PROSJEKT
BYMILJØETATEN | |
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE |
PROSJEKT
Tilrettelegging for friluftsliv 2018
Åpen tilbudskonkurranse etter forskriftens del II
ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRENØR FOR UTBEDRING AV STI TENNEBEKK - SVARTATJØRNA
2018/37038 / FOR 035-2018
NS 8407 Revidert 15.8.2017
A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet 4
A.1.2 Målsetting med prosjektet 4
A.1.4 Byggherrens organisasjon 5
B.1 Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet) 6
B.3 Krav til prosess og organisering 6
B.3.2 Totalentreprenørens byggeplassadministrasjon og fellesrigg 6
B.3.3 Plan- og bygningsloven 7
B.3.4 Kvalitetsplan for utførelse 7
B.3.6 Energi og miljø - generelt 7
B.3.12 ID-nummerering og fysisk merking 9
C.2 Dagmulktsbelagte frister 10
C.2.3 Teknisk ferdigstillelse 10
C.2.4 Start prøvedriftsperiode 10
C.2.5 Delovertakelse ved start prøvedriftsperiode 10
C.2.6 Overtakelse ved utløp av prøvedriftsperiode 10
C.2.8 Frister for administrative leveranser etc 11
D.1 Svardokument inkl. tilbudsskjema 11
D.2 Byggherrens medvirkning 11
E.1 Generelle kontraktsbestemmelser 12
E.1.1 NS 8407:2011 med endringer 12
E.1.2 Xxxxxxx og krav (NS 8407 pkt 5) 12
E.1.3 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt 7) 12
E.1.4 Bruk av kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt 10) 12
E.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt 18) 13
E.1.6 Endringer (NS 8407 pkt 31) 17
E.1.7 Vederlagsjustering (NS 8407 pkt 34) 17
E.1.8 Xxxxxxxxxxx og prøvedrift (ns 8407 pkt 38) 18
E.1.9 Mangel ved kontraktsgjenstanden (NS 8407 pkt 42) 18
E.1.10 Tvister (NS 8407 pkt 50) 18
E.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 19
E.3 Administrative bestemmelser 19
Vedleggsnr | Dokumentnavn | Merknad |
II.1 | Funksjonsbeskrivelse (B.1.1) | Vedlegg til kontrakt og utfylling av tilbyder |
II.2 | Administrative bestemmelser | Vedlegg til kontrakt |
II.3 | Byggherrens plan for SHA-arbeidene | Vedlegg til kontrakt |
II.4 | Byfjellstandard – Bro | Vedlegg til kontrakt |
II.5 | Byfjellstandard – Bord og Benk | Vedlegg til kontrakt |
II.6 | Byfjellstandard – Eksempel på oppbygging av sti/turvei | Vedlegg til kontrakt |
II.7 | Funksjonsbeskrivelse av opsjoner | Vedlegg til kontrakt |
A Generelt om prosjektet
A.1.1 KORTFATTET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Anskaffelsen gjelder totalentreprise i forbindelse utbedring av sti i byfjellsområde vest med at Bergen kommune skal utbedre 325 meter med natursti sti fra Tennebekk til Svartatjøna i Kanadaskogen gnr.147 nr. 2. Denne anskaffelsen innebærer følgende:
• Utbedring av eksisterende sti (ca. 325m), etter utbedring skal sti ha topplag av grus og en bredde på ca.1,5 meter.
• Det skal etableres 3 stikkrenner (P4)
• Rensk/tømming av eksisterende kum (P1).
• Innkjøp og utplassering av 2 griller i friluftsområde, Tennebekk (opsjon).
• Innkjøp og utplassering av 5 stk. bord/benk etter byfjellstandarden (opsjon)
• Riving og sanering av garasje (opsjon)
Denne anskaffelsen omfatter også detaljplanlegging for å ivareta vannutfordringer og naturinngrep.
Beliggenhet og adkomst
Sti (anleggsområde) ligger i Tennebekktjørna Friluftsområde i Laksevåg bydel. Adkomsten til friluftsområdet og sti skjer fra veg 557 Lyderhornsveien og er skiltet Kanadaskogen. Følg gamle Tennebekksveien til parkeringsplass/hundeluftegård i Lappeleiren (venstre side ca. 500 meter). Kjør videre opp grusvei/turvei til første sving til venstre (ca. 170 meter). Sti går ut i terrtenget til høyre i sving. I svingen vil det være mulig å etablere en mindre riggplass.
Orientering om anleggsområdet:
Kanadaskogen og Tennebekktjørna Friluftsområde er et svært mye benyttet turområde. Det er derfor svært viktig å ta hensyn til ferdsel på turvei i forbindelse med transport og bruk av kjøretøy i anleggsperioden.
Sti som skal utbedres fører inn til et svært viktig naturområde. Det er derfor ekstra viktig å utføre arbeidet på stien på en skånsom måte. Større inngrep/skader kan gi en negativ opplevelse.
A.1.2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET
Utbedre eksisterende natursti til en sikker og funksjonell grussti med gode kvaliteter.
Prosjektet «Utbedring av sti Tennebekk – Svartatjøna» gjennomføres som totalentreprise for sine arbeider. Bergen kommune har selv prosjektledelse for prosjektet.
BME, BYMILJØETATEN
BBU, BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING
BYRÅDS- AVD.
POLITISK MYNDIGHET
MYNDIGHET, LOVVERK
A.1.4 BYGGHERRENS ORGANISASJON
TOTALENTREPRENØR
PROSJEKTLEDER /BYGGHERREOMBUD
Definisjoner:
BBU: | Byrådsavdeling for byutvikling |
PL: | Prosjektleder |
BL / BHO | Byggeleder / Byggherreombud |
Byggherre: | Bergen kommune, Bymiljøetaten Xxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxx Telefon sentralbord: 00 00 00 00 |
Prosjektleder (PL) | Bergen kommune Xxxxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Mobil: 000 00 000 |
B Ytelser
B.1 Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet)
Se eget dokument vedlegg II.1
B.2 Tegninger/skisser
Utgår
B.3 Krav til prosess og organisering
Totalentreprenørens prosjekt- og anleggsledere skal beherske norsk språk både muntlig og skriftlig, og skal organisere kontraktsarbeidet på en slik måte at det til enhver tid er norsktalende ansvarshavende tilstede på byggeplassen
Dette kapittel inneholder ikke prisbærende poster.
Priskonsekvenser av kravene i dette kapittel skal derfor medtas i prisingen av kapittel ”B.1.2 Funksjonsbeskrivelse”.
Totalentreprenøren skal sørge for og bekoste rigg- og driftsytelser for sine arbeider.
B.3.2 TOTALENTREPRENØRENS BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FELLESRIGG
B.3.2.1 Byggeplassadministrasjon Totalentreprenøren skal utføre følgende ytelser:
a) Etablere en samlet fremdriftsplan. Første versjon av fremdriftsplanen skal foreligge
senest 2 uker etter kontraktsinngåelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf «C2 Dagmulktsbelagte frister».
b) Foreta kontroll med at fremdriftsplanen holdes
c) Varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom forhold truer med å forsinke fremdriften på byggeplassen
d) Xxxx antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften
e) Hvis mulig, angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen
Utføres ikke disse forpliktelsene på forsvarlig måte, kan byggherren kreve erstatning for det tap han ellers ville ha unngått.
B.3.2.2. Fellesrigg
Totalentreprenøren skal sørge for og bekoste rigg- og driftsytelser for alle sine arbeider.
Entreprenøren skal være ansvarlig søker (SØK) prosjekterende (PRO), og ansvarlig utførende (UTF), og innfri de krav som stilles i den forbindelse.
B.3.4 KVALITETSPLAN FOR UTFØRELSE
Entreprenøren skal innen 2 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for alle arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf «C2 Dagmulktsbelagte frister».
Totalentreprenøren skal utarbeide HMS-plan for sine egne arbeider i samsvar med byggherrens SHA- plan etter Byggherreforskriften, både for prosjekterings- og utførelsesfasen..
Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er: | Totalentreprenøren |
SHA-koordinator for gjennomføringsfasen er: | Prosjektleder/Byggherreombud |
HMS- plan, riggplan og beredskapsplan for HMS skal leveres innen 2 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf «C2 Dagmulktsbelagte frister».
B.3.6 ENERGI OG MILJØ - GENERELT
B.3.6.1 Møter/kontroller Utgår
Totalentreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder.
Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres.
Totalentreprenøren skal utarbeide beredskapsplan for ytre miljø og oppbevare denne på fast plass på riggområdet.
Totalentreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Avfallet skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene i TEK10. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde.
I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bergen kommune krav om avfallsplaner i henhold til TEK10, kap.9 ytre miljø.
All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. All dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart html eller pdf format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av autorisert person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og tabellarisk oppbygging. All dokumentasjon skal i tillegg leveres i 2 eksemplarer (i papirformat) og forøvrig følge samme inndeling og krav som NS3456. Papirdokumentasjonen skal leveres i 4- hulls ringpermer med stiv rygg og plastomslag på forside og rygg for ilegging av
nødvendig overordnet informasjon. (Bygg-/prosjektnavn, entreprisebetegnelse, fagområde iht bygningsdeltabell og årstall).
Totalentreprenøren skal:
• Utarbeide samordnet fremdriftsplan for alle leveranser av FDV-dokumentasjon
Totalentreprenøren skal:
• Oppnevne ansvarlig kontaktperson for FDV-dokumentasjon
• Utarbeide fremdriftsplan for leveranser av FDV-dokumentasjon for egne entrepriser
• FDV-dokumentasjon og tegninger skal utarbeides «som bygget»
• Skjema for anleggsregister skal være utfylt og leveres sammen med FDV- dokumentasjonen.
Utkast til FDV-dokumentasjon skal være levert Byggherren til godkjenning 2 uker, før frist for overtakelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf «C2 Dagmulktsbelagte frister».
FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker. Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i reklamasjonsperioden.
Ikke relevant for dette prosjektet
B.3.12 ID-NUMMERERING OG FYSISK MERKING
Ikke relevant for dette prosjektet
Ikke relevant for dette prosjektet
Utgår
B.3.15.1 Prøvedriftsperiode Ikke relevant.
B.3.15.3 Tester etc i prøvedriftsperioden Ikke relevant.
B.3.15.4 Xxxxx og vedlikehold i prøvedriftsperioden: Ikke relevant.
C Fremdrift og frister
C.1 Generelt
Tilbudsfrist: Se Del I, kapittel 1.4
Forventet kontraktsignering: 28. September 2018
Ferdigstillelsesfrist: 20. Desember 2018
I pkt. C2 nedenfor redegjøres for kontraktens system for frister.
C.2 Dagmulktsbelagte frister
Ikke relevant
Ikke relevant.
C.2.3 TEKNISK FERDIGSTILLELSE
Ikke relevant.
C.2.4 START PRØVEDRIFTSPERIODE
Ikke relevant.
C.2.5 DELOVERTAKELSE VED START PRØVEDRIFTSPERIODE
Ikke relevant.
C.2.6 OVERTAKELSE VED UTLØP AV PRØVEDRIFTSPERIODE
Ikke relevant.
Frist for overtakelse av kontraktsarbeidet
Frist: | 20.12.2018 | Dagmulktsbeløp: | Iht NS 8407, pkt 40.3 a) |
C.2.8 FRISTER FOR ADMINISTRATIVE LEVERANSER ETC
Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B3 krav til prosess og organisering:
• Totalentreprenørens leveranse av samlet fremdriftsplan for egne og administrerte underentreprenørers arbeider, jf ”B.3.2.1 Byggeplassadministrasjon”. Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktsummen pr. hverdag.
• Levering av kvalitetsplan, jf ”B.3.4 Krav til utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse”: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktsummen pr. hverdag.
• Levering av SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA, jf «B3.5. SHA-plan»: Dagmulkt på 0,1 promille av kontrakssummen pr. hverdag.
• Ved forsinket levering av utkast til FDV dokumentasjon, jf ”B.3.10 Krav til FDV- dokumentasjon”: Dagmulkt på 0,1 promille av kontraktsummen pr hverdag.
D Vederlaget
D.1 Svardokument inkl. tilbudsskjema
Tilbudsskjema inngår i Svardokumentet, vedlagt konkurransegrunnlaget, vedlegg I.1
D.2 Byggherrens medvirkning
Ikke relevant
E Alminnelige bestemmelser
E.1 Generelle kontraktsbestemmelser
E.1.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER
NS 8407:2011 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommunes entreprisekontrakter.
I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bergen kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt E2 nedenfor. Ved motstrid gjelder bestemmelsene i E2 foran bestemmelsene i E1.
E.1.2 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5)
Første ledd, andre punktum og andre ledd utgår og erstattes med følgende:
«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig når det oversendes signert endringsanmodning/varsel om endring (EA/VOE) som scannet vedlegg til e-post.»
E.1.3 PARTENES SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT 7)
Pkt 7.1 Generelle bestemmelser
Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd:
«Konserngaranti aksepteres ikke.»
E.1.4 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10)
Følgende tilføyes som nytt pkt 10.4 «Begrensning i bruk av underleverandører»:
«Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Også selskap som kun leverer bemanning er å anse som underentreprenør etter denne bestemmelsen.»
Følgende tilføyes som nytt pkt 10.5 «Antikontraktør-klausul»:
«Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser overfor byggherren.»
«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktsummen.»
Følgende tilføyes som nytt pkt 10.6 «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»:
«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden.»
«Totalentreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler.»
«Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at totalentreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap.»
«Totalentreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger».
E.1.5 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18)
Følgende tilføyes som nytt pkt 18.9 «Hensyn til naboer»:
«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig.»
«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 – 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.»
Følgende tilføyes som nytt pkt 18.10 «Lønns- og arbeidsvilkår»
Pkt 18.10.1 Krav til totalentreprenør og eventuelle underentreprenører
«På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal totalentreprenøren sørge for at ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal totalentreprenøren sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Totalentreprenøren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte hos underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten.»
Pkt 18.10.2 Administrative bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår Egenrapportering:
«Totalentreprenøren skal gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt.
18.10.1 ovenfor. Dette skal gjøres ved å fylle ut skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til byggherren innen én måned etter kontrakten har startet. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden.»
Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon:
«Totalentreprenøren skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av byggherren kunne dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underentreprenører. Dokumentasjonen kontrolleres av byggherren eller ekstern kontrollør engasjert av byggherren.»
«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn på egne og eventuelle underentreprenørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de samme ansatte, innsyn i totalentreprenørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underentreprenører, timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper og avtaler om kost og losji.»
Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller:
«Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherren, har rett til å foreta annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og på byggeplassen. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lønns- og personaldata.»
Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger:
«Byggherren og eventuell ekstern kontrollør som mottar dokumentasjon fra totalentreprenøren, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.»
Ved pålegg fra Arbeidstilsynet gjelder følgende:
«Hvis totalentreprenør eller underentreprenør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal totalentreprenøren uten opphold informere byggherren ved kopi av pålegget. Totalentreprenøren eller underentreprenøren skal utbedre forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister.
Pkt 18.10.3 Sanksjoner
Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår:
«Totalentreprenør som ikke leverer egenerklæringsskjema innen 1 mnd. etter at kontrakten har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for egenerklæringen, plikter å betale dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»
«Tilsvarende gjelder der byggherren har gitt totalentreprenøren en tidsfrist for å fremlegge dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos eventuelle underentreprenører, men dokumentasjonen ikke blir levert innen fristen.»
«Hvis totalentreprenøren eller underentreprenører får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår og ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»
«Hvis brudd på pkt. 18.10.1 ovenfor oppdages av byggherren eller av tredjepart engasjert av byggherren, skal totalentreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der totalentreprenøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av underentreprenører, skal totalentreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av byggherren. Byggherren kan kreve at totalentreprenøren skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av byggherren. Hvis forholdene ikke utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten, som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt.
Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»
«Ved brudd på administrative bestemmelser i pkt 18.10.2. utgjør dagmulkten 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 – tyve – hverdager. Ved brudd på kravene i pkt 18.10.1 utgjør dagmulkten 1 promille av kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer. Dagmulkten utgjør uansett minimum kr. 1000,- pr. hverdag.»
Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår:
«Ved alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte brudd eller når avtalt maksimal dagmulkt er påløpt, anses dette som vesentlig mislighold som gir byggherren rett til å heve kontrakten.»
Følgende tilføyes som nytt pkt 18.11 «Utvidet skatteattest» Pkt 18.11.1 Byggherrens rett til å innhente opplysninger
Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenøren og underentreprenører til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt.
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt og frem til seks måneder etter at kontrakten er avsluttet.
Pkt 18.11.2 Brudd på skatte- og avgiftslovgivningen
«Totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.
Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert, oppfyller sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.
Dersom totalentreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette forholdet, heve kontrakten dersom retting ikke har blitt gjort innen fristen.
Dersom totalentreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette.
Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet ikke er berettiget.
Bestemmelsene over om totalentreprenøren mislighold gjelder også for underentreprenører som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert og for andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert.
Dersom totalentreprenørens øvrige underentreprenører i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi underentreprenøren en frist til å rette forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen, kan byggherren kreve at totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør, uten kostnad for byggherren.
Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og totalentreprenøren sannsynliggjør overfor byggherren at kravet mot underentreprenøren ikke er berettiget.
Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underentreprenør som byggherren har krevd utskiftet, kan byggherren heve avtalen.»
Følgende tilføyes som nytt pkt 18.12 «Skilting og reklame»:
«Byggeplassens hovedaktører skal fremgå av byggeplasskilt som utformes etter Bergen kommunes standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen form for reklame på byggeplassen er ikke tillatt.»
E.1.6 ENDRINGER (NS 8407 PKT 31)
Pkt 31.1 «Retten til å pålegge endringer», tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
«Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge totalentreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen».
E.1.7 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8407 PKT 34)
Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.
Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:
«Regulering i opprinnelig byggetid, basert på volum»
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgene formel:
0,5 A (B – 1,1 C) C
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll.
Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:
• Regulering av kontraktssummen pga lønns- eller prisstigning.
• Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter
• Avbestillingserstatning
• Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
«Regulering i forlenget byggetid»
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt 33.1 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etterfølgende formel:
0,7 A (Z) Y
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig
Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produsjon i byggetiden.
Pkt 34.5 Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelper Punktet utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
«Kun dokumenterte bestilte materialleveranser dekkes.»
E.1.8 BRUKTAKELSE OG PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT 38)
Ikke relevant
E.1.9 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 PKT 42)
Pkt 42.3.2 Kostnadene ved utbedringen Følgende tilføyes som nytt 2. punktum i 2. ledd:
«Totalentreprenøren må i slike tilfeller dekke byggherrens egenandel (inntil 30,0 mill).»
E.1.10 TVISTER (NS 8407 PKT 50)
Pkt 50.4 Tvisteløsning
Punktet utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
«Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved voldgift.»
E.2 Spesielle kontraktsbestemmelser
E.3 Administrative bestemmelser
Se eget dokument