Vestre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Breiskallen renseanlegg
Utskifting av eksisterende innløpsrister
Del 2 - Kontraktsgrunnlaget
Oppdragsnr.: 52104758 Dokumentnr.: Del 2 - Kontraktsgrunnlaget Versjon: F02 Dato: 2021-11-30
Oppdragsgiver: | Vestre Toten kommune |
Oppdragsgivers kontaktperson: | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Rådgiver: | Norconsult AS, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxx |
Oppdragsleder: | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Fagansvarlig: | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Andre nøkkelpersoner: | Xxxx Xxxxxxxxx og Xxxxxx Xxxxxx |
F02 | 2021-11-30 | For anskaffelse | MaHelg | TSk | TSk |
B01 | 2021-09-02 | For kommentar hos oppdragsgiver | XxXxxx | XxXxxx | XXx |
Versjon | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent |
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
Innhold
C.4 Tekniske referansedokumenter | Feil! Bokmerke er ikke definert. | ||
A. Generell del
Vestre Toten kommune skal skifte ut 3 stk. innløpsrister ved Breiskallen Renseanlegg. De eksisterende innløpsristene har vært i drift siden oppstarten av renseanlegget i 1990 og skal derfor skiftes ut grunnet teknisk tilstand. Ved drift av innløpsristene har det tidvis lagt seg en del sand på kanalbunnen, forårsaket av at innløpsristene ikke går dypt nok ned i kanalen. Utskifting av innløpsrister vil foregå parallelt med daglig drift av renseanlegget.
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
Denne entreprisen er en totalentreprise for maskinteknisk utstyr inkl. elektrotekniske installasjoner. Entreprisen omfatter følgende:
• Utskifting av 3 stk. maskinrensede innløpsrister inkl. tilpassing til eksisterende utmatingsskruer
• Utskifting av elektro-/automatikkskap med tilhørende kabling og nivåstav
• Demontering og avhending av utstyret som skal skiftes ut
• Påkobling til renseanleggets ventilasjonssystem og vanntilførsel for spyling av ristene For øvrig vises det til Vedlegg 1 – Tekniske spesifikasjoner.
A.3 Organisasjon og entreprisemodell
Denne entreprisen skal utføres som en totalentreprise.
Byggherrens organisering av prosjektet
Rolle | Navn (firma, person) |
Byggherre | Vestre Toten kommune |
Byggherrens representant (kontrakt) | Xxxxx Xxxxxxx |
Prosjektleder (PL) | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Byggeleder (BL) | Ikke avklart |
Verneombud (VO) | Ikke avklart |
Koordinator(er) (KU) | Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø |
Hovedbedrift | Entreprenør i denne kontrakt |
Prosjekteringsleder (PGL) | Norconsult v/- Xxxxx Xxxxxxxxx |
XXX-plan / ansvarlig søker (SØK) | Vestre Toten kommune |
Totalentreprenørens organisasjon
Entreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, fremkommer av entreprenørens vedlegg.
Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom entreprenørens prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet.
Kontraktsmedhjelper
Firmanavn | Ansvarsområde |
Vedlegg nr. 1: Tekniske spesifikasjoner Vedlegg nr. 2: Tegninger
Vedlegg nr. 3: SHA-plan Vedlegg nr. 4: Restrisikorapport
B. Kontraktsbestemmelser
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Norsk Standard NS 8407:2011 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" skal gjelde med endringer som beskrevet i kap. 2.2 Spesielle kontraktsbestemmelser- endringer til NS8407 samt i kap. 2.3 Spesielle kontraktsbestemmelser- seriøsitetskrav.
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS8407
De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8407. Nye punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter.
Punkt 7.2 - Sikkerhet
Det skal stilles sikkerhet på 5 % av kontraktssummen i 3 år etter godkjent overtakelse, i stedet for 3 % slik standarden foreslår.
Punkt 16 - Prosjektering, rådgivning mv.
Totalentreprenøren er ansvarlig for all prosjektering og rådgivning.
Nytt punkt 16.4 – Byggherrebeslutningsplan
Totalentreprenøren skal utarbeide byggherrebeslutningsplan som skal legges til grunn for byggherrens endelige valg av løsninger. Planen skal vise beslutningsdatoer og datoer for når grunnlag for byggherrens beslutninger skal foreligge fra totalentreprenøren.
Punkt 26.2 - Indeksregulering
Kontraktssummen skal være fast og skal ikke indeksreguleres.
Punkt 27.2 - Fakturering av kontraktssummen
Kontraktssummen utbetales ikke månedlig, men etter følgende faktureringsplan:
Termin 1: 30 % ved kontraktsinngåelse etter mottak av garantier og forsikringsbevis
Termin 2: 50 % etter godkjent anleggsteknisk overtagelse (montasjearbeidene ferdigstilt) og klart for prøvedrift
Termin 3: 20 % etter godkjent overtagelse av leveransen etter endt prøvedriftsperiode på 3 mnd.
Punkt 31.1 – Retten til å pålegge endringer
Tredje avsnitt annen setning strykes og erstattes med:
Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer ut over 20 % netto tillegg til kontraktssummen.
Punkt 33.1 – Totalentreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold Nytt annet avsnitt:
Totalentreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer kan gi en økning av vederlaget på inntil 10 % av kontraktssummen, uten at entreprenøren har krav på fristforlengelse.
Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 10 % økning som gir grunnlag for fristforlengelse.
B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser – seriøsitetskrav
HMS-kort
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Pliktig medlemskap i leverandørregister
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.
Rapporteringsplikt til Skattekontoret
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.
Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt krav som angitt i Telemarksmodellen
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:
• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Byggherren har vedtatt Telemarksmodellen, som vilkår ved kontraktsinngåelse. Disse er å forstå slik de fremkommer i følgende link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxxxxx- 6.158.286956.217270913d
Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underentreprenører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:
• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. Anskaffelses- forskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.
Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.
Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal entreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer.
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Krav om betaling til bank
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser
Xxxxx på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Revisjon
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
C. Tekniske krav
Ytre miljø
C.1.1.1 Generelt
Miljøhensyn er tillagt stor vekt ved gjennomføringen av prosjektet og i driftsfasen. Byggherren legger vekt på at prosjektet skal gjennomføres på en miljømessig forsvarlig måte. Krav fastsatt av Statens forurensningstilsyn og Statsforvalteren gjelder.
Entreprenøren skal drive sin virksomhet på en slik måte at den ikke volder skade eller unødvendig ulempe for omliggende miljø og naboer. Han plikter å overholde de lover og reguleringer som til et hvert tidspunkt regulerer dette grensesnittet.
C.1.1.2 Orden, sperring og sikring
Byggherren vil legge vekt på at arbeidsplassen til enhver tid fremstår som oversiktlig og ryddig. Generelt gjelder at anleggsområdene skal avsperres og sikres på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker.
Entreprenøren plikter til enhver tid under anleggsperioden å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn, politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angår.
Utførelsen av slike eventuelle påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt.
C.1.1.3 Renhold og rydding
Det skal ryddes etter egne arbeider i anleggsperioden etter hvert som arbeidene skrider frem. Alle aktører er selv ansvarlig for å rydde etter seg, også i områder som er brukt til felles aktiviteter (saging, kapping, etc.). Etter at arbeidet er ferdig / før sluttbefaring, vil byggeleder kontrollere at entreprenøren har foretatt tilfredsstillende opprydding etter sine anleggsarbeider.
Dersom entreprenøren ikke følger opp krav mht. renhold og rydding kan byggherren iverksette nødvendige tiltak på entreprenørens bekostning.
C.1.1.4 Forurensning
Ved arealdisponering og planlegging av de enkelte aktivitetene, skal all aktivitet og teknisk infrastruktur tilrettelegges slik at risikoen for forurensning av grunnvann og overflatevann blir minimal, både i anleggsfasen og etter gjennomført utbygging.
Forurensning med olje, avfall, kjemikalier, avløpsvann etc. skal ikke finne sted. Angående varslingsplikt henvises til “Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning”.
I anleggstiden er entreprenøren pliktig til å holde anleggsplassen ryddig og i orden. Alle potensielle forurensningskilder skal være lett tilgjengelige og oversiktlige for kontroll, slik at uregelmessigheter kan registreres og tiltak kan treffes før skade har inntruffet. Pålegg og krav vedrørende støy, støv og annen forurensning på arbeidsstedet og mot omgivelsene vil bli strengt fulgt opp. Miljøfarlige stoffer skal være godt merket.
Sikkerhetsdatablad for alle oljer, kjemikalier og stoffer som kan representere risiko for helse og omliggende miljø, og som benyttes/oppbevares på anleggsplassen, skal være samlet i et kartotek. Kartoteket skal oppbevares slik at det er tilgjengelig i en krisesituasjon.
Hovedbedriften er ansvarlig for at kartoteket til enhver tid er oppdatert. Den enkelte entreprenør skal oversende kopi av sikkerhetsdatablad til byggherren og hovedbedriften når helse- og miljøfarlige stoffer bringes inn på anleggsområdet. Det skal fremgå av oversendelsen hvilke mengder som bringes inn og hvor det skal benyttes. Entreprenøren skal også dokumentere at nødvendig informasjon knyttet til lagring og bruk av slike stoffer er gitt til dem som skal benytte dem eller på annen måte blir berørt av stoffene.
Entreprenøren skal vise aktsomhet og hensyn under gjennomføringen av anleggsarbeidet slik at skader og skjemmende sår i terrenget kan unngås i størst mulig grad.
Dersom entreprenøren ikke holder tilstrekkelig orden eller reparerer de skadene han volder på landskapet, kan byggherren iverksette nødvendige tiltak på entreprenørens bekostning.
C.1.1.5 Strakstiltak
Dersom entreprenøren blir klar over brudd med HMS-regler og overordnet lovverk og forskrifter som regulerer disse forhold forvoldt av egne eller andre aktører i prosjektet, er han pliktig til straks å søke å forhindre videre skade (strakstiltak).
Byggherren skal straks varsles derom kritikkverdige forhold som bryter med overordnet lovverk og forskrifter som regulerer disse forhold avdekkes.
C.1.1.6 Avfallshåndtering og kildesortering
Alt avfall tilfaller entreprenøren dersom ikke annet avtales. Entreprenøren er ansvarlig for at eget avfall fra montasjefasen avhendes på en måte som tilfredsstiller myndighetene og byggherrens krav.
Avfallscontainere for ordinært avfall fra spisebrakker og sanitærbrakker og tømming av disse besørges av entreprenøren. Avfall skal avhendes jevnlig i løpet av byggeperioden og ikke samles opp til arbeidene er avsluttet.
All øvrig håndtering av eget avfall som papp og plastemballasje, trepaller, metaller etc. samt farlig og miljøskadelig avfall skal besørges av entreprenøren selv. Avfallet skal leveres til godkjente mottak inklusive mottaksavgift.
Entreprenøren skal ved søknad om ferdigattest vedlegge dokumentasjon på hvor avfallet er avhendet.
C.1.1.7 Driftsmessige forhold på anleggsplassen
Forhold til øvrige anlegg og andre entrepriser:
Entreprenøren må generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at øvrige konstruksjoner ikke påføres skader. Eventuelle skader må entreprenøren utbedre umiddelbart, uten kostnader for byggherren.
I anleggsfasen vil tilgjengelig riggareal være begrenset. Aktuelle områder vil bli påvist i forbindelse med tilbudskonferansen.
Arbeidene i denne entreprise vil pågå parallelt med daglig drift av renseanlegget. Entreprenøren må derfor påregne tilpasning og koordinering med driftspersonell.
Klimatiske forhold:
Det presiseres at alle utgifter i forbindelse med snø, frost, is og vannulemper skal være inkludert i prisen.
Arbeidstid:
Arbeidstiden ved anlegget skal generelt tilpasses gjeldende lover og regler.
Entreprenøren skal ikke arbeide utenfor ordinær arbeidstid på renseanlegget som er: Kl. 07.00 - 15.00 mandag til fredag. Arbeider på anlegget utenom disse tidene må avklares nærmere med byggeleder.
Arbeider på lørdager og søndager skal ikke forekomme.
Drift av anleggsområdet:
Det tillates nødvendig transport med bil av utstyr til anleggsområdet. Opplegg for transport må avtales med byggeleder, og må innpasses slik at det ikke fører til unødig heft for driftspersonell og den daglige drift av renseanlegget.
Ved lossing av utstyr vil det ikke bli stilt sjauerhjelp til disposisjon fra tiltakshaver. Løfteutstyr besørges av den enkelte entreprenøren. Kun sertifisert personell skal stå for slike arbeidsoperasjoner. Entreprenøren er også ansvarlig for all intern transport av materiell og utstyr.
Stillaser og lignende som er nødvendig for en sikker montasje av eget arbeide skal holdes av entreprenøren. Stillaser og lignende som kan hindre driftspersonellets daglige drift av renseanlegget må ikke bygges før tillatelse er innhentet fra byggelederen. Alle stillaser skal fjernes straks arbeidene er fullført.
Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Entreprenøren skal sørge for å holde sitt område så ryddig som mulig. Emballasje, materialrester og ødelagt utstyr og verktøy skal fjernes fortløpende.
Eventuelle pålegg om rydding/fjerning av utstyr som gis av byggeleder skal utføres straks. Pålegg kan være begrunnet i sikkerhetsrisiko eller ulempe for driftspersonell.
Dersom pålagt rydding ikke utføres innenfor fastsatt frist, kan byggeleder sette i gang ryddingen for entreprenørens regning. Entreprenøren kan etter en slik rydding ikke kreve erstatning for tap av verktøy eller deler som ikke er montert.
Opplasting og transport:
Transport av utstyr og materiell må skje via eksisterende adkomst- og portåpninger i renseanlegget. Entreprenøren er ansvarlig for sikkerheten ved opplasting og interntransport, og skal etablere nødvendige sikringstiltak i form av skilting, varsling og avsperring for å unngå uhell.
Støy:
Entreprenøren er ansvarlig for å etterkomme alle offentlige krav til støyreduksjon og arbeidstid.
Alle arbeider skal planlegges og utføres slik at støybelastningen og faren for trivsels- og helseplager for beboere, tilreisende og arbeidere reduseres til et minimum. Som et minimum skal Direktoratet for arbeidstilsynets forskrift om ”Vern mot støy på arbeidsplassen”, og SFTs ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)” overholdes.
SFTs retningslinje setter støygrenser ved større bygg- og anleggsvirksomhet. Bygg- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabellen nedenunder.
Bygningstype | Støykrav på dagtid (LpAeq12h 7-19) | Støykrav på kveld (LpAeq4h19-23) | Støykrav på natt (LpAeq8h23-07) |
Boliger, fritidsboliger, sykehus og pleieinstitusjoner | 57 dB | 52 dB | 45 dB |
Skole, barnehage | 52 dB i brukstiden | ||
Dersom det anses å være nødvendig å avvike fra kravene i tabellen over, må dette godkjennes av tiltakshaver. Nødvendige tillatelser innhentes og naboer varsles.
Støv:
Entreprenøren er ansvarlig for å foreta forholdsregler for å hindre at støv fra anleggsplassen skaper ulemper for omgivelsene og internt i renseanlegget.
Olje og drivstoff:
Ved oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff skal det gjennomføres tiltak for å begrense risiko for utslipp, søl og lekkasjer. Ved drivstofflager/tank skal det etableres et oppsamlingssystem som har tilstrekkelig kapasitet til å samle opp enhver utilsiktet eller ukontrollert lekkasje. For øvrig vises det til gjeldende lover og forskrifter.
Det skal påses at maskiner og utstyr ikke lekker olje. Maskiner som ikke tilfredsstiller byggherrens krav vil umiddelbart bli vist bort fra området.
Sikkerhetsutstyr:
Entreprenøren skal sørge for at alle som oppholder seg innenfor anlegget har det nødvendige verneutstyr (Hjelm, vernesko, refleksvest, hansker, etc.).
Adgangskontroll og kontroll med personer på anlegget:
Entreprenøren skal benytte Vestre Toten kommunes adgangssystem i byggefasen basert på bruk av Smart- dok systemet. Dette avklares med byggeleder. Adgang gis kun til personer som har gjennomført et HMS- kurs som totalentreprenøren er ansvarlig for å arrangere. Besøkende på anlegget som ikke har gjennomgått kurset har kun adgang i følge med autorisert personell. Alle arbeidere på anlegget skal ha gyldig ID-kort.
Adkomst og riggområde
Det henvises til Vedlegg 2 – Tegninger for veiledende mål på dører. Dette bør sjekkes av entreprenør ved befaring av anlegget.
Tekniske kravspesifikasjoner for tilbudt utstyr, materiell og premisser for dimensjonering av renseprosess er beskrevet i vedlegg 1- Tekniske spesifikasjoner.
BIM-modell / tegninger
Totalentreprenør er ansvarlig prosjekterende og utarbeider nødvendige montasjetegninger for montering av maskin- og elektroutstyr. Aktuelle tegninger oversendes på .pdf format til byggeleder og Norconsult for kontroll før montasje.
D. Krav til byggeprosessen
Kommunikasjon i prosjektet
D.1.1.1 Kommunikasjonsplattform
Korrespondanse skal gå via byggeleder med samtidig kopi til prosjektleder. Byggeleder behandler og distribuerer videre i nødvendig omfang. Alle forsendelser av dokumenter, tegninger, referater etc. skal oversendes som vedlegg til følgebrev eller e-post. Det skal alltid angis hvor gjenpart er sendt.
All kommunikasjon på byggeplassen (beskjeder fra byggherre/rådgiver til entreprenør, eller motsatt) skal gå via byggeleder. Dette gjelder spesielt saker som kan få/har fremdriftmessig eller økonomiske konsekvenser. Avklaringer mht. endring av teknisk utførelse, skal alltid tas opp med prosjektleder/byggeleder.
Fakturaer fra entreprenør stiles til tiltakshaver ved prosjektleder og merkes med bestiller nr. Samtidig kopi sendes til BL. Faktura skal være inklusive merverdiavgift (angitt i egen post).
D.1.1.2 Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag
Entreprenøren skal sende ut tegninger på elektronisk format til byggeleder med kopi til Vestre Toten kommune og byggherrens rådgiver (Norconsult AS).
Alle utgifter knyttet til utskrift og mangfoldiggjørelse skal være inkludert i entreprenørens fastpris for rigg og drift.
D.1.1.3 Tverrfaglig kontroll
Tegninger og dokumenter skal gjennomgå tverrfaglig kontroll hos de ulike aktørene i prosjektet før de kan ferdigstilles og sendes ut som arbeidsgrunnlag. Dette gjennomføres i form av en periode avsatt til tverrfaglig kontroll etter at anlegget er prosjektert, før anleggsarbeidene begynner.
Entreprenøren plikter å
• utføre en forsvarlig kontroll og aktivt søke etter feil og uoverensstemmelser,
• eventuelt fremme forslag til endringer (endringsanmodning) (se kapittel om endringsbehandling),
• påvise det som anses som endringer ift. kontrakt (endringsvarsel) (se kapittel om endringsbehandling).
Frist for tilbakemelding på tverrfaglig kontroll er satt til 14 kalenderdager dersom ikke annet er avtalt for det spesifikke dokument.
Når entreprenøren har deltatt i tverrfaglig kontroll uten å ha påpekt endringer ift. kontrakt, kan han i utgangspunktet ikke senere påberope seg en endring han hadde hatt mulighet til å oppdage under kontrollen.
Ved revisjon og endring av tegninger i anleggsfasen er det den som reviderer sine tegninger som er ansvarlig for å kontrollere mot tegningsgrunnlaget fra andre leverandører. Andre aktører som er involvert i prosjektet har også kontrollplikt, og plikt til å gi tilbakemelding til den som er ansvarlig for revisjonen.
Møter
Jf. NS 8407 pkt 4.
D.1.2.1 Byggemøter
Byggemøter tilpasses montasjeperioden og vanligvis hver 14. dag. Det må påregnes et oppstartsmøte før montasjeperioden startes opp. På møtene deltar byggherre, entreprenører og rådgiver. Byggherren / byggeleder innkaller, leder møtet og skriver referat.
Referatet distribueres per e-post. Kommentarer/innsigelser til referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste byggemøte.
Endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for endringshåndtering gitt i kapittel D.1.4.
D.1.2.2 Byggherremøter/prosjektmøter
Formål med byggherremøter er å behandle saker vedrørende prosjektering, fremdrift og utvikling av kontraktsarbeidet. Byggherren eller hans representant innkaller, leder møtene og skriver referat.
Referatet distribueres per e-post. Kommentarer/innsigelser til referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste byggemøte.
D.1.2.3 Særmøter
Det avholdes særmøter etter behov. Den part som føler behov kan innkalle. Hvem som skal skrive protokoll avtales senest i møtet.
Referatet publiseres per e- post. Kommentarer/innsigelser til referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste byggemøte.
Innspill som omfattes som endringsordre etc. gitt i møtet er ikke offisielt før det er behandlet gjennom prosedyrer for endringshåndtering gitt i kapittel D.1.3.
D.1.2.4 Møtested og møtekostnader
I prosjekteringsperioden og montasjeperioden avholdes møtene på Breiskallen Renseanlegg i Vestre Toten eller på Teams.
Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med reiser og møter.
Endringsbehandling
For å sikre korrekt behandling av endringer i prosjektet vil det kun være meldinger kommunisert på standardisert skjema som vil bli ansett som offisiell og dermed omfattes av reglene i NS8407. Skjemaet må dessuten være korrekt utfylt med henvisning til hvilket punkt i kontrakt endringen omfattes av, og følgelig skal behandles etter. Ved feil i denne henvisning vil feil behandlingstid kunne oppstå og regler om for sen tilbakemelding i NS8407 vil derfor ikke gjelde. Krav og frister fremkommer av NS 8407.
Det skilles mellom endringsanmodning, endringsvarsel og endringsordre som følger: Endringsanmodning:
En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene ønsker en annen utførelse enn den
beskrevne/prosjekterte. En slik anmodning faller ikke inn under reglene i NS8407, men er snarere et ønske om endring for å sikre gjennomførbarhet, spare kostnader el.. Den mottakende part plikter selvfølgelig i samarbeidets ånd å svare på anmodningen innen rimelig tid, men det stilles ikke formelle krav eller knyttes sanksjoner til manglende svar.
Endringsanmodninger skal være et middel for å søke å bedre prosjektet både teknisk og økonomisk for alle parter.
En avslått endringsanmodning medfører som regel at entreprenøren plikter å utføre arbeidene slik de er beskrevet/prosjektert. Entreprenøren mister ikke retten til å sende endringsvarsel selv om endringsanmodning er fremmet.
En godtatt endringsanmodning skal følges opp med en endringsordre fra byggherren. Endringsvarsel:
Et endringsvarsel fremsettes av entreprenøren som følge av forhold som oppfattes som en endring i forhold
til kontrakt og skal følgelig sendes inn og behandles etter relevante regler i NS8407 og kap. B - Kontraktsbestemmelser.
Krav om fristforlengelse og/eller forseringskompensasjon etc. følger samme prosedyre som endringsvarsel. Endringsordre:
En endringsordre kan fremsettes av byggherren som følge av hans ønske om endret design eller utførelse i
forhold til tidligere forutsetninger. Videre kan endringsordre anvendes for å bekrefte godtagelse av endringsanmodning eller endringsvarsel.
Kvalitetsplan
Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem.
Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og avviksrapportering.
Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i kap. E.
Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for.
Totalentreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelper følger kontraktens kvalitetsplan.
Kontroll og kontrollplaner
D.2.2.1 Generelt
Totalentreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontraktsarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og dokumentasjon.
Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike arbeider.
D.2.2.2 Kvalitetssikring i byggefasen
Byggeleder på anlegget skal fortløpende tilstilles rapport fra alle registreringer/målinger, som foretas av entreprenøren eller eventuelle underleverandører ved gjennomføring av leveransen.
Byggeleder og tiltakshavers representanter skal ha anledning til å få fremlagt dokumentasjon for alle materialer og ytelser som benyttes i forbindelse med leveransen.
Skriftlig oppstilling over bestilling og leveringstider for materialer skal fremlegges i den grad dette blir krevd.
For å sikre at det maskintekniske utstyret blir levert i henhold til spesifikasjonene skal entreprenøren spesielt innarbeide følgende i sitt kvalitetssikringssystem:
a) Kontroll i produksjonsfasen
b) Sjekk av utstyr ved ankomst til anlegget samt utarbeide kvitterte sjekklister på at levert utstyr er i henhold til hva som er lagt til grunn i kontrakten. Utkast til sjekklister skal overleveres byggherren iht. frist gitt i kap. E.
c) Ytelses-/funksjonstester
Entreprenøren skal på forhånd utarbeide prosedyrer for uttesting av utstyret.
Punktene b) og c) bør ses på som en egenkontroll for entreprenøren, men det skal føres detaljert rapport som leveres tiltakshaverens representant.
For punkt d) skal entreprenøren sammen med tiltakshaver foreta nødvendige tester for å fastslå at utstyret er i henhold til entreprenørens spesifikasjoner.
Avviksbehandling
Entreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra offentlige myndigheter og i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest mulig og at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket og for å hindre at lignende avvik oppstår igjen.
Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørens eget kvalitetssystem, skal byggherren ha kopi av rapporten.
Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider, skal dette varsles og behandles gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem. Dersom avvikene har kostnads eller fremdriftsmessige konsekvenser som entreprenøren hevder å ha rett til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel.
Planlegging
D.2.4.1 Kontraktsfremdriftsplan
Ved oppstart av prosjektet skal det foreligge en bindende plan med varighet av entreprenørens ulike arbeider (hovedaktiviteter), hovedmilepæler for entreprenørens og underentreprenørens leveranser, montasjer, periode for uttesting av utstyr og kapasitetstester, ferdigbefaringer og prøvedriftsperiode.
Planen og milepælene fremkommer av kap. E – Frister og dagmulkter.
D.2.4.2 Revisjon av planer
Planene skal holdes løpende oppdatert, men forrige hovedrevisjon skal beholds inntil ny hovedrevisjon er vedtatt.
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Generelt
Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller krav til totalentreprenøren, se vedlegg 3. Denne skal legges til grunn for entreprenørens HMS-plan.
Koordinator for utførelsesfasen
Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA-plan.
Hovedbedrift
Orientering om hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) fremgår av SHA-plan.
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen
Generelle krav til dokumentasjon
Det skal for alle de følgende punktene leveres dokumentasjon på at anlegget i sin helhet er utført i samsvar med gjeldende forskrifter, normer og standarder. Følgende dokumentasjons-format kreves:
• Tegninger, 3D-modeller i ifc-format og på .pdf format.
• Dokumenter, .pdf eller .pdf-kompatibelt filformat
Benyttede symboler, forkortelser o.l. på tegningene skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldende normer. Ved all referering til signaler, instrumenter og objekter i dokumentasjonen skal tagnummer benyttes.
Dokumentasjonen skal oppdateres for hver endring. Endringene skal protokolleres i tegninger og øvrige dokumenter.
All dokumentasjon skal være på norsk unntatt brosjyrer som kan være på dansk, svensk eller engelsk. Datatabeller kan også være på tysk.
Ved dokumentasjon på komponenter som omfatter flere varianter av samme produkt, eksempelvis produsentenes produktdatablader og driftsinstrukser, skal det klart og tydelig fremgå hvilket produkt og hvilke data som er gjeldende.
Krav til forvaltning-, drift- og vedlikeholdsarbeid (FDV)
D.4.2.1 Generelt
Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon som spesifisert under. Entreprenøren er også ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og -leverandører leverer dokumentasjon ifølge de krav som er satt.
All dokumentasjon skal leveres på norsk, mens det tillates at datablader og annet teknisk underlag blir levert med tekst på svensk, dansk og engelsk språk.
D.4.2.2 Krav til dokumentasjon
Dokumentasjonen skal inneholde en standard generell beskrivelse av hele systemet. Som et minimum bør denne beskrivelsen inneholde en generell beskrivelse av levert utstyr, kort funksjonsbeskrivelse, dokumentasjon for leverte materialer/produkter og utstyr som inngår i kontrakten samt angivelse av fargekoder på maling osv. All dokumentasjon skal være anleggsrelatert og skal være tydelig merket med oppdragsgivers navn og anleggsnavn. Evt. supplerende opplysninger i form av brosjyrer og kataloger kan leveres i tillegg.
Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstruks med følgende dokumentasjon:
• Teknisk dokumentasjon
o Funksjons/prosessbeskrivelse
o Tegninger (som bygget)
o Dimensjoneringsdata
o Vedlikeholdsbeskrivelse (Intervall, smøring, etc.)
o Driftsbeskrivelse (skjemaer, feilsøkingsrutiner, reservedelsliste, etc.)
o Tekniske datablad (kapasitet, effektbehov, etc.)
o Reservedelsoversikt
o Maskin- og instrumentkort
o Smørekort (serviceintervall, oljeskift etc.)
o Leverandørinformasjon
o Adresselister (reservedelsleverandør etc.)
FDV-instruksen skal korrespondere med komponentmerking iht. flytskjema.
D.4.2.3 Sortering og merking av dokumentasjon
Dokumentasjonen skal anordnes med innholdsfortegnelse og tegnings- og dokumentoversikt som overleveres på elektronisk format. Alle tegninger skal brettes til A4-format for innsetting i ringperm (kontraktsbrettet).
Komplett dokumentasjon leveres elektronisk for direkte innlegging i kommunens dokumenthåndterings- system.
Foreløpig og endelig dokumentasjon skal være innlevert til byggherre i henhold til tidsfrister angitt i Kap. E - Frister og dagmulkter.
Kontraktsmessig overtakelse vil ikke skje før FDV-dokumentasjonen foreligger.
Offentlig omtale av prosjektet
All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.
E. Frister og dagmulkter
Fysiske arbeider
Frist nr. | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
Oppstart montasjeperiode | Uke 23 2022 | Nei | |
Ferdigstillelse av montasjen | Uke 25 2022 | Kr. 5 000,- | |
Godkjent overtakelse av leveransen etter avsluttet prøvedriftsperiode. | Uke 38 2022 | Kr. 10 000,- |
Dokumentleveranser
Frist nr. | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
Kontraktsinngåelse | Uke 7 2022 | Nei | |
Kvalitetsplan inkl. sjekklister | Uke 9 2022 | Kr. 3 000,- | |
Detaljert fremdriftsplan | Uke 9 2022 | Kr. 3 000,- | |
Utkast til layout som underlag for utforming av anlegget. | Uke 10 2022 | Kr. 5 000,- | |
Utarbeidelse av arbeidstegninger og annet underlag som grunnlag for ett trinns søknad | Uke 12 2022 | Kr. 5 000,- | |
Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon, inkl. som bygget-dokumentasjon | Uke 35 2022 | Kr. 5 000,- |
Se E.1 – Frister.
Se E.1 – Frister for planlagt fremdrift.
F. Vederlaget
Som kontraktsum for leveransen vises det til eget avtaledokumentet. Komplett prisskjema for tilbudt utstyr for de enkelte deler av anlegget er angitt i tabell F.1.1 nedenfor.
Prisskjema
Prisene skal være oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. med oppdeling av prisene som angitt i tabell 6.1 nedenfor basert på tekniske spesifikasjoner og arbeidsomfang som angitt i vedlegg 1- Tekniske spesifikasjoner. Prisene skal omfatte alle arbeider og være en komplett pris for ferdig i levert leveranse.
Tabell 6.1: Prisskjema for leveransen angitt eksklusive merverdiavgift.
Post | Tilbudssum | |
Nr. | Type arbeider | |
00.00 | Rigg og drift av riggområdet, opp- og nedrigging av brakker, deltakelse ved prosjekt og byggemøter, reisekostnader samt administrasjon av prosjektet | Kr. |
01.00 | Komplett utskifting av 3 stk. innløpsrister, jfr. kap. 3.3.1 | " |
02.00 | Instrumentering, jfr. kap. 3.3.2 | " |
02.01 | Opsjon på levering av analog nivågiver i forkant av ristene (3 stk) komplett med strømkabler og signalkabler til lokalt automasjonssakap. | " |
03.00 | Felles elektro- og automasjonsskap inklusive kabling frem til levert utstyr og kabling til nivåstaver, jfr. kap. 5 | " |
04.00 | VVS-tekniske installasjoner, jfr. kap. 6 | " |
05.00 | Igangkjøring og opplæring, jfr. kap. 7 | " |
06.00 | Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon, jfr. Kap. D.4.2 | |
07.00 | Eventuelle tilleggsarbeider for å oppnå en komplett leveranse | " |
Sum ekskl. mva. | kr. | |
Merverdiavgift, 25% | kr. | |
Tilbudssum inkl. mva. | kr. | |
Mannskap/timearbeider
Arbeid betales i henhold til oppgitte timesatser eks. mva. som angitt i tabellen nedenfor. Timesatsene skal dekke alle totalentreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.:
• Lønn.
• Stedig administrasjon og arbeidsledelse.
• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell.
• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv).
• Reise- og gangtid.
• Diett- og boutgifter.
• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger.
• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc.
• Håndverktøy, mindre redskaper.
• Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, pigger, slanger, rør, etc.
• Forsikringer.
• Hovedadministrasjon og fortjeneste.
Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til oppgitte timesatser. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd.
Timepriser for mannskap ved tilleggs- og regningsarbeider skal oppgis av entreprenøren i etterfølgende tabell og skal dekke alle entreprenørens kostnader som angitt ovenfor:
Personellkategori | Timespris |
Ingeniør | Xx. |
Montør/sveiser | Kr. |
Elektriker | Kr. |
Tillegg til timeratene avregnes med:
• Overtid hverdager kr/time
• Overtid helgedager og helligdager kr/time
Regnings- og tilleggsarbeider honoreres ikke uten at dette er rekvirert fra tiltakshaver.
Maskinleie
Leie for maskiner som har en månedsleie av kr 10 000,- eks. mva. eller mer, godtgjøres i henhold til timelister. I maskinleiesatsene inngår alle totalentreprenørens kostnader, så som direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste.
Ratene er eksklusive operatør, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet.
Vektangivelse for maskiner gjelder uten last.
For ikke spesifiserte maskiner skal totalentreprenørens standard prisliste benyttes.
Materialer og utstyr
Materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren avregnes som regningsarbeider og dekkes som følger:
• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til totalentreprenørens innkjøpspris dokumentert ved leverandørfaktura.
• Totalentreprenørens påslag i henhold til oppgitt prosentsats som angitt nedenfor skal inkludere entreprenørens egen administrasjon av underentreprenørens regningsarbeider.
Påslag til dokumentert faktura ved tilleggs- og regningsarbeider:
• Rørarbeider: 10 %
• Maskinutstyr: 10 %
Påslag til administrasjon av underentreprenørens timeforbruk etter dokumentasjon/timelister:
• Maskinleie 12 %
• Arbeider utført av underentreprenører 12 %
F.3 Påslag for side- og underentrepriser
Det er ikke aktuelt med påslag for administrasjon av egne side- eller underentrepriser.
Vestre Toten kommune ønsker opsjonspris på nivågiver. Pris overføres til tabell 6.1
Pris ekskl. mva. | |
Analog nivågiver i forkant av rister, 3 stk. | |
For prisregulering av kontrakten henvises kap. B.2 – punkt 26.2.
F.6 Valuta-, kurs- og tollavhengige leveranser
Entreprenøren bes oppgi leveranseomfang/andel av kontraktsbeløpet hvor inngitt pris avhenger av endringer og reguleringer i valuta samt kurs- og tollendringer i etterfølgende tabell. Entreprenøren bes spesifisere de aktuelle valutaer samt tollsatser og kursbasis.
Type leveranse | Valuta | Kursbasis | Andel av kontraktssummen |
G. Oppdragsgivers ytelser
Byggherren stiller mulighet for riggområde til disposisjon på asfaltert plass utenfor renseanlegget.
Det forutsettes av entreprenør installerer og drifter egen sanitær og spisebrakke. Levert utstyr kan påregnes å oppbevares innvendig i renseanlegget før montering.
Totalentreprenøren vil som en del av ansvaret for byggeplassadministrasjon ha styring med driften av riggområdet i anleggsperioden.
Tilbyder er ansvarlig for all rigg og drift for egne arbeider og kontraktsmedhjelpere. Arealbehov/antall konteinere for riggområde skal spesifiseres i tilbudet, samt effektbehov.
Innenfor renseanlegget skal entreprenøren tilpasse sitt arbeid slik at driftspersonell kan passere og eventuelt drifte sitt utstyr der det måtte være nødvendig.
Entreprenøren må selv sørge for forlegning og forpleining av egne ansatte eller personer i firma engasjert av entreprenøren samt etablere brakker for sanitær og bespisning.
Strøm
Entreprenøren kan koble seg på renseanleggets strømforsyning i anleggsperioden.
Vann og avløp
Entreprenøren kan tilknytte seg eksisterende vannforsyning og avløpskum utenfor renseanlegget i anleggsperioden.