører
m)	Hjullaster inkl. fører, 15 tonn
n)	Hjullaster inkl. fører, 30 tonn
o)	Stangvals, 900 kg
p)	Selvgående vals inkl. fører, 2 tonn
q)	Xxxxxxxxx, 6 tonn
r)	Selvgående vals inkl. fører, 12 tonn
s)	Borerigg, fjellboring inkl. fører

Annet utstyr som vil bli benyttet - spesifiseres av entreprenør

t)
u)
v)

B.3.1.2.5 Transporttabell

Gjelder for ekstern massetransport - regnet i prosjekterte faste m3. Transportavstand regnes fra anleggsområdets yttergrenser. Transport av masser innenfor anleggsområdet (både masser beskrevet i tilbud og evt. andre masser) er inkludert i enhetsprisene. Tabellen benyttes for transport av eventuelle masser som ikke er beskrevet i tilbudet. Prisene skal inkludere opplasting og tipplassavgift.

Xxxxxx gjøres opp iht. teoretiske mengder iht. beskrivelsen. For evt. masser som ikke er beskrevet, benyttes følgende omregningsfaktorer: Fjell=1,6 og jord=1,1

Transportlengde (KM)	Pris pr. pf m3
	Steinmasser	Jordmasser
Inntil 0,3
Inntil 0,3
Inntil 0,4
Inntil 0,5
Inntil 0,6
Inntil 0,7
Inntil 0,8
Inntil 0,9
Inntil 1
Inntil 2
Inntil 3
Inntil 4
Inntil 5
Inntil 6
Inntil 7
Inntil 8
Inntil 9
Inntil 10
Pr. km utover 10

B.3.1.2.6 Grøftetabell

1 0

Dersom grøftetabellene ikke fylles ut med korreksjonsfaktor, benyttes faktor 1,0 for alle alternativer.

Kvalifikasjoner

Entreprenøren har sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene eller dokumentasjon på tilsvarende

kompetanse. Følgende godkjenningsområder kreves for entreprisen:

• Ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 for «Innmåling og utstikking av tiltak», «Veg –og grunnarbeider» og «Vannforsynings- og avløpsanlegg».

Tilsvarende bestemmelser gjelder for underentreprenører.

Garanti

Garantier vil bli stilt gjennom: …………………………………………………………

Prosjektorganisasjon / bemanning

Entreprenøren skal nedenfor redegjøre for hvilke nøkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget. I tillegg oppgis andre sentrale opplysninger i forhold til de angitte tildelingskriterier – jfr.

Konkurransegrunnlaget del II, A.2.3 «Entreprenørens organisasjon».

Prosjektansvarlig

Stedlig anleggsleder

Anleggsformann

Rørleggerformann

HMS-ansvarlig

KS-ansvarlig

Antall ansatte med ADK-sertifikat

Underentreprenører og samarbeidende firmaer

Oversikten fylles ut avhengig av hvordan entreprenøren velger å organisere arbeidet – jfr. Konkurransegrunnlaget del II, «Entreprenørens organisasjon». Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører:

Fagområde	Firma

Forsikring

Forsikringsattest for både tingskade og ansvarsforsikring skal foreligge min. 1 uke før arbeidene starter. Slik forsikring er tegnet hos:

……………………………………………………………………………………….

Fremdrift

Anleggsperioden er stipulert med oppstart 15. oktober 2021 og med ferdigstillelse 15.05.2022.

Entreprenøren skal vedlegge (vedl. 11) et forslag til fremdriftsplan i tilbudet som er tilpasset byggherrens skisserte forslag til fremdrift.

Justert fremdriftsplan ved oppstart også leveres elektronisk i MS Project og pdf.

Forbehold

Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av):

a)		Det tas INGEN forbehold

b)		Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert og det er totalt
		................... stk. forbehold

Eventuelle andre opplysninger

…………………………………………………………………………………………….

Entreprenørens kontroll av innlevert tilbud og dokumentasjon

Entreprenøren skal i nedenstående sjekkliste krysse av for hva som er innlevert.

□ Komplett utfylt tilbudsdokument, dvs. tilbudsskjema, mengdebeskrivelse samt en digital kopi av tilbudet i sladdet versjon, se pkt 1.6 i grunnlagsdokument del 1.

□ Tilbudsbrev m/tilbudssum eks. mva. og spesifikasjon av eventuelle forbehold. I brevet skal også tidspunkt for oppstart og gjennomføringstid kommenteres.

□ Grøfteskjema utfylt.

□ Firmaattest (norsk firma).

□ Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert (utenlandsk firma).

□ Oversikt over bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget.

□ Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av denne kontrakten.

□ Redegjørelse for foretakets kvalitetssystem.

□ Oversikt over referanseprosjekter utført i foretakets egen regi med tilsvarende kompleksitet og størrelse de siste 3 år.

□ Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette.

□ Erklæring om foretakets omsetning de siste år med relevans til denne kontrakten.

□ Skatteattest for skatt og skatteattest for merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen.)

□ Fremleggelse av egenerklæring om HMS.

□ Lokal / sentral godkjenning eller dokumentasjon på tilsvarende kompetanse.

□ Kopi av sertifikater og godkjenninger (eksempelvis ADK-kompetanse, sertifiserte sveisere, etc.) der det er behov for dette.

□ Fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter, avhengigheter og milepæler.

Erklæring

Undertegnede entreprenør erklærer å ha gjennomgått tilbudsdokumentene og tegningene samt å ha kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Jeg/vi er innforstått med at dette materialet vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utførelse av beskrevet anlegg.

Annen dokumentasjon

I den grad det følger av Konkurransegrunnlaget, er slik dokumentasjon vedlagt.

B.3.2 Mengdebeskrivelse ‌

Tilbyder skal levere tilbudet digitalt som gab-fil eller NS3459-fil i tillegg til pdf.

Taushetsbelagte opplysninger

Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av):

a) □ Tilbudet inneholder ikke noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte, jfr. Konkurransegrunnlagets del 1, pkt 1.6.

b) □ Tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte, jfr. Konkurransegrunnlagets del 1, pkt 1.6. Disse opplysningene er sladdet i vedlagte digitale, sladdede versjon. Følgende type opplysninger er sladdet:

Anbyders underskrift og stempel

Adresse

Telefon

E-post adresse

C. Fremdrift og frister ‌

C.1 Generelt ‌

Entreprenør utarbeider og vedlegger fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter, avhengigheter og milepæler.

C.2 Dagmulktsbelagte frister ‌

C.2.1 Overtakelse ‌

Frist for overtakelse: 15.05.2022

Frist for overtakelse av fase 2: kan eventuelt tilpasses til oppstart av denne fasen når det er kjent.

Dagmulktens størrelse: 2 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 3.000,- pr hverdag.

C.2.2 Frister for administrative leveranser etc ‌

Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse:

Levering av kvalitetsplan, jfr. «B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse (NS 3420 AJ1 og AM1)»: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 5000,-.

Levering av HMS-plan, riggplan og beredskapsplan for HMS, jfr. «B.1.6 SHA-plan (NS 3420 AJ1 og AM1)»: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 5000,-.

Brudd på antikontraktør klausulen, jfr. Pkt. «D.1.4 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12)», avsnitt 12.9 «Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere»: Mulkten utgjør en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 5.000,- pr. hverdag.

Tekniske anlegg vil ikke bli overtatt før 14 dager etter mottak av FDV-dokumentasjon. Kfr. prisbærende post i konkurransegrunnlaget

D. Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser ‌

D.1 Generelle kontraktsbestemmelser ‌

D.1.1 NS 8405 ‌

NS 8405 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter. Ved motstrid, gjelder bestemmelsene i D.2 foran bestemmelsene i D.1.

D.1.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)‌

Pkt. 9.3 «Byggherrens sikkerhetsstillelse» utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

D.1.3 Krav til utførelse (NS 8405 pkt. 11)‌

Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt. 11.2 første ledd:

«Varsel etter dette ledd skal gis på eget skjema: «Endringsmelding», Skjemaet overleveres valgt tilbyder.»

Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt. 11.2:

«Dersom det under utførelsen av kontraktarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte.

Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre.»

D.1.4 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12)‌

Følgende tilføyes som nye ledd i pkt. 12.2 «Byggeplassledelse»

«Alle naboer blir varslet av byggherren før arbeidene settes i gang. Forut for arbeider som berører den enkelte grunneier/beboer, skal entreprenøren varsle med brev i postkassen senest 3 dager før. Ordlyden i brevene skal på forhånd godkjennes av byggherren.»

Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet og ta hensyn, slik at naboer ikke sjeneres unødvendig. Rigg, lager- og anleggsområder innrettes på en minst mulig skjemmende måte. Alt arbeid som denne kontrakt omfatter må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse er ivaretatt etter «Lov om rettshøve mellom grannar» og andre rettsregler. Det pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre grøfter, byggegroper og skrenter i anleggsperioden. Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for eventuelle skader og ulemper han måtte påføre annen manns liv og eiendom.»

Pkt. 12.7 «Arbeidstid» utgår og erstattes med følgende bestemmelse:

«Normal arbeidstid er kl. 07.00 - 18.00, mandag til fredag. Avvik skal avtales med byggherren. Entreprenøren må tilpasse sin arbeidstid ved avhengighet til andre etater/virksomheter. Det forutsettes ikke å foregå anleggsarbeid mellom fredager kl. 18.00 og mandager kl. 07.00. Dersom entreprenøren ønsker utvidet arbeidstid, må forhåndsgodkjennelse innhentes.»

Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 «Hensyn til naboer»

«Spesielt støyskapende arbeid (impulsiv støy) som spunting, pigging, sprenging, lasting av sprengstein, etc. kan utføres i tidsrommet 08.00 - 17.00, mandag til fredag, dog innenfor forskriftens begrensning av støynivå. Entreprenøren skal gi byggeleder 3 dagers forvarsel om impulsiv støy. Ved slik virksomhet skal støyskjermende tiltak iverksettes etter byggherrens anvisning samt at det skal benyttes rystelsesmålere.»

«Generelt gjelder Oslo Helseråds «Forskrifter om begrensning av støy» når det ikke strider mot det som er beskrevet nedenfor. Eventuell søknad om dispensasjon fra forskriftene må fremsettes av entreprenøren overfor Ringerike kommune, v/helsetjenesten.»

Følgende tilføyes som nytt pkt. 12.9 «Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere»:

«Kontrakten skal utføres i tråd med bestemmelsene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, 2008-02-08-112 samt ILO-konvensjon nr. 94.

Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underentreprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000,- pr. hverdag.»

D.1.5 Fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24)‌

Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt. 24.1 «Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold:

Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 25 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).»

D.1.6 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25)‌

Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jfr. NS 8405 pkt. 25.3, 2.ledd a):

«Regulering av rigg og driftsytelser i uendret byggetid»

Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser.

Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel:

𝐵 − 1,1𝐶

0,5𝐴 ∙

𝐶

Der:

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

B = entreprenørens totale vederlag på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva, jf presisering nedenfor.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll.

Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:

• Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning.

• Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag.

• Avbestillingserstatning

• Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift

• Kompensasjon for rigg og drift i endret byggetid.

«Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse»

• Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1

«Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold», skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel:

0,5 ∙ 𝐴 ∙ 𝑍

𝑌

Der:

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid

Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid.

• Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres.

• Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

D.1.7 Entreprenørens varsler og krav etter NS 8405 kapittel III og IV ‌

• Ny bestemmelse:

Entreprenørens varsel og krav etter NS 8405 kapittel III og IV skal skje ved bruk av varslingsskjema (skjema 1): «Avviksmelding – Varsel om avvik (NS 8405/NS 8415: 2008)», og kravskjema (skjema 2): «Spesifisering av krav (NS 8405/NS 8415: 2008). Skjemaene overleveres valgt tilbyder.

Svarfrist på varsel og krav (skjema 1 og 2) skal være minst 5 virkedager. Krav anses ikke for godkjent før fremdrift- og/eller vederlagskonsekvens er ferdig beskrevet av entreprenør, og endelig godkjent av byggherren.

D.1.8 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27)‌

Pkt. 27.1 «Indeksregulering», første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Det gis ikke anledning til prisregulering i anleggsperioden.

D.1.9 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt. 29)‌

Pkt. 29.1 «Betalingsfrist» utgår og erstattes av følgende bestemmelser: Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura.

D.1.10 Overtakelse (NS 8405 pkt. 32)‌

Pkt. 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt fjerde ledd. Standardens fjerde ledd blir nytt femte ledd.

«Byggherren skal motta kontraktsmessig FDV-dokumentasjon senest 14 dager og resterende sluttdokumentasjon fra entreprenøren senest tre dager før oppstart av overtakelsesforretningen. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende.»

Pkt. 32.8 «Byggherrens urettmessige brukstakelse», annet ledd suppleres med følgende:

Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg.

D.1.11 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34)‌

Pkt. 34.3 «Dagmulkts størrelse», første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre:

- 2 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 3.000,-

- 1 ‰ av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 1.500,-

D.2 Spesielle kontraktsbestemmelser ‌

E. Vedlegg ‌

E.1 SHA plan ‌

I tillegg til ovenstående vedlegg, plikter entreprenøren, aktuelle underentreprenører og leverandører å kjenne til gjeldende forskrifter, normer mv. som gjelder generelt eller for arbeider i Ringerike kommune, eksempelvis:

• Gjeldende revisjon av VA-norm for Ringerike kommune. Beskrivelse og tegninger er basert på normen og det forutsettes at entreprenøren har kjennskap til relevante kapitler i normen ved prising av arbeidene.

• Ringerike kommunes graveinstruks.

• Ringerike kommunes Veg- og gatenorm.

• Ringerike kommunes Veilysnorm.

• Oslo Helseråds "Forskrifter om begrensning av støy".

• Direktoratet for arbeidstilsynets "Forskrifter for graving og avstiving av grøfter", datert 19. november 1985.

• Statens forurensningstilsyns "Forskrifter om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann" TA-684/90, datert 1. februar 1990.

• Gjeldende revisjon av Statens vegvesens håndbøker

• NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg siste utgave (og senere aktuelle delrevisjoner av enkeltbestemmelser i standarden).

• Gjeldende forskrifter, dokumenter og håndbøker som er relevante for arbeidene.

• Gjeldende norske og internasjonale standarder og retningslinjer som er relevante for arbeidene.

Det presiseres at entreprenør har ansvaret for å skaffe seg tilgang til og setter seg inn i dokumentene som ikke er vedlagt.

Ringerike kommune 5. august 2021.

Document Metadata

Table of Contents

Elvelangs

Document Metadata