VAKSDAL KOMMUNE
VAKSDAL KOMMUNE
NYE STAMNES OPPVEKSTTUN
Totalentreprise – Nye Stamnes Oppveksttun
Del 2 Kontraktsgrunnlaget
2018-01-23 Prosjektnr.: 2345
Innhold
A Generell del 4
A.1 Innledning 4
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 4
A.2.1 Entrepriseoppdeling 4
A.2.2 Byggherrens organisering av prosjektet 4
A.2.3 Totalentreprenørens organisasjon 5
A.2.4 Prosjekterende arkitekt 5
A.2.5 Kontraktsmedhjelper 5
B Kontraktsbestemmelser 6
B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 6
B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 6
C Tekniske krav 7
C.1 Tekniske rammebetingelser 7
C.1.1 Rammebetingelser 8
C.2 Teknisk beskrivelse 8
C.2.1 Gjeldene standarder og normer 9
C.2.2 Kap.1: Rigg, drift og felleskostnader 9
C.2.3 Kap.2: Bygning 10
20 | Bygg, generelt | 10 | |
21 | Grunn og fundamenter | 11 | |
22 | Bæresystem | 11 | |
23 | Yttervegger | 13 | |
24 | Innervegger | 16 | |
25 | Dekker | 18 | |
26 | Yttertak | 20 | |
27 | Fast inventar | 22 | |
28 | Trapper, balkonger mm. | 25 | |
29 | Bygningsmessige hjelpearbeider | 26 | |
C.2.4 | Kap.3: | VVS-installasjoner | 27 |
30 | Generelt | 27 | |
31 | Sanitæranlegg | 30 | |
33 | Slokkingsanlegg | 32 | |
36 | Luftbehandlingsanlegg | 33 | |
C.2.5 | Kap. 4. | Elkraft | 35 |
40 | Elkraft, generelt | 35 | |
43 | Lavspent forsyning | 37 | |
44 | Lys | 38 | |
45 | Elvarme | 39 | |
C.2.6 | Kap. 5 | Tele og automatisering | 40 |
50 | Tele og automatisering, generelt | 40 | |
51 | Basisinstallasjoner for tele og automatisering | 40 | |
52 | Integrert kommunikasjon | 40 | |
53 | Telefoni og personsøking | 41 | |
54 | Alarm-signalsystemer | 41 | |
56 | Automatisering | 42 | |
C.2.7 | Kap.7 | Utendørs | 44 |
70 | Utendørs, Generelt | 44 | |
71 | Bearbeidet terreng | 45 | |
72 | Utendørs konstruksjoner | 45 | |
73 | Utendørs VVS | 46 | |
74 | Utendørs EL-kraft | 47 | |
76 | Veger og Plasser | 47 | |
77 | Park og Hage | 48 |
D Krav til byggeprosessen 51
D.1 Administrative rutiner 51
D.1.1 Kommunikasjon i prosjektet 51
D.1.2 Møter 52
D.1.3 Rapportering 52
D.1.4 Endringsbehandling 53
D.1.5 Økonomisk styring og fakturering 54
D.2 Kvalitetssikring 54
D.2.1 Kvalitetsplan 54
D.2.2 Kontroll og kontrollplaner 54
D.2.3 Planlegging 55
D.2.4 Avvik 55
D.3 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) 55
D.3.1 Generelt 55
D.3.2 Koordinator for utførelsesfasen 55
D.3.3 Hovedbedrift 55
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 56
D.4.1 Dokumentasjon 56
D.4.2 Offentlig omtale av prosjektet 58
E Frister og dagmulkter 59
E.1 Frister 59
E.1.1 Fysiske arbeider 59
E.1.2 Dokumentleveranser 59
E.2 Dagmulkter 60
E.3 Framdriftsplanlegging 60
E.3.1 Planleggingsnivåer 60
F Vederlaget 62
F.1 Tilbudspris 62
F.2 Regningsarbeider 62
F.2.1 Mannskap 62
F.2.2 Maskinleie 64
F.2.3 Materialer og utstyr 64
F.3 Regulering 64
F.4 Kuttliste - opsjoner og enhetspriser 65
G Vedlegg
A Generell del
A.1 INNLEDNING
Vaksdal kommune skal etablere nye Stamnes Oppveksttun som omfatter en ombygging av eksisterende Stamnes Skule på gnr 47, bnr 40, ved Bolstadstraumen i Vaksdal Kommune. Tiltaket omfatter rivningsarbeider og miljøsanering som skal inngå i tilbudet.
A.2 KORT OM KONTRAKTSARBEIDETS OMFANG
Det skal i denne entreprisen bygges nytt Stamnes Oppveksttun. Oppveksttunet skal dimensjoneres for 40 skolebarn, 18 barnehagebarn og i alt 14 ansatte.
Etableringen av oppveksttunet omfatter også utomhusarbeider. Dette inkluderer blant annet lekeområde med gode lekeapparater og sykkelstier og opparbeidelse av droppsone for sikker levering og henting av barn. Det skal også installeres utomhus belysning på lekeplassen ved parkeringsplassene og i boder.
Det skal i anbudet prises opsjoner iht. kapittel F.4.
A.2.1 Entrepriseoppdeling
Entreprise | Ansvarsområde |
A.2.2 Byggherrens organisering av prosjektet
Rolle | Navn (firma, person) |
Byggherre | Vaksdal kommune |
Byggherrens representant | Xxxx Xxxxxxxx |
Prosjektleder (PL) | Xxxx Xxxxxxxx |
Koordinator(er) | Engasjeres senere |
Hovedbedrift | Totalentreprenør |
A.2.3 Totalentreprenørens organisasjon
Totalentreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, fremkommer av konkurransebeskrivelsens Kap. 5.3. Tilbudt personell skal fremkomme i eget vedlegg.
Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom totalentreprenørens prosjektorganisasjon og de øvrige ledd i dennes virksomhet.
Totalentreprenøren skal til enhver tid ha en administrasjon, prosjekteringsgruppe og byggeledelse som er stor nok til å ivareta alle forhold knyttet til gjennomføring av prosjektet.
Totalentreprenørens tilbudte prosjektorganisasjon, inkl. alle underleverandører, underentreprenører eller konsulenter kan ikke skiftes ut uten byggherrens godkjenning.
Hovedansvarlig i totalentreprenørens organisasjon har møteplikt på prosjektet og skal følge opp prosjektet på full tid. Byggherren har rett til å kreve utskifting av tilbudt personell på saklig grunnlag.
A.2.4 Prosjekterende Arkitekt
Forum Arkitekter AS kan tiltransporteres som prosjekterende arkitekt. Likelydende tilbud vil bli tilsendt.
A.2.5 Kontraktsmedhjelpere
Firmanavn | Ansvarsområde |
B Kontraktsbestemmelser
B.1 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Norsk Standard NS 8407:2011” Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser» skal gjelde med endringer som beskrevet under.
B.2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8407. Nye punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter.
Punkt 8.1 – Forsikring
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren.
Punkt 10.3 – Kontraktsmedhjelpere som er angitt i kontrakten
Nytt tredje og fjerde ledd: Byggherren skal ha rett til å tre inn i totalentreprenørens kontrakt med kontraktsmedhjelpere dersom totalentreprenøren vesentlig misligholder sin kontrakt med byggherren og/eller sin kontrakt med kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, går konkurs eller blir beviselig insolvent.
Totalentreprenøren plikter å innta klausul i kontrakt med kontraktsmedhjelper som sikrer byggherren en slik rett.
Punkt 22.1 – Lover, forskrifter og offentlige vedtak
Nytt andre og tredje ledd:
Iht. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge skal totalentreprenøren sørge for at alle arbeidstakere gis minst de lønns- og arbeidsvilkår som følger av denne. Dette gjelder både totalentreprenøren og engasjerte kontraktsmedhjelpere.
Byggherren kan forlange å få utlevert kopi av arbeidskontrakter, lønnsslipper og timelister innen 7 dager etter skriftlig forespørsel.
Punkt 23 – Risiko for forhold ved grunnen
Punkt 23.1 og 23.2 utgår og erstattes av:
Grunnforhold er totalentreprenørens fulle ansvar og risiko.
C Tekniske krav
C.1 TEKNISKE RAMMEBETINGELSER
Vaksdal kommune skal bygge ut nytt oppveksttun på Stamnes.
Byggearbeidene skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og med utgangspunkt i tegningsvedlegg og denne funksjonsbeskrivelsen.
Lover og forskrifter knyttet til skole og barnehagedrift
Lover og forskrifter knyttet til barnehagedrift og skole skal følges og legges til grunn for prosjekteringen.
Oppveksttunet skal godkjennes etter Lov om barnehager (barnehageloven) og Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa med forskrifter. Tilbyder må sikre at alle bygningsmessige forhold har en utførelse som bidrar til at slik godkjenning gis.
Oppveksttunet og dets funksjoner skal tilfredsstille krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veileder utgitt av Helsedirektoratet legges til grunn for prosjekteringen slik at tilbyder sikrer at gjeldende krav etter denne forskrift er ivaretatt.
Pedagogisk filosofi
Satsingsområde for barnehage og skole er fysisk aktivitet og friluftsliv. Med utgangspunkt i dette satsingsområdet er det viktig at barna kan utøve kroppsbeherskelse og koordinasjon både ute og inne. Det er derfor viktig med godt opparbeidede utearealer og gode lekeapparater på barnehageområdet. Både skolen og barnehagen har gode tradisjoner for bruk av naturen i nærmiljøet, og vil fortsette å benytte dette også framover.
Et annet satsingsområde er kosthold, og betydningen av å lære barna å lage mat fra bunnen av. Det er derfor viktig med gode koke- og steke- muligheter i felleskjøkkenet som skal være et felleskjøkken, tilrettelagt for at alle alderstrinn skal kunne involveres i matlagingen.
Det forventes at tilbyder sikrer at utforming av barnehagens arealer, både innendørs og utendørs, ivaretar og tilrettelegger for barnehagens filosofi.
C.1.1 Rammebetingelser
Byggetomten
Det er totalentreprenørens ansvar å gjøre seg kjent på tomten som ligger på morenegrunn nær Bolstadstraumen ved Fylkesveg 569 på Sanden i Stamnes.
Naboforhold
Byggearbeidene finner sted ved Fylkesveg, nær boligområder, lekeområder og grusbane. Det må derfor påregnes stor aktivitet i området både på dagtid og kveldstid. SFO og skole er tilstede ihht skolerute. Totalentreprenøren skal tilpasse og planlegge sin drift med tanke på at det skal være drift i deler av bygningen i hele anleggsperioden og det må påregnes jevnlige koordineringsmøter med brukere.
Adkomst og trafikkavvikling
Adkomst til Stamnes Skule er vest fra Fv.569, Eidslandsvegen på Sanden. Parkeringsplasser for skolen er langs østsiden av vegen. Parkeringsplasser for bygningsarbeidere til bruk i anleggsperioden etableres før arbeidene starter. Dette for å reduseres potensielle konflikter ved bruk av eksisterende avkjøring og skolens parkeringsplass. Naboeiendom i syd har adkomst over tomten langs Bolstadstraumen. Denne er sjelden i bruk, men adkomst må like fullt opprettholdes i hele anleggsperioden.
C.2 TEKNISK BESKRIVELSE
C.2.1 Gjeldende standarder og normer
Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende standarder, forskrifter, vedtekter og offentlige krav, leverandørers anvisninger, og dette dokument.
Beskrivelsen angir byggets kvaliteter, materialbruk, og hvilke funksjonskrav som skal fylles.
De beskrevne løsninger er ikke nødvendigvis komplette og utfyllende. Det er totalentreprenørens ansvar å planlegge og levere løsninger som ivaretar de definerte krav.
Ytelser og/eller leveranser som ikke fremgår av beskrivelse, men som likevel er nødvendig for å oppfylle funksjonskravene og for å komplettere bygninger og uteområder, skal være inkludert i entreprenørens tilbud, og således i kontrakten.
Totalentreprenøren er ansvarlig for at det ferdige produkt samlet sett tilfredsstiller de angitte funksjons- og kvalitetskrav iht. lover og regler for den virksomhet som skal drives i bygget, og må således koordinere kravene til delprodukter i henhold til dette.
Alle konstruksjoner skal være funksjonstilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Som grunnlag for utførelse og bedømmelse av de ferdige arbeidene gjelder NS 3420 siste utgave, med eventuelle senere tillegg / endringer / oppdateringer, og med tilhørende henvisninger. De norske utførelsesstandardene vil også legges til grunn for bedømmelsen av det ferdige arbeidet.
Totalentreprenøren skal i sitt tilbud ta med alle kostnader som er nødvendig for en komplett leveranse i henhold til beskrivelse. For alle utførelser henvises til Byggforsk detaljblader dersom ikke annet fremgår av grunnlaget.
Der hvor annet ikke er angitt spesifikt i beskrivelsen for de enkelte bygningsdeler, benyttes toleranser i henhold til byggdetaljblad Sintef Byggforsk: 520.008, «Anbefalt Normal».
C.2.2 Kap.1: Rigg, drift og felleskostnader
Totalentreprenøren skal inkludere alle nødvendige rigg- og driftskostnader for hele kontraktarbeidet i henhold til NS3420 siste versjon.
Det forutsettes at entreprenøren er kjent med alle offentlig krav og pålegg som er knyttet til gjennomføring av kontraktarbeidet, og at kostnadene for disse forholdene er medtatt under rigg og drift, dersom det ikke er spesifisert og priset annet sted.
Entreprenør skal fra byggestart etablere komplett rigg for alle arbeidene på bygget som gitt av NS3420-A, dvs. alle ytelser som normalt påkreves i forbindelse med rigg og drift av byggeplassen, samt oppfølging av denne iht. lover og forskrifter skal inkluderes i tilbud.
Det forutsettes at entreprenøren har satt seg inn i forholdene på stedet. All snørydding på veg, byggeplass og riggområde er entrepenørens ansvar
Riggplan
I vedlegg 3 vises entreprisens avgrensning og forslag til riggområde.
Rigging/lagring utenfor avtalt riggområde må ikke forekomme uten tillatelse fra byggherre. Tilsvarende gjelder også at all parkering må avtales særskilt med byggherre.
Byggestrøm og tilkobling vann/kloakk
Byggestrøm er totalentreprenørens ansvar. Tilkobling vann og avløp er totalentreprenørens ansvar. Totalentreprenøren må selv ta kontakt med kommunen / oppdragsgiver for å avklare tilknytningspunkter.
Sikring av byggeplass
Byggeplassen skal til enhver tid inngjerdes og sikres.
Brakkerigg
Totalentreprenøren etablerer brakker i det omfang som er nødvendig for seg og sine mannskaper gjennom hele byggetiden. Det avklares med byggherre hvorvidt eksisterende fasiliteter kan benyttes. Eksempelvis garderobe i kjeller.
Ekstra tiltak, heftelser og ulemper
Tiltak, heftelser og ulemper i forbindelse med de forholdene som det er informert om i kapittel
C.1 skal prises i rigg og drift.
Prosjektering og planlegging
Entreprenøren er ansvarlig for å ivareta og prise alle nødvendige prosjekteringsytelser som må medtas for gjennomføring av tiltaket iht. de krav som stilles i Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Dette inkluderer også rollen som ansvarlig søker.
Miljøsanering
Miljøsaneringsrapport og avfallsplan for rivningsarbeidene er bestilt. Disse vil bli gjort tilgjengelige for tilbyder så snart de foreligger.
Komplett pris på kap.1: Rigg, drift og felleskostnader kr
Pris føres til summasjon i kapittel F.1 Prissammenstilling
C.2.3 Kap 2: Bygning 20 Bygg, generelt Toleranser
Toleranseklasse PB/RB, i henhold til den til enhver tid gjeldende utgave av NS 3420, skal legges til grunn for planhet (svanker og bulninger) og retning (helning og loddavvik) av hensyn til produktmål relatert til tilpasningsdyktighet for alle bærende konstruksjoner.
Laster
Byggverk skal dimensjoneres for laster i henhold til enhver tid gjeldende utgave av
NS-EN 1990, NS-EN 1991 og NS-EN 1998-1. I tillegg må tekniske rom dimensjoneres for alle enkeltkomponenter som skal inn, og alt annet utstyr som har en vekt som overskrider den typiske flatelasten, gjelder også under transport og montasje.
Nedbøyninger/utbøyninger skal generelt tilfredsstille krav gitt i gjeldende standarder og forskrifter. Maks nedbøyning for dekker og bjelker skal ikke overstige L/300, eller 25 mm.
Arealkrav og beskrivelse
Dimensjonerende for ombyggingen av nytt oppveksttun er 40 barn i skolealder og 18 barnehagebarn. Alderssammensetningen kan variere fra år til år avhengig av hvert års søkermasse og det er derfor behov for fleksible arealer.
Krav til leke- og oppholdsarealer er (i henhold til Lov om barnehager samt vedtekter for kommunale barnehager i Vaksdal) gitt til 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.
I tillegg kommer fellesarealer som garderober, gangarealer, kjøkken, toaletter og personalavdeling.
Barnehagen skal ha en grunnbemanning på 4 ansatte og skolen har en grunnbemanning på10 lærere.
Planløsning
Planløsning fremgår av vedlagte plantegninger. Hovedetasje inneholder fleksible undervisningsrom, aktivitetsrom, skolekjøkken, barnehage og gymnastikksal og tilhørende garderobeanlegg. Gymnastikksal og personalrom samt eksisterende garderober/tilfluktsrom i underetasje, er ikke omfattet av byggearbeidene.
Det etableres nytt garderobeanlegg for gymnastikksal / grusbane med dusjer i bygningens sydvestre hjørne. Videre etableres ny fellesgarderobe for skole og SFO i bygningens nordøstre hjørne.
Fellesarealer
Atrium skal kunne brukes som samlingssted for større grupper og til foreldremøter. En av veggene skal ha en slett og lys overflate som kan brukes til fremvisning med projektor. Det skal også monteres nedtrekks lerret. Det l etableres tilkobling for projektor i tak, med enkel tilkobling med både HDMI og WGA, samt høyttalere i tak.
I alle rom skal det legges til rette for god akustikk. Krav til lydisolasjon for skal være som for standard undervisningsrom i kap.7 i NS 8175, klasse C.
I tillegg skal det etableres et terapirom for spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn og mindre barnegrupper. Dette rommet må være tilstrekkelig lydisolert og må ikke ligge i tilknytning til rom med spesielt støyende aktiviteter. Krav til lydisolasjon skal være som gitt for rom for sov og hvile og samtalerom/personalrom i klasse C i NS 8175. Rommet skal heller ikke ha innsyn via glassfelt ut mot gang (forstyrrende for barn), det er tilstrekkelig med vindu i dør.
21 Grunn og fundamenter
Totalentreprenøren har det fulle ansvar for nødvendig kartlegging av grunn- og miljøforhold på tomten. Den valgte fundamenteringsmetoden skal ikke gi setninger som kan føre til skader på konstruksjoner og overflater, eller som kan gi bruksmessige avvik. Tilbakefylling av masser rundt fundamenter, og bærelag for gulv på grunn, skal utføres iht. Byggforsk detaljblad serie
521. Massene skal være komprimerende, drenerende og telefrie. Komprimering og avretting skal være tilpasset overliggende konstruksjoner og belastninger, og skal som minimum tilfredsstille kravene til normal komprimering i NS 3454, tabell 3. Prisen i dette kapitlet skal inkludere komplett byggegropssikring, og graving for byggegropen.
Videre omfattes all utlegging og tilbakefylling av løsmasser, inkludert isolasjon/drensplater og nødvendige grunnmursplater, på utsiden av fundamenter og yttervegger under terreng.
Totalentreprenøren plikter å skaffe seg nøyaktige opplysninger om eksisterende ledningsnett, og ta alle nødvendige hensyn til dette. Alle kostnader forbundet med eventuell sikring eller omlegging av eksisterende kabler og ledninger i grunnen skal være medtatt i dette kapittelet. Det skal ikke brukes forurensede masser. Masser som ikke kan benyttes på tomten er totalentreprenørens eiendom, og skal borttransporteres. Opplasting, uttransport, evt. mellomlagring av overskuddsmasser skal være inkludert i ytelsene fra totalentreprenøren. Det samme gjelder eventuelle avgifter som tilkommer for sortering, deponering og behandling av massene. Evt. merarbeid knyttet til vinterarbeid skal være inkludert i prisen.
Utvendig fuktsikring av bygningsdeler mot terreng (drenering) skal utføres i henhold til Byggforsk detaljblad 514.221. Det presiseres at det alltid skal legges filterduk mellom drenerende masser og ikke-drenerende masser. Det skal benyttes stive dreneringsrør.
22 Bæresystem
Felles:
Alle bærende konstruksjonene skal utformes slik at de tilfredsstiller branntekniske krav, samt utført slik at de ivaretar de beskrevne kravene til spredning av lyd.
Bevegelsesfuger skal etableres der hvor det kan forventes sprekker/riss pga. deformasjoner, temperatur- og materialbevegelser. Konstruksjonsdetaljer skal utføres slik at kuldebroer unngås. Vertikale bærende elementer skal integreres i vegger, eller gis en plassering som ikke reduserer rommets funksjon og bruk. Dersom bærende søyler ikke integreres i vegger, skal byggherre godkjenne plasseringen.
Det settes følgende krav til de bærende konstruksjonene:
Betong:
Betongkonstruksjonene skal utføres i overensstemmelse med NS-EN 1992, alle deler og med tilhørende NA (nasjonale tillegg), NS-EN 13670 med tilhørende NA (nasjonale tillegg), og NS 3420. Dette gjelder også med hensyn på bestemmelse og ivaretakelse av eksponeringsklasse.
Det benyttes glattforskaling. Alle synlige hjørner på fundamenter/vegger/søyler/bjelker skal avfases med ca. 20 mm trekantlekt.
Alle store porer, sår og hull etter forskalingsbolter skal sparkles med fersk mørtel av sement og meget finkornet sand. Topper og grater skal slipes bort. Støpefeil skal utbedres uten utgifter for byggherren. Entreprenøren skal i hvert enkelt tilfelle avtale med byggherren hvordan feilen skal repareres. Utbedrede støpefeil skal avvike minst mulig fra betongoverflaten forøvrig.
Det skal benyttes kamstenger B500NC iht. NS 3576-3 og sveiste armeringsnett B500NA iht. NS 3576-4. Alt innstøpningsgods skal være varmforsinket. Entreprenøren skal i god tid før oppstart av støpearbeidene, legge frem en plan for oppdeling i støpe avsnitt som skal godkjennes av byggherren. Det er spesielt viktig der det stilles krav til vanntette konstruksjoner, at entreprenøren i sin planlegging av støpearbeid iverksetter tiltak for å unngå skadelige sprekker og riss.
Den utstøpte konstruksjonen må beskyttes mot nedbør, uttørking og kulde slik at en optimal herdeprosess oppnås. Ferdigblandet betong må ikke tilsettes vann på byggeplassen før utstøping. Bruk av tilsetningsstoff skal skje i tråd med Norsk Standard. Pausen mellom støp av bunnplate og vegg skal være så kort som mulig, men betongen skal ha oppnådd en slik fasthet at det ikke er risiko for skader på betongen, eller reduksjon av vedheft mellom betong og armering i forbindelse med støpearbeidet.
Betongen skal være fri for løst materiale, slam og lignende. Ved stor temperaturforskjell mellom herdet betong og fersk betong må entreprenøren iverksette tiltak for dette. Ved vibrering av betong i vegger skal stavvibrator benyttes. Staven stikkes gjennom ny betong ned i underliggende sjikt for å dras langsomt opp slik at luft følger med. Nedstikkene skal ha avstand ca. 30cm. Etter vibrering skal overflaten være glinsende.
Det er entreprenørens ansvar å vurdere nødvendige herdetiltak i forbindelse med støp for å hindre uønsket rissutvikling. Det skal tas særlig hensyn for å unngå oppsprekking og riss under herding og avkjøling som følge av temperaturgradienter og fastholdingskrefter/innspenning.
Den nystøpte betongflaten skal umiddelbart beskyttes mot skadelig uttørking. Betongen skal støvbindes der den er synlig, ellers der det er nødvendig.
Stål:
Stålkonstruksjoner skal utføres i overensstemmelse med gjeldende NS-EN 1993 alle deler og med tilhørende NA (nasjonale tillegg), NS-EN 1090-2 og NS 3420.
Leveransen er å forstå som en komplett leveranse hvor alle nødvendige arbeider frem til ferdig produkt er inkludert, også etterflikk og overflatebehandling.
Det skal generelt benyttes stålkvalitet S355. Alle sveiser skal tilfredsstille sveisekvalitetsklasse
C. Sveiser med a-mål mindre enn 4,0 mm skal ikke benyttes, og sveisetilsettet skal ha minst samme kvalitet som grunnmaterialet.
Sveisearbeid på byggeplassen skal reduseres til et minimum. Alle sveiser i konstruksjoner som blir synlige, skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling. Xxxxxx og muttere skal tilfredsstille kravene i NS-ISO 4014 og NS-ISO 4032.
Alle innvendige stålkonstruksjoner skal korrosjons beskyttes iht. NS-EN ISO 12944 / NS-EN ISO 14713, korrosivitetskategori 1. Utendørs stålkonstruksjoner skal minimum tilfredsstille korrosivitetskategori 2 ved bruk av varmforsinking.
Tre:
Trekonstruksjoner skal utføres i overensstemmelse med NS EN 1995 med tilhørende NA (nasjonale tillegg), og NS 3420. Det skal benyttes overflatetoleranseklasse C iht. NS 3420-Q.
Leveransen er å forstå som en komplett leveranse hvor alle nødvendige arbeider frem til ferdig produkt er inkludert, også alle nødvendige innfestinger og overflatebehandling.
Det skal som minimum benyttes trekvalitet C24 for normalt konstruksjonsvirke, og GL32C for limtredragere. Det skal benyttes skruer med minimum kvalitet 8.8.
23 YTTERVEGGER
23.2 BINDINGSVERK.
Generelt er nye yttervegger forutsatt bygget opp med en kjerne av 198mm bindingsverk, hulrommet isoleres med 200mm mineralull i A-kvalitet, innvendig dampsperre, 48mm påforing med 50mm mineralull A-kvalitet og 13mm gipsplate med overflate som angitt i kap. 24.1.1. Påforing kan nyttes til framføring av tekn. installasjoner uten å beskadige dampsperren. På bindingsverkets utside settes ubrennbar, vindtett og fuktbestandig platekledning, GU-X- gipsplate eller tilsvarende og vindtett duk.
Bindingsverk utføres med nødvendig bære- og vindavstivningsfunksjon. Det må etableres nytt vindkryss i yttervegg ved gymgarderober. Det legges inn forsterking over større åpninger og nødvendige spikerslag i overganger og som feste for konstruksjoner/ installasjoner og utstyr. U-verdier ses i sammenheng med Energirammer for barnehager TEK10 § 14-4. Energi og varmetapsberegning kan medføre at krav til U-verdier endres.
23.4 Vinduer og dører
Vinduer og dører skal leveres komplett ifølge tegninger, med tetningslister, dørstoppere og alle beslag. Alle karmer tilgjengelig for barn skal klemsikres. Løsningen skal godkjennes av byggherre.
Karmer, lister og foringer innvendig skal være i malt furu. Det skal brukes furu av en kvalitet som er tilnærmet fri for kvist. Alle krav vedrørende brann, lyd og sikkerhet skal ivaretas. U- verdier ses i sammenheng med Energirammer for barnehager TEK17 § 14-4. Energi og varmetapsberegning kan medføre at krav til U-verdier endres. Entreprenøren utarbeider energiberegning for bygget.
Alle dører og vinduer skal ha U-verdi 0,8 eller bedre.
Bruk av sikkerhetsglass i samsvar med NS3510. Leverandør av elementer skal være tilsluttet Norsk dør- og vinduskontroll, eller kunne fremlegge tilsvarende dokumentasjon på kvalitet og utførelse.
23.4.1 Vinduer
- Vinduer i tre innvendig, kompositt kjerne og lakkert aluminium utvendig. Type H-vinduet Magnor eller tilsvarende.
Vinduer i barnehage skal ha dimensjoner som fremgår av tegninger. Alle åpningsvinduer skal ha innadslående åpning med hengsling i side- og bunn med FG godkjente beslag. Barnesikring på aktuelle vinduer skal være montert og aktivert. Lister for dør og vinduer i furu. Dimensjon 15x70 mm. rettkant skal sparkles og males. min. 2 strøk. Foringer i tre for alle Vinduer/dører. Ferdig malt fra fabrikk.
Entreprenør innhenter tilbud på dører og vinduer i samsvar med vedlagt skjema for dør og vinduer.
Navn på produsent samt påslagsprosent:
Leverandør ytterdører: |
| Påslagsprosent: _ % |
Leverandør innvendige dører: |
| Påslagsprosent: _ % |
Leverandør vinduer: |
| Påslagsprosent: _ % |
Leverandør innv. vinduer: | _ | Påslagsprosent: _% |
Eventuelle uklarheter vedrørende leveransen avklares med arkitekt. Det skal medregnes flere ulike utvendige farger på vinduer.
23.4.2 Ytterdører
Hovedinngangsdører, i alt 5 stk. skal være i malt trevirke med maksimal glassflate fordelt på 3 felter som eksisterende hovedinngangsdører (4stk). Dør til Barnehage skal ha hel glassflate. Andre ytterdører skal ha høytsittende glassfelt. Alle ytterdører skal ha klemsikre karmer.
Terskel i ytterdører skal være rullestolvennlig, ikke høyere enn 25 mm målt fra overkant golv og ev. forsynt med skrålist. Terskel på hovedinngangsdører skal være forsterket med aluminiumsbeslag, evt. dørkplate, rullestolgodkjent. Alle dører skal leveres komplett med lås, vridere, solide hengsler og beslag. Alle nye ytterdører skal i tillegg leveres med sikkerhetslås og være FG-godkjente. Låssystem etter Triovings ARX-system, 25-nøkler. Vridere i rustfri overflate, fabrikat og produkt skal godkjennes av arkitekt.
A: Egen pris på beslag og lås system, pris:_ _ Kr. eks. mva. (overføres til tilbudsskjema.)
B: Ytterdører i tre. Lik behandling ute og inne: pris: _ Kr. eks. mva.
C: Dører i aluminium. Alt.: pris: Kr. eks. mva. (Opsjonspris føres ikke i tilbudsskjema.)
D: Ytterdør YD01 m/glassfelt: pris pr stk: Kr. eks. mva. (Opsjonspris jfr. Kuttliste)
23.5 FASADEKLEDNING
Tilbygg for barnehage skal ha 2 ulike typer utvendige kledninger. Disse er platekledning og stående trekledning. Xxxxxx fasade til nye garderober ved gymnastikksal får en kombinasjon av stående og liggende kledning. Utvendig bod/ sovehus får kledning som er en kombinasjon av liggende spilekledning på stenderverk for god gjennomlufting og liggende tett kledning.
23.5.1 PLATEKLEDNING.
Deler av yttervegg som det fremgår av tegninger skal ha kledning av fasadeplater Steni Colour 7mm. Lekteavstand vil variere mellom cc/600 og cc/300. For øvrig vises til produsentens montasjeanvisning. Fasadeplater leveres med Halvmatt overflate og vertikale/horisontale skjøteprofiler FP6-30 og skruer i platefarge. Det skal prises varierende plateformater. Dersom alternative fasadeplater tilbys må disse ha tilsvarende egenskaper som beskrevet produkt.
23.5.1 LIGGENDE KLEDNING.
Utvendig liggende kledning utføres med dobbel falset panel av type Møre Royal natur eller tilsvarende i varierende dimensjoner på trykkimpregnert utlekting. Kledning er behandlet fra produsent og kan stå ubehandlet. Til montering av kledning benyttes syrefaste skruer. Det gis opsjonspris på trykkimpregnert kledning, klasse AB, i tilsvarende dimensjoner for overflatebehandling.
23.5.2 STÅENDENDE KLEDNING.
Stående kledning monteres som omvendt lektepanel med 12 mm avstand mellom utenpåliggende kledningsbord kledningsbordene. Kledningsbord skal være type Møre Royal natur dobbelfals rettkant 19x148 eller tilsvarende i kombinasjon med dobbelfals rett kant med fuge.
Alle farger velges av arkitekt. Det gis opsjonspris på trykkimpregnert kledning, klasse AB, i tilsvarende dimensjoner for overflatebehandling.
23.5.2 ÅPEN SPILEKLEDNING.
På Vognskur/ sovehus/bod monteres liggende spilekledning av skråskåret spile type: Kebony Character 48x48/36 eller tilsvarende. Spalter mellom spiler max. 20mm. Det gis opsjonspris på trykkimpregnert kledning, klasse AB, i tilsvarende dimensjoner for overflatebehandling.
23.5.3 KOMPLETTERING. Bygningsbeslag
Generelt skal det anvendes PVF-2 lakkerte beslag i aluminium med godstykkelse 0,9 mm for beslag:
- Beslag på vannbord over vinduer/ dører.
- Beslag på sålbenker under vindu.
- Beslag under dører
- Overgangsbeslag vegg / tak
Farge på beslag fritt etter RAL fargekart.
Stift, synlige haker og blindnagler skal være i korrosjonsbestandig materiale og i samme farge som beslaget. Det skal generelt benyttes underlagspapp bak/ under beslag.
Der hvor aluminiums beslag kan komme i kontakt med stål eller metaller som kan forårsake galvanisk forbindelse, skal det benyttes neopren mellomlegg og rustfritt festemiddel. Det henvises til følgende NBI byggdetaljblader i forbindelse med beslagsarbeider for fasader:
A 520.415. Beslag mot nedbør
A 571.403. Metaller til bygningsbruk.
Ved sammenføyning av beslag skal beslag møtes butt i butt med underliggende lask. Det tilstrebes færrest mulig skjøter. Alle beslag som avsluttes mot det fri skal ha knekk eller understøttelse og ende/bunn i beslaget for å oppnå stive kanter. På alle vannbord og sålbenker monteres endebeslag.
Der kledning går mot terreng skal det monteres stripe med fasadeplate type «Steni Colour» eller tilsvarende med høyde ca. 250. mm. med utlekting c/c 300 og nødvendig spikerslag.
Alle priser på yttervegg skal inkludere alle sjikt fra innvendig ferdig behandlet veggoverflate til utvendig ferdigbehandlet kledning.
Enhetspriser ferdig yttervegg:
E:Yttervegg med liggende kledning av Møre Royal. Pris: kr/m²
F:Yttervegg med kledning som A, med tr. imp. virke Pris: (Opsjonspris)
23.5.4 Utvendig overflatebehandling.
kr/m²
Det skal tas med opsjon på oljebeis på all kledning som beskrevet i 23.5 Panel og takutstikk. Alle frittstående boder behandles som yttervegg. Oljebeis etter angitt farge fra arkitekt, 1 strøk grunningsolje + 2 strøk oljebeis. Trekledning skal påføres oljebeis innen 14 dager etter montering. Fargevalg: Maks. 3 farger. Belistning / detaljer/ kan få en separat farge. Alle farger velges av arkitekt. Referansefelter for fargeprøver medregnes.
Enhetspriser overflatebehandling av yttervegg:
G: Overflatebehandling av utvendig kledning. Pris: kr/m²
24 INNERVEGGER
Vegger med brann- og lydkrav er retningsgivende. Alle nye/ombygde vegger skal ha standard gips, sparklet, påført strukturløs glassfiberstrie og malt m/farge oppgitt av arkitekt. Det vil bli benyttet inntil 4 ulike NCS-farger innvendig. Det vil ikke være nødvendig og behandle vegg bak X-finer i barnehagedel. Lydkrav skal være i samsvar med NS8175,utgave 2012, klasse C.
Alle skyvedører i barnehage monteres i Pocket-karm og dette krever 100mm bredde på stenderverk. Over prefabrikkert hulkil i barnehage skal det monteres 12mm X-finer i bjørk, lakkert og med møbelfinish. X-finer skal monteres direkte på gips. X-finer følger standard breddemål 1200mm og skal monterast liggende ca. 100mm over ferdig gulv. Overkant skal dekkes med lakkert firkantlist.
H: Pris X-finer, møbelkvalitet, pr m² kr. eks. mva.
Det skal medtas utforing /økt tykkelse for føringer til tak. Det skal medtas nødvendige spikerslag for festing av kjøkken- og baderoms innredning. Gips skal fuges/ sparkles mot nedforet gips himling. Det skal ikke monteres taklister.
I: Pris komplett nye/ombygging av vegger inkl. overflate i sydøstre del; Romnr; 109,110,111,205 og 206: _ kr. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
Det må påregnes å justere eksisterende vindkryss mellom nye garderober og gymsal. Se vedlegg.
J: Justering av vindkryss i innervegg mot gymsal. Pris: kr.eks.mva.
24.1 Innvendig overflate
Det skal monteres våtromspanel på vegger i stelllerom, toaletter, tørkerom og garderober.
Alle arbeider i områder der dette er aktuelt utføres i samsvar med Byggebransjens våtroms norm, BVN.
2 strøk matt og hvitpigmentert klarlakk på synlige laminerte konstruksjoner. Listverk skal males i samme farge som dørkarm med min. 2 strøk.
K: Komplett belegg av våtromspanel på vegg iht. BVN. Pris: kr/m² eks. mva. L: Komplett belegg av fliser på vegg iht. BVN. Pris: _ kr/m² eks. mva. (Opsjonspris)
24.3 Innvendige dører
Innvendige kompaktdører og pocket-dører komplett ifølge tegninger. Dører tilgjengelig for barn skal ha klemsikker karm i form av spesialkarm m/20-30mm gummilist.
Alle dører som fører mot fellesrom ha glassfelt (sikkerhetsglass er påkrevd) i dørblad m/brystningshøyde ca. 30 cm. Det skal leveres og monteres godkjente lyd og branndører, Type glatt, malt overflate. Det skal medregnes flere ulike farger på dører. Uklassifiserte dører skal leveres uten terskel.
M: Enhetspris doble glassdører ID01:_ Kr. pr stk. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
N: ID01 som enkle glassdører 10M med sidefelt i glass Kr. pr. stk. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
O: Pris dører komplett sydøstre del. Rom 109,110 og 206; kr. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
24.4 Innvendige vinduer
Innvendige vinduer og glassfelte komplett som fremgår av tegninger. Brystningshøyde varierer mellom 0 og 900mm. Sikkerhetsglass er påkrevd. Det skal leveres og monteres vinduer og glassfelt med godkjente lyd og brannegenskaper, Karmer skal ha malt overflate. Det skal medregnes flere ulike farger på innvendige vinduer.
P: Komplett pris glassfelt 2. rom 110, ferdig montert: _Kr. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
24.5 Innvendige foldevegger
Det skal monteres innvendige foldevegger mellom undervisningsrom og atrium og som skillevegg i et undervisningsrom. Foldeveggene skal ha integrert dør. Lydkrav skal være som fast vegg i samsvar med NS8175, utgave 2012, klasse C. Farge og material ved arkitekt.
Q: Komplett pris foldevegger, med gangdør ferdig montert inkl. forsterkning og bærekonstruksjon: _ kr. eks. mva.
25 DEKKER
25.2 Gulv på grunn i tilbygg barnehagedel og i eksisterende boddel i gymgarderobe
Inkluderer diffusjonssperre, isolasjon og betongstøp med innlagt gulvvarme. Gulv på grunn utføres som frittliggende flytende gulv armert med armeringsnett. Påstøp med elektriske varmekabler. Overflatebehandles i tråd med krav og klargjøres for legging av innvendig gulv. Gulv på grunn skal isoleres i samsvar med SINTEF detaljblader. Ved utvendig inngangsparti skal det være fotskraperist med brønn.
25.3 Oppforet gulv/påstøp
Det skal støpes oppforet golv i gymgarderobe. Det legges sløyfer for elektrisk gulvvarme i påstøp.
25.5 Gulvoverflate
Det skal legges linoleum på alle rom ekskl. våtrom mm. Krav til trinnlyd skal være ivaretatt, Ref. Lydklasse C iht. NS8175. Nødvendig avretting av underlag inkludert. Eksisterende gulv rives i den grad det er nødvendig for tilkobling av vann og avløp.
Gulvoverflate: Linoleum m/korkment skal benyttes på mesteparten av barnehagens gulvareal. Det velges inntil 5 forskjellige farger ved arkitekt. Nødvendig avretting av underlag inkludert. Det skal benyttes Tarkett linoleum. 2.5 mm tykk med Topshield overflate + trinnlyddempet korkment. Tilsvarende produkt kan benyttes, men da med identiske egenskaper.
Belegget skal oppfylle sliteklasse 34 i samsvar med EN685. I tillegg skal belegget være ferdig porefylt med vannbasert akrylat i 2 sjikt fra fabrikk. Det skal prises både med flerfarget og ensfarget sveisetråd. FDV dokumentasjon med tekniske data skal legges ved tilbudet, innholdsdeklarasjon, emisjonstest, branntest samt instrukser for renhold. Valgte linoleum skal
ikke ha noe behov for førstegangs oppsetting, da det leveres med Topshield overflate. Leverandørens veiledning for vedlikehold skal følges.
Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge/ mønster, og dette skal regnes med i tilbudet. Evt. tilsvarende belegg og farger skal godkjennes av byggherre/arkitekt. l alle overganger mellom ulike typer gulv skal det monteres overgangslister i aluminium av gulvlegger. Utførelse må koordineres mellom fagene. Xxxxxx skal plasseres i dørsmyg, under dørblad når døren er lukket. l overgang belegg mot belegg skal sveiset overgang benyttes. Hulkiler skal leveres prefabrikkert.
25.6 Gulvoverflate i våtrom
På WC, stellerom, tørkerom, grovgarderober og gymgarderober skal legges vanntett og sklisikkert vinylbelegg; Forbo, prosjektvinyl; Surestep Stone. Moderne utseende som ser ut som ekte stein. Surestep Stone er en serie med hardt og solid utseende i 8 enkle farger, mørke og lyse, varme og kjølige. Med karborundumkorn eller Step Crystals som gir et realistisk uttrykk og sklihemmende egenskaper.
Spesifikasjoner: R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20: Tykkelse 2mm. Alternative produkter med tilsvarende egenskaper kan tilbys.
Gulv: Innvendige gulvoverflater:
R: Linoleumsgulv med korkment, ensfarget sveisetråd. Pris pr m²: _kr. eks. mva. Oppgi fabrikant og produkt; _
S: Linoleumsgulv med korkment, ensfarget sveisetråd
Pris komplett sydøstre del. Romnr; 109,110 og 111 _ kr. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
T: Vinylbelegg, sklisikker. i grovgarderober og våtrom. Pris pr m²: kr. eks. mva. Oppgi fabrikant og produkt; _
U: Vinylbelegg, sklisikker. Pris komplett i 205 og 206; kr. eks. mva.
26 YTTERTAK
26.1 Yttertak primærkonstruksjon
For tilbygg legges tak med ensidig fall 1:40. Det bygges opp fallkiler for fall til sluk.
Opplegg på yttervegger med evt. midtopplegg på innvendige vegger. Taket skal isoleres i samsvar med krav som fremgår i TEK 10, Kapittel 14 og energiberegning/varmetapsberegning for bygget. Tak skal utføres som kompakt tak med tekking av takpapp. kfr. Byggforsk detaljblader. Tak forutsettes isolert med mineralull med U-verdier iht. TEK 10. Xxxxxxxx over inngang til barnehage utføres som hovedtak. I forbindelse med tilbygget gjøres inngrep i eksisterende takkonstruksjon. Takutstikk kuttes flush med eksisterende yttervegg som danner opplegg for nytt tak over tilbygg.
Det vises generelt til følgende BYGGFORSK byggdetaljblader:
471.041 Snølast på tak. Dimensjonerende laster
471.043 Vindlaster på bygninger 525.775 Overlys med kupler av plast
520.415 Beslag mot nedbør.
525.002 Tak generelt.
525.819 I-bjelker av tre i tak. Konstruksjonsdetaljer.
26.2 Taktekking
V: Takpapp. 2 lags tekking. Pris pr. m²: kr. eks. mva.
W: Folietekking: PVC-belegg. (Opsjonspris føres ikke i tilbudsskjema.) Pris pr m²: _kr. eks. mva.
Det henvises til følgende BYGGFORSK byggdetaljblader:
A544.202 Tekking med takfolier
A544.204 Tekking med asfaltbelegg eller takfolie. Detaljløsninger. A544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak.
Yttertak boder
Takpapp. 2 lags tekking. Komplett med kondensisolasjon eller utført med god lufting. Det henvises til følgende BYGGFORSK byggdetaljblader:
26.3 Overlys/ takkupler
Eksisterende overlys er blendet. 8 stk. dim ca. 1x1M, reetableres som overlys. Dette innebærer at det må bygges lyssjakter i rom med himling.
Nye overlys 6 stk. i barnehage, felleskjøkken, undervisningsrom og spesped -rom etableres som takkupler (PC-lys) 20mm. 9-lags, fremstilt av klar Polykarbonat. Utvendige karm-mål 101x206 cm. Massiv karm uten åpning. Type «Bramo PC» eller tilsvarende. Lyssjakter skal overflatebehandles innvendig med høyreflekterende maling.
Det medregnes 6 stk.
X: Pris: stk. kr. eks. mva.
Opsjonspris: Overlys type «Solar tube®» fra SolaMaster® Series, Type 330DS. Y: Pris: stk. kr. eks. mva. (Opsjonspris føres ikke i tilbudsskjema.)
Opsjonspris eksisterende kupler: Overlys type Bramo AC, 4-lags, hvelvet med utvendige karm-mål 109x109 cm.
Komplett montert inkl. Lyssjakt.
Z: Pris: stk. _ kr. eks. mva. (Opsjonspris føres ikke i tilbudsskjema.)
26.5 Gesims, takrenner og nedløp
Alle beslag skal være i natureloksert evt. lakkert aluminium. Det skal leveres og monteres takrenner og nedløpsoverganger for tilkopling til vertikale nedløp med standard utforming.
Vertikale nedløp som festes til yttervegg utføres i «Loro-x» galvaniserte rør.
26.6 Himling og innvendig overflate
Det monteres nedforet himling med netto himlingshøyde på min. 2700 mm. i alle rom for varig opphold. I toaletter og garderobe kan himlingshøyde 2400 mm. aksepteres. Det monteres akustiske systemhimlinger med modul 600x600 A-kant type Venus db 42A el tilsvarende.
Eksisterende systemhimlinger av nyere dato forutsettes gjenbrukt.
Systemhimling Venus 42db 600x600 A-kant Æ: Pris m²: _ kr. eks. mva.
27 FAST INVENTAR
27.3 KJØKKENINNREIDING:
Barnehagen skal ha eget kjøkken i tillegg til at det skal etableres nytt skolekjøkken som leveres og monteres komplett driftsklart i høytrykkslaminat og av anerkjent fabrikat og god kvalitet.
Det skal medregnes alle hvitevarer for begge kjøkken. Alle koketopper utstyres med
«komfyrvakt».
Barnehagekjøkken Krav om sikring i forhold til barn må være tilfredsstilt. Det monteres 1 stk. kjøleskap som fremgår av tegning. Det skal monteres oppvaskmaskin. Det monteres enkel vask i rustfritt stål. Nødvendig tilpasningsfelter medregnes. På vegger mellom benk og overskap skal det monterast opak glassplate som skal dekke hele veggflaten. Skuffeseksjoner, inklusive sokler og benkeplate.
I Felleskjøkken skal det leveres to 4-platers koketopper m/induksjon og med avtrekksvifte med komfyrvakt dimensjonert for dobbel kapasitet. Felleskjøkken skal også ha og 2 stekeovner innebygd i i benk under koketopp. Det medregnes skuffeseksjoner, gryteskap inkl. xxxxxx og innfelt dobbelvask inkl. beslag og benkeplate. Benkeplater skal ha laminert overflate som tåler hard bruk. Nødvendig tilpasningsfelt skal medregnes. På vegger over benk skal det monteres opak glassplate som skal dekke veggflaten, h: 600 over benk. Ved koketopper skal platen gå helt opp til avtrekksviften og dekke hele området bak koketopper. Oppvaskmaskin skal være av industristandard, type «ASKO» DWC5916XXLS.
Industrioppvaskmaskin som nevnt el. tilsvarende Ø: Pris stk: kr. eks. mva.
Høytrykkslaminat montert på vegg
Å: Pris m²: _ kr. eks. mva. (Opsjonspris føres ikke i tilbudsskjema.)
Type kjøkken oppgis: _
Følgende liste i samsvar med beskrevet kjøkkenutstyr skal fylles ut med fabrikat, modellnr. /typenr. Og pris. Pris skal inkludere komplett levering og ferdig installert kjøkken.
Funksjon | Fabrikat | Tall | Modell/ Typenr: | Pris eks. |
3x høye Kjøleskap | mva. | |||
2x koketopper | ||||
(Skolekjøkken.) | ||||
2x stekeovner i under | ||||
koketopper (i skolekjk.) | ||||
1x mikrobølgeovn i skap. | ||||
(I skolekjk.) | ||||
1x høyt fryseskap | ||||
1x oppvaskmaskin | ||||
(barnehage) | ||||
1x oppvaskmaskin (skolekjk.) | ||||
2x avtrekksvifter m. | ||||
komfyrvakt over koketopper | ||||
Skuffeseksjoner m/håndtak | ||||
Gryteskap m/håndtak | ||||
Benkeplater | ||||
3x blandebatterier | ||||
Veggmonterte opake | ||||
glassplater over kjk. benk. | ||||
h:600. | ||||
2x innfelt dobbel vask i | ||||
rustfritt stål med benkebeslag | ||||
1x innfelt enkel vask i rustfritt | ||||
stål med benkebeslag | ||||
1 stk. høyskap | ||||
1200x2100x400 | ||||
Arbeidsbenk lik | ||||
kjøkkenbenker | ||||
m/skuffeseksjoner | ||||
4200x900x600 | ||||
Total sum |
27.4 Innredning for våtrom
Innredning skal leveres og monteres komplett som angitt på tegninger.
Speil, Dim. ca. 60x90cm over alle håndvasker. Det skal også monteres speil direkte på vegg i garderober. Garderober med dusj skal ha benker og knagger, også lærer/HCWC-dusj. I stellerom monteres 1 stk. hev og senk stellebord.
27.7 Skilt og tavler
Nødvendig skilting av avdelinger og rom skal utføres í lakkert metall. Farge oppgis av arkitekt og produkter skal godkjennes av arkitekt. Skilt og montering skal være inkludert i tilbudspris.
27.9 Annet fast inventar, garderober
l Elevgarderoben og i fingarderobe i barnehage skal det leveres og monteres Type «Robust båsgarderobe veggmont. 50 cm m/2 rom - bjerk lam. - med dører, fra Krogsæter eller tilsvarende for dimensjonerende antall barn.
I grovgarderobe i barnehage monteres garderobebenk med skohylle og garderoberom type
«Line», fremstilt i 18mm bjerkefiner og lakkert med en miljøvennlig hvitpigmentert lakk som bevarer friskheten i treet. Hvert garderoberom skal ha en praktisk karusellkrok.
I gymnastikkgarderoben leveres monteres knaggrekker med lange kroker i stål med sittebenker under. I Dusjrom monteres knaggrekker.
Opsjonspris:
AA: Verdiskap med myntlås 300x400x300
Pris stk.: kr. eks. mva.
Bak alle knaggrekker skal det monterast 12mm X-finer i lakkert møbelfinish, type bjørk. Som beskyttelse av vegger. Platene skal dekke veggfelt fra uk. knaggrekker og xxx xxx. hulkil av gulvbelegg. Det vil ikke være behov for behandling av gipsvegg bak X-finer. l både grov- og fin-garderober skal det leveres komplett utstyr med garderobeskap, knaggrekker, hyller, síttebenker etc. Alle produkter skal være av anerkjent merke og skal godkjennes av byggherre før bestilling foretas.
27.9.1 Annet fast inventar, renholdssentral
l Bøttekott skal det leveres og monteres 1 vaskemaskin. 5,5 kg type Schulthess 5655 Topline, eller tilsvarende, m/ stativ og lokasse og 1 stk. kondenstørketrommel. Kondensvann føres til avløp.
AB: 1 vaskemaskin. 5,5 kg type Schulthess 5655 Topline. Pris stk.: kr. eks. mva. AC: Tørketrommel. Pris stk.: _ kr. eks. mva.
(Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
27.9.2 Annet fast inventar, tørkeskap
Dobbelt tørkeskap med høy ytelse og lavt energiforbruk for effektiv tørking av vått tøy, sko og støvler skal leveres og monteres i grovgarderobe i barnehage.
27.9.3 Annet fast inventar, hyller og skap.
Bibliotek møbleres med bokskap i bjerkefiner med låsbare dører. Høyskap; Dimensjon b/h/d 600x2100x300, Antall 4 stk. Bokskap lave; Dimensjon b/h/d 600x900x300, Antall 5 stk. Justerbar hylleavstand i skap.
Barnehage: 1 stk. høyskap. Bjerkefiner. Dimensjon b/h/d 2400x2100x400, 4 skapdører og hyller med justerbar avstand.
Aktivitetsrom: Arbeidsbenker langs vegg som fremgår av tegning. Lave skap for oppbevaring;
1 stk. 2400x900x600 med 4 dører og innredet med hyller og 1 stk. 900x900x600. 2stk. Høyskap 1200x2100x600, med doble dører innredet med hyller. Eksisterende høvelbenker gjenbrukes.
28 TRAPPER, BALKONGER MM.
28.1 Utvendige Ramper
For å utligne nivåforskjell mellom utvendig terreng og innvendig gulv skal det ved ytterdører i yttervegg etableres ramper for å sikre adkomst for bevegelseshemmede. Ramper utføres som stål gitterrist i galvanisert utførelse.
AD: Stål Gitterrist / rampe ved ytterdør 900x1500. Pris stk.: kr. eks. mva.
28.3 Mesaninetasje
Mesaninetasje i eksisterende SFO bygges om i samsvar med endret romgeometri.
FRITTSTÅENDE BOD
Det skal bygges utvendig bod der en del er for oppbevaring av uteleker og andre del skal være sovehus og vognskur. Boder bygges uisolert med enkel stenderverkskonstruksjon med liggende kledning som åpen spilekledning for god gjennomlufting.
Trekonstruksjonen i tak skal tekkes med papp og ha fall mot vest til100 mm. Takrenne i natureloksert aluminium med tilsvarende nedløp.
Nødvendig avstivning medregnes. Xxxxxx bygges på ringmur/gulv på grunn. Det må påregnes støpte vegger for tilbakefylling. Disse kan ha høyde opp til ca. 300 mm. over terrengnivå.
29 Bygningsmessige hjelpearbeider
Det skal medtas komplette bygningsmessige hjelpearbeider for VVS- og El-installasjoner. Nedenstående liste er ikke å betrakte som uttømmende, men som en hjelp til prising og avklaring av interne grensesnitt.
Graving av alle nødvendige grøfter.
Planering og overdekking av ovenstående.
Bistand ved montering av tunge tekniske installasjoner.
Alle utsparinger i bærende konstruksjoner samt, hulltaking i lette konstruksjoner. Herunder hulltaking i ytterveggskonstruksjoner, fundamenter og gulv for hovedføringer ventilasjon tekniskrom. All hulltaking i bærende konstruksjoner må godkjennes av byggherrens konsulenter.
Tetting av alle gjennomføringer, inkl. branntetting og lydtetting der dette er påkrevet.
Spikerslag i vegger der dette er påkrevet.
Bygningsmessige hjelpekonstruksjoner for montering av tekniske anlegg
Maling og eventuelt isolasjon av synlige rør og kanaler.
Etterflikk
Koordinering og bygningsmessige hjelpearbeider/gravearbeider for eksterne leveranser (strøm)
Nødvendige vanntette gjennomføringer
Kanal-, og rørgjennomføringer skal utføres slik at bygningsdelens opprinnelige funksjon opprettholdes (brann, støy, fukt) samt at nødvendig ekspansjon og bevegelse ivaretas.
Komplett pris på kap. 2: Bygning kr
Pris føres til summasjon i kapittel F.1 Prissammenstilling.
C.2.4 Kap.3: VVS-installasjoner
30 Generelt
De innledende kapitlene omfatter en rekke forhold og krav av overordnet karakter som berører alle fagdisipliner. Det settes derfor krav til at fagkapitlene alltid skal forstås i en direkte sammenheng med forhold som er definert og omtalt her. For informasjon om eksisterende anlegg vises til «Tilstandsvurdering av Stamnes skule» 26.6.2015, Norconsult.
Det skal leveres komplette VVS-tekniske anlegg, basert på kvalitets- og funksjonskrav iht. denne beskrivelsen. Alle installasjoner skal være koordinert og integrert slik at de overordnede funksjonskrav alltid blir tilfredsstilt.
Alle VVS-tekniske anlegg skal oppfylle relevante krav i NS8175 som beskrevet innledningsvis. Gjennomføringer i lydklassifisert konstruksjon utføres slik at konstruksjonens lydtekniske egenskaper opprettholdes. Alle anlegg skal være rengjort før de tas i bruk.
Rør- og kanalgjennomføringer i skillevegger samt opplegg gjennom dekker fuges. Føringer gjennom skillevegger dekkes med dekkskiver.
Alle anlegg utstyres med lett tilgengelige målepunkter for kontroll og regulering.
For styring og regulering henvises til kapittel 56 i denne beskrivelse, samt kravspesifikasjon elektroarbeider.
Ytelser og omfang
Alle arealer skal utstyres med komplette VVS-tekniske anlegg i henhold til denne beskrivelsen. Byggets varmebehov dekkes av direktevirkende El-varme, luft til luft varmepumper og varmeveksler på ventilasjonsluft.
Dimensjoneringskriterier
De VVS-tekniske anleggene skal dimensjoneres for å tilfredsstille denne beskrivelsens funksjonskrav, lover og forskrifter, samt relevante veiledere og standarder. For varmepumper skal kuldenormen legges til grunn.
Utstyr
For alle VVS-anleggene skal det leveres og monteres utstyr med god standard og anerkjent kvalitet som er tilgjengelig på det norske marked, og som har god tilgang på reservedeler.
Føringsveier
Alle hovedføringer, sjakter og etasjefordelinger skal legges i full dimensjon i hele sin lengde. Dette pga. fleksibilitet ved senere utvidelser og krav til lavt trykktap i alle rør- og kanalnett.
Isolasjon
All rør- og kanalisolasjon skal utføres slik at det indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber, etc.). Nødvendig endelukking av isolasjon skal derfor medtas. Endelokk skal utføres slik at disse kan demonteres uten at isolasjonen ødelegges.
Rørledninger
Samtlige ledninger, ventiler, koblinger, flenser og utstyr for kaldtvann, kjøleanlegg, brønnkretser, og overvann, isoleres med diffusjonstett isolasjon, slik at kondens ikke oppstår.
Samtlige rørledninger, koplinger, ventiler etc. til varmeanlegget, unntatt koblingsledninger til radiatorer etc, skal varmeisoleres i sin helhet. Anbefalte verdier for isolasjon i Varmenormen, siste utgave 2015 skal brukes iht. NS-EN 12828
Isoleringen skal føres ubrutt gjennom alle gjennomføringer i dekker og vegger. Synlige rør for varme som isoleres skal mantles med plastmantel.
Ventilasjonskanaler
Ventilasjonskanaler skal ha isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke kan forekomme, samt at inntaksluft ikke varmes opp unødvendig. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon avsluttes med plateprofiler, eller tilsvarende. Alle åpen isolasjon skal støvbindes.
Yttersjiktet for brannisoleringen skal ha en overflate som kan rengjøres.
Korrosjonsbeskyttelse
Flater på utstyr og materiell som vil kunne bli utsatt for korrosjon skal beskyttes ved maling eller annen relevant overflatebehandling. Dette gjelder også der hvor materiell eller festedetaljer tilsluttes bygningsmessige konstruksjoner, eller til de øvrige anlegg. Festedetaljer og oppheng skal primært galvaniseres.
Instrumentering/måleutstyr
Alle hovedkurser, hovedenheter som batterier, VVX etc. utstyres med termometer i tur- og returledningen på begge sider av komponentene.
Termometre skal være montert i lommer i rørnettet. Termometrenes nøyaktighet, reaksjonstid og oppløsning skal være av høy kvalitet, og tilpasset den enkelte måleoppgave.
Det skal monteres manometer ved følgende utstyr og anleggsdeler:
• Før og etter pumper og varmevekslere i anlegget, for avlesing av differansetrykk
• Ved ekspansjonskar (vannsøylemåler)
• Ved påfyllingsledning for varmeanlegg.
• Samtlige hovedkurser i hvert lukket system skal utstyres med filtre.
Trykkprøving og tetthetsprøving Rørnett
Samtlige rørledninger skal trykk- og tetthetsprøves iht. NS 3420. Det skal forutsettes etappevis trykkprøving i henhold til arbeidenes framdrift.
Før trykkprøvingen skal rørnettene renspyles med vann. Spylingen skal foregå før apparater og utstyr er tilknyttet. Små ventiler som termostatventiler, magnetventiler, automatiske lufteventiler m.m. skal ikke være tilkoblet ved renspylingen. Det skal utarbeides en avstengingsguide for røranlegget.
Ventilasjonskanaler
Kanaler i og på bygget skal tetthetsprøves i henhold til NS 3420, med 400 Pa prøvetrykk. Tetthetsklasse B både for rektangulære og sirkulære kanaler og utstyr. Kontrollen skal utføres ved stikkprøver av minst 20 % av kanalsystemet i bygningen. Dersom testet kanalnett ikke tilfredsstiller kravene skal nye 20 % tetthetsprøves.
Kanalstrekk velges ut i samråd med byggherren. Tetthetsprøving utføres før isolasjonsarbeider påbegynnes, og før kanaler innkles i sjakter, himling etc.
Alle målinger og resultater skal protokolleres og fremlegges byggherren.
Merking
Komponenter i VVS- og andre tekniske installasjoner skal merkes iht. system, basert på Tverrfaglig Merkesystem (TFM). Merkingen på komponentene skal skje i samråd med byggeleder. Det skal merkes både på FDV-tegningene og i bygningen.
Prosjektering
Entreprenøren skal ta med komplett prosjektering av VVS-installasjoner. Alle nødvendige tegninger skal utarbeides. Tegningene skal vise alle installasjoner, ventiler, dimensjoner, luftmengder, vannmengder, etc. Her medtas også utarbeidelse av utsparingstegninger etter behov. Det skal lages utsparingstegninger for hulltaking i bærende konstruksjoner, prefabrikerte elementer og betong.
Entreprenøren skal gjennomføre klimaberegninger, varmebehovsberegninger, luftmengdeberegninger, beregning av kaldtvanns-, varmtvanns-, spillvanns- og overvannsmengder, beregning av effektbehov og energiforbruk, trykkfallsberegninger, lydberegninger og andre relevante beregninger for å gjennomføre prosjektet på en forsvarlig måte.
Alle beregninger skal på forespørsel forelegges byggherren, eller dennes representant, før arbeidene startes opp. Energi og effektbudsjett utarbeides av entreprenøren. Utføres iht. NS 3031. Anleggene skal utformes med hensyn til energiøkonomi, rasjonell drift og vedlikehold, renholdsvennlighet, samt fleksibilitet.
Før bestilling skal utstyr som ventilasjonsaggregat-, pumpe-, utstyr-, og ventilspesifikasjoner legges frem for byggherren, eller dennes representant, for orientering. Rørledninger og ventilasjonskanaler skal være plassert/utformet slik at reparasjoner, forandringer, innregulering og kontrollmålinger skal kunne foretas på tilfredsstillende måte.
Rørledninger og ventilasjonskanaler skal ikke være innmurt/innstøpt. Sjakter skal ha tilkomst for inspeksjon av rørledninger. Nødvendige inspeksjonsluker skal være inkludert.
Funksjonsprøving
Etter avsluttet montasje, skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves. Det medtas også midlertidig testing av de installasjoner som eventuelt må utføres før alle innredninger er bestemt.
Etter godkjent rengjøring, skal anlegget prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli utført, slik at anlegget funksjonerer i henhold til spesifikasjonen.
Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene og bygget er helt rengjort.
Anlegget skal settes i gang for normal drift når samtlige tilhørende komponenter og all automatikk er på plass, kontrollert og prøvet, og den foreskrevne funksjonsprøving har funnet sted. Igangsetting foretas først etter rengjøring av bygget.
Opplæring
Opplæring skal medtas i tilbudet og har som overordnet mål å gjøre byggherrens driftspersonell kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåter slik at kunden kan beherske sitt anlegg ved overtakelse.
Opplæringen skal minimum dekke:
• Generell innføring i anleggets oppbygging, funksjoner, virkemåter og dokumentasjon.
• Sikre at driftspersonell som skal delta under idriftsettelse, har tilstrekkelig kunnskap til å kunne utføre arbeid med den formelle aksept av funksjoner og utstyr.
• Gjøre byggherrens vedlikeholds-/driftspersonell fortrolig med bruken av utstyr, slik at de kan utføre feilsøkings- og vedlikeholdsarbeider som det er naturlig at driftspersonalet selv har ansvaret for.
• Gjøre driftspersonalet fortrolig med bruken av styrings- og overvåkningsmidlene slik at systemets egenskaper kan utnyttes fullt ut.
Dokumentasjon ferdigmelding
Følgende protokoller og dokumenter skal følge skriftlig ferdigmelding:
• Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører
• Protokoll fra tetthetsprøving av luftsystemer
• Protokoll fra innregulering av luftsystemer
• Protokoll fra innregulering av varmesystemer
• Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll
• Protokoll fra lydmålinger
• Protokoll fra støvtest for kanaler
• Drifts- og vedlikeholdsinstruks (FDV-dokumentasjon) inklusive som bygget tegninger.
• Avstengningsguide for ventiler
• Brukerveiledning for tekniske installasjoner.
• "Som bygget"-tegninger. Alle FDV-dokumenter skal utformes og leveres i henhold til krav angitt i kapittel D.4.1.3
31 Sanitæranlegg
Generelt
Sanitæranlegget omfatter systemene tappevann, spillvann og over/tak -vann til og med tilknytning til offentlig nett.
Spillvann føres fra utstyr til vertikale luftede opplegg. Vertikale føringer føres ut av bygget som selvfallsledninger frem til tilkobling til eksisterende nett / septikk-tank. Krav til lekkasjesikring i henhold til TEK skal ivaretas. Det medtas komplette sanitærinstallasjoner for bygget.
Tekniske og funksjonelle krav
Følgende regelverk skal legges til grunn:
• TEK/VTEK
• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser, Kommuneforlaget
• Vaksdal kommunes stedlige bestemmelser
• Byggebransjens våtromsnorm, relevante deler
• Arbeidstilsynets bestemmelse
Sanitæranlegget skal være av alminnelig, solid standard.
Detaljering av VVS-installasjoner skal skje i samråd med Byggherren og dennes representanter.
Ledningsanlegg
Avløpsledninger
Utvendige avløpsledninger legges av plastrør. Bunnledninger kan utføres i plastmateriale, men ved alle oppstikk skal det benyttes 2 x 45° bend og rør i støpejern (MA).
Innvendige vertikale og horisontale avløpsrør og deler ned til DN50 utføres av MA-rør. Alle støpejern avløpsrør skal være innvendig epoxybelagt.
Mindre dimensjoner kan legges i Cu-rør eller plastrør. Avløp fra innvendige utstyr legges skjult i vegg og sjakter.
Synlige rørføringer fra utstyr skal være i forkrommet utførelse med udelte dekkskiver ved gjennomføringer i vegg. Kondensavløp fra aggregater og kjøleenheter.
Kondensavløp med vannlås monteres fra kjølebatterier i ventilasjonsaggregater. Det skal benyttes vannlåser som sikrer at disse ikke blir tømt pga. av trykkdifferanser; det vil si at de har tilstrekkelig lukningshøyde.
Ledningsnett for kaldt vann og varmt vann
Det skal generelt benyttes skjulte rørføringer, dog ikke innstøpt. Vannledninger i ikke- demonterbare konstruksjoner skal legges etter rør-i-rør prinsippet. Alle rør i fordelerskap skal tydelig merkes med hvilket rom som betjenes og hvilket utstyr rørene går til. Avløp fra fordelerskap skal føres til våtrom. Hver kurs skal ha stengeventil.
Hovedstrekk for varmtvann skal leveres med varmtvannssirkulasjon. Det tillates maksimalt 10 sekunder tapping til varmtvannet skal holde 38°C. Alle fordelere skal ha god tilkomst, og legges i tilknytning til våtrom med sluk. Vannledninger i frostutsatt område frostsikres med selvregulerende varmekabler og isolasjon.
Armatur ventiler
Generelt
Alle armaturer skal leveres med skoldesperre. Det skal benyttes (dempede) mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår. Det medtas frostfri utvendig slangekrane ved spylesone ved inngangsparti samt for vanning og spyling av alle utomhusarealer.
Avstengningsventiler
På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler.
Utstyr
Sanitærutstyr
Det skal benyttes veggmonterte, vannbesparende toaletter med skjult sisterne. Servanter monteres uten åpning til vegg. Det skal fuges mot vegg. Alle blandebatterier skal være av ettgrepstype med keramiske skiver og skoldesikring.
Annet utstyr:
Gulvsluk skal være tilpasset gulvbelegg og være lett rensbare. Slukrister skal være i rustfritt stål. Der det er sluk i gulv, må minst et avløp fra vannutstyr tilknyttes sluket på grunn av fare for uttørring. Utslagsvasker skal være i rustfritt stål. Utslagsvasker skal ha rist for plassering av bøtte, med armatur plassert i tilstrekkelig høyde over rist.
Det medtas komplett system, med alle nødvendige komponenter, for produksjon av varmt tappevann basert på varme fra el. Beredere skal ha el-kolber som dekker hele effektbehovet til oppvarming av tappevann ved sommerdrift og backup. Systemet skal utformes i samsvar med Folkehelseinstituttets retningslinjer for legionellasikring.
AE: Pris komplett sanitær, romnr. 205 og 206, kr. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
Spesielt
Veggmonterte toaletter:
•11 stk. som fremgår av tegninger. 2 barnetoaletter; som ordinære (men lavere plassert på vegg) i barnehagen.
Det medtas tilstrekkelig antall servanter i toalettrom og for øvrig som fremgår av tegning.
I garderober medtas dusjbatteri med garnityr, gulvsluk i dusj, wc, servant. I stellerom medtas tilkobling til kum/vask, blandebatteri med spylemulighet. I renholdsrom medtas U-vask av type SK-kum SK7030. Det skal leveres moppe vaskemaskin og tørketrommel med lofanger og sokkel.
Tilkobling av vann og avløp for vaskemaskin samt avløp fra tørketrommel I barnehage medtas vaskerenne i rustfritt stål med tre kraner og gulvsluk.
I felleskjøkken medtas tilkobling til to stk. kummer i kjøkkenbenk, benkarmaturer med høy svingbar tut med skoldesperre, industrioppvaskmaskin montert i benkhøyde tilkoblet kv, vv og avløp og med mulighet til spyling av kjøkkenutstyr. I barnehage medtas tilkobling av kjøkkenbenk, benkarmatur med høy svingbar tut.
33 Slokkingsanlegg
Generelt
Alle installasjoner som er nødvendige for å møte brannkrav og den overordnede brannstrategi skal være inkludert i leveransen.
Bygget utstyres med brannslanger i skap for innfelling i vegg. Alle arealer skal dekkes med
maksimalt 30m slangelengde. I alle tekniske rom installeres 6 kg godkjente skumhåndslokkeapparater. Håndslukkeapparater for CO2 skal benyttes i rom med kjemikalier, brennbare væsker og elektriske anlegg.
36 Luftbehandlingsanlegg
Generelt
Eksisterende luftbehandlingsanlegg antas å være dimensjonert for å kunne ivareta tilstrekkelig kapasitet også etter ombyggingen. Anlegget skal være balansert mht. tilluft og avtrekk og skal være tilpasset ulike bruksområder. Samtlige rom skal ventileres, også tekniske rom og korridorer. Luftbehandlingsanlegget skal sørge for et godt inneklima. Prosjekterte luftmengder skal oppfylle krav i gjeldende TEK, arbeidstilsynets bestemmelser samt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Rom med varierende belastning skal ha behovstyrt ventilasjon.
Kanalnett
Det skal benyttes spiro-kanaler for luftdistribusjon i bygget. Kanalanleggene skal utstyres med renseluker slik at framtidig renhold kan utføres enkelt og rasjonelt. Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Alle fordelingskanaler skal ha trykkstyrt sonespjeld etter avgrening fra sjakt. Trykkføler monteres før siste avgrening til grenkanal på hver fordelingskanal. Alle synlige kanaler skal males. Kanaler ligger delvis åpent og delvis over himling i oppvarmet sone.
Luftavkast
Avtrekk fra kjøkkenhetter føres separat over tak.
Utstyr
Luftfordelingsutstyr
Luftfordelingsutstyret skal tilpasses de ventilasjonstekniske systemer og funksjonskrav.
Det lufttekniske utstyret dimensjoneres iht. de rom som ventilene plasseres i, dvs. at ventilenes kastelengder og lydnivå tilpasses rommets formål og bruk.
Alle ventiler skal utstyres med måleuttak for luftmengde. Ventiler skal kunne demonteres for renhold.
På avtrekksiden skal benyttes avtrekksventiler for høye trykkfall. I rom med store luftmengder benyttes avtrekksventiler med bakenforliggende lydfeller og spjeld.
Reguleringsspjeld
Reguleringsspjeld innmonteres i kanalnettet i den utstrekning det er nødvendig for å muliggjøre en riktig og god innregulering.
Alle rom og soner med variable luftmengder skal utstyres med trykkstyrt, trinnløst modulerende spjeld på tilluft og avtrekk. Spjeldene skal kommunisere direkte med BUS- systemet i bygget. Alle VAV-enheter skal ha luftmengdemåling, med overføring av målt luftmengde til SD-anlegg. VAV styres på CO2 og temperatur.
Brannspjeld
Eventuelle brannspjeld skal være motorstyrt og minimum ha samme brannklasse som veggen de er montert i. Spjeldene tilkobles SD-anlegg for overvåkning og testing.
Spesielt:
Avkasthetter i felleskjøkken skal betjene koketopper med bredde 60 cm. Kapasitet min. 200 m3/h over koketopper. Avtrekkshettene skal leveres som volumhetter og være tilpasset kjøkkeninnredning. Type koordineres med byggherren.
Varmepumper; 2 varmepumper i konflikt med ombygging demonteres. Det skal monteres nye 2 stk varmepumper Mitsubishi, Kaiteki 6600 el tilsvarende, i barnehage og på ny vegg til atrium.
Komplett pris på kap.3: VVS-installasjoner kr
Pris føres til summasjon i kapittel F.1 Prissammenstilling.
C.2.5 Kap. 4. Elkraft
40 Elkraft, generelt
Entreprenøren har det fulle ansvar for at installasjonene blir forskriftsmessig forhåndsmeldt og ferdigmeldt til det lokale el-tilsyn (DLE), om nødvendig også til brannvesen og bygningsvesen, eventuelt leverandører av EKOM anlegg der dette måtte være påkrevd, uten ekstra omkostninger for byggherre. For beskrivelse av anlegget se også: «Tilstandsvurdering av Stamnes skule» 26.6.2015, Norconsult.
Søknader iht. PBL for brannalarmanlegg og ledesystem er ikke utarbeidet. De elektrotekniske anlegg utføres i overensstemmelse med offentlige forskrifter og byggherrens eventuelle administrative bestemmelser. Alt aktuelt materiell og utstyr må ved levering være godkjent av NEMKO eller likeverdig testlaboratorium.
Mellom fordelinger legges tilstrekkelig med rør i grunn som føringsvei mellom fordelingene. Det legges rør ut av byggekropp til evt. senere utebelysning mm. Alle rør skal ha i trukket trekketråd sammen med siste inntrukket kabel.
I områder med nedtagbare himlinger benyttes gitterbakker/kabelbroer som hovedføringsveier. I områder med fasthimling legges el. anlegg som skjultanlegg. På vegg i rom med kontorarbeidsplasser monteres plastkanaler av type TEK 123 eller likeverdig med uttak tilpasset og med samme farge som veggkanalene.
For vertikale føringer benyttes mindre kanaler av samme fabrikat og i samme "familie" (som TEK 100). Kanaler leveres som ferdige prefabrikkerte utvendige og innvendige hjørner, inkl. skjøtestykker og innbygningsbokser i PVC. Alt utstyr i kanaler tilpasses dekklokk for kanaler og skal ha en jevn overflate / overgang mot lokket.
Jording utføres iht. NEK 400 og NEK 700 med ringjord og tverrforbindelser (massiv Cu). Ringjord og tverrforbindelser forlegges på nivå under drensrør. Ekvipotensialjord (PN) legges ut på kabelbroer og langs kabeltraseer i grenformet spredning for å tilknyttes kabelbroer, ventilasjonskanaler, rør og andre ledende gjenstander med stor utstrekning. Det skal være minst 1 tilknytning pr. 25 m og tilknytningspunkter skal ikke ha større avstand enn 25m fra noen del på den gjenstanden som skal jordes.
Ved jordingspunktene skal det nyttes tverrforbindelser mellom ledende deler som krysser hverandre eller føres parallelt.
Når kontinuerlig jordforbindelse forhindres pga. isolerende pakninger, gjengetape, brannsikre gjennomføringer, vibrasjonsdempere o.l., må enten disse sammenkobles med egen Cu- jordleder, eller gjenstanden må tilknyttes ekvipotensialjordlederen også på andre siden av skjøten.
Dersom måling av jordmotstand viser at jording ikke er tilfredsstillende, skal det installeres nødvendige jordspyd. Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal dokumenteres iht. NEK
400 med måleprotokoll. Det monteres ikke lynvernanlegg. Grovvern og mellomvern i fordelinger monteres iht. NEK 400.
Prosjektering
Det ferdige anlegget skal fremstå komplett og funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering iht. bl.a.
• NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
• NS 3935 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse.
• NS 5820 - Dokumentasjon av utstyrsleveranser.
• FEU 1995 - Forskrift om elektrisk utstyr.
• FEL 1999- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
• NEK-439 siste versjon med tilhørende normer.
• NEK-EN-60204-1- Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning.
• NEK 400 siste versjon med tilhørende normer.
• NEK-700 del A og B med tilhørende normer.
• Plan og bygningsloven (PBL).
• Aktuelle publikasjoner fra Lyskultur.
• Aktuelle publikasjoner fra FG vedr adgangskontroll og innbruddsalarm.
• NS 3960, Prosjektering av brannalarmanlegg.
Tegninger
Det benyttes AutoCAD eller likeverdig DAK verktøy som kan lese og eksportere filer i dwg format. Laginndeling skal følge norsk standard NS3451, NS8351. Symboler som benyttes skal være iht. NEK 144.
Merking
Komponenter i El- og andre tekniske installasjoner skal merkes iht. system, basert på Tverrfaglig Merkesystem (TFM). Merkingen på komponentene skal skje i samråd med byggeleder. Det skal merkes både på FDV-tegningene og i bygningen.
Utstyr over himling merkes under himling med gravert skilt skrudd/poppet til spilen. Merketape godtas ikke. Dette gjelder branndetektorer, sentralutstyr og lignende som må være tilgjengelig for service/vedlikehold. Gjelder ikke koblingsbokser og stikkontakter.
Generelt montasjeutstyr
Der ikke annet er beskrevet monteres utstyr iht. Norsk standard NS 3931 og UU krav (universell utforming) Hvor to eller flere bokser står sammen, benyttes det felles boks med felles frontplate.
Termostater og brannmeldere monteres med senter boks rett over senter boks for brytere og stikkontakter, slik at utstyret kommer på rett linje langs dørlist/gerikter e.l. Ved festing av materiell ved større belastninger, benyttes ekspansjonsbolter. Forøvrig kan plastplugger benyttes når de gir forsvarlig feste. Stripsing av rør/kabler til utstyr fra øvrige tekniske entreprenører godtas ikke.
Lydbru
For å hindre lydbru i lydvegger der to bokser står mot hverandre (rygg mot rygg), forskyves boksene minimum 20cm i forhold til hverandre. Forbindelsesrør legges i sløyfe, og rom mellom boksene fylles med isolerende materiale.
Forhold på arbeidsplassen
Entreprenøren skal så lenge arbeidene pågår, holde en og samme "bas"- montør på anleggsplassen som byggeleder og rådgivende ingeniør til enhver tid kan informere og få informasjon fra vedr. den daglige fremdrift, detaljplanlegging etc. Denne personen må kunne kommunisere på godt norsk. Entreprenøren plikter å ha en ansvarlig representant tilstede på alle byggemøter og fremdriftsmøter.
Entreprenøren må til enhver tid holde seg underrettet om de øvrige entreprenørers arbeider, og må i særlig grad påse at det ikke skjer kollisjoner med øvrige arbeider.
Entreprenøren skal, når det pågår arbeid, ha en ansvarlig arbeidsleder tilstede på bygget. Arbeidslederen skal kontrollere at det skjulte røranlegget blir forlagt i rett tid, og påse at dette under støping/muring ikke ødelegges av andre. Entreprenøren må også se til at brytere ikke kommer bak dører, og at bokser blir i henhold til himlinger og veggens utforming.
Entreprenøren skal selv under arbeidets gang konferere med byggelederen angående detaljplassering som ikke med tilstrekkelig nøyaktighet fremgår av spesifikasjoner og tegninger.
Entreprenøren må påse at hans montører viser nødvendig forsiktighet og underordnes de på byggeplassen gjeldene regler og bestemmelser. Entreprenøren er ansvarlig for enhver skade som hans ansatte påfører byggherrens eller andres eiendom. Eventuelle merutgifter som følge av at disse forhold ikke iakttas må bæres av entreprenøren.
Drift- og vedlikeholds instruks
Dokumentasjon leveres iht. NS 5820 med følgende suppleringer:
Anleggene overleveres i godkjent, utprøvd og i driftsklar stand. Skriftlig dokumentasjon fra egenkontroll og funksjonstester fremlegges før ferdigbefaring.
43 Lavspent forsyning
Det medtas termofotografering av fordelinger, med full last. Entreprenør er ansvarlig for å skaffe tilveie tilstrekkelig last slik at dette kan gjennomføres. Testrapport overleveres før overlevering.
Fotografering utføres av firma godkjent iht. DNV (Veritas), NEMKO eller likeverdig. Tilkobling i hovedtavle i kjeller utføres av el.entreprenøren.
Koordinering mot elverk er entreprenørens ansvar. Det skal legges opp til 230V TN spenningssystem. Foruten avganger til underfordelinger og fordelinger for VVS-tekniske anlegg, bestykkes fordelingen med nødvendige kurssikringer for bygningen.
Fordelingen skal tilfredsstille krav iht. NEK 400 og EN 61 439. Form 2b benyttes dersom fordelingen inneholder strømskinner.
Alle underfordelinger tilføres spenning fra hver sin avgang og forsynes med separate kabler fra hovedfordeling. Alle utgående stigere til underfordelinger overvåkes med spenningsstyrt isolasjonsovervåkning med utgang for pre-alarm (innstillbar) og alarm (innstillbar). Xxxxxx for dette monteres over dør utenfor tavlerom.
Kurssikringer leveres som automatsikringer. Der jordfeilbryter er påkrevet, leveres disse som jordfeilautomater med jordfeilvern tilpasset tilkoblet belastning. Kurser for varme, teknisk, stikkontakter og lys grupperes med forankoblede gruppesikringer. Alle Al-kabler påmonteres overganger Al-Cu. Grovvern for overspenning monteres i hovedfordelingen.
Entreprenøren utarbeider ajourført styrestrømsskjemaer og arrangementstegninger, samt komplette kortslutnings og spenningsfall beregninger. Det etableres nødvendige underfordelinger. Underfordelinger bestykkes med nødvendige kurssikringer for fellesarealer samt hovedsikringer. Fordelingene skal tilfredsstille krav iht. NEK 400 og EN 60 439-3 (usakkyndig betjening). Form 2b benyttes dersom fordelingen inneholder strømskinner.
Underfordelinger dimensjoneres for områdets totale last, samt 30 % utvidelsesmulighet Kurssikringer leveres som automatsikringer. Der jordfeilbryter er påkrevet, leveres disse som jordfeilautomater med jordfeilvern tilpasset tilkoblet belastning. Kurs for varme, teknisk, stikkontakter og lys grupperes hver for seg med forankoblet gruppesikring og mellomvern. Utløserkrav iht. tabell 41A, NEK400 dokumenteres. Undertegnet samsvarserklæring skal følge fordelingene.
El. anlegget utføres som åpent anlegg på bro, åpent anlegg/røranlegg over systemhimlinger, og ellers som skjultanlegg. Stikkontaktuttak tilpasses innredningen i rommene og godkjennes av bruker før montering. Alle trippel stikkontakter leveres med uttakene vridd 37° eller med uttakene liggende vannrett.
Antall stikkontakter leveres i utstrekning i forhold til rommets størrelse:
Det medregnes som snitt 1 stk. dobbelt stikkontakt pr 5m² for alle rom.
I aktivitetsrom med uttak på vegg/ i kanal monteres 3 stk. trippel stikkontakter i tillegg til ovennevnte. Hver elevarbeidsplass forsynes via to kurser. Det beregnes maks 5 arbeidsplasser pr. sikringskurs, hvorav den ene merkes data. Alle kurser for data skilles i fordeling med egen gruppesikring.
Stikk som beskrevet ovenfor, kommer i tillegg til stikkontakter for oppvaskmaskiner, komfyr, kjøleskap etc. og annet inventar og teknisk utstyr som naturlig må være permanent tilkoblet spenning via stikkontaktuttak.
Utvendige stikkontakter: Det medtas utvendig stikkontakt for alminnelig forbruk på nye fasader. Stikkontakter tilkobles egen 16A kurs i nærmeste fordeling. Alle utvendige stikk leveres som IP44 med låsbart lokk:
3 fas i renholdsrom for vaskemaskin
El. list med 8 uttak i renholdsrom for lading av renholdsutstyr.
Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
Herunder medtas krafttilførsel til driftstekniske installasjoner slik at utstyr og systemer fungerer som prosjektert og etter sin hensikt sammen med overordnede krav i gjeldene TEK. Ref. øvrige kapittel for teknisk/arkitekt i totalentreprisebeskrivelsen.
Det medtas levering og tilkobling av kabler mellom fordelinger for driftstekniske anlegg og utstyr tilhørende anleggene og øvrige driftstekniske installasjoner. Det medregnes all kabling og kobling av maskiner og utstyr iht. VVS teknisk beskrivelse og underlag fra øvrige leverandør av tekniske anlegg montert. Sikkerhetsbrytere med tilbakemelding til undersentral medtas for de komponentene som krever dette.
AF: Lavspentforsyning til vaskemaskin og tørketrommel i BK 205. Pris RS.: _ kr. eks. mva.
(Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
Elkraftfordeling til virksomhet
Herunder medtas krafttilførsel til sentralutstyr for tele og data, hvitevarer og andre installasjoner/systemer nødvendig for virksomheten i bygget. Det medregnes kabling og kobling mellom alle sentraler og teknisk utstyr iht. beskrivelser og underlag fra øvrige leverandør av tekniske anlegg for virksomhet.
I forbindelse med allrom som kan brukes som samlingssted for større grupper, møter og fremføringer. En av veggene skal ha en slett og lys overflate som kan brukes til fremvisning med projektor uten bruk av lerret. Det skal etableres tilkobling for projektor i tak, med enkel tilkobling med både HDMI og WGA, samt høyttalere i tak.
Det skal etableres utelekeskur, som deles i to, en del for lagring av leker og en del til vognskur/ sovehus. Boden må utformes med nødvendige stikkontakter og belysning.
44 Lys
Omfatter lysutstyr.
Krafttilførsel inklusive utstyr for styring og regulering, se kap. 43. Belysningen i denne beskrivelsen er planlagt for å være tilpasset brukertilpassede og interiørmessige behov, samt til bruk for å skape trivsel og variasjon i miljøet.
Det leveres belysning med gode lystekniske spesifikasjoner og høy kvalitet, godt egnet til formålet og som er forenlig med interiørmessige/arkitektoniske utrykk i lokalene.
Lysanlegget skal tilfredsstille NS EN 12464-1 og være i samsvar med retningslinjer fra Selskapet for Lyskultur. Belysningen leveres med 5 års skriftlig garanti.
Utvendige områder må også ha nødvendig parkbelysning. Lysstyringen i bygget leveres som en kombinasjon av bevegelses styring med muligheter for manuell overstyring av/på.
Lys som styres av bevegelse i større rom skal ha tilstedeværelsesdetektorer for optimal deteksjon av personer. Detektorer leveres for takmontering.
Xxxxxx styres via fotocelle i kombinasjon med årsur og det monteres auto/manuell/av/på vender. Belysningsanlegget leveres som belysning for innfelling, montert på vegg eller i tak. Der armaturer felles inn i tak med fast himling vil himling senkes tilsvarende.
I felles rom skal belysning ha mulighet for trinnløs dimming. Det kan benyttes forkoblinger med DALI, eller annen løsning for demping. Belysningsarmaturer leveres som LED med LED kvalitet Mc. Adams step 3. Elektronisk forkoblingsutstyr skal tilfredsstille høyeste Celma klassifisering.
45 Elvarme
Det skal leveres kabling og tilkoblinger samt komponenter for el. varme samt styring og regulering av varmeanlegg. Det etableres elektriske varmekabler i gulv i ny garderobe og i tilbygg. Øvrig romoppvarming med termostatstyrte panelovner med nattsenking og lav overflatetemperatur. Eldre panelovner erstattes.
Det skal monteres strømforsyning til 2 stk. varmepumper, Mitsubishi, Kaiteki 6600 el tilsvarende, i barnehage og på ny vegg til atrium.
Komplett pris på kap.4: Elkraft kr
Pris føres til summasjon i kapittel F.1 Prissammenstilling.
C.2.6 Kap. 5 Tele og automatisering
50 Tele og automatisering, generelt
Entreprenøren har ansvaret for kontakt og koordinering i forhold til leverandør av datanett; IKTNH. NEK 700 gjelder for spesifikasjon, prosjektering og utførelse av de teletekniske anlegg. Spredenett leveres i henhold til gjeldende krav fra byggherren.
Kablingen - Ethernet: Kategori 6a S/FTP er gjeldende norm for kabling. Alle uttak skal testes i henhold til ISO/IEC Class E LINK standarden Maks 90 meter kabel mellom uttak i panel og veggkontakt.
Alle testresultater legges ved (utskriften skal inneholde grafisk bilde av alle målte parametere) Anleggsdokumentasjon i form av papirutskrift eller som PDF-fil.
Stjernenett med ett sentralt knutepunkt så langt det lar seg gjøre.
Kabling – fibernett:
Ved kabling der det er behov for fiber, skal man følge
ISO/IEC 11801 standarden. Denne standarden omfatter alle fiber komponenter som kabel, kontakter, panel og terminering.
Det skal benyttes fiberkabel type: Multimodus 50/125 OM3 ved lengder opptil 300meter (pga. maks lengde ved 10G Ethernet) og internt i bygget mellom patcheskap.
Det skal benyttes fiberkabel type: Singelmodus 9/125 ved lengder over 300meter. Fiberkabelens ytterkappe skal være LSOH, dvs. halogenfri og flammehemmende. Det skal benyttes SC-konnektorer/adapter for singelmodus
Det skal benyttes ST-konnektorer/adapter for multimodus
Merking: Alle datauttak merkes med samme nummer som sitter på skinna i racket (fortløpende nummerering fra 01…..99). Ved mer enn ett skap, skal punkter til skap nr. to merkes med for eksempel: 2-17.
51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering
De kvalitetskrav og reservekapasiteter for bæresystemer som er beskrevet i post 41 skal gjelde. Bæresystemer skal i sin helhet prises i kap. 4, sammen med øvrige bæresystemer.
Kommunen sørger selv for bestilling av inntakskabel for tele og data anlegget.
Entreprenøren må koordinere utføre alle nødvendige gravearbeider for å få kabel inn i bygget og el. entreprenøren koordinerer. Entreprenøren skal levere komplett spredenett for tele og data. Anlegget termineres i rack iht. krav fra kommunen. Herunder medregnes patchepanel m/konnektorer etc. for det beskrevne spredenettet. Det skal ikke leveres telefonsentral i bygget.
52 Integrert kommunikasjon
Det monteres RJ45 uttak for tele/data ved alle arbeidsplasser/arbeidspulter, plasser der det skal benyttes PC. Det leveres datauttak for tekniske systemer/undersentraler som skal tilkobles datanettverket.
Hele bygget skal dekkes av trådløst nettverk og det medtas tilstrekkelig med doble uttak for tilkobling av senderenheter for dette. Uttak tilpasses innredningen i rommene og godkjennes av bruker før montering. Det skal monteres projektor i tak i personalrom og barnehagens fellesrom. Alt av hub’er, switcher og routere leveres av byggherren og medtas ikke.
53 Telefoni og personsøkning
Alarmsender medtas for overføring av brannalarm og evt. andre alarmer. Brannalarmsentral tilkobles via aktuelt grensesnitt. Entreprenør er ansvarlig for koordinering mot leverandør i område og brannvesenet, samt bestilling av nødvendig utstyr og abonnement.
54 Alarm-signalsystemer
Brannalarm
Anlegget skal oppfylle kravene i NS 3960, tekniske forskrifter i den nye PBL (Gjeldende TEK med veiledning), lov om brannvern og offentlige påbudte brannalarm anlegg.
Det skal leveres og monteres et analogt adresserbart brannalarmanlegg. Brannalarmanlegget prosjekteres og installeres som brannalarmkategori 2 og med meldere i alle rom.
Brann varslers med summere i sokler og brannklokker. Utvendig monteres brannklokker og nøkkelboks tilkoblet oppringer. I tillegg må det installeres visuell varsling med blinklys iht. krav i NS3960. Brannalarmanlegget skal kommunisere mot adgangskontrollanlegget. Ved utløst brannalarm, skal dører med adgangskontroll i rømningsveier låses opp automatisk. Se også beskrivelse av adgangskontrollanlegget. Forrigling mot ventilasjonsanlegg: Anlegget styres iht. beskrivelse fra RIBbrann/RIV ved brann.
Signal fra brannalarmanlegget skal gå direkte til brannsentral eller via adresseledd/relesokkel. Sentral med betjeningspanel monteres ved hovedinngang. Her monteres også orienteringsplan for bygget. All programmering og innlegging av brukerspesifiserte tekster skal være inkludert.
Adgangskontrollanlegg (AAK) og innbruddsalarmanlegg (AIA)
Det skal leveres et komplett installert og idriftsatt adgangskontrollanlegg (AAK anlegg) integrert med innbruddsalarmanlegg (AIA anlegget som separat anlegg).
Kommunens lås- og nøkkelsystem oppgraderes i forbindelse med kommunens øvrige nybygg- og rehabiliteringsprosjekter. Det skal leveres anlegg som kan kommunisere med kommunens øvrige anlegg som er ARX adgangskontrollsystem fra Trioving.
Leveransen omfatter all utstyrsleveranse inkludert montering, integrering og koordinering, kabelanlegg og tilkobling til alle komponenter i og rundt dører.
Anlegget installeres etter FG’s regler for automatiske innbruddsalarmanlegg, men det er ikke regnet med at FG-godkjenning skal gjennomføres.
Det opplyses om enhetspriser på alt utstyr som naturlig er å forstå som regulerbare (dørsentraler, kortlesere, kodetastatur, kort/brikker, værdeksel, innfellingsbokser osv.)
Videre opplyses det om enhetspris for komplett oppkoblet anlegg for ytterdør og innerdør. Enhetsprisene skal benyttes ved evt. utvidelse av adgangskontrollanlegget.
Det leveres 20 stk. adgangskort iht. krav fra kommunen.
Sentraler leveres med kommunikasjon (tekstoverføring) til alarmsender via RS 232. Vedr. installasjon av innbruddsalarmanlegg, henvises det til NEK-TS 50131-7 Applikasjonsveiledninger, kap. 59.
Alt utstyr sabotasjesikres.
56 Automatisering
Tiltransport. For å ivareta hensikten med et felles toppsystem skal leverandør av toppsystemet, Normatic, tiltransporteres totalentrepenøren.
Det skal for bygget leveres et komplett sentralt kontrollanlegg (et SD-anlegg) som skal ha som funksjon å styre, regulere og overvåke alle tilkoblede bygningstekniske installasjoner. Anlegget skal integreres mot toppsystem. SD-anlegget skal være bygget opp med WEB- server slik at driftsansvarlig / byggherrens representant, via bredbånd og Internett skal kunne ha full aksess til anlegget for betjening og kontroll. Varme i barnehagens avdelinger skal kunne styres av bruker via nettbrett. Det skal i leveransen inkluderes 2 stk. nettbrett for styring av anlegget.
Til anlegget skal tilkobles:
Alle analoge og digitale verdier i anlegget skal fremkomme i bildet for ventilasjonssystemet i SD anlegget. Alle settpunkt skal kunne forstilles og alarmer tilsvarende presenteres i SD anlegget. Avtrekkshetter i kjøkken skal styres lokalt fra bryter plassert ved de respektive kjøkkenhetter. Drift og feilsignal skal presenteres på SD anlegget.
Reguleringen av temperaturen på tappevannet skal gå via undersentralen i tavlen, med alarm dersom temperaturen blir for høy / lav.
Varme skal kunne styres manuelt fra reguleringspanel felles for lys og varme. Reguleringspanelet skal være kablet og fastmontert på vegg.
Teknisk integrator
Entreprenøren skal utpeke en person som skal inneha rollen som teknisk integrator. Teknisk integrator har en koordinerende rolle i prosjektet for å sikre at det funksjonelle samspillet mellom integrerte tekniske anlegg fungerer som forutsatt. Kostnader for denne ytelsen føres som egen pris i kostnadssammenstillingen.
Tekniske grensesnitt.
Teknisk integrator har ansvaret for å etablere et opplegg for kartlegging, dokumentering, uttesting og godkjenning av grensesnitt mot alle systemer som skal inngå i den felles tekniske strukturen.
Entreprisen inneholder leveranser fra flere fag og teknisk integrator har et ansvar for å gi og etterspørre informasjon som teknisk integrator trenger for å utarbeide oversikt over alle grensesnitt og sette opp grensesnittoversikt med nødvendig informasjon.
Idriftsettelse av tekniske systemer.
Teknisk Integrator skal delta planlegging og gjennomføring av idriftsettelsen av tekniske systemer og sørge for at disse planlegges og gjennomføres i rett tid i forhold til den generelle fremdriften. I de tilfeller hvor idriftsettelsen innbefatter flere aktører er teknisk integrator ansvarlig for koordinering av idriftsettelsen og funksjonstester slik at nødvendige prosedyrer blir fulgt.
Integrerte systemtester.
Teknisk integrator har ansvaret for å utarbeide testprogram, innkalle berørte parter og utarbeide testrapporter for integrerte systemer.
Grensesnittsmøter.
Det skal avholdes nødvendige grensesnittsmøter hvor representanter for alle berørte systemer og leveranser skal delta. Møtene ledes av Teknisk Integrator som kaller inn og fører referat fra møtene. Alle aktører skal stille på grensesnittsmøter med teknisk personell med inngående kjennskap til de systemer som skal gjennomgås.
Igangkjøringsmøter.
Det skal avholdes nødvendige igangkjøringsmøter hvor representanter for alle berørte fag og leveranser skal delta. Møtene ledes av Teknisk Integrator som kaller inn og fører referat fra møtene. Alle aktører skal stille på igangkjøringsmøtene med teknisk personell med inngående kjennskap til de tekniske systemene og fremdrift for egne arbeider.
ITB – Strategi og prinsipper
Alle systemer innen hvert fagområde skal kommunisere over IP og/eller sende signaler til SD- anlegget via kablet kommunikasjon til undersentraler i andre tekniske anlegg eller til KNX anlegget. Proprietære anlegg skal unngås så langt det er mulig.
Alle signaler skal kommunisere på XML dataspråk, samt IP løsninger. IP løsninger skal kunne behandle alle tjenester samtidig eller det skal forefinnes web baserte løsninger (undersentraler har innebygget webserver).
Nødvendig Software skal leveres ferdig installert på aktuell PC. PC leveres av byggherre etter avtale.
Sentral driftskontroll og automatisering
BUS-installasjonen i dette prosjektet kan utføres som en KNX BUS-installasjon. Det er opp til entreprenørene å vurdere om det er lønnsomt å bruke nødvendige KNX komponenter til de beskrevne funksjoner.
Varmestyring: Styring av temperatur via følere i alle rom, og ellers via eventuelt buss system med værstasjon, ur og lignende utstyr/telegrammer som er relevant for denne type styring.
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.
Komplett pris på kap.5: Tele og automatisering kr
Pris føres til summasjon i kapittel F.1 Prissammenstilling
C.2.7 Kap.7 Utendørs
70 Utendørs, Generelt
Denne beskrivelsen er en generell ytelsesbeskrivelse for utendørsarbeidene. Beskrivelsen må sees i sammenheng med det øvrige konkurransegrunnlaget. Alle arbeidene omfatter prosjektering, levering og opparbeiding/montering.
Etterfølgende funksjonskrav er rammebetingelser og skal ikke oppfattes som komplette. Totalentreprenøren er ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi et komplett tilbud.
Arbeidene skal utføres i henhold til alle relevante standarder, forskrifter, vedtekter, offentlige krav, leverandørers anvisninger og dette dokument.
Der hvor det i etterfølgende beskrivelse er forutsatt spesielle utførelser, står det totalentreprenøren fritt å velge alternative løsninger dersom disse tilfredsstiller alle de funksjons- og kvalitetskrav som for øvrig er satt til de ulke konstruksjoner.
Totalentreprenøren skal foreta all nødvendig utstikking, oppmåling og utsetting av høyder og koordinater for å kunne gjennomføre byggeprosjektet.
Utomhusplanen er ikke detaljprosjektert, men gir føringer for omfang, formingsintensjoner og materialvalg. Utomhusarbeidene skal inkludere bearbeiding av alle berørte deler av anleggsområdet med interne veger, plasser, konstruksjoner og grøntanlegg.
Standarder og forskrifter/overordnede krav.
Utomhusarbeider skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav samt gjeldende Teknisk forskrift, branntilkomstkrav, helseforskrifter, arbeidstilsynets bestemmelser, krav til universell utforming og kommunale vedtekter som vedrører byggearbeidene. Alle arbeider skal utføres i henhold til norske standarder, forskrifter og relevante NBI-blad.
Barnehagens uteområde
Det skal etableres droppsone med parkeringsplasser for levering og henting av barn. Denne er utformet som en rundkjøring med kantparkering. Dette for å sikre trygg og oversiktlig henting og levering av barn uten at biler må rygge. Det skal monteres granitt kantstein i alle overganger.
Barnehagens lekeområde skal inngjerdes. Ytre gjerde skal være klatresikkert og utføres som vedlikeholdsfritt, galvanisert flettverksgjerde, med overligger og minimum høyde på 120 cm. Port i gjerde må være stor nok til å komme gjennom med nødvendig driftsutstyr og ha en åpningsmekanisme som ikke kan åpnes av barn. Det skal legges til rette for enkel og effektivt maskinelt vedlikehold som snømåking, strøing, plenklipping etc. på uteområdet. Xxxxxxxxxx plasseres på tomta slik at de enkelt kan komme til med graver for å skifte ut/tilføre sand. Det skal også legges til rette for at sandkasser skal kunne vannes med slange på sommers tid. Uteområdet for lek skal være godt drenert. Det skal tilstrekkelig med avrenning for å forhindre lokal oppsamling av vann. Uteområde og bygninger skal være godt belyste. Barnehagens uteareal skal være ferdig opparbeidet, utstyrt og klart til bruk ved ferdigstillelse av bygning.
71 Bearbeidet terreng
711 Grovplanert terreng
Arealer innen tiltaksgrensen som angitt på utomhusplanen bearbeides til nye planlagte nivåer. Eksisterende trær, annen vegetasjon og konstruksjoner som står i vegen for det nye anlegget fjernes. Stort Lerketre i syd bevares.
Grunnarbeider for oppbygging av underlag for arealer til beplanting skal i prinsippet utføres som for veger og plasser, jfr. Statens vegvesens anbefalinger for adkomstveger. Grunnen skal ha drenerende egenskaper.
Grunnarbeid for konstruksjoner tilpasses konstruksjonens valgte fundamenteringsmåte.
Deler av terrengstøttemur for grusbane rives for å gi plass for nytt Amfi. Betongstein herfra kan evt. benyttes til å bygge nye støttemur langs veg til naboeiendom, vest for barnehagens uteareal.
713 Forsterket grunn, masseflytting.
Tilkjørte masser av nødvendig kvalitet for bruk under faste dekker som parkeringsplassene, fortau og gangveger, fallunderlag for lekeutstyr og underplanering av terreng.
I den grad en velger å ta vare på og bruke eksisterende vekstjord må de mellomlagres i maks.1,5 m høye ranker og behandles mot ugras.
Dersom det er nødvendig så skal vekstjorda tilføres sand, det skal også foretas bearbeiding av jorda. Den skal tilføres jordforbedringsmidler som kalk og gjødsel.
Overflødig vekstjord og andre masser som ikke skal nyttes i anlegget transporteres ut av anlegget til godkjent deponi.
719 Finplanert terreng
Det skal legges ut min. 200 mm vekstjord for grasareal, 400 mm for buskareal og blomsterbed og 600 mm for grønnsakhage. Trær som står i grasbakke skal ha min. 1 m³ vekstjord.
Terrengformene skal ha myke overganger og et naturlig uttrykk.
72 Utendørs konstruksjoner
Inklusive nødvendig graving, fundamentering, igjenfylling, montering og andre følgekostnader.
721 Kantstein
Som fortauskant benyttes det granitt vinkelkantstein 10/25 som settes i mørtel og fuges med mørtel. Kantsteinen settes med 13 cm overhøyde mot kjørebanen og med nedsenket, 2 cm høy kant ved innkjørselen til barnehagen og ved fotgjengerfeltet.
Internt i barnehagen benyttes kantstein bygget av slitt, storgatestein som settes i mørtel og fuges med mørtel. Kanten settes med topp i nivå med vegene og tilliggende areal. Denne kantsteinsavgrensingen benyttes på hver side av de interne vegene der hvor det er vist på tegningen, rundt sandbassengene, felt med fallunderlag og rundt blomsterbedene ved hovedinngangen.
722 Murer
Det skal bygges en ensidig støttemur/terreng mur i tilknytting til barnehagens uteområde mot vei. Muren bygges som en maskinopplagt natursteins mur med murkrone i armert betong og skal også utgjøre ringmur for lekebod/vognskur. Tilsvarende mur bygges ved etablering av droppsone, Kyss & Køyr nord for ballbingen. Stein fra forstøtningsmur for grusbane kan evt. gjenbrukes.
725 Gjerder og porter
Det skal leveres og monteres et flettverksgjerde og flettverksporter som vist på landskapsplanen, rundt selve barnehagen, og på toppen av støttemuren. Gjerdet skal leveres med nødvendige stolper og stag. Gjerdet skal være 1,2 m høyt med røravslutning på toppen. Maskevidden skal være 50 mm. Klatresikkert.
På muren eller der hvor det er fjell i dagen skal gjerdestolpene gyses fast.
Det skal leveres 1 stk. 3 m bred kjøreport og 2 stk. gangporter med lysåpning min.1200mm forbindelse med hovedinngangen til barnehagen. Det skal også leveres tilsvarende gangport i sørvestre hjørne av barnehagen. Portene skal være i stil med gjerdet, låsbare og med et handtak som gjør det vanskelig for barn å åpne porten.
73 Utendørs VVS
Vanntilførsel, spillvann og overvann skal legges slik at de tilfredsstiller offentlige krav og pålegg. Tilkoblinger for vann og avløp må prosjekteres og utføres i tråd med Vaksdal Kommunes VA norm.
Det må påregnes omlegging av eksisterende ledningsnett og flytting av kummer som kommer i konflikt med nytt tilbygg for barnehagen.
Overflatevann
Det skal bygges system for overflateavvanning, med overvannssluk, avløpsrenner osv. Overvannet skal ledes til sluk/terreng/infiltrasjon ved disponering på egen tomt og til sjø. Alle eventuelle installasjoner skal være utformet i henhold til kommunens krav og retningslinjer.
Terrenget skal ha fall ut fra alle bygninger i en sone på min 2m. Alt overvann i barnehagen sitt uteområde skal ledes til sjø via nødvendige sandfangerkummer. Taknedløp fra tilbygg blir knyttet til overvannsledning som går til sjø., dette gjelder også eksisterende taknedløp som naturlig blir knyttet til nevnte ledning. Det må videre planlegges videreføring av vannet ved fall på terreng, renner i terreng eller til kultet ”sluk” tilknyttet system for overvannshåndtering. Utvendige fotskraperister og rister ved spyleplasser skal ha sandfangssluk tilknyttet system for overvannshåndtering. Murer skal dreneres.
Overvannsanlegg skal prosjekteres og etableres slik at det ikke oppstår damsetting på overflater.
Installasjoner i grunnen
Entreprenøren skal før boring starter undersøke grunnforhold samt ha forvisset seg om at det i boreområdet ikke er installasjoner i grunnen som kommer i konflikt med borearbeidene (rørledninger, kraftledninger, brønner etc.)
Kummer i konflikt med tilbygg må flyttes ev nye må etableres. Det er to kummer som er spillvann og en som er overvann. For spillvannkummer skal ledningsnett omlegges fram til septiktank. Fra ny plassering av overvannskum skal det legges ny ledning til sjø, (160mm) kummene har en diameter på ca 1m, dybde ca 3,6m.
AG: Komplett pris etablering av kummer og ledningsnett: kr. eks. mva
74 Utendørs elkraft
Gjelder alle elkraftinstallasjoner og anlegg for elkraft utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget. Se kap. 4 El. kraft.
Kapittelet inkluderer alt nødvendig utstyr og arbeider.
743 Utendørs lavspentforsyning
Inkluderer kurser til parklysarmaturer, utstyr og stikkontakter/uttakssentraler. Nødvendige stikk kontakter i og utenfor sovehuset, ved Bålplass / Amfi og langs internveg i barnehagen.
744 Utendørs belysning
Sovehuset og bod skal ha nødvendig belysning innvendig og utvendig ved inngangsdøren.
Det skal medregnes parklysarmatur, stolpearmatur, 3 stk. Det skal benyttes armatur type Kipp Post LED fra Xxxxx Xxxxxxx, eller tilsvarende.
Det skal være lyskastere, stolpearmaturer, ved akebakken der hvor det er vist på planen. Det skal benyttes armatur type Floodlight LED. fra iGuzzini, eller tilsvarende.
76 Veger og plasser
Gjelder overbygning inklusivt forsterkningslag og alle leveranser og arbeid som er nødvendig for et komplett anlegg. Alle nødvendige arbeider og leveranser for å kunne bygge et komplett veg- og plassanlegg skal være medtatt.
761 Veger
Den offentlige tilkomstvegen til Stamnes Oppveksttun må istandsettes og føres tilbake til slik den var før arbeidene ble igangsatt.
Xxxxxxxxxxx interne veger skal i hovedsak asfalteres, andre interne veger skal ha grusdekke slik som angitt på planen. Kyss og Køyr, droppsone, skal asfalteres med felter i brostein som fremgår av plan.
AH: Komplett pris etablering av Kyss og køyr : Kr. eks. mva. (Opsjonspris Jfr. Kuttliste)
762 Plasser
Plasser med fallunderlag for lekeutstyr skal bygges opp slik som sandlekeplassene. Sanden skal imidlertid være av type støtsand.
763 Skilt
Alle kostnader ved oppsetting av følgende skilt medtas:
Skilt med navnet på oppveksttunet
Trafikkskilt i forbindelse med fotgjengerovergangen. Skilt på parkeringsplassene.
769 Merking
Parkeringsplassene og fotgjengerfeltet skal oppmerkes med hvit termoplast der hvor det er vist på planen.
77 Park og hage
Alle gartnerarbeider skal utføres av kvalifisert anleggsgartner. Alle planter skal være sortert og merket ved leveranse. De skal være omplantet i henhold til NS 4400-4413. Siste omplantning skal være tilpasset leveringstidspunktet. Alle planter skal ha en herkomst som er egnet for klimasonen og lokalklimaet. Plantetidspunktet tilpasses plantene for å få best mulig resultat for plantenes utvikling. Planting bør skje mellom 15. mai og 15. august.
Før planting skal vekstjorden forbedres med nødvendig jordbearbeiding, gjødsling og kalking.
Trær og busker skal leveres i henhold til NS 4400 – 4413, norsk standard for planteskolevarer. Alle trær skal støttes opp ved hjelp av nødvendige stokker og oppbindingsmateriale.
771 Grasarealer
Berørte areal som er vist som grasareal på utomhusplanen skal istandsettes og tilsås med gress.
Sår i tilgrensende arealer etter anleggsvirksomhet og terrengbehandling må tilføres vekstjord, finplaneres og tilsås med gress.
772 Beplantning
Så mye som mulig av eksisterende trevegetasjon skal beholdes, store Tujaer på barnehagens uteområde må derimot fjernes. Lerketre ved akebakke beholdes.
Buskareal skal plantes til med robuste arter i en planteavstand som dekker arealet når plantene er etablert. Buskfeltene skal dekkes med et fuktbevarende lag av furubark som ikke inneholder treflis.
Det skal plantes ulike norske arter trær i størrelse So: 16 – 18. Sth: min 1,5 m, og det skal plantes forskjellige slags frukttrær, av type eple, pærer og plomme.
I forbindelse med grønnsak-hagen skal det plantes forskjellige typer bærbusker inkl. en rad med bringebær.
Det skal plantes pil som formes til en tunell ved hjelp av oppbinding og beskjæring.
773 Utstyr
773.1 Fotskraperist
Foran inngangsdørene skal det monteres fotskraperist, elefantrist, med bredde lik dørpartiet og dybde lik 160 mm. Ristene skal være nedfelt i omkringliggende belegg og ha en støpt brønn for oppsamling av vann og skitt. Brønnen skal være drenert og vannet ledes i grunnen.
773.2 Benker og bord
Langbord med benk fra «Lek og Fritid AS» eller tilsvarende. 2 stk.
Lekebord for bruk i sandbasseng, KPL503_Blomsterbord, fra Kompan, eller tilsvarende. 1 stk. Universelt utformet sandkassebord Xxx.xx. 00-000-000 fra Søve, eller tilsvarende. 1 stk.
773.3 Lekeutstyr
Fugleredehuske kombinert med huske med ett sete , KSW90041-0902 fra Kompan, eller tilsvarende. 1 stk.
Huskestativ KSW90014-902 fra Kompan, eller tilsvarende. 1 stk.
Sand og Vannlek- lekestativ, MSC5419, fra Kompan, eller tilsvarende. 1 stk. Vippe , M128-Firkløver, fra Kompan, eller tilsvarende. 1 stk.
Fotballmål fra Sommerbutikken, minifotballmål 1,5m x1m eller tilsvarende. 1 stk. Klatrevegg fra Klatrebarna AS, eller tilsvarende. 1 stk.
Klatrenett; Klatrepyramide DINO II 4,5m, fra Klatrebarna AS eller tilsvarende. 1 stk. Diverse klatre- og lekeutstyr fra Klatrebarna AS.
773.4 Utkikkstårn
Det skal bygges et utkikstårn/leketårn øverst i området av type «Lalido» fra Sik-Holz, eller tilsvarende.
773.5 Sitteplasser ved bål
Sittebenker og bord med benk.
773.6 Bålplass
Plassen gruses og i sentrum av bålplassen monteres en bålpanne av type Espegård bålpanne med gnistfangerpakke, eller tilsvarende.
773.7 Amfi
Som vist på planen skal det bygges et gruset amfi ved hjelp av terrengforming og rundstokker til å sitte på opp mot grusbanen.
773.8 Sandlekeplass
Sandlekeplassene avgrenses av brosteinskant. Her skal det brukes formbar sand i en tykkelse på 400 mm. Undergrunnen skal være drenert og det skal legges en fiberduk, klasse 3, mellom undergrunnen og sandlaget.
773.9 Terrasse
I forbindelse med spyleplass skal det bygges terrassegulv i tre. Det skal benyttes terrassebord, 28 x 120 mm.
Komplett pris på kap.7: Utendørs kr
Pris føres til summasjon i kapittel F.1 Prissammenstilling.
D Krav til byggeprosessen
D.1 ADMINISTRATIVE RUTINER
D.1.1 Kommunikasjon i prosjektet
Det skal legges opp til mest mulig elektronisk korrespondanse i prosjektet. Dette gjelder blant annet tegninger, rapporter, endringsavtaler, møtereferat, administrative dokumenter og fakturering.
Web basert prosjekthotell
Vaksdal Kommune benytter nett-basert system for dokumenthåndtering: - «Ibinder» Totalentreprenøren forutsettes å benytte denne løsningen for lagring og distribusjon av dokumenter og tegninger.
Alle aktører i tiltaket gis tilgang til oppdaterte prosjektdokumenter. Det gis tilgang på ulike nivåer til ulike aktører for å sikre adgangsbegrensninger i systemet og hindre uønsket innsyn.
All offisiell informasjon og dokumentasjon vil være tilgjengelig (møtekalender, grunnlagsdokumenter, offisielle tegninger og annet arbeidsgrunnlag, møtereferat, diskusjonsforum, tegninger og dokumenter til tverrfaglig kontroll, fremdriftsplaner, endrings og avviksmeldinger etc.).
Bestilling av papirkopier av tegninger fra prosjekthotellet bekostes av bestilleren. Rutiner for dokumentflyt og bruk av prosjekthotellet vil kunne bli gjenstand for revisjon under arbeidets gang.
Mailkommunikasjon i prosjektet
All mailkorrespondanse skal ha emne/subject "Stamnes Oppveksttun – <Tema/beskrivelse>».
En mail skal kun ha ett emne, slik at sporbarheten blir enklest mulig. All mail skal sendes med kopi til evt. byggeleder og kommunens prosjektleder.
Tegningsdistribusjon
Totalentreprenøren har i sin kontrakt ansvar for å utarbeide alle arbeidstegninger og annen nødvendig teknisk dokumentasjon. Alle tegninger og andre dokumenter skal lagres digitalt på webhotellet. Aktører varsles elektronisk når nye dokumenter og evt. revisjoner av eksisterende dokumenter blir gjort tilgjengelig.
D.1.2 Møter
Jf. også NS 8407 pkt. 4.
Generelt
Faste møter skal fortrinnsvis avholdes etter avtalt møteplaner. Det skal skrives referat fra alle møter. Referatet skal angi konklusjoner vedrørende hvert punkt som behandles. Såfremt en sak ikke kan avklares i møtet, skal saken følges opp i etterfølgende møter av samme art, inntil saken er avklart og konklusjonen foreligger. Det skal foreligge en konklusjon før et punkt tas ut av referatet.
Generelt skal eksisterende tekst være i kursiv og ny tekst i normal. Alle punkt/saker skal føres opp med ansvarlig og det skal oppgis tidsfrist.
SHA - skal vare fast tema i alle møter.
Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt.
Byggherrens møter
Byggherremøte avholdes hver 14. dag i forkant eller etterkant av byggemøte. Byggherrens representant innkaller og fører møtereferat
Totalentreprenørens møter
Byggherren med byggherrens representanter skal ha innkalling til alle møter som totalentreprenøren avholder. Byggherrens representanter velger selv hvilke møter de velger å stille på.
Følgende møter skal totalentreprenøren avholde og refere:
- Prosjekteringsmøter hver 14. dag
- Byggemøter hver 14. dag
- SHA-møter/vernerunder hver uke
D.1.3 Rapportering
Månedsrapport
Totalentreprenøren skal utarbeide en statusrapport for hver avsluttet måned så lenge prosjektet pågår. Rapporten skal foreligge innen den første fredagen i hver mnd. og skal gi byggherren oversikt over:
- SHA og ytre miljø (HMS)
o Statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for kommende periode
- Økonomi
o Status iht. betalingsplan
o Oversikt fakturerte endringer
- Framdriftsplan med status og konklusjon
o Utførte aktiviteter siste periode
o Planlagte aktiviteter neste periode
- Bemanning
o Komplett bemanning siste mnd
o Planlagt bemanning neste mnd
- Status KS
o Utførte kontroller, tester, inspeksjoner og avvik
- Status endringer
- Uavklarte forhold
Logg
Det skal føres en logg/dagbok på anlegget med tilstrekkelig omfang til løpende å kunne skaffe oversikt over fremdrift og hendelser.
D.1.4 Endringsbehandling
For å sikre korrekt behandling av endringer i prosjektet vil det kun være meldinger kommunisert på omforent skjema som vil bli ansett som offisielle. Skjemaet skal være korrekt utfylt med henvisning til hvilket punkt i kontrakt endringen omfattes av og følgelig skal behandles etter.
Krav og frister fremkommer av kaptitel B – Kontraktsbestemmelser.
Det skilles mellom endringsanmodning, endringsvarsel og endringsordre som følger:
Endringsanmodning:
En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene ønsker en annen utførelse enn den beskrevne/prosjekterte. En slik anmodning faller ikke inn under reglene i NS 8407, men er snarere et ønske om endring for å sikre gjennomførbarhet, spare kostnader el. Den mottakende part plikter selvfølgelig i samarbeidets ånd å svare på anmodningen innen rimelig tid, men det stilles ikke formelle krav eller knyttes sanksjoner til manglende svar.
Endringsanmodninger skal være et middel for å søke å bedre prosjektet både teknisk og økonomisk for alle parter.
En avslått endringsanmodning medfører som regel at entreprenøren plikter å utføre arbeidene slik de er beskrevet/prosjektert. Entreprenøren mister ikke retten til å sende endringsvarsel selv om endringsanmodning er fremmet. En godtatt endringsanmodning skal følges opp med en endringsordre fra byggherren.
Endringsvarsel:
Et endringsvarsel fremsettes av entreprenøren som følge av forhold som oppfattes som en endring i forhold til kontrakt og skal følgelig sendes inn og behandles etter relevante regler i kapittel B – Kontraktsbestemmelser. Krav om fristforlengelse og/eller forseringskompensasjon etc. følger samme prosedyre som endringsvarsel.
Endringsordre:
En endringsordre kan fremsettes av byggherren som følge av hans ønske om endret design eller utførelse i forhold til tidligere forutsetninger. Videre kan endringsordre anvendes for å bekrefte godtagelse av endringsanmodning eller endringsvarsel.
D.1.5 Økonomisk styring og fakturering
Betalingsplan
Totalentreprenøren skal utarbeide forslag til betalingsplan basert på fremdriftsplanen. Denne skal godkjennes av byggherren. Ved revisjon av fremdriftsplanen kan byggherren kreve at betalingsplanen revideres slik at den gjenspeiler faktisk fremdrift/produksjon.
Totalentreprenøren skal hver måned dokumentere virkelig påløpte kostnader. Påløpt kostnad skal vurderes opp mot gjeldende betalingsplan. Ved for stort avvik mellom betalingsplanen og virkelig påløpt skal betalingsplanen endres.
Fakturering
Fakturaer skal adresseres og merkes med ”Prosjektnummer” og ”innkjøpsordre” og leveres byggeleder for attestasjon. For å unngå unødvendig administrasjon av fakturaer mht. krediteringer og reklamasjoner legges det opp til følgende rutine ved fakturering:
- Komplett fakturautkast leveres byggeledelsen for gjennomgang.
- Byggeledelsen melder tilbake evt. kommenterer til utkastet i løpet av 3 dager.
- Endelig faktura sendes byggeleder for attestasjon.
- Byggeleder oversender attestert faktura til byggherre.
D.2 KVALITETSSIKRING
D.2.1 Kvalitetsplan
Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktsarbeidet. Denne skal baseres på totalentreprenørens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav til rett kvalitet, til rett tid, med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for
planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, avvikshåndtering og avviksrapportering. Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i pkt. E.
Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos totalentreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for.
Totalentreprenøren skal sørge for at alle kontraktsmedhjelpere følger kontraktens kvalitetsplan.
D.2.2 Kontroll og kontrollplaner
Totalentreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og dokumentasjon.
Basert på kontrollplanene vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike arbeider.
Byggherren kan kreve fremlagt relevant dokumentasjon for å kunne bedømme arbeidet og
fremdriften, inklusive prosedyrer for, og resultater av, inspeksjoner og/eller tester som er utført av totalentreprenøren.
D.2.3 Planlegging
Totalentreprenøren skal utarbeide og vedlikehold fremdriftsplanen. Det skal utarbeides to fremdriftsplaner; en overordnet plan som viser hele byggeprosessen, og en 4-6 ukers plan. Begge planene skal vise statuslinje på hvordan fremdriften er i forhold til planlagt. Fremdriftsplanene skal overleveres og gjennomgås på byggemøte hver 14. dag.
Milepæler angitt i kapittel E.1.1 skal gå tydelig frem av fremdriftsplan.
D.2.4 Avvik
Avviksskjema benyttes der totalentreprenøren har utført kontraktsarbeider som er i strid med kontrakten, eller der det har oppstått feil eller skader, og årsaken er forhold han selv er ansvarlig for.
Avviksmelding innebærer således at totalentreprenøren erkjenner ansvar for feilen. Dersom totalentreprenøren mener at det er byggherreforhold som er årsak til feilen, skal totalentreprenøren og benytte samme skjema og angi årsaken og begrunnelse for at han mener byggherren er ansvarlig. Feilen kan gjelde ethvert krav i kontrakten, herunder kontraktens kvalitetskrav til sluttproduktet, produksjonsmetode, helse-, miljø- og sikkerhet, ytre miljø, forvaltning, drift og vedlikehold, dokumentasjon, etc.
D.3 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
D.3.1 Generelt
Byggherren har i samsvar med kravene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) utarbeidet en "Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø". Denne stiller krav til entreprenøren. Planen er vedlagt som vedlegg
6. Planen vil bli holdt løpende oppdatert av entrepenør i kontraktsperioden av koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen.
Entreprenøren og dennes underentreprenører/-leverandører skal drive systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
D.3.2 Koordinator for utførelsesfasen
Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA- plan.
D.3.3 Hovedbedrift
Rollen som hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) fremgår av SHA-plan.
D.4 ØVRIGE KRAV TIL BYGGEPROSESSEN
D.4.1 Dokumentasjon
Generelt
All dokumentasjon skal leveres på norsk.
Dokumentasjon av byggeprosessen
Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal legges ut på webhotell og være tilgjengelig for byggherren til enhver tid.
Som bygget dokumentasjon
FDV- dokumentasjon skal etableres av alle rådgivere i planleggingsfasen og suppleres løpende av entreprenørene i hele byggefasen. Entreprenørene må selv legge dokumentasjonen inn i innsamlingssystemet. Byggherren vil ved sin byggeleder xxxxxxx xxxxxxxxxxxx av FDV innsamlingen.
FDV-koordinator vil:
Utarbeide samordnet fremdriftsplan for alle FDV-leveranser
Være FDV-koordinator for alle rådgivere, entrepriser og leverandører.
Entreprenøren skal:
Oppnevne FDV-ansvarlig kontaktperson
Utarbeide FDV-dokumentasjon inkl. tegninger ”Som-bygget”.
Komplett FDV-dokumentasjon skal leveres med informasjon om HMS-data og drift- og vedlikeholdsdokumentasjon og eventuell annen relevant referansedokumentasjon. All referansedokumentasjon skal være på norsk så fremt ikke annet avtales.
Det skal leveres periodiske vedlikeholdsjobber samt relevantestandardtiltak. Dokumentasjonen skal kun inneholde leverte og monterte produkter. Dersom det fremkommer flere produkter på en side, skal det tydelig merkes hvilket produkt som er anvendt.
Innreguleringsprotokoller og annen signert dokumentasjon skal skannes med underskrift og registreres. Så fremt all produkt- og systemdokumentasjon løpende registreres, regnes dette som oppfyllelse av Plan- og bygningslovens (TEK 10) krav om at produktdokumentasjon skal forefinnes på byggeplassen.
FDV-innsamling/ -registrering skal skje i hele byggeperioden og vil være en fast post i byggemøter. Foreløpig disposisjon for FDV-dokumentasjon skal leveres byggherren senest halvveis i byggeprosessen.
Utkast til ferdig FDV-dokumentasjon skal være levert 4 uker før teknisk ferdigstillelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, ref. kap. E «Frister og dagmulkter». Utkastet skal omfatte alt materiell/utstyr som er bestilt til byggeplassen ved dette tidspunkt. Materiell/utstyr som bestilles senere legges inn i FDV-dokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller som blir ferdige etter dette tidspunktet.
FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker. Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i reklamasjonsperioden.
Vesentlige mangler vedr. FDV-dokumentasjon behandles i samsvar med NS 8407, pkt. 37.3.
Renhold på byggeplassen
Totalentreprenøren skal sikre bygget mot fuktskader i byggefasen som beskrevet i:
Bygg detaljer 474.511 "Vurdering av fuktsikring Kontrollpunkter"
Bygg detaljer 501.107 "Ren, tørr og ryddig byggeprosess"
Bygg detaljer 474.533 "Bygg fukt. Uttørking og forebyggende tiltak".
Arbeidet skal omfatte vurdering av bl.a. lagring av materialer, tildekking mot nedbør, kontroll av fukt før montering og innbygging.
Det skal dokumenteres at uttørking av bygningskonstruksjoner er foretatt i henhold til metoder anbefalt i Bygg detaljer 474.533 "Uttørking og forebyggende tiltak". Det skal dokumenteres at det er foretatt fuktmålinger med metoder som angitt i NS 3420-T og Byggdetaljer 474.531 "Måling av fukt i bygninger" og at fuktnivået tilfredsstiller krav i NS 3420-T.
Byggematerialer skal oppbevares tørt og forsvarlig på byggeplassen. Bygget skal oppføres med tildekkingssystem, eller andre tilsvarende fuktsikkerhetstiltak. Det skal foreligge dokumentasjon på at det er etablert faste rutiner for ren og ryddig byggeprosess i henhold til anbefalinger gitt i Bygg detalj 501.107.
Rengjøringskvaliteten ved overlevering av bygget skal være dokumentert og oppfylle minst kvalitetsnivå 4 gitt i Bygg detalj 501.108 og NS-EN-INSTA-800.
Totalentreprenøren skal utføre arbeidet etter prinsipper og anvisninger i Rent Tørt Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave 2007.
Totalentreprenøren skal sørge for nødvendige ytelser for å ivareta kravene til rent bygg. Det skal etableres system for støvsuging i hver etasje. Det skal organiseres renholds soner avhengig av fremdriften (fasene) i bygget. Det skal etableres egne stasjoner for bearbeiding av materialer som isolasjonsskjæring, mørtelblanding, bearbeiding av trevirke, platekutting, etc.
Følgende renholds faser skal brukes:
Ren 1 - Bygg renhold: Tiden fra råbygg lukkes til gulvbelegg legges.
I fasen skal det foregå vanlig rydding og støvsuging etter behov.
Ren 2 - Bygg renhold: Tid fra gulvbelegg legges til tekn. ferdigstillelse. Utføres i klasse C. I fasen skal det foregå vanlig rydding og støvsuging minimum 2 ganger pr uke. Før lukking av vegger og himlinger skal det støvsuges slik at det ikke bygges inn støv og bygg avfall. Kanaler, kabelbruer etc. skal støvsuges.
Ren 3 - Avsluttende renhold: Utføres før teknisk overtakelse. Utføres i klasse C Beskyttelser av gulvflater, utstyr, etc. fjernes. Listverk, karmer, dører og vinduer rengjøres. Alle gulvflater, vegger, benker, hyller etc. støvsuges og rengjøres.
Støvdekkeprosent skal minimum være i klasse 3 «lav» (RTB, fig. 33)
Ren 4 - Avsluttende renhold: Utføres før sluttovertakelse K 201. Utføres i
klasse B. Alle flater; gulv, vegger og himlinger skal være tørre, rene og fri for flekker
Glassflater skal være rene og pusset – ute og inne. Linoleumsgulv skal være rengjort og behandlet som første gangs oppsetting. Vinylgulv skal være rengjort og behandlet etter produsentens anvisninger. Sanitærinstallasjoner skal være rene og pusset. Etter avsluttende renhold, fase 2, skal hovedentreprenør sørge for kontrollmålinger med støvdekkemålinger med BM-Dustdetektor.
Støvnivå skal minimum være i klasse 4 «normal» (RTB, fig. 33)
Totalentreprenøren skal etablere rutiner for fuktmåling før konstruksjoner lukkes.
Det skal legges vekt på å unngå skadelig byggfukt. Spesielt gjelder dette uttørking av trematerialer og betong. Fuktinnholdet i slike konstruksjoner skal måles før belegg monteres eller konstruksjoner lukkes. Fuktinnholdet skal være i samsvar med anbefalinger i NBI-blad
474.533 Uttørking og kontrollmåling av bygg fukt.
Sluttfasen
Sluttfasen er perioden mellom teknisk ferdigstillelse og delovertagelse bygg I sluttfasen skal følgende skje i rekkefølge:
1. Totalentreprenøren skal utføre avsluttende rengjøring, del 1 (Ren 3) jfr. pkt. B.1.10. Første avsluttende rengjøring skal være foretatt og godkjent før oppstart og innregulering av tekniske anlegg og før tekniske ferdigstillelse.
2. Totalentreprenøren skal utføre funksjons- og ytelsestester (innregulering, kontroll av mengde, funksjon osv.). Rapporter fra innregulering/tester skal sendes byggherren.
3. Totalentreprenøren skal utbedre eventuelle mangler/avvik.
4. Totalentreprenøren skal utføre avsluttende bygg rengjøring 2, (Ren 4).
5. Byggherren og totalentreprenøren skal gjennomføre en felles funksjons- og ytelsestest, samt tverrfaglige systemtester. Alle funksjoner skal testes med laster og skal være i orden. I motsatt fall avholdes ny test etter utbedring.
6. Bygningsmessig delovertakelse bygg.
7. Oppstart prøvedrift for øvrige arbeider inkl. utomhusanlegg.
Hovedentreprenøren skal utarbeide detaljert framdriftsplan for sluttfasen i nært samarbeid med byggherren/byggeleder.
D.4.2 Offentlig omtale av prosjektet
All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.
E Frister og dagmulkter
E.1 FRISTER
E.1.1 Fysiske arbeider
For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:
Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt (NOK) |
1. | Oppstart | 04.02.2019 | |
2. | Teknisk ferdigstillelse * | 01.08.2019 | Ihht standard |
3. | Overtakelse komplett | 09.08.2019 | Ihht standard |
* Ved frist for teknisk ferdigstillelse skal totalentreprenøren - eksklusive arbeid som skal utføres i sluttfasen, jfr. sluttfase - være ferdigstilt uten vesentlige avvik. Alle tekniske installasjoner skal være ferdig montert slik at tildekking kan fjernes og renhold utføres. Videre skal totalentreprenørene fremlegge egenkontrollrapport til BH før ferdigbefaring avholdes. Entreprenøren skal i rimelig tid skriftlig innkalle til teknisk ferdigstillelsesbefaring. Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 37.1 Overtakelsesforretning, pkt. 37.2, Protokoll fra forretningen, og pkt. 37.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse, gjelder tilsvarende så langt de passer.
E.1.2 Dokumentleveranser
For dokumentleveranser gjelder følgende frister:
Frist (nr.) | ||||
1. | Kvalitetsplan | Før oppstart | Ihht standard | |
2. | Detaljert fremdriftsplan | Før oppstart | Ihht standard | |
3. | Komplet dokumentplan og tegningslister | 1 mnd. etter | Ihht standard | |
4. | Bemanningsplan | Før oppstart | Ihht standard | |
5. | Månedsrapporter | Første onsdag i hver måned | ||
6. | Utkast til ferdig FDVU-dokumentasjon, sluttdokumentasjon | Før teknisk ferdigstillelse | Ihht standard | |
E.2 DAGMULKTER
Se punkt E.1.
E.3 FRAMDRIFTSPLANLEGGING
Totalentreprenøren skal benytte planleggingsverktøy MS-Project eller tilsvarende. Prosjektstyringssystemet skal til enhver tid sikre styring og kontroll av fremdrift, avtalte mengder, kvalitet, bemanning, samt dokumentere ivaretakelse av SHA hensyn, derav inkludert SHA aktiviteter. Godkjente endringer i kontraktarbeidet skal fortløpende innarbeides i prosjektstyringsgrunnlaget.
Som et minimum skal plansystemene tilfredsstille følgende krav:
Avhengigheter mellom aktiviteter.
Entydig aktivitetskoding.
Sammenheng mellom planene på forskjellige nivå.
Frontlinje med angivelse av status i forhold til tidsaksen.
Angivelse av planlagte SJA.
E.3.1 Planleggingsnivåer
Fremdriftsplanene i prosjektet er organisert i et planhierarki bestående av følgende tre hovednivåer hvor det skal være samsvar mellom planene for de ulike nivåer.
Byggherrens milepælsplan.
Totalentreprenørens detaljerte fremdriftsplan.
Totalentreprenørens produksjonsplan (4,6-ukers) intervall avtales med byggeleder.
Byggherrens milepælsplan
Byggherrens milepælsplan fremkommer av pkt. E.1.1.
Totalentreprenørens detaljerte fremdriftsplaner
Totalentreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan med utgangspunkt i byggherrens hoved-datoer. Planen skal fryses som opprinnelig plan for rapportering. Planen skal ikke endres uten byggherrens godkjennelse.
Planene skal til enhver tid ha et detaljeringsnivå som gjør dem egnet som et hjelpemiddel til å planlegge, organisere, styre og kontrollere utviklingen av kontraktarbeidet ved å sammenligne registrert resultater med planlagt resultat.
Planen skal minimum inneholde og vise:
Alle aktiviteter i kontraktsperioden slik at disse dekker et komplett arbeidsomfang for entreprisen, herunder prosjektering, prefabrikasjon, montasje, bygging, testing og dokumentasjon.
Dato for påbegynnelse og ferdigstillelse av alle aktiviteter samt deres varighet.
Alle kontraktsfestede delfrister.
Arbeidsrekkefølger, viktige avhengigheter og kritiske aktiviteter.
Planlagte Risiko- og Sårbarhetsanalyser (ROS) og etterfølgende Sikker Xxxx
Analyser (SJA).
Slakk/tidsmarginer.
Kritisk linje (eventuell manuell vurdering og beskrivelse).
Arbeide med innsamling og utarbeidelse av FDV- dokumentasjon.
Totalentreprenørens produksjonsplan
Totalentreprenoren skal utarbeide en produksjonsplan som bygger på den detaljerte framdriftsplanen. Planen skal vise hva som skal produseres over et kortere intervall, 4-, 6- ukers planer. Intervall og detaljering avtales med byggeleder.
F Vederlaget
F.1 TILBUDSPRIS
For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Tilbudspris er som vist Alle prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva.
1. Rigg, Drift og felleskostnader kr.
2. Bygning kr.
3. VVS-Installasjoner kr. _
4. Elkraft kr. _
5. Tele og automatisering kr.
7. Utendørs kr. _
8. Generelle kostnader kr. _
SUM EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT kr.
+ 25 % MERVERDIAVGIFT kr.
= TILBUDSSUM INKLUSIVE MERVERDIAVGIFT kr.
F.2 REGNINGSARBEIDER
Eventuell regningsarbeid godtgjøres iht. oppgitte timesatser, maskinpriser og påslagsprosenter.
F.2.1 Mannskap
Arbeid betales i henhold til oppgitte timesatser eks. mva. Timesatsene skal dekke alle totalentreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.:
- Lønn.
- Stedlig administrasjon og arbeidsledelse.
- Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell.
- Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv).
- Reise- og gangtid.
- Diett- og boutgifter.
- Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger.
- Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc.
- Håndverktøy, mindre redskaper.
- Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, pigger, slanger, rør, etc.
- Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc.
- Forsikringer.
- Hovedadministrasjon og fortjeneste.
Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til oppgitte timesatser. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd. Timepriser oppgis eks. mva.
Timepriser entreprenør mannskap
Normallønn Kr/time Overtid Kr/time
Prosjektleder
Formann
Fagarbeider
Hjelpearbeider
Lærling
Gjennomsnitt timerate
Timepriser prosjekterende
Normallønn Kr/time Overtid Kr/time
Prosjekteringsleder
ARK/LARK
Rådgivende ingeniør
IKT svakstrøm og SD anlegg
DAK
Gjennomsnitt timerate
F.2.2 Maskinleie
Leie for maskiner som har en månedsleie på kr 10 000,- eks. mva. eller mer, godtgjøres i henhold til timelister. I maskinleiesatsene inngår alle totalentreprenørens kostnader, så som direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste.
Ratene er inklusiv operatør, og kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet.
Vektangivelse for maskiner gjelder uten last.
For ikke spesifiserte maskiner skal totalentreprenørens standard prisliste benyttes. Totalentreprenøren skal legge ved tilbudet standard prisliste for sine maskiner, se vedlegg 7 Timepriser for maskinleie oppgis eks. mva.
Timepriser maskinleie
Gravemaskin (5-10) tonn kr/time:
Gravemaskin (20-30) tonn- kr/time:
Lastebil kr/time:
F.2.3 Materialer og utstyr
Materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren dekkes som følger:
- Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til totalentreprenørens innkjøpspris dokumentert ved leverandørfaktura.
- Totalentreprenørens påslag i henhold til oppgitt prosentsats.
-
Entreprenørens påslag for fortjeneste og administrasjon er ved kjøp av materialer: % Entreprenørens påslag for fortjeneste og administrasjon ved transport, maskiner og utstyr er: _%
F.3 REGULERING
Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke
F.4 Kuttliste, opsjoner og enhetspriser