Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Prosjekt: Fv. 44 Bussvei Diagonalen - Gauselstasjon
Tilbudsnummer: 2020/42124
Maldokument byggekontrakter - Over EØS-terskelverdi – 8406 – Åpen anbudskonkurranse Versjon 15.03.2019
A0 Innholdsliste
A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til konkurranse A3 Orientering om prosjektet
B Konkurranseregler
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner - anbudskonkurranse B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen C3 Avtaledokument
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema
A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes her. Oversikt over Statens vegvesens håndbøker finnes her
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT | DATO | |
1 | Konkurransegrunnlag – Kap A-E | 2020-04-23 |
2 | Datafiler med mengder fra kap. D1og xxx.XX | |
3 | Prosesskoden: | |
Håndbok R761 – Prosesskode 1 | 2018 | |
Håndbok R762 – Prosesskode 2 | 2018 | |
4 | Vegbygging, håndbok N200 | 2018 |
5 | Arbeid på og ved veg, håndbok N301 | 2012 |
6 | Modellgrunnlag (iht. håndbok V770) | 2015 |
7 | Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700) | 2007 |
8 | Avfallshåndtering, håndbok R765 | 2012 |
9 | Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 | 2013 |
10 | Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser | 2016 |
11 | Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og | |
dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport (TR) 2505, | ||
Statens vegvesen Vegdirektoratet. | 2008-01-22 | |
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. | 2018-12-11 | |
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. | 2018-12-11 | |
12 | Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 670 | 2018-12 |
13 | NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester | 2008-05-20 |
14 | Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet | 2005 |
15 | Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg | 2018 |
16 | Fastsatte skjema som skal brukes: - R15 – Avfallsrapportering - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten - R19 - HMS-månedsrapport - Kontrollørmelding - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Prisforespørsel - Sluttattest for utført entreprise - Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør - Avklaring - Målebrev - Overtakelsesprotokoll | |
17 | Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene | |
18 | Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen | |
19 | SHA-plan | 2020-04-22 |
DOKUMENT | DATO | |
20 | VA-norm (Stavanger kommune) Kommunal VA norm finnes på: xxxx://xx- xxxx.xx/xxx/0/xxx/000/ Sluttdokumentasjon for vann‐ og avløpsanlegg i Stavanger kommune. Innmeldingsskjema for rørinspeksjon av avløpsledninger i Stavanger kommune. Innmeldingsskjema for trykktesting av ledninger i Stavanger kommune. Trykkprøving, desinfisering og prøvetakning i Stavanger kommune. Avvikssøknad for vann‐ og avløpsanlegg i Stavanger kommune. | URL |
21 | Spesifikasjon innmåling Lyse (Xxxx Xxxxxx AS) | 2016-12-20 |
22 | Beskrivelse for anleggsarbeider (XXXX Xxxxxx AS) | 2018-12-18 |
23 | Datarapport geotekniske grunnundersøkelse (10200041- RIG-RAP-001) | 2018-10-15 |
24 | Datarapport supplerende geotekniske grunnundersøkelse (10200041-RIG-RAP-002) | 2019.03.25 |
25 | 10200041-RIG-NOT-007 Rørvegg sølvspenneveien | 2020.03.25 |
26 | Notat Permanent rørvegg Teglverksbakken (10200041- RIG-NOT-008) | 2020-03-25 |
27 | Notat Midlertidig rørvegg Teglverksbakken (10200041- RIG-NOT-009 | 2019-06-14 |
28 | Notat Midlertidig rørvegg Gauselhagen ved kulvert (10200041-RIG-NOT-010) | 2019-06-14 |
29 | Kartlegging av fremmede plantearter (10200041-01-RIM- RAP-001) | 2018-12-20 |
30 | YM-plan (10200041-01-RIM-RAP-002) | 2020-03-16 |
31 | Orienterende miljøtekniske grunnundersøkelse (10200041- 01-RIGm-RAP-001) | 2018-10-04 |
32 | Tiltaksplan forurenset grunn (10200041-01-RIGm-RAP- 002) | 2019-11-04 |
33 | Trafikkomlegginger (10200041-TVF-NOT-009) | 2020-02-14 |
34 | Bøyelister og postnummer (10200041-01-RIBko-NOT-002) | 2020 |
35 | Modellbeskrivelse K30 (10200041-01-RIBko-NOT-K30) | 2020-01-24 |
36 | Modellbeskrivelse K31 (10200041-01-RIBko-NOT-K31) | 2020-02-02 |
37 | Modellbeskrivelse K33 (10200041-01-RIBko-NOT-K33) | 2020-02-03 |
38 | Modellbeskrivelse K34 (10200041-01-RIBko-NOT-K34) | 2020-02-03 |
39 | Modellbeskrivelse K35 (10200041-01-RIBko-NOT-K35) | 2020-02-04 |
40 | Modellbeskrivelse K36 (10200041-01-RIBko-NOT-K36) | 2020-02-04 |
41 | Modellbeskrivelse K37 (10200041-01-RIBko-NOT-K37) | 2020-02-04 |
42 | Modellbeskrivelse K2669 (10200041-01-RIBko-NOT- K2669) | 2019-01-30 |
43 | Modellbeskrivelse K39 (10200041-01-RIBko-NOT-K39) | 2020-02-05 |
44 | Modellbeskrivelse K40 (10200041-01-RIBko-NOT-K40) | 2020-02-05 |
45 | Modellbeskrivelse K41 (10200041-01-RIBko-NOT-K41) | 2020-02-05 |
46 | Modellbeskrivelse K42 (10200041-01-RIBko-NOT-K42) | 2020-02-05 |
47 | Modellbeskrivelse K2599 Gauselhagen kulvert (10200041- 01-RIBko-NOT-K2599) | 2020-02-17 |
48 | Modellbeskrivelse K2600 Teglverksbakken kulvert (10200041-01-RIBko-NOT-K2600) | 2020-01-22 |
49 | Objektsliste | URL |
50 | Grenseverdier vibrasjoner grunnarbeider (10200041-01- RIGberg-NOT-001) | 2019-04-12 |
DOKUMENT | DATO |
51 Bussveien tennpunktskap_Exported_2019-05-23.fdw (10200041) | 2019 |
52 10200041-04- RIM-RAP-007_Riving 8 garasjer med vedlegg | 2020-04-16 |
53 10200041-RIGm-RAP-003_Supplerende miljøtekniske | 2019-08-23 |
54 10200041-01-RIBko-NOT-004_Gjennomføringsplan. | 2019-10-14 |
55 10200041-RIG-NOT-004_Permanent rørvegg med forblending i Gauselhagen – syd for kulvert1) | 2019-08-21 |
56 Øvrige gjeldende håndbøker fra Statens vegvesen for denne kontrakten | URL |
1) Dette dokument vil bli revidert. Ny revisjon utsendes snarlig.
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f.eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen.
A Prosjektinformasjon
A3 Orientering om prosjektet
Innhold
1 Arbeidenes art og omfang 2
2 Entrepriseform og kontraktstype 2
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 3
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 3
5 Forskudd 3
6 Byggherre og engasjerte rådgivere 3
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 3
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 3
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 3
10 Spesielle forhold 4
10.1 Drifting av veger 4
10.2 Arbeidsrekkefølge/trafikkavvikling 4
10.3 Private hager 4
10.4 Adkomst og parkerings ved eiendom 4
10.5 Nattarbeid 5
10.6 Kursing 5
1 Arbeidenes art og omfang
Prosjektet omfatter etablering av kollektivfelt og utvidelse av Fv.44 over en strekning på 1300 meter. I forbindelse med etablering Fv44 inkluderer prosjektet også et vesentlig omfang av tørrmurer, stedstøpt murer, støyskjermer og 2 nye kulverter som skal etableres.
I forbindelse med arbeid skal høyspentkabler og kommunale/statlige ledninger legges om.
Alle arbeider med etablering av byggegrop for kulvert og etablering av plass-støpte kulverter, murer, støyskjermer, kabler og ledninger skal skje mens trafikken ledes langs anleggsområde. Det settes strenge krav til estetikk, opprettholdelse av dagens trafikkflyt og støy pga. tett bebygd område.
Risiko og kostnader for forsinkelse av trafikkflyten ligger i sin helhet hos entreprenøren. Omfattende støytiltak skal gjennomføres i form av langsgående støyskjermer.
- Ådt pr. 2018 på Fv. 44 er ca. 17 000 med tungtransportandel på ca.6%
- Ådt pr. 2015 i Eikesetveien er ca. 4 700 med tungtransportandel på ca.10%
Hovedelementer i prosjektet:
Fv. 44, bygging av to kjørefelt á 3,5 meter, sykkelfelt og fortau på begge sider samt 2 midtstilte kjørefelt for busser. Lengde ca. 1 300 m
Asfalt 39 500 m2
Kommunale veger, lengde ca. 400 m Private adkomstveger, lengde ca. 300 m
Xxxxxxxxx 0 xxx. (Teglverksbakken, ca. 35 m, Gauselhagen, ca. 30 m) Stedstøpt mur av variable høyde, lengde ca. 650 m
Støyskjerm av variable høyde, lengde ca. 900 m Natursteinsmurer av variable høyde, areal ca. 1 350 m2
VA RFK/Stavanger kommune, lengde ca. 1 700 m, derav OV-rør opptil 1 000 mm Rørspunt ca. 800 m2
Rørvegg ca. 4 000 m2
Leveranse av betong fra blandeverk (B35/B45) ca. 4 700m3
Prosjekt gjennomføres modellbasert med noen detaljtegninger som forklaring. Modell gjelder foran tegninger.
2 Entrepriseform og kontraktstype
Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprise. Som alminnelige kontraktsvilkår gjelder NS 8406:2009, jf. kapittel C1.
Entreprenører som ønsker å delta i konkurransen bes sette seg godt inn i de spesielle kontraktsbestemmelsene som gjelder for denne konkurransen, jf. kapittel C2.
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Prosjektets frister følger av kapittel C2 pkt. 22. Frist for ferdigstillelse er 31. mars 2023.
Det gjøres oppmerksom på at det er angitt egen delfrist for arbeid med støttemurer langs
østsiden av fv. 44.
Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19.
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
5 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
Rogaland fylkeskommune er byggherre for fylkesveger og fylkes-g/s-veger. Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Anleggsområdet ligger langs Fv. 44 mellom Gauselvågen og Gausel stasjon. Adkomst til anlegget ligger langs dagens Fv. 44. Eventuelle andre adkomster må avtales med byggherre samt grunneiere eller Stavanger kommune.
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Entreprenøren skal koordinere og samordne alle arbeider og nødvendig planlegging i forbindelse med omlegging og tilpassing av eksisterende kabler og ledninger tilhørende for eksempel Lyse, Stavanger kommune, Telenor, Get og Telia. Det samme gjelder i forbindelse med etablering av nyanlegg for disse etatene/firma. Det vises her til bestemmelsen inntatt i kapittel C2 punkt 21.2.
Rogaland fylkeskommune kjenner til følgende arbeider som vil foregå i nærheten av anleggsstedet
per dags dato:
- Prosjekt Bussvei Stasjonsveien – Gauselvågen
- Prosjekt Bussvei Gausel stasjon – Nådlandsbråtet
- Ombygning Edlandsgården
- Utbygging Eikesetveien
- Asfaltforsøk
- Private grunneiere
- Drift- og vedlikeholdsarbeid på fylkes- og kommunale veier
10 Spesielle forhold
Punkt 10.1 til 10.6 beskriver spesielle forhold entreprenørene må være oppmerksomme på ved deltakelse i herværende konkurranse.
Punktene beskriver kun disse forholdene på et overordnet nivå. De kontraktskrav og krav til utførelse som gjelder for leverandørens arbeider følger av kapittel C og kapittel D.
10.1 Drifting av veger
Det må påregnes at driftsentreprenør vil utføre standard vegvedlikehold på den delen av anleggsområdet som til enhver tid er trafikkert og at driftsentreprenøren vil måtte ha tilgang til de tekniske anlegg som måtte være i drift. Entreprenøren skal holde av nok plass etter oppsetting av sikring til at drift av veger kan utføres. Entreprenøren er ansvarlig for å holde fast dekke og merking iht prosess A-14.
Presis vegdrift AS har for tiden kontrakt på drift- og vedlikehold i dette området for Fv. 44 og tilstøtende gangareal.
10.2 Arbeidsrekkefølge/trafikkavvikling
Det er utarbeidet et overordnet notat som viser hvordan byggherre har tenkt arbeidet kan gjennomføres i hovedfaser. Entreprenøren er selv ansvarlig hvis han ønsker å endre rekkefølge etter sitt arbeidsopplegg. Detaljerte faseplaner for sin egen fremdrifts- og produksjonsplanlegging utarbeides av entreprenøren og skal avklares med byggherre.
Det er ikke tillat å stenge Fv. 44 eller Eikesetveien for trafikk. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt.
10.3 Private hager
Entreprenøren må ferdigstille sine arbeider på privat eiendom så fort arbeidene med vegene er avsluttet.
10.4 Adkomst og parkerings ved eiendom
Til enhver tid skal grunneier har tilkomst til sin private eiendom. Videre skal kundene og ansatte av butikker og klinikker ha tilkomst til parkeringsareal ved eller på eiendommene.
10.5 Nattarbeid
Entreprenøren må påregne at noen arbeid må utføres som kvelds-, natt- eller helgearbeid. Nødvendige søknader/varslinger utføres av entreprenøren, med kopi til byggherren.
10.6 Kursing
Entreprenøren er selv ansvarlig for å inneha rett kompetanse for å utføre sine arbeider. Dette omfatter også kurs ifm.
- Arbeid langs veg
- Gravekurs fra Lyse
- BaneNor
- Nødvendige kurs for å ivareta sikkerheten
- ADK
- Osv.
10.7 SHA system
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for jevnlig revisjon.
Oppdragsgiver ønsker en beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA.
11 Tentativ tidsplan for anskaffelsen
Oppdragsgiveren planlegger å gjennomføre anskaffelsen etter følgende tentative fremdriftsplan:
Milepæl | Tentative tidspunkter |
Kunngjøringsdato | 2020-04-28 |
Tilbyderkonferanse | 2020-05-07 |
Tilbudsfrist | 2020-06-10 kl. 12:00 |
Kvalifikasjons – og tilbudsevaluering | Uke 24 – 26, 2020 |
Forventet kontraktsignering | Uke 27-32, 2020 |
Oppstart samhandling | August 2020 |
Ferdigstillelse av alle arbeider, jf. kap. C2 pkt. 22 | 2023-03-31 |
B Konkurranseregler B1 Konkurranseregler
Innhold
1 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser 2
2 Prosedyre 2
3 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 2
4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 2
5 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 3
6 Kommunikasjon 3
7 Språkkrav 3
8 Avvik 3
9 Avklaringer 3
10 Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 3
11 Avlysning av konkurransen 3
1 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser ("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende dokumenter:
• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle konkurransereglene.
• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.
• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene.
2 Prosedyre
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre:
Åpen anbudskonkurranse.
3 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, Mercell, se Xxxxxxx.xx.
Tilbud skal leveres Xxxxxxx.xx, jf. kapittel B2 og B3.
Leverandøren er ansvarlig for at komplett forespørsel om deltakelse i konkurransen og komplett tilbud blir levert innenfor de tidsfristene som er satt. Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 Gigabyte (GB).
Ved tilbudsfristenes utløp vil det det ikke være mulig å laste opp tilbud eller annen dokumentasjon.
4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert på Mercell, og berørte leverandører vil bli varslet. Tilleggsopplysningene finnes under fanebladet "Tilleggsinformasjon".
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.
Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.
5 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet fremgår direkte av konkurransegrunnlaget.
6 Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.
7 Språkkrav
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i konkurransedokumentene.
8 Avvik
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren.
Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) bokstav b.
9 Avklaringer
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5.
10 Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede i klagen:
Fylkesveg prosjekter:
Den aktuelle fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, er rett innklaget.
11 Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning.
B Konkurranseregler
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner - anbudskonkurranse
Innhold
1 Om kapittel B2 2
2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 2
2.1 Generelt 2
2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 2
2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 2
2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 3
2.4.1 Relevant erfaring 3
2.4.2 Gjennomføringsevne 4
2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 4
2.5.1 SHA system 4
2.5.2 Miljøstyringssystem 4
2.5.3 Kvalitetsstyring 5
3 Øvrige bestemmelser 5
3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 5
3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 6
4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 6
4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 6
4.2 Fellesskap av leverandører 7
5 Særlig om nyetablerte leverandører 7
6 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 8
6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 8
6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 8
7 Avklaringer 8
1 Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12- 974), om ikke annet er angitt.
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud følger av kapittel B1 og B3.
2 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16
2.1 Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert.
Bekreftelse på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene skjer i ESPD-skjemaet.
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) bokstav a).
2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
Dokumentasjonskrav:
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert.
2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, og skal oppfylle følgende krav:
• Leverandørens egenkapital skal være positiv.
• Gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum NOK 100 mill. for de siste tre foregående regnskapsårene.
• Leverandøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 10 %.
*Egenkapitalandelen er uttrykk for hvor stor andel egenkapitalen er av summen av egenkapitalen og gjeld (totalkapitalen). Formelen er (egenkapital/totalkapital)*100%. Sist tilgjengelige årsregnskap skal legges til grunn.
Dokumentasjonskrav:
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens regnskapstall.
2. Om relevant; en kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.
3. Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.
2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1 Relevant erfaring Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra følgende arbeider:
1: Hovedfagområdene oppdraget omfatter: Veibygging, kommunale VA-ledninger, spunting, konstruksjoner som plasstøpte kulverter, forstøtningsmurer. Entreprenøren må levere forpliktelseserklæring hvis det er UE som skal utføre noen av områdene.
Dokumentasjonskrav:
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:
• Navn på mottaker (oppdragsgiver).
• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.
• Xxxxxx arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).
• Tidspunkt for leveransen.
• Kontraktens verdi.
• Referanseprosjektets totale H1 verdi*
• Xxxxxxxxxxxxxxx/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.
Samtlige prosjekter som leverandøren fremlegger for å dokumentere kvalifikasjonskravene skal være ferdigstilt i 2015 eller senere, eller være nær ferdigstillelse ved tidspunkt for fristen for forespørsel om deltakelse i denne konkurransen, om ikke annet er fastsatt.
*De fremlagte referanseprosjekter skal ha en H1-verdi < 8. Dersom det aktuelle referanseprosjektet har en H1 verdi over 8, skal det gis en begrunnelse for dette, samt
hvilke forbedringstiltak som er iverksatt for å forbedre dette og effekten av tiltakene. H1 verdien regnes ut etter følgende formel:
H1= (antall abeidsulykker med fravær)/(antall timeverk utført)*1.000.000.
2.4.2 Gjennomføringsevne Kvalifikasjonskrav:
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandøren har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget.
Dokumentasjonskrav:
1. En beskrivelse av leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og antallet medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene.
2. En beskrivelse av bemanningen som leverandøren råder over til å utføre kontrakten.
3. Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.
4. CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell, jf. kapittel C, herunder følgende ressurser:
- Prosjektleder
- Anleggsleder vei/VA
- Anleggsleder konstruksjon (betong)
- Kvalitetsstyrings-/dokumentasjonsansvarlig
- HMS-ansvarlig
- Formann spuntarbeider
- Formann/driftsleder Hovedentreprenør
2.5 Miljø- og kvalitetstyringssystem
2.5.1 Miljøstyringssystem Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende miljøstyringssystem, basert på EU- ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre anerkjente miljøledelses- systemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 (eksempelvis Miljøfyrtårn) eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer, eksempelvis ISO 14001.
Dokumentasjonskrav:
1. Attest som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kravene i EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45 (eksempelvis Miljøfyrtårn) eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder
fra akkrediterte organer, eksempelvis ISO 14001 Oppdragsgiver godtar tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater.
2. Oppdragsgiver godtar annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak, dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slik attest innen fristen for forespørsel om deltakelse, og dette ikke skyldes leverandøren selv, jf. anskaffelsesforskriften § 16-7 (3).
2.5.2 Kvalitetsstyring Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert på ISO 9001 (2015) eller tilsvarende relevant europeisk standardserie som er sertifisert av akkrediterte organer.
Dokumentasjonskrav:
1. Attest som viser at leverandøren oppfyller kravene i henhold til ISO 9001 (2015) eller tilsvarende sertifisering basert på relevante europeiske standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer. Oppdragsgiver godtar tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater.
2. Oppdragsgiver godtar annen dokumentasjon for tilsvarende kvalitetssikringstiltak, dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slik attest innen fristen for forespørsel om deltakelse, og dette ikke skyldes leverandøren selv, jf. anskaffelsesforskriften § 16- 7 (3).
3 Øvrige bestemmelser
3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.
Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike tiltak er aktuelt.
Dokumentasjonen etter annet avsnitt skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle oppdragsgiver krever dette fremlagt.
Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.
Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres.
3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2
Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgifts attest utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngåelse.
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.
4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-10 (1).
Følgende dokumentasjon skal leveres:
• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.
• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.
Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4).
Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5).
4.2 Fellesskap av leverandører
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Da må fellesskapet sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt
Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene, med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle deltakerne som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5
De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet og en erklæring om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.
Følgende dokumentasjon skal leveres:
• De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.
• Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.
• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt leverandør som deltar i fellesskapet.
Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i tillegg.
Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) (oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.
5 Særlig om nyetablerte leverandører
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b).
6 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et ESPD-skjema, via Mercell, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 17-1.
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.
ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.
6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:
1. Utfylt ESPD-skjema
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.
Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av kapittel E.
Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf.
§ 24-2 (3) bokstav g.
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre henvisning.
7 Avklaringer
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.
B Konkurranseregler
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
Innhold
1 Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3 2
2 Frister 2
2.1 Tilbudsfrist 2
2.2 Vedståelsesfrist 2
3 Krav til utforming av leverandørens tilbud 2
4 Alternative tilbud 2
5 Taktisk prising – avvisning av unormalt lavt tilbud 2
6 Avklaringer 3
7 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tilbudspris 3
8 Avslutning av konkurransen 3
8.1 Meddelelse om valg av leverandøren 3
8.2 Karensperiode 3
8.3 Avlysning 3
1 Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og oppdragsgivers valg av tilbud.
2 Frister
2.1 Tilbudsfrist
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:
2020-06-10/kl. 12:00
Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med CoVid-19.
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften
§ 24-1 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den som er angitt i kapittel B1.
2.2 Vedståelsesfrist
Tilbud skal være bindende til og med:
2020-08-31/kl. 12:00
Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med CoVid-19.
3 Krav til utforming av leverandørens tilbud
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.
Tilbudet skal være datert og underskrevet.
Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud.
4 Alternative tilbud
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
5 Taktisk prising – avvisning av unormalt lavt tilbud
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom de enkelte tilbudte priser og det de skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (2) bokstav b). Leverandøren vil i slike tilfeller bli gitt anledning til å redegjøre for tilbudets sammensetning, jf. anskaffelsesforskriften § 24-9, før en eventuell avvisningsbeslutning.
Rundsummer, timepris for mannskap og maskiner, pris for opsjon samt ukespris for drift av anlegg/rigg, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige priser.
Særskilt om prising av tilrigging:
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke være høyere enn NOK 15 000 000 eks. mva. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.
6 Avklaringer
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.
Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas med i evalueringen av tilbudet.
Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre tilbudet.
7 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tilbudspris
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste tilbudspris, slik denne fremgår av utfylt kapittel E5 ved post "total tilbudssum uten merverdiavgift".
Som dokumentasjonskrav for tilbudsprisen gjelder i tillegg til kapittel E5 også utfylt kapittel E3 og E4.
8 Avslutning av konkurransen
8.1 Meddelelse om valg av leverandør
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg av leverandør for kontrakten gjennom Mercell.
8.2 Karensperiode
Karensperioden vil bli angitt i tildelingsbeslutningen og være på minst 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.
8.3 Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C1 - 1
C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser
Innhold
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 1
1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 4
2. Språkkrav 4
3. Opplysninger gitt i tilbudet 4
4. Bestemmelser om arbeidstakere 4
4.1. Personell 4
4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 5
4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 5
4.4. Språkkrav for arbeidstakere 6
4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 6
5. Lærlinger 7
5.1. Krav til bruk av lærlinger 7
5.2. Kompensasjon for bruk av lærlinger 8
6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 8
7. Midlertidige avtaler med grunneiere 8
8. Uttalelser til media. 8
9. Registrering i datasystem 8
10. Møter 8
10.1 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 8
10.2 Fremdrifts- og økonomimøter 9
10.2.1 Økonomimøter 9
10.2.2 Fremdriftsmøter 9
10.3 Prosjektledermøter 10
11. Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 10
12. Samarbeidsmøter 11
13. Øvrige møter, faglige samlinger og kurs 12
14. Xxxxxxx, krav og godkjenninger (se NS 8406 pkt. 7 og pkt. 18.2) 12
14.1 Generelt 12
14.2 Særskilte varslingsregler vedrørende byggherrens arbeidsgrunnlag 12
14.3 Godkjenninger og tillatelser 13
15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 13
15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 13
15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 13
16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 13
17. Entreprenørens ytelser (se NS 8406 pkt. 11) 13
17.1. Generelle krav til planlegging og dokumentasjon av kvalitet 13
17.2. Kvalitetsplan 14
17.3. Dokumentasjon og rapportering 15
17.3.1 Generelle bestemmelser og krav til månedsrapportering 15
Sjekklister 17
17.3.2. Avviksmelding 17
17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 17
17.4.1. Kvalitetssystem 17
17.4.2. Spesielle kompetansekrav. 17
17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider 18
17.5.1. Krav til dokumentasjon 18
17.5.1.1. Frister for dokumentasjon 18
17.5.1.2. Masseresepter (arbeidsresepter) 19
17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 19
17.5.2 Etterkontroll 19
17.5.3 Regler ved mangler og avvik 19
17.5.3.1Generelt 19
17.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik 19
17.6 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 22
17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 22
17.6.2 Fordelinger 22
17.6.3 Ekomanlegg 22
17.6.4 Maskiner 22
17.7 Bestemmelser for kommunale ledninger og overvannssystem 22
18. Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 23
19. Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 24
20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 24
21 Byggherrens ytelser 25
21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1 og pkt. 18.2) 25
21.2 Kabler og ledninger 25
21.3 Tidspunkt for byggherrens ytelser 25
22 Frister og dagmulkt 26
23 Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 26
24 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 26
25 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 26
25.1 Generelle bestemmelser 26
25.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 27
26 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 27
27 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 29
28 Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25) 30
29 Tvisteløsning 30
29.1 Minnelige løsninger 30
29.2 Tvisteløsning 31
29.3 Parter i tvister 31
30 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 31
31 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 32
31.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 32
31.2 HMS-kort 32
31.3 Føring av oversiktsliste 33
31.4 Hovedbedrift og samordningsansvar 33
31.5 Besøkende til anleggsområdet 34
31.6 Opplæring og kompetanse 34
31.7 Arbeidstid 34
31.8 Arbeidsvarsling 34
31.9 Personlig verneutstyr og vernetøy 35
31.10 Kjemiske produkter 35
31.11 Sikring av arbeidsstedet 36
31.12 Orden og renhold 36
31.13 Vernerunder 36
31.14 Merking og kontrollrutiner 36
31.15 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 36
31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 37
32 Ytre miljø og prosjektets klimapåvirkning 37
32.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 37
32.2 Hensyn til omgivelsene 37
32.3 Tømmer og treprodukter 38
32.4 Avfallshåndtering 38
32.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon 39
32.6 Krav til anleggsmaskiner i tunnel 39
32.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljø. 39
33 Fellesbestemmelser for SHA og YM 40
33.1 Beredskapsplan og øvelser 40
33.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 41
33.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 42
33.4 Byggherrens sanksjonsrett 43
34 Forbedringer og utviklingsarbeider 43
35 Sprengningsarbeider 43
35.1 Transport av sprengstoff 43
35.2 Sprengningsplaner 44
35.3 Salveplaner 44
35.4 Bergsprengningsleder 44
35.5 Bergsprenger 44
35.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise 44
35.7 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 44
36 Xxxxx bestemmelser 44
36.1 Riggplass 44
36.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 46
36.3 Kontor og laboratorium for byggherren 46
36.4 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 46
36.5 Arbeidstegninger 46
36.6 Massedisponeringsplan 47
1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)
Kontraktssum
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3).
2. Språkkrav
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk.
3. Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner.
Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte personell oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn.
Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har saklig grunn til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren.
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse som angitt i tilbudet.
4. Bestemmelser om arbeidstakere
4.1. Personell
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere.
Arbeidskraften skal være lovlig.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til arbeidstakere, vil bli ivaretatt.
Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør.
4.2. Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse.
Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank innenfor EU/EØS området. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
På områder dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i Skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter.
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 Byggherrens tilbakeholdsrett.
4.4. Språkkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle forstår.
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren.
Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk.
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår.
4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eksklusive mva.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til:
- personell, jf. punkt 4.1
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2
-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3
-språkkrav, jf. punkt 4.4
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan byggherren xxxxxxxxxx følgende tiltak:
1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert.
2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset umiddelbart.
3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. NS 8406 pkt. 29.
5. Lærlinger
5.1. Krav til bruk av lærlinger
Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet.
Kravet kan oppfylles av entreprenør eller en eller flere av hans underentreprenører.
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- eller EØS- land.
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.
Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av xxxxxxxxx. Timelister skal fremlegges på anmodning.
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene.
Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter.
Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, vil få konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for Rogaland fylkeskommune.
5.2. Kompensasjon for bruk av lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal det dokumenteres med kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller tilsvarende for utenlandske lærlinger.
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet.
7. Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft.
8. Uttalelser til media
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert med byggherren.
9. Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Rogaland fylkeskommune registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
10. Møter
10.1 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Faste punkter på agendaen skal være:
• SHA
• Ytre miljø
• Fremdrift
• Kvalitet
• Avvik fra kontraktens krav
• Muligheter og risikoer
• Organisering, bemanning og ressurser
• Økonomi og endringer
• Status vedrørende CoVid-19
• Annet
Byggherren fører referat fra byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet.
10.2 Fremdrifts- og økonomimøter
10.2.1 Økonomimøter
Partene skal avholde økonomimøter én gang hver 14 dag.
Formålet med økonomimøtene er at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om økonomiske forhold underveis i kontraktsgjennomføringen.
Byggherren skal utarbeide agenda til møtene. Faste punkter på agendaen skal være:
• Fakturering sett opp mot gjeldende fremdriftsplan
• Endringer med krav om vederlagsjustering
• Annet
Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i økonomimøtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.
10.2.2 Fremdriftsmøter
Partene skal etter hvert økonomimøte avholde fremdriftsmøte.
Formålet med fremdriftsmøtene er å sikre optimal fremdrift i gjennomføringen av kontraktsarbeidene og at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om fremdriftsmessige forhold underveis i kontraktsgjennomføringen.
Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:
• Byggherrens redegjørelse for overordnet fremdriftsstatus i prosjektet
• Entreprenørens redegjørelse for fremdriften i kontrakten:
o Status for utførte og påbegynte aktiviteter i forhold til gjeldene fremdriftsplan
o Plan for kommende aktiviteter
• Endringer med krav om fristforlengelser
• Annet
Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i fremdriftsmøtene. I tillegg skal representanter fra Entreprenørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.
Partene kan i oppstartsmøte, jf. pkt. 11.1 bli enige om at økonomimøter og fremdriftsmøter skal avholdes som et felles møte. Den faste agendaen skal i så tilfelle dekke agendaen både etter C2 punkt 10.2.1 og dette punkt 10.2.2.
10.3 Prosjektledermøter
Partenes prosjektledere skal møtes én gang hver måned i et prosjektledermøte.
Formålet med prosjektledermøtene er å diskutere, avklare og løse eventuelle uenigheter og tvister mellom partene i forbindelse med kontrakten.
Byggherren skal utarbeide agenda, etter innspill fra entreprenøren.
Kun de personer som partene har angitt som prosjektledere av partene skal møte i prosjektledermøtene. Prosjektlederne skal ha de nødvendige fullmakter til å kunne løse de forhold som tas opp på møtet.
11.Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Xxxxxx for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:
1) Personer, roller, samarbeid
• Bli kjent
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen
• Møtestruktur
• Tidsfrister for avklaringer
• Roller, ansvar og fullmakter
• Kommunikasjon
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle arbeidsoperasjoner
2) Gjennomgang av kontrakten
• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
• Varslingsregler
• Entreprenøren presenterer sin kvalitets- og kontrollplan
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM)
• Partenes ansvar
• Kontroll og oppfølging
• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Xxx partene hjelpe hverandre?
4) Håndtering av tvister
• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter
• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne.
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
For denne kontrakten er det avsatt 3 uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.
Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.
12.Samarbeidsmøter
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. CoVid-19 skal være fast tema på alle møtene. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr år.
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i kontraktsperioden.
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er hensiktsmessig.
Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.
Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgår sin evaluering av entreprenør gjort i karakterboka. Entreprenøren skal få mulighet til å uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmøtet.
Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for Statens vegvesen og andre statlige oppdragsgivere.
13.Øvrige møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
Entreprenøren skal også dekke sine egne utgifter med opplæring i bruk av modeller på prosjektet. Dette gjelder også anskaffelse av nødvendig utstyr og lisenser.
14.Xxxxxxx, krav og godkjenninger (se NS 8406 pkt. 7 og pkt. 18.2)
14.1 Generelt
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema i byggherrens elektroniske dokumentbehandlingssystem eRoom.
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
Varslingsfristen "innen rimelig tid" i NS 8406 gjelder, med mindre annen varslingsfrist er angitt i kapittel C2 eller kapittel D.
14.2 Særskilte varslingsregler vedrørende byggherrens arbeidsgrunnlag Entreprenøren skal gjennomgå arbeidsgrunnlaget fra byggherren, jf. NS 8406 pkt. 18.2 i god tid før det skal benyttes for å avdekke eventuelle avvik, uoverensstemmelser eller andre forhold
som er av betydning for kontraktsgjennomføringen. Entreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold etter at forholdet ble oppdaget.
14.3 Godkjenninger og tillatelser
Der utførelsen av kontraktsarbeidet krever godkjenning eller annen tillatelse av byggherren eller en tredjepart, eksempelvis Stavanger kommune som kommunal myndighet, er det entreprenørens ansvar å sørge for planlegging, utarbeidelse av søknad og innhenting av godkjenning. Entreprenøren skal varsle og holde byggherren orientert om slike søknader og godkjenninger. Entreprenøren plikter å sørge for at nødvendige godkjenninger og tillatelser foreligger før arbeidet påbegynnes.
15.Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3.
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.
15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
16.Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
17. Entreprenørens ytelser (se NS 8406 pkt. 11)
17.1. Generelle krav til planlegging og dokumentasjon av kvalitet Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
17.2. Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.
Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for
• å bevise overensstemmelse for produktet
• å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen.
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.
Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.
Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.
Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.
17.3. Dokumentasjon og rapportering
17.3.1 Generelle bestemmelser og krav til månedsrapportering
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-dokumentasjon.
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte.
Entreprenørens månedlige rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens varslingsregler.
Månedsrapporten skal minimum inneholde:
1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)
2) Status SHA og ytre miljø
- Uforutsette hendelser
Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for risikovurderinger og planlagte tiltak
3) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører
- Lærlingeandel
- Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
- Bemanningsplaner og histogrammer som viser faktisk mot opprinnelig planlagt
- Maskinoversikt og histogram som viser faktiske maskintimer mot opprinnelig planlagt
- Underentreprenører
4) Status kvalitet
- Utførelse
- Dokumentasjon
5) Status fremdrift
- Utførte arbeider, herunder hovedmengder
- Detaljert fremdriftsplan for arbeider neste måned (hvis ikke annet er avtalt)
- Oppnådd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan
- Oppdatert Hovedfremdriftsplan.
- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for årsak, eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes.
6) Status avvik fra kontraktens krav
- Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling
7) Status eventuelle risikoforhold
- Kritiske elementer og/eller avklaringer
8) Status over avsluttede og ikke-avsluttede saker (kravsoversikt)
9) Bilder og annen dokumentasjon
- Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)
- Fotografier av byggeaktiviteter
10) CoVid-19
- Risikovurdering og SHA-tiltak
- Eventuell påvirkning på fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i gjennomføringen av kontraktsarbeidene
Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20 samt håndbok R761 og R762 Prosesskoden.
Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se på eller laste ned dokumentasjonen ved behov.
Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess
11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon.
Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens vegvesens håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.
Dataformat
Dokumentasjonen skal leveres Rogaland fylkeskommune på digital form. Dokumentasjonen leveres på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok V770 Modellgrunnlag.
Koordinatreferansesystem
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens kapittel D.
Organisering av objekter i 3D-modeller
Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.
Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.
Filnavn
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok V770 Modellgrunnlag.
Opplysninger om dokumentasjonen
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den tilhører, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok V770 Modellgrunnlag.
Dokumentasjonstyper
Se håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som benyttes i vegprosjekter.
Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde verdiene i kravene i kontrakten.
Sjekklisten skal inneholder tilhørende detaljbilder, oversiktsbilde samt stedsangivelse.
17.3.2. Avviksmelding
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes.
17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner
17.4.1. Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet – Krav».
Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for.
17.4.2. Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a. nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.
Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.)
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført.
Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter.
Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner.
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau.
Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av kvalifisert personell.
Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever.
Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent norm.
Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.
Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.
Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr inspektør nivå III.
17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5.1. Krav til dokumentasjon
17.5.1.1. Frister for dokumentasjon
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21.
Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering:
• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.)
• Masseresept (arbeidsresept)
• Typeprøvningsrapport
• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.
Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende.
Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres.
Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.
Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 kapittel 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.
All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.
17.5.1.2. Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse.
For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn på massereseptene.
Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden.
17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten.
Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 651.3 i håndbok N200 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig.
17.5.2 Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.
17.5.3 Regler ved mangler og avvik
17.5.3.1Generelt
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406 punkt 27.
17.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik
Generelt
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.
Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør.
Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen gjøres etter følgende formel:
TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF
hvor
TRB = trekkbeløp (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter TFBL = fakturert beløp inklusive avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert beløp for prosessen
Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² benyttes det faktiske areal.
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.
Manglende heft til underlaget
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.
Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt 650.92. Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk.
Avvik i korngradering
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.6.2.
Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes
Øvre | Sikt hvor avviket skal registreres (mm) | |||
siktstørrelse (mm) | Øvrige masser | Ska | Ma | Ag |
8,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 |
11,2 | 8,0 og 4,0 | 8,0 og 2,0 | 8,0 og 4,0 | 8,0 og 2,0 |
16,0 | 11,2 og 8,0 | 11,2 og 2,0 | 11,2 og 4,0 | 11,2 og 2,0 |
22,4 | 16,0 og 11,2 | 16,0 og 2,0 |
Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,1 - 3,0 | 5 |
3,1 - 6,0 | 10 |
6,1 – 10,0 | 30 |
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.
Avvik i hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret.
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4. Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.
Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav
Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,1 - 1,0 | 5 |
1,1 - 2,0 | 10 |
2,1 - 4,0 | 30 |
4,1 – 5,5 | 50 |
Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,5 – 1,0 | 5 |
> 1 | 10 |
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3. Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.
Avvik i bindemiddelinnhold
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 17.5.5.
Tabell 17.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold
Underskridelse utover | Trekk |
toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) | (%) |
0,10 – 0,34 | 5 |
0,35 – 0,54 | 10 |
0,55 – 0,74 | 20 |
0,75 – 0,90 | 30 |
*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.
17.6 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.
17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.
17.6.2 Fordelinger
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 61439-serien.
17.6.3 Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.
17.6.4 Maskiner
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100.
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør.
17.7 Bestemmelser for kommunale ledninger og overvannssystem
For arbeider knyttet til kommunale ledninger som skal overtas av Stavanger kommune gjelder kommunalteknisk norm.
For stikkledninger til avløp gjelder Stavanger kommunes sanitærreglement og krav om tinglysning.
Grøfteskråningene for uavstivet grøft skal tilpasses de stedlige forhold/masser.
Dersom entreprenøren avdekker avvik fra det prosjekterte grunnlaget, gjelder pkt. 14.2 tilsvarende.
18.Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise.
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut personell.
Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse.
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som eget ledd i denne bestemmelsen.
Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert byggherre.
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn.
19. Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
Entreprenøren skal påta seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor andre entreprenører for følgende arbeider:
- Ombygging Edlandsgården
- Entreprise Gauselstasjon-Nådlandsbrådet
- Entreprise Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen
- Utbygging Eikesetveien
- Asfaltforsøk, jf. punkt 36.7 nedenfor.
- Private grunneiere, jf. punkt 36.8 nedenfor.
- Drifts- og vedlikeholdsarbeider på fylkes- og kommunale veier
- Stavanger kommune
Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll honoreres i henhold til prosess A 12.91 og prosess A 12.92.
20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)
Entreprenøren skal planlegge fremdrift og overholde frister i samsvar med tilbyders
«Overordnet fremdriftsplan" vedlagt i SHA-plan og punkt 36.8 nedenfor.
Entreprenøren kan ikke planlegge arbeider etter angitt frist for ferdigstillelse. I overordnet fremdriftsplan ID 7, om "Restarbeid og byggherrens slakk", er det avsatt en periode til byggherrens disposisjon. Byggherren kan akseptere at det utføres særskilte restarbeider i denne perioden, men dette må avtales skriftlig mellom partene.
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. Entreprenøren foreslår, og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger og er godkjent av byggherren.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart.
Framdriftsplan skal vise planlagte antall timeverk for hver aktivitet til enhver tid, dette omfatter også underentreprenører.
Framdriftsplanen skal leveres i digitalt format som er lesbart for byggherren samt som PDF-fil.
Oppdatert fremdriftsplan, skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren i dokumentbehandlingssystemet. Oppdatert fremdriftsplan skal også vedlegges månedsrapporten, jf. punkt 17.3.1.
Dersom entreprenøren ikke sørger for nødvendig oppdatering av fremdriftsplanen, kan byggherren pålegge entreprenøren å gjøre dette. Entreprenøren kan ikke fremsette krav om vederlagsjustering og/eller fristjusteringer som følge av et slikt pålegg.
21 Byggherrens ytelser
21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1 og pkt. 18.2)
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser.
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.
For geologiske rapporter gjelder:
Byggherren har tidligere utført grunnundersøkelser for deler av anleggsområdet. Rapportene fra grunnundersøkelsene er inntatt som vedlegg til kapittel D:
- 10200041-RIG-RAP-001
- 10200041-RIG-RAP-002
Byggherren bærer risikoen for de opplysninger som er gitt i bor- og laboratoriedataene i grunnundersøkelsene (rapportens faktadel).
Entreprenøren bærer risikoen for sin forståelse av rapportens tolkningsdel, og må selv vurdere hvilke konsekvenser dette medfører for planlegging og gjennomføring av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren kan ikke rette krav mot byggherren som følge av feil eller avvik i tolkningsdelen av rapportene fra grunnundersøkelsene som angitt ovenfor.
21.2 Kabler og ledninger
Entreprenøren skal ta nødvendig hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved planleggingen og utførelsen av kontraktsarbeidene.
Før graving påbegynnes skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av kabler og ledninger påvist og gravetillatelse innhentet.
Byggherren bærer risikoen for eksistensen av kabler og ledninger som ikke var eller burde ha vært kjent for entreprenøren ved tidspunktet for innlevering av endelig tilbud.
21.3 Tidspunkt for byggherrens ytelser
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.
22 Frister og dagmulkt
For denne kontrakten gjelder følgende frister:
1) Frist for ferdigstilt mur inklusiv ferdig støyskjermer fra stigende pel 7250-7400, 7450- 7880 og ferdigstilt mur pel 8200-8280 med tilliggende gangveg inn fra øst: 200 dager etter oppstart av kontraktsarbeidene. Ferdigstilt mur defineres som komplett ferdig mur med tilhørende permanent støyskjerm montert på mur.
2) Frist for ferdigstillelse av alle arbeider: 31. mars 2023.
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta hele anlegget.
Byggherre skal ha en samlet overtakelse av hele anlegget ved ferdigstillelsesdato som nevnt ovenfor. Gjelder uavhengig av delfrister eller øvrig ferdigstillelse.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 70 000 pr. hverdag.
Ved overskridelse av delfrist inntatt i 1) ovenfor vil det bli krevd en dagmulkt kr 10 000 pr. hverdag.
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.
23 Forsering (se NS 8406 pkt. 21)
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.
24 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
Ikke aktuelt.
25 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
25.1 Generelle bestemmelser
Prisene skal være i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs
Prisene skal inkludere påregnelig ventetid i tilknytning til hver enkelt post.
25.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: e = A x ( T / T0 - 1 )
A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp.
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. T = Indekstallet for avregningskvartalet.
Statistikk for veg i dagen:
Xxxxx av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.
For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:
Xxxxx av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt”.
26 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 12- 17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3.
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av Statens vegvesens håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.
Entreprenøren skal fortløpende gjøre oppmåling og fremskaffe dokumentasjon for utførte mengder.
Entreprenøren skal levere delmålebrev med nødvendig dokumentasjon, senest 2 uker etter utførelsen. Dokumentasjonen skal vise at arbeidene er i tråd med det som faktureres.
Det skal leveres delmålebrev for delarbeider, uavhengig av om arbeidet i den aktuelle prosessen er ferdigstilt og/eller den totale mengden i prosessen er utført.
Ved forsinket levering av delmålebrev og dokumentasjon har entreprenøren bare krav på betaling for de mengder som byggherren måtte forstå har medgått.
For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av kontraktsmengden uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder er levert, har byggherren rett til å holde tilbake et forholdsmessig beløp for disse prosessene.
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent og signert av byggherren.
EHF-fakturaer er innført som et krav i innkjøpsavtalene til Rogaland fylkeskommune.
- Elektronisk fakturaadresse: 9908: 971045698
- Aksesspunkt: EVRY PEPPOL
Ressursnummer skal stå i feltet «Deres ref» og skal kun bestå av seks siffer som starter med 50xxxx, 51xxxx eller 52xxxx.
Fakturaer mottatt via e-post, vil bli returnert.
Eventuelle spørsmål kan sendes til e-post: xxxxxxxx@xxxxx.xx.
Faktura merkes med ressursnr.: 520146
Annen merking:
Prosjekt 04305044 Fv. 44 Bussvei Diagonalen – Gausel stasjon
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende informasjon:
• fakturaadresse
• navn på byggherrens representant eller byggeleder
• ansvarskode
• kontraktsnummer
• saksnummer i arkivsystemet ELEMENTS til Rogaland fylkeskommune (fås fra byggeleder)
• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret delbestilling.
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format» (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.
Av hensyn til regnskapsføring kreves det at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg».
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.
27 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.
Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Det betales ikke administrative timer i forbindelse med regnings-, maskin- og manskapstimer. Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.
28 Sluttoppgjør (se NS 8406, pkt. 25)
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel:
V = 0,1 (S – 1,1K)
der:
V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr)
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag.
K = Kontraktssum (kr)
29 Tvisteløsning
29.1 Minnelige løsninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet.
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken, skal partene bringe inn en ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e)
person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig dokumentasjon eller forklaring.
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.
29.2 Tvisteløsning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang.
Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.
29.3 Parter i tvister
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er Rogaland fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som Rogaland fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.
30 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-koordinator er
«koordinator» etter byggherreforskriften.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet.
31 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
31.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på felles WEB-hotell. I tillegg skal den være i utskrevet format.
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase.
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om planen.
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig.
Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i håndbøker. Disse skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse. Signerte kopier av utførte sikker jobbanalyser legges ut på prosjektets WEB-hotell.
31.2 HMS-kort
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort.
Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.
Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra utgiver av HMS-kortet
- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune
- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Xxxxxx.xx hvor lengde av oppdrag fremgår
- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde
31.3 Føring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte skal dette skje gjennom elektronisk mannskapsregistrering og daglig føre oversiktsliste. Elektronisk mannskapsregistrering skal skje ved skanning av HMS-kort
Byggherre skal til enhver tid ha tilgang til denne elektroniske mannskapsregisteringen, kostnadsfritt. Byggherre skal også ha tilgang på mannskapsregistreringen 6 måneder etter prosjektet er sluttført.
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
31.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen.
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.
31.5 Besøkende til anleggsområdet
Den som mottar besøk, er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.
Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr.
31.6 Opplæring og kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Praktisk førstehjelpskurs
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
31.7 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid.
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent.
31.8 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
31.9 Personlig verneutstyr og vernetøy
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk.
Minstekrav til vernetøy
• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy –
Prøvetakingsmetoder og krav.
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes.
Minstekrav til verneutstyr
• Hjelm (NS-EN 397)
• Vernesko
• Vernehansker
• Vernebriller eller øyevern
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB
Alt verneutstyr skal være CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering.
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt med entreprenørens instruks.
Omvisning for eksterne
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.
31.10 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
31.11 Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
31.12 Orden og renhold
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.
31.13 Vernerunder
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse.
Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende referatet til byggherren.
31.14 Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
31.15 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:
• Arbeidsvarslingskurs type 1
• Arbeidsvarslingskurs type 3
• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
• Grunnleggende brannteori
• Brannårsaker og forebyggende tiltak
• Varsling
• Redde liv og verdier
• Slokkemidler og slokkeutstyr
• Brannskader
• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe
• Kjeden som redder liv
• Varsling, medisinsk nødtelefon
• Opptreden på skadested
• Pasientundersøkelse
• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning
• Fremmedlegemer
• Transport av syke og skadde inkludert båresurring
• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes og epilepsi
• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader
31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal ha RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS – R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til NS-EN- Standarder. Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff.
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for udetonert sprengstoff.
32 Ytre miljø og prosjektets klimapåvirkning
32.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:
- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp
Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens ytre miljøplan (10200041-RIM-RAP-002_YM plan).
32.2 Hensyn til omgivelsene
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Det skal ikke forekomme anleggsarbeider utenfor avgrensningen av anleggsområdet.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Støyende aktiviteter, som sprengning, pigging og spunting, skal kun utføres på dagtid. Unntak avklares med byggherre. Dette avklares med byggherre.
Entreprenøren skal utarbeide varslingsrutiner for berørte før oppstart av støyende aktivitet og arbeider som fører til vibrasjon.
Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-1442 og/eller T-1520, skal disse følges.
Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-risiko. Dersom området er utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-retningslinje T- 1442, må det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. Tiltak for å redusere luftforurensning i anleggsperioden må utføres. Dette innebærer god planlegging og anleggsgjennomføring, ved å minimere transport og unngå unødvendig kjøring. Videre tiltak og forslag er gitt i YM-planen. Massehåndteringsplan skal utarbeides av entreprenør med fokus på mest mulig intern omdisponering, og skal inkludere tiltak for fremmede plantearter og infiserte masser, samt føringer i tiltaksplanen for forurensede masser og forurenset grunn. Planen skal også ta høyde for mellomlagring av masser iht. krav.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og smittestoffer, både gjennom flytting av planter, vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. Påviste fremmede plantearter og infiserte masser er vist i fagmodell YM. Tiltak er beskrevet i YM-planen og rapport 10200041-RIM-RAP-001. Maskiner som har vært brukt til vegetasjonsrydding av fremmede uønskede arter eller infiserte masser må vaskes.
Generelt skal det hindres avrenning til overvannskummer og vise aktsomhet ved høy nedbør. Lokal infiltrasjon hvor det er mulig av anleggsvann. Overvannshåndtering, f.eks. ved behov etablere midlertidige grøfter for å fange vannet. Bruk av sedimentasjonskar. Ukontrollert avrenning fra byggegrop skal hindres. Unngå utslipp av vann, eller avrenning fra mellomlagrede masser direkte til overvannskummer.
Se Tiltaksplanen 7.6 Mellomlagring.
32.3 Tømmer og treprodukter
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter. Dokumentasjon skal forelegges byggherre i god tid før produktet anvendes.
32.4 Avfallshåndtering
Det stilles krav til minst 80 % sorteringsgrad av avfall.
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema.
Entreprenøren leverer farlig avfall på vegne av byggherren i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted. Karakteriseringen legges på Web-hotell.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens Web-hotell. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå.
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven.
32.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljødeklarasjon
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:
• Asfalt
• Konstruksjonsbetong
• Armeringsstål
• Kantstein
• Pukk/grus
• Planter
• Rekkverk
• Støyskjermmaterial
I tillegg skal entreprenøren levere EPD for øvrige produkter som har en verdi over
NOK 10.000, - hvor det finnes EPD. Disse skal så langt som mulig være prosjektspesifikke.
EPD skal være ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a. EPD- Norge, Environdec, IBU).
EPD skal sendes byggherre før produktet tas i bruk og legges ut på eRoom.
32.6 Krav til anleggsmaskiner i tunnel
Ikke aktuell.
32.7 Spesielle krav knyttet til ytre miljø
Påfylling av drivstoff skal utføres fra tank med dobbel bunn og ikke skje i nærheten av overvannskummer. Mobile tanker skal sikres, og ikke plasseres i nærheten av overvannskummer. I områder der det er særlig fare for forurensinger skal dekke utformes med tette flater som ledes til oljeutskillere og sandfang: gjelder vaskeplass, vask og vedlikehold av maskiner og utstyr, lagring av oljetanker.
Det vurderes at det ikke er plass til vaskeplass innenfor anleggsområdet. Entreprenøren må derfor prise etablering av slike områder med tett dekke og håndtering av vann i andre poster.
Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
Overskuddsmasser av fyllitt, eller fyllmasser med innhold av fyllitt skal så langt det er mulig gjenbrukes innenfor områder med fyllittisk berggrunn, eller der fyllmassene ble funnet.
Omdisponering av fyllmasser med fyllitt utenfor disse områdene må avklares med den aktuelle kommunen og byggherre.
Opprinnelsen til masser som kjøres inn på anlegges skal dokumenteres til byggherre før anvendelse.
Materialer med lavest mulig livssykluskostnad og høy gjenbruksverdi skal prioriteres i prosjektet. Velge materialer med lang levetid. Velge materialer som krever lite vedlikehold. Det skal ikke benyttes stoffer som står på prioritetslista til Miljødirektoratet. Det skal ikke benyttes produkter som inneholder en konsentrasjon av stoffer på kandidatlisten i REACH på over 0,1 %. Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter skal ikke framstilles, bringes i omsetning eller brukes uten at de er i overenstemmelse med kravene i REACH regelverket. Det skal benyttes minst mulig helse- og miljøfarlige kjemikalier, og lovpålagt substitusjon skal dokumenteres.
33 Fellesbestemmelser for SHA og YM
33.1 Beredskapsplan og øvelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning, funn av uventede kulturminner og andre uønskede miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser
• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
• Varslingsplan
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
33.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig forhold innen HMS».
Rapporten føres i byggherrens Web-hotell (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i byggherrens Web-hotell (R19).
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Øvrige ulykker (konsekvens- klasse K3, K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder | Skriftlig 3) |
Alvorlige nestenulykker (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Byggeleder | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Yrkessykdom eller yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder2) | Skriftlig |
1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av byggherrens skjema R18.
Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap
Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor, dette gjelder også for Rogaland fylkeskommune.
Konsekvensklasse | Personskade |
K5 | Død |
K4 | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
K3 | Personskade med fravær over 10 dager |
K2 | Personskade med fravær inntil 10 dager |
K1 | Personskade uten fravær |
Konsekvensklasse | Materiell skade |
K5 | > NOK 10 mill |
K4 | > NOK 5 mill |
K3 | > NOK 1 mill |
K2 | > NOK 250.000 |
K1 | > NOK 50.000 |
Konsekvensklasse | Miljøskade |
K5 | Permanenten miljøskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år. |
K4 | Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Stort utslipp med behov for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3–10 år. |
K3 | Langvarige og alvorlige miljøskader. Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1–3 år. Forurenset grunn som krever oppgraving. |
K2 | Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade i resipient. Restaureringstid < 1 år. |
K1 | Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient. |
33.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike hendelser,
hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens/Rogaland fylkeskommunes prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.
33.4 Byggherrens sanksjonsrett
• Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.
• Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av XXX i tillegg til å stanse arbeidet kan byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold.
3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Rogaland fylkeskommune. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
34 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.
35 Sprengningsarbeider
35.1 Transport av sprengstoff
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent.
35.2 Sprengningsplaner
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan.
Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av sprengningsarbeider.
35.3 Salveplaner
Ytterhjørner for salven skal koordinatfestes og angis på salveplan.
Salveplan, med angivelse av bormønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig salvestørrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer før planlagt avfyring av salve.
Minimum to timer før avfyring av salve skal entreprenøren oversende byggherren revidert salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan.
35.4 Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres sprengningsarbeider.
35.5 Bergsprenger
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.
35.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være til stede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.
SJA skal utføres i forkant og for hvert tilfelle.
35.7 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter hvor alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert. Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene.
36 Andre bestemmelser
36.1 Riggplass
Entreprenøren må selv skaffe riggområde og må inngå avtaler med aktuelle grunneiere. Entreprenøren er selv ansvarlig for å inngå avtaler med dem de ønsker, og bærer alle kostnader selv. Byggherre skal holdes orientert om inngåtte avtaler, jf. pkt. 7 ovenfor.
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.
Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet;
herunder:
• Inngjerding og porter
• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
• Beredskapsutstyr
• Områder for lagring av materiell
• Områder for lagring av farlig stoffer
• Kjøreadkomster og ferdselsveger
• Parkeringsplass for biler Listen er ikke uttømmende.
Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av arbeidene.
Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen.
Som hovedregel skal arbeidstaker ha:
- eget soverom med vindu som kan åpnes.
- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det være krav om separat oppholdsrom.
- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere.
- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær.
- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat.
- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy.
- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler.
- ren og ryddig innkvartering.
- rømningsplan.
Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde boligen ren og ryddig.
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks tillatte mengder av disse stoffene, skal være en del av riggplanen.
Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og anleggsdrift. Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd.
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.
Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene, se YM- planen.
36.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Entreprenøren skal skaffe alle nødvendige tillatelser for tilkobling av sin og byggherrens rigg. Kopi av avtalen sendes over til byggherre.
36.3 Kontor og laboratorium for byggherren
Kravet er beskrevet i D1 prosess 12.2.
36.4 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.
36.5 Arbeidstegninger
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene skal gjennomføres. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet:
• Faseplaner/Detaljert trafikkomlegging
36.6 Massedisponeringsplan
Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres før arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i massedisponeringen.
Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:
- Vegetasjonsmasse, bør ivaretas (mellomlagres) for gjenbruk i linjen
- Jordmasser, gjenfylles mest mulig grad i linje, bakkeplanering og voller
- Myr og andre ubrukbare masser, tilfaller entreprenøren og kjøres til godkjent deponi
- Sprengt stein i dagen skal mellomlagres / deler av dette gjenbrukes på anlegget
- Forurensede masser, tilfaller entreprenøren og kjøres til godkjent deponi
- Som omtalt i YM-planen kan lett forurensede masser brukes i linja
- Resirkulerte brukbare masser fra eksisterende vegbygging og annet skal mellomlagres / deler av dette gjenbrukes på anlegget
- Masser tilført utenfra
36.7 Asfaltforsøk
Byggherren skal gjennomføre et forsøk knyttet til produksjon og utlegging av slitelag med høy andel gjenvunnet asfalt. Dette skal gjennomføres på et avgrenset område innenfor kontraktsområdet, nærmere bestemt mellom rundkjøring ca. 7100 - ca. 7700.
Partene i dette forsøket vil være Byggherren, Velde Asfalt AS og KFA (Kontrollordningen for asfaltgjenvinning). Entreprenøren som vinner anbudet på å bygge bussveien må påregne å koordinere arbeidene knyttet til asfaltforsøket opp imot sitt eget arbeid. Entreprenøren skal selv bygge veg og asfaltere til og med bindlag som beskrevet i kontrakt. Produksjon og utlegging av slitelag i nevnte forsøksområde vil bli utført av Xxxxx Xxxxxx AS. Forsøksområdet omfatter kun bil-/sykkelfeltene, ikke kollektivfeltene.
Forsøket går ut på å avdekke eventuelle forskjeller i levetid opp imot miljøbelastning på asfaltmasser med ulik grad av gjenvunnet asfalt. Det vil bli lagt ut felt med 0%, 20%, 40%, 60% og 80% gjenvunnet asfalt på et område uten nevneverdig trafikklekkasje for å se om de forskjellige asfaltmassene har forskjellig utvikling over tid i en normal trafikksituasjon.
Byggherren tar i denne situasjonen på seg garanti- og reklamasjonsansvar for alle forhold som har med slitelaget å gjøre i det overnevnte området. Alle underliggende lag i vegkroppen vil hovedentreprenør ha garanti- og reklamasjonsansvar for.
Oppgjør og kostnader knyttet til forsøket vil gå direkte mellom byggherren og Velde Asfalt AS. Xxxxxxx for arbeidet med koordinering mellom hovedentreprenør og partene som deltar i forsøket prises i aktuell prosess.
Hovedentreprenør skal koordinere og legge til rette slik at Velde Asfalt AS skal kunne asfaltere begge kjørefelta på samme tid.
36.8 Kontinuerlig arbeid på privat grunn.
Entreprenøren skal snarest mulig starte arbeider som knytter seg til arbeider på privat grunn.
Det skal arbeides rasjonelt og uten unødig opphold inntil arbeidet på privat grunn er gjennomført. Dette slik at grunneiere unngår unødvendig lang byggetid på sin eiendom.
Dersom gjennomføringen av arbeidet ikke foretas rasjonelt, stanser opp eller det forekommer unødig opphold som fører til at grunneier får unødig lang byggetid, kan byggherre sanksjonere og gi entreprenør en dagmulkt på kroner 2 000 kr per hverdag for hvert forhold.
Varsel om sanksjoner skal gis skriftlig og minimum 3 hverdager før dagmulkt påbegynnes. Dersom man senere på samme eiendom arbeider med unødig opphold kan dagmulkt ilegges umiddelbart ved varsel.
Entreprenøren kan ikke gjennom avtaler med grunneiere avtale seg bort fra denne bestemmelsen.
37. CoVid-19
Rapportering
I de perioder hvor gjennomføringen påvirkes av CoVid-19 skal partene daglig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser. Partene har ansvar for å skriftlig gjøre en kort oppsummering av den daglige rapporteringen.
Partenes krav på fristforlengelse på grunn av CoVid-19 (se NS 8406 pkt. 20)
Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av CoVid-19 utover det som kunne legges til grunn på tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene.
Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i første ledd.
En part har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.
Vederlagsjustering som skyldes CoVid-19 (se NS 8406 pkt. 22.1)
Entreprenøren har krav på å få dekket inntil 50 % av prisen i prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger, ved fristforlengelse gitt på grunn av CoVid-19. Hvor mye leverandøren får dekket vil bero på en konkret vurdering av situasjonen. Partene skal bestrebe seg på å komme til en minnelig ordning.
Partene kan kreve vederlagsjustering for vesentlige endringer i materialkostnader som skyldes CoVid-19. For vesentlighetsvurderingen legges materialkostnader som fremgår av tilbudet til grunn.
Partene skal redusere negative konsekvenser for den annen part.
Krav om vederlagsjustering skal omfatte dokumentasjon på endring i materialkostnader, samt en redegjørelse for hvordan negative konsekvenser er redusert.
C3 Avtaledokument
Mellom Rogaland fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 000 000 000 og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. Xxxxxx
er inngått følgende avtale:
1 Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxx.
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:
Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt. 1, 2 og 3)
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr xxxxxx
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr xxxxxx
Kontraktssum (ekskl. mva) kr xxxxxx
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er), jf. kap. C2 pkt. 22:
• Frist for ferdigstillelse av spunt og grøfter tilhørende østside kulverter, langsgående østside mur, kabelarbeid: 200 hverdager regnet fra oppstart av kontraktsarbeidet.
• Frist for ferdigstillelse av alle arbeider: 31. mars 2023.
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren dagmulkt i henhold til kap. C2 pkt. 22.
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt. 16.
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste datert åååå-mm-dd.
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser.
10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
xxxxxx åååå-mm-dd xxxxxx åååå-mm-dd byggherre entreprenør
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
D1 Beskrivelse
Beskrivelsen er inntatt i to separate filer som til sammen utgjør beskrivelsen av kontraktsarbeidet:
- D1 Beskrivelse Bussvei – denne delen er basert på Statens vegvesens prosesskode (håndbok R761 og R762)
- D1 Bussvei VA – denne delen er basert NS 3420
D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D 2.1 Prosjektinformasjon – detaljert oversikt over dokumentasjonen Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngår i kap. D2 i konkurransegrunnlaget. Det er angitt lenke til nedlastingsadresse for hver dokumentasjonstype. Klikk lenken for å få tilgang til prosjektinformasjonen:
D 2.2 Grunnlagsdata iht. håndbok V770 Modellgrunnlag kap 4-11
D 2.2.1 Fastmerker
Fastmerker (grunnlagsnett/byggeplassnett) | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Koordinatfil | kap. 5 | x |
Oversiktskart | kap. 5 | x |
Beskrivelse av dokumentasjonen: Inkluderer kof/sosi filer samt bilder for 3 fastmerker som ble etablert. Kontroll rapport av fastmerkene samt Point derivation rapport fra innmåler.
D 2.2.2 Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell
Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Data fra landmåling | kap. 6 | x |
Data fra skanning | kap. 6 | x |
Grunnlagsdata: Det leveres både laserskann og innmålinger samt rapporter fra innmålinger og skann. Delt laserskann hvor inngrepssonen er veldig detaljert, men område utenfor er av lavere kvalitet. Diverse innmålinger gjort i prosjekteringsfase som har varierende kvalitet.
Horisontal innmåling (x- og y- koordinater) stemmer overens, men vertikale verdier kan variere litt mellom laserskann og innmåling.
D 2.2.3 Installasjoner i grunnen
Installasjoner i grunnen | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Ledningskart VA | kap. 7 | x |
Ledningskart EL-Tele | kap. 7 | x |
Konstruksjoner | kap.7 | ☐ |
Kummer | kap. 7 | x |
Kartgrunnlag fra:
- Stavanger kommune
- Kabeleiere
D 2.2.4 Tematiske geodata
Tematiske geodata | ||
Type | Referanse | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Kartdata | ||
Nasjonale kartdata N50-N5000 | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
N5 | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
N20 | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
N20 Bygning | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Samferdselsdata | ||
FKB-Veg | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Vegnett | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Bane | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Lufthavn | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Terrengform: | ||
FKB-Laser | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
DTM (Digital terrengmodell) | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Høydekurve | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Bygg og anlegg | ||
FKB-Bygning | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Bygningsmessige tiltak | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-PblTiltak | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Adresse | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-LedningVA | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-LedningElTele | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Arealbruk | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Naturinfo | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Fastmerke | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Kyst, innsjø og vassdrag | ||
FKB-Vann | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Markslag | ||
FKB-AR5 | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Eiendomskart | ||
FKB-Eiendomskart | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
FKB-Servitutt | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Restriksjonsdata | ||
Kulturminne | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Verneområde | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Presentasjonsdata | ||
Tekst 1000 | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Tekst 5000 | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Ortofoto (flybilder) | ||
Ortofoto | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Vertikalbilde | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Administrative grenser | ||
Norges maritime grenser | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Administrative enheter | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Statistiske enheter | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Tematiske geodata | ||
Type | Referanse | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Skog og landskap | ||
Jordsmonn fullstendig | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Jordsmonn enkel | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Jordsmonn forenklet | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Jordsmonn datasett | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Norges geologiske undersøkelser | ||
Industrimineral | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Løsmasser | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Malm | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Naturstein | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Berggrunn | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Grus og pukk | Beskrivelse Kartverket | ☐ |
Nyeste versjoner av teomatriske geodata skal hentes av entreprenør.
D 2.2.5 Lag i grunnen
Lag i grunnen | ||
Type | Referanse | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Grunnboringsdata | V220 og V770 kap. 9 | x |
Geologiske rapporter | V220 | x |
Geotekniske rapporter | V220 | x |
Fagmodellene inngår i tverrfaglig (samordningsmodell) modell.
D 2.2.6 Grunnlagsdata for tunneler
Ikke aktuelt.
D 2.2.7 Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser i regi av Statens vegvesen
Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Utredninger | kap. 11 | ☐ |
Oversiktsplaner | kap. 11 | ☐ |
Reguleringsplan | kap. 11 | x |
Grunnlagsdata: Reguleringsplankart fra tilstøtende entreprise leveres som (dwg-fil).
D 2.2.8 Planer fra andre tiltakshavere
Planer fra andre tiltakshavere | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Utredninger | kap. 12 | ☐ |
Oversiktsplaner | kap. 12 | ☐ |
Spesielle utredninger/analyser | kap. 12 | ☐ |
Reguleringsplan | kap. 12 | ☐ |
Tegninger og modeller fra konkurransegrunnlag | kap. 12 | ☐ |
Ikke aktuelt.
D 2.3 Objektkodeliste iht. håndbok V 770 Modellgrunnlag kap. 3
Objektkodeliste | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Objektkodeliste tilpasset prosjektet | kap. 3 | x |
Beskrivelse av dokumentasjonen: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx. D 2.4 Modellgrunnlag iht. håndbok V770 Modellgrunnlag
Data kan lastes ned her:eRoom. Nwd fil, eventuelt at SVV gir tilgang til Novapoint modell fra
sin server.
D 2.4.1 Grunnlagsmodeller
Grunnlagsmodeller beskriver eksisterende situasjon | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Terrengoverflatemodell | kap. 14.3 | x |
Grunnforholdsmodell | kap. 14.4 | ☐ |
Eksisterende objekter | kap. 14.5 | x |
Administrative forhold | kap. 14.6 | x |
Fagmodellene inngår i tverrfaglig (samordningsmodell) modell.
D 2.4.2 Fagmodeller
Fagmodeller beskriver planlagt situasjon | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Veg | kap. 15.3 | x |
Bru og konstruksjoner | kap. 15.4 | x |
Tunnel | kap. 15.5 | ☐ |
Tekniske installasjoner | kap. 15.6 | x |
Byggetekniske detaljer | kap. 15.7 | ☐ |
Vann og avløp (VA) | kap. 15.8 | x |
Drenering og vannbehandling | kap. 15.9 | x |
Skilt | kap. 15.10 | x*) |
Vegoppmerking | kap. 15.11 | x*) |
Belysningsanlegg | kap. 15.12 | x |
Signalanlegg | kap. 15.13 | x |
Kabelføringsanlegg | kap. 15.14 | x |
Landskapstiltak | kap. 15.15 | x |
Geoteknikk og geologi | kap. 15.16 | x |
Reguleringsflater | kap. 15.17 | x |
Grunnerverv | kap. 15.18 | ☐ |
Ytre miljø | kap. 15.19 | x |
Terrengarbeider | kap. 15.20 | x |
Fagmodellene inngår i tverrfaglig (samordningsmodell) modell.
*) Fagmodell vil vise plassering, utforming kommer fram av tegninger.
D 2.4.3 Tverrfaglige modeller
Tverrfaglige modeller, beskriver fremtidig situasjon | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Tverrfaglig modell | kap. 16 | x |
Samordningsmodell
D 2.4.4 Presentasjonsmodeller
Presentasjonsmodell, beskriver mer virkelighetsnær fremtidig situasjon | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Presentasjonsmodell | kap. 17 | x |
Det leveres med en presentasjonsmodell i kategori C. Den kan inneholde enkelte feil.
D 2.5 Resultatdata
D2.5.1 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB
Vi skiller på prosjekterte data (L1) og «som-utført» data (L2).
L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utførelse av objektene. L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2 leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk ble plassert/utført.
L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.
Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av utførende» i tabellen nedenfor.
Delleveranse | Referanse | Leveres av oppdragsgiver | Leveres av utførende |
L1 - FKB vegnettsobjekter | FKB/NVDB Objektliste | ☐ | x |
L1 - FKB kartobjekter | FKB/NVDB Objektliste | ☐ | x |
L1 - NVDB vegobjekter | FKB/NVDB Objektliste | ☐ | x |
L2 - FKB vegnettsobjekter | FKB/NVDB Objektliste | ☐ | x |
L2 - FKB kartobjekter | FKB/NVDB Objektliste | ☐ | x |
L2 - NVDB vegobjekter | FKB/NVDB Objektliste | ☐ | x |
FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilhørende egenskapstyper og geometri, som det potensielt skal leveres data for i prosjektet.
FKB/NVDB Objektliste med tilhørende veiledning kan lastes ned her: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx.
Tidspunkt for levering av data:
Som-utført (L2):
- L2 skal leveres med som-utført dokumentasjon
- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av anlegget åpner for trafikk.
- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjøringer som skal trafikkeres i mer enn 6 måneder
Generelle krav til leveransene:
- Data leveres på SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-API.
- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB Datakatalogen.
- Geometri
o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnøyaktighet ved leveranse til NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet.
o For objekter med geometri som er registrert med landmåling, skanning eller andre registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnøyaktighet som beskrevet i håndbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1.
o Informasjon om faktisk stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis i henhold til SOSI-standard.
- Gjeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes.
D 2.5.2 Tegninger
Tegninger | ||
Type | Referanse R700 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
A Forside og tegningsliste | kap. 2.1 | ☐ |
B Oversikt - plan og profil | kap. 2.2 | x |
C Primærveg - plan og profil | kap. 2.3 | ☐ |
D Sekundærveg - plan og profil | kap. 2.4 | ☐ |
E Vegkryss og avkjørsler | kap. 2.5 | ☐ |
F Normalprofiler og overbygning | kap. 2.6 | x |
G Drenering og vannbehandling | kap. 2.7 | x |
H VA-ledninger | kap. 2.8 | x |
I Kabler og linjer | kap. 2.9 | x |
J Byggetekniske detaljer | kap. 2.10 | x |
K Konstruksjoner | kap. 2.11 | x |
L Skilt- og oppmerking | kap. 2.12 | ☐ |
M Signalanlegg | kap. 2.13 | ☐ |
N Belysning | kap. 2.14 | ☐ |
O Formgiving og vegetasjon | kap. 2.15 | ☐ |
P Mengder | kap. 2.16 | ☐ |
Q Konflikttema | kap. 2.17 | ☐ |
R Til disposisjon (For andre etater) | kap. 2.18 | ☐ |
S Til disposisjon (For andre etater) | kap. 2.19 | ☐ |
T Visuell presentasjon | kap. 2.20 | ☐ |
U Tverrprofiler | kap. 2.21 | ☐ |
V Geoteknikk og geologi | kap. 2.22 | x |
W Grunnerverv | kap. 2.23 | ☐ |
X Ytre miljø og naturressurser | kap. 2.24 | ☐ |
Y Faseplaner | kap. 2.25 | ☐ |
Z Risikofylte arbeider | kap. 2.26 | ☐ |
Det følger noen detaljtegninger til fagmodeller.
• F-tegninger
o Normalprofiler, utkilingsdetaljer og overbygningsdetaljer
• G-tegninger
o Oversiktstegning, detaljer for grøftesnitt og kum skisser
• H-tegninger
o Oversiktstegning, plan og profil, detaljer for grøftesnitt og kum skisser
• I-tegninger
o Grøftesnitt
• J-tegninger
o Prinsippsnitt rundkjøring
o Oversiktstegning for støyskjermer
o Byggetekniske detaljer for støyskjerm
o Oversiktstegning og detaljtegning, belegg og møblering Gausel sentrum
• K-tegninger
o Oversiktstegning
o Grave- og fyllingsplan
o Generelle detaljer
• V-tegninger (Rørvegg og rørspunt)
o Generelle detaljer
D 2.5.3 Prosjektert tegningsgrunnlag
Prosjektert tegningsgrunnlag | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Temafiler | kap. 18.5 | x |
Presentasjonsfiler | kap. 18.5 | ☐ |
Fagmodell som stikningsdata
D 2.5.4 Manipulerte bilder
Manipulerte bilder | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Xxxxxxxx bilder fra modell | kap. 18.6 | ☐ |
Manipulerte bilder | kap. 18.6 | ☐ |
Ikke utarbeidet.
D 2.5.5 Interaktive prosjektpresentasjoner
Interaktive prosjektpresentasjoner | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Statiske presentasjoner i 2D | kap. 18.7 | ☐ |
Interaktive presentasjoner i 2D | kap. 18.7 | ☐ |
Interaktive presentasjoner i 3D | kap. 18.8 | ☐ |
Ikke utarbeidet.
D 2.5.6 Film og animasjoner basert på 3D-modeller
Film og animasjoner basert på 3D-modeller | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Film og animasjoner basert på 3D-modeller | kap. 18.8 | ☐ |
D 2.5.7 Foto og video
Foto og video | ||
Type | Referanse V770 | Inngår i konkurranse- grunnlaget |
Foto | kap. 18.10 | ☐ |
Video | kap. 18.10 | ☐ |
E1 Dokumentasjon fra tilbyder E1 - 1
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). |
Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2 |
Beskrivelse med utfylte priser, E3 |
Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4 |
Tilbudsskjema, E5 |
Datafil med priser fra kap. D1/E3 |
Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud |
E Svardokumenter
E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner
Innhold
1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 2
2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 2
3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 3
3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 3
3.2 Generell informasjon om leverandøren 3
3.3 Leverandørens struktur 3
3.4 Leverandører som deltar i fellesskap 3
3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 4
4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 4
5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 4
5.1 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1. 4
5.2 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 5
5.3 Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3 5
6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 6
6.1 SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 6
6.2 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2 6
6.3 Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3 6
6.4 Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4 6
7 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 6
8 Vedlegg 6
1 Dokumentasjon av kvalifikasjoner
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør. Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.
2 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav.
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra følgende arbeider:
Hovedfagområdene oppdraget omfatter: Veibygging, kommunale VA-ledninger, spunting, konstruksjoner som plasstøpte kulverter, forstøtningsmurer. Entreprenøren må levere ESPD hvis det er UE som skal utføre noen av områdene.
ESPD-filen er gjort tilgjengelig via Mercell
Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner E2 - 3
3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
3.1 Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert.
3.2 Generell informasjon om leverandøren
Leverandøren:
Navn | |
Adresse | |
Telefon | |
Telefaks | |
E-post |
3.3 Leverandørens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur.
Enkeltstående firma:
Konsortium:
Joint Venture:
Annet:
Dersom "Annet" – vennligst spesifiser:
3.4 Leverandører som deltar i fellesskap
Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon:
Firmanavn | Nasjonalitet | Adresse, organisasjonsnummer | Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet |
Rogaland fylkeskommune
Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon
2020-04-23
Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner E2 - 4
3.5 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.
4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.
Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.
Egenkapital | År: |
Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.
År | Tilbyders totale omsetning |
Egenkapitalandel | År: |
5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4
5.1 Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1
En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema.
Rogaland fylkeskommune
Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon
2020-04-23
Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner E2 - 5
Oppdrag 1 | Oppdrag 2 | Oppdrag 3 | Oppdrag 4 | Oppdrag 5 | |
Oppdragets navn | |||||
Sted | |||||
Oppdragsgiver | |||||
Referanseperson (navn, stilling/tittel i referanseprosjektet, telefon og e-post) | |||||
Tid for utførelse (fra-til) ååmm | |||||
Verdi i mill. kr. inkl. mva | |||||
Totalt antall årsverk | |||||
Xxxxx egne arbeidstakere | |||||
Herav i underentreprise | |||||
H1-verdi inkl. underentreprenører | |||||
Kort beskrivelse av oppdraget inkl. hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører |
5.2 Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.
5.3 Gjennomføringsevne – kapittel B2 punkt 2.4.3
Dokumenteres i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3
Rogaland fylkeskommune
Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon
2020-04-23
Kapittel E Svardokumenter
Kapittel E2 Svardokumenter for vurdering av leverandørers kvalifikasjoner E2 - 6
6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5
6.1 SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1
6.2 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.4.1
6.3 Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3.
6.4 Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4.
7 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.
8 Vedlegg
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest
Rogaland fylkeskommune
Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon
2020-04-23
Vedlegg 1
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes følgende forpliktelseserklæring.
***
MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING
Firma stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til
firma i Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon
for følgende arbeider;
-
-
-
Dato:
For … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
Signatur
Fullmakt
[Firmanavn på leverandør/underleverandør] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse]) gir herved
Rogaland fylkeskommune org. nr. 000 000 000 MVA
Prosjekt [kontraktsnummer] Fullmakt gyldig til [dato]
fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, å innhente opplysninger om
1. våre skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet ”Informasjon om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser på skatt/avgift mv - RF- 1244, (skatteattesten);
2. innrapporteringer på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på oppdraget til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker; og
3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen;
Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13, skatteforvaltningsloven
§ 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. For det tilfelle at ovennevnte bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal fullmakten også gjelde alle opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.
Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene. Opplysninger som Statens vegvesen har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Statens vegvesen har hentet inn kan meddeles på tvers av regioner og Vegdirektorat. Overtredelse av taushetsplikten kan medføre straff etter straffeloven (2005) § 209.
Fullmakten gjelder fem år fra dato for undertegning.
Det samtykkes i at Statens vegvesen kan sende forespørsel om informasjon etter denne fullmakt (inkludert fullmakten med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe informasjonen. Videre samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-post til Statens vegvesen. Som kryptert e-post regnes også e-post som ikke selv er kryptert, men hvor den sensitive informasjonen fremgår av kryptert vedlegg til e-posten.
Som vedlegg til denne fullmakt følger fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) fra den som har signert på denne fullmakten. (Legitimasjonen og kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato og signatur).
Det bekreftes at denne fullmakten innebærer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av taushetsplikten.
[Sted], den [dato]
[Firmanavn på leverandør/underleverandør]
Signatur
[Navn på den/de som undertegner. Vedkommende må ha signatur eller prokura og denne må fremgå av Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.]
Dette vedlegget viser hva slags informasjon som gis fra Skatteetaten. Skal ikke fylles ut av virksomheten
INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet
skatteattest)
Mottaker av skjema:
Navn: Org. nr: |
Adresse: |
Postnr: Poststed: |
Opplysninger om den forespurte virksomheten:
Foretakets navn: |
Adresse: |
Postnr: Poststed: |
Org. nr: Selskapsform: |
Innehaver: |
Styreleder: |
Daglig leder: |
Hovednæring: |
Antall ansatte innmeldt: |
Registrert i følgende registre:
Register | Ja/Nei | Reg.dato |
Enhetsregisteret | ||
Foretaksregisteret | ||
MVA-registeret |
Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp:
Oppgavehyppighet | |
Gjeldende første termin for MVA oppgaveplikt: | |
Slettet MVA termin: |
Tre siste terminer:
Termin | |||
Samlet omsetning innlevert oppgave | |||
Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave | |||
Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave | |||
Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave | |||
Inngående avgift innlevert oppgave | |||
Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave |
Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift:
Termin | |||
Sum grunnlag arbeidsgiveravgift |
Forfalt, ikke betalt:
Forskuddsskatt, forskuddspliktig: | |
Forskuddsskatt, etterskuddspliktig: | |
Restskatt: | |
Forskuddstrekk pr dags dato: | |
Arbeidsgiveravgift pr dags dato | |
Annet: |
Merverdiavgift pr dags dato
Sentralskattekontoret for utenlandssaker:
Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd | |
Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato | |
Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd |
Ovenstående opplysninger attesteres:
Myndighet | Dato | Underskrift |
E Svardokumenter
E3 Beskrivelse med utfylte priser
Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format, jf. kapittel B3.
E Svardokumenter
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner
Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 Regningsarbeider.
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.
1 Timepriser mannskap
Spesifikasjon | Timepris Kr/time | Timer | Sum pris |
Mannskap (unntak er spesifisert nedenfor) | 4000 | ||
Stikker med komplett utstyr | 1200 | ||
Elektromontør | 200 | ||
Tømmermann med komplett utstyr | 400 | ||
Godkjent arborist/trepleier | 300 | ||
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) | |||
2 Overtidstillegg
Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører | Tillegg Kr/time | Timer | Sum pris |
a) for vanlig overtidsarbeid | 1500 | ||
b) hverdager kl. 21.00 – 06.00 | 2000 | ||
c) søn- og helligdager (hele døgnet) | 800 | ||
Sum overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) | |||
3 Timepriser maskiner
Ønsket maskintype (byggherrens behov) | Vekt Løfte- kapasitet mv | Tilbudt maskin | Årsmodell Årstall | Timepris Kr/time | Timer | Sum pris |
Maskiner inklusiv fører: | ||||||
Minigraver, beltegående | 1-4tonn | 400 | ||||
Gravemaskin, beltegående | 4-8tonn | 1200 | ||||
Gravemaskin, hjulgående | 10-20tonn | 1000 | ||||
Gravemaskin, beltegående | 10-20onn | 800 | ||||
Gravemaskin, hjulgående | 20-30tonn | 800 | ||||
Gravemaskin, beltegående | 20-30tonn | 800 | ||||
Gravemaskin, beltegående | 30-40tonn | 800 | ||||
Gravemaskin, beltegående | 40-60tonn | 200 | ||||
Gravemaskin beltegående m saks | 100 | |||||
Gravemaskin beltegående m vibr.plate | 200 | |||||
Borerigg for rørspunt | 200 | |||||
Lastebil | 500 | |||||
Lastebil med kran | 500 | |||||
Lastebil med tilhenger | 500 | |||||
Semitrailer | 500 | |||||
Traktor med tilhenger | 300 | |||||
Dumper | 5-10m3 | 300 | ||||
Dumper | 11-19m3 | 300 | ||||
Vals | 3-6tonn | 300 | ||||
Vals | 6-12tonn | 300 | ||||
Veihøvel | 200 | |||||
Traktor med skjær | 300 | |||||
Hjullaster | 10-15tonn | 500 | ||||
Hjullaster | 15-25tonn | 300 | ||||
Sopebil liten | 600 | |||||
Sopebil stor | 600 | |||||
Xxxxxxxx for sprengning opp til 4 toms kroner | 400 | |||||
Gravemaskin med meisel | 20-30tonn >2t meisel | 400 | ||||
Gravemaskin med meisel | 30-40tonn >4t meisel | 200 | ||||
Gravemaskin med meisel | 40-50tonn >7t meisel | 300 | ||||
Mobilkran | 50-80tonn | 200 | ||||
Maskiner eksklusiv fører: | ||||||
Sum maskiner: (overføres til Sum mannskap og maskiner) | ||||||
4 Timepriser samhandlingsfase
Timepriser knyttet til samhandlings- og utviklingsfasen | Timepris Kr/time | Timer | Sum pris |
Prosjektleder (entreprenør) | 75 | ||
Anleggsleder | 75 | ||
Øvrige deltakere | 300 | ||
Sum samhandlingsfase: (overføres til Sum mannskap og maskiner) | |||
Sum mannskap og maskiner
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg | |
Sum overtidstillegg | |
Sum maskiner | |
Sum samhandlingsfase | |
Sum mannskap og maskiner Overføres til kap. E5 |