Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Prosjekt: Tunneloppgradering Hordviktunnelen Parsell: E39 Hordviktunnelen
Tilbudsnummer: 2014 / 122985
Maldokumentversjon 2013-06-03
Innholdsliste
A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
C4 Avtaledokument
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-1 Prosjektinformasjon iht. håndbok 770 D2-2 Tegningsgrunnlag iht. håndbok 700 D2-3 SHA-plan
D2-4 Objektliste E 39 Hordviktunnelen oppgradering
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema
Maldokumentversjon 2013-06-03
A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxxx
For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. | |
1 | Konkurransegrunnlag – Kap A-D1 og E | 2014-11-03 | X |
2 | Datafiler med mengder fra kap D1 | 2014-10-14 | X |
3 | D2-2 Tegningsgrunnlag | 2014-10-01 | X |
4 | D2-3 SHA-plan: E 39 Hordviktunnelen | 2014-08-01 | X |
5 | D2-4 Objektliste E39 Hordviktunnelen oppgradering | 2014-08-28 | X |
6 | Prosesskoden: Håndbok R761 – Prosesskode 1, (tidligere 025) Håndbok R762 – Prosesskode 2, (tidligere 026) | 2012-12 2012-12 | URL URL |
7 | Vegbygging, håndbok N200, (tidligere 018) | 2014 | URL |
8 | Trafikkskilt, håndbok N300 (tidligere 050) | 2012 | URL |
9 | Arbeid på og ved veg, håndbok N301, (tidligere 051) | 2012-01 | URL |
10 | Trafikksignalanlegg N303 : Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (tidligere 048) | 2012 | URL |
11 | Road traffic safty equpment R 310 E (tidligere 062E) | 2011 | URL |
12 | Avfallshåndtering, håndbok R765, tidligere 211) | 2012 | URL |
13 | Variable trafikkskilt ,( håndbok V321, tidligere 053) | 2013 | URL |
14 | Håndbok N500, (tidligere 021) | 2012 | URL |
15 | Vann- og frostsikring i tunneler Håndbok R 510 (tidligere håndbok 163) | 2006 | URL |
16 | NA-rundskriv 2014/6 Avklaringer og nye bestemmelser i håndbok N 500 tidligere 021) Vegtunneller | 2014 | Vedlegg |
17 | Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101, tidligere 231) | 2013 | URL |
18 | Reseptorienterte asfaltkontrakter – Kontroll og dokumentasjon av utførelse. Rapport nr. 2505, utgitt av Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet | 2008-01-22 | URL |
19 | NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester | 2008-05-20 | URL |
20 | NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner | 2010-11-26 | URL |
21 | Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet | 2005 | URL |
22 | Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg | 2008-10-31 | URL |
23 | Funksjonstest elektro og automasjon tunnel | 2010 05 03 | URL |
24 | NA-rundskriv 2013/04. Tiltak for å unngå sprengningsulykker | 2013 | vedlegg |
25 | REN blad 6002 – Versjon 1- 9/2006 Nettstasjon - i bygg / frittstående – byggteniske krav | vedlegg | |
26 | Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) | URL | |
Maldokumentversjon 2014-06-02
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. |
- R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Sluttattest for utført entreprise - Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell | Jf dok. nr. 29 Jf dok. nr. 29 Jf dok. nr. 29 URL URL URL URL URL URL | |
27 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene | ||
28 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen | ||
29 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), | URL | |
30 Statens vegvesen håndbøker: Ny nummer serie 1.juni 2014 | 1. juni 2014 | vedlegg |
x) Dokumenter kan lastes opp i PDF-format på http:XXX.xxxxxx.xx
URL) Dokumenter kan lastes ned fra xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx
Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer.
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen.
Maldokumentversjon 2014-06-02
A3 Orientering om prosjektet
Innhold
2 Entrepriseform og kontraktstype 2
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 2
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 3
6 Byggherre og engasjerte rådgivere 3
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 3
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 3
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 3
Maldokumentversjon 2014-06-02
1 Arbeidenes art og omfang
Prosjektet omfatter:
-Oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner i Hordviktunnelen.
-Oppgradering av ventilasjonsanlegg.
-Nye tekniske bygg
-Grunnarbeid for stopplommer/havarilommer ved tunnelportalene
Hovedmengder:
-120 stk trafikkavvikling med ledebil
-10 stk. ventilasjonsvifter monteres
-1 stk. hovedfordeling
-1 stk. underfordeling
-5 stk. nødskap
-2 stk. nødstasjonskiosk
-2 teknisk bygg
-30 stk. ledelys
-265 stk.lysarmaturer
-815 m kabelbru
-13,6 km lavspentkabler
-2 km fiberkabel
-790 m strålekabel
-1150 m koakskabel
-16 km trekkerør
-12 stk. trekkekummer
-17 stk. skilt
-2 stk. variable skilt
-2 stk. rødblink
-2 stk. bommer m/sløyfe og kamera
-197 m rekkverk
-785 m føringskant av betong i tunnel
-45 m2 tørrmur
-15 m2 plasstøpt betongmur
-100 m2 sprengning i dagen
2 Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise Kontraktstype er enhetspriskontrakt
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Frist for ferdigstillelse er 2015-07-01.
Maldokumentversjon 2014-06-02
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
5 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Tilkomst ved Hordviktunnelen på E39 i Bergen kommune.
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Lemminkainen har kontrakt på drifts- og vedlikehold på E39.
10 Spesielle forhold
Utføres i henhold til prosess 14 i tilbudet.
Trafikkavvikling vil bli utført med kolonnekjøring mellom 22.00-05:30. Tunnelen kan også bli stengt i perioder med inntil 1 time.
Ingen omkjøringsveger for trafikken på E 39.
Byggherre har satt av område til rigg ved SVV sine eiendommer gnr 176, bnr 28 og 234 ved Klauvaneset under Nordhordalandsbrua.
Området er regulert til formålet annet trafikkareal. Entreprenøren må selv utarbeide endelig riggplan for området.
Maldokumentversjon 2014-06-02
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler
Innhold
1 Alminnelige konkurranseregler 2
2 Endringer og administrative bestemmelser 2
2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, § 8-1 (1)c. / § 17-1 (1) b.2 2
2.2 Befaringer og konferanser 2
2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, § 8-2 / § 17-2 2
2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud 2
2.5 Krav om skatteattest, § 8-7 / § 17-14, jf § 3-3 2
2.6 Krav om HMS-egenerklæring, § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4 3
2.7 Tilbudets utforming, § 11-2 / § 20-2 3
2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, § 11-3 / § 20-3 3
2.10 Tilbudsåpning, § 11-7 / § 20-7 3
2.11 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt 3
2.12 Avslutning av konkurransen, § 13 / § 22 4
2.13 Oppdragsgiver – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. 4
1 Alminnelige konkurranseregler
Lov om offentlige anskaffelser (LOV 1999-07-16 nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr 402 med senere endringer, foa) gjelder.
2 Endringer og administrative bestemmelser
Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa:
2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, § 8-1 (1)c. / § 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp.
Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget.
2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, § 8-2 / § 17-2
Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette.
I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp.
2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder.
2.5 Krav om skatteattest, § 8-7 / § 17-14, jf § 3-3
Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa § 8-7 / § 17-14.
Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa § 8-7 / § 17-14 gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.
Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer.
2.6 Krav om HMS-egenerklæring, § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4
Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk.
Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurranse- grunnlaget.
2.7 Tilbudets utforming, § 11-2 / § 20-2
Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud.
Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt.
Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet.
Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.
2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, § 11-3 / § 20-3
Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes.
Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.
2.10 Tilbudsåpning, § 11-7 / § 20-7
Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet.
Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen.
Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut.
2.11 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt
Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.
Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage.
2.12 Avslutning av konkurransen, § 13 / § 22
Innsendte tilbud vil ikke bli returnert.
2.13 Oppdragsgiver – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.
For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget.
For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget.
I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget.
For øvrig vises til kap. A3.
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner 2014-11-03
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
Innhold
3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring 2
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 3
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 3
4.2.1 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.3.1 Egenkapital. Soliditet 4
0 Generelt
Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.
Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor, samt en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkludert deltagernes organisasjonsnummer. Tilbyder må da sørge for å dokumentere hvordan kompetansekravene skal oppfylles av deltakerne. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt.
Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund- registrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
§ 11-10 (2)g og § 20-12 (2)g.
Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder.
Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa
§ 8-4 og § 17-4. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises.
Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist.
1 HMS-egenerklæring
Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa § 8-8 (1), evt. § 17-15 (1).
2 Skatteattester
Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa § 8-7, evt. § 17-14.
3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Det skal også gis en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkl. deltagernes organisasjonsnummer.
Maldokumentversjon 2014-06-02
4 Krav til kvalifikasjoner
Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.
Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår.
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.1, skjema E2-4.1.1.
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
• dokumentasjon av utført kvalitet
• oppfyllelse av kontrakter
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
• overholdelse av frister
• oppfølging i reklamasjonstiden
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.2, skjema E2-4.1.2.
Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene.
Maldokumentversjon 2014-06-02
Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne.
Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.3.1, skjema E2-4.3.1. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.
Maldokumentversjon 2014-06-02
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
Innhold
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3 2
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget 2
4 Alternative tilbud, foa § 20-4 2
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2 2
Maldokumentversjon 2014-06-02
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3
Som teknisk beskrivelse gjelder ”Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter” og ”Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier”, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget.
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget
De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, får tilgang til å laste ned konkurransegrunnlaget fra Doffin+TED og xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxxx/.
Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg. 3.
Følgende data leveres på CD, prosjekthotell eller annet elektronisk middel:
• Grunnlagsdata
• Prosjektert grunnlag (modeller og tegninger)
• Utsettingsdata (eget datasett for tegningsbaserte prosjekter, stikningsdata inngår i fagmodellene for modellbaserte prosjekter)
Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget.
3 Levering av tilbud
Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet.
Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud 2014/122985. E 39 Hordviktunnelen oppgradering. Parsell E 39 Hordviktunnelen"
4 Alternative tilbud, foa § 20-4
Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger.
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
6 Tilbudets utforming
Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir.
Maldokumentversjon 2014-06-02
7 Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 025 kapittel 4.3.
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.
Forhold som vil bli vurdert er om prisingen
• er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg
• påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte
• bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten
• i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud
• vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte
Særskilt om prising av tilrigging
Post for tilrigging, prosess 12.11 skal være maksimum 3. 000.000 kroner. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 2010-06-14
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen
Innhold
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) 3
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker 3
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) 3
3 Opplysninger gitt i tilbudet 3
4 Myndighetskrav. Arbeidskraft 3
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4)) 3
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6 5
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 6
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 7
10 Møter, faglige samlinger og kurs 8
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) 8
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 8
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 9
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 9
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 10
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 11
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) 11
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 12
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 12
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) 13
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 14
23 Midlertidige avtaler med grunneiere 14
25 Registrering i datasystem 14
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 14
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 14
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 14
27.2 Identitetskort og føring av oversiktsliste 15
27.3 Opplæring og kompetanse 15
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet 18
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking 18
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan 18
28.2 Hensyn til omgivelsene 19
28.5 Gjenbruk av materialer 20
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 20
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser 20
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser 21
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing 22
29.5 Byggherrens sanksjonsrett 23
1 Definisjoner
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.
Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)
Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
3 Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er
• grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
• grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
4 Myndighetskrav. Arbeidskraft.
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft.
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser.
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kroner pr hverdag.
Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to.
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige
kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199, del 2 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199, del 2 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3 Fakturering og betaling.
5 Personell
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks. mva.
6 Språkkrav
All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
Det skal som samarbeidsfremmende tiltak avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette.
Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte:
• Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet
• Redegjørelse om prosjektets overordnede hensikt og bakgrunn
• Gjennomgåelse og felles forståelse av kontraktsarbeidet, eksempelvis arbeidsoperasjoner, kvalitet og utfordringer
• Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene
• Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.)
• Gjennomgåelse av entreprenørens rutiner for egen aksept av underentreprenør
• Gjennomgåelse av organisering, roller, fullmakter og ansvar
• Gjennomgåelse av prosedyrer for tvisteløsning
• Gjennomgåelse av kvalitetsplaner og prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM)
• Gjennomgåelse av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc.
• Gjennomgåelse av hvordan arbeidet tenkes gjennomført
• Utvikling av god kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger
• Gjennomgåelse av planlagt fremdrift
• Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål.
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne.
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
9 Samarbeidsmøter
Samarbeidsmøter skal holdes to ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter oppstart av kontraktsarbeidet.
Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse.
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre verbalt og skriftlig. Det skal drøftes forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer.
Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, skal delta på møtet. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt.
10 Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan | Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. |
Kontrollplan | Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for • å bevise overensstemmelse for produktet • å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring • kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. |
Arbeidsprosedyrer | Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. |
Avviksbehandling | Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. |
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.
Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.
Virksomhet som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med underentreprenør.
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene.
Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell».
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 100 000 kroner eks mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell.
Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
16 Lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 25 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 5 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, § 4-1.
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal være i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)
Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.
Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
Faktura skal sendes til:
Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Minimumskrav til faktura er:
Stående A4-format (bør) God trykk
Nøytral bakgrunn
Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer
Fakturanummer Fakturadato
Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år
Totalt påløpt oppdraget
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling.
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. ”Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format” (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen.
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.
Riksveg
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet.
23 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.
24 Uttalelser til media
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker.
25 Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Xxxxxxxxxxxxxxx. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.
27.2 Identitetskort og føring av oversiktsliste
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort.
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid.
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Førstehjelpskurs
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes.
Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart.
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens.
Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse.
Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder:
• arbeid som innebærer særlig risiko
• anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer
• arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre
• andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager
Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i retningslinjer håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt 4.4.2 Jakke for manuell dirigering.
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen.
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
Alt verneutstyr skal være CE-merket. Det skal benyttes vernetøy som er godkjent etter NS- EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav.
Standard verneutrustning
Følgende skal inngå i standard verneutrustning for bruk i kontraktsarbeidet:
• Arbeidsbukse i minst verneklasse 1 og vernevest, vernejakke eller tilsvarende i verneklasse 3. Alternativt kan kjeledress i verneklasse 3 benyttes.
• Hjelm. Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis i høyden, skal det brukes hjelm sikret med hakestropp.
• Vernesko.
• Arbeidshansker.
• Vernebriller eller øyevern. Det er krav til tettsittende vernebriller eller øyevern ved sprutende kutte- og slipearbeider og ved arbeid med kjemikalier, fersk betong og ved bruk av høytrykksspyler.
Unntak fra krav til standard verneutrustning
Dersom bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering og sikkerheten er ivaretatt på andre måter.
Arbeid inne
Kravene om bruk av svært synlig vernetøy, hjelm, vernesko, arbeidshansker og vernebriller eller øyevern kan fravikes på kontorer / brakker og inne i maskiner eller kjøretøy med lukkede førerhytter.
Arbeid ute
Ved registreringsarbeid, befaringer m.v. kan krav til bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern, hjelm, vernesko og arbeidsbukse fravikes dersom ikke andre forhold på eller ved arbeidsstedet tilsier krav til bruk av dette verneutstyret.
Øvrig verneutrustning
Følgende verneutrustning skal som minimum benyttes slik det er beskrevet nedenfor.
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB. Det er ikke tillatt å bruke hørselvern med radio eller musikkspiller.
• Åndedrettsvern med riktig filter skal benyttes i arbeidsatmosfære som inneholder helsefarlige gasser eller støv.
• Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert risikovurdering og arbeidstillatelse. Ved kortvarig arbeid i høyden (> 2 meter) når andre sikringstiltak ikke er mulig, ved arbeid i knekkarm- og teleskoplift med festepunkt for fallsikringsutstyr og som ekstra sikkerhetsbarriere ved arbeid i stor høyde, kan fallsikringsutstyr benyttes.
• Redningsvest skal alltid brukes ved arbeid på, over eller nær vann der sikkerheten ikke er ivaretatt på andre måter.
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
28 Ytre miljø
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.
Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder.
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Der det finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de som framgår av T1442, skal disse følges.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.
Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene.
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer.
5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP.
*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven.
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår.
Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde:
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
• Varslingsplan
Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Øvrige ulykker (konsekvens- klasse K3, K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder | Skriftlig 3) |
Alvorlige nestenulykker (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Byggeleder | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Yrkessykdom/ yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder2) | Skriftlig |
1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger
Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMS- koordinator og HMS-rådgiver.
Begrepsforklaring:
DSB: | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
Nestenulykke: | Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier |
Ulykke: | Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap |
Konsekvensklasse: | Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor |
Konsekvensklasse | Personskade |
K5 | Død |
K4 | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
K3 | Personskade med fravær over 10 dager |
K2 | Personskade med fravær inntil 10 dager |
K1 | Personskade uten fravær |
Konsekvensklasse | Materiell skade |
K5 | > NOK 5 mill |
K4 | > NOK 1 mill |
K3 | > NOK 250.000 |
K2 | > NOK 50.000 |
K1 | > NOK 10.000 |
Konsekvensklasse | Miljøskade |
K5 | Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. |
K4 | Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. |
K3 | Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. |
K2 | Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. |
K1 | Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient. |
I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn.
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”.
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Innhold
2.2.4 Varsel eller krav om endring 3
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 4
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 4
2.5.1 Krav til dokumentasjon 4
2.5.1.1 Frister for dokumentasjon 4
2.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter) 5
2.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 5
2.5.3 Regler ved mangler og avvik 6
2.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik 6
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 8
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 8
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 8
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 8
3.1.4 Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø 9
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider 9
3.2.2 Gjenbruk av materialer 9
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 9
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning 10
5 Spesielle krav i fremdriftsplanen 10
6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 10
7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 10
11 Faktura for sluttoppgjør 11
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
13 Forbedringer og utviklingsarbeider 12
14.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 13
14.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren 13
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
1 Samhandlingsprosess
Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10.
For denne kontrakten er det avsatt 1 uker til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges.
Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4.
2 Kvalitetssikring
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien.
2.2.1 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.
Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1.
Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift.
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring
Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema ”Krav om endringsordre”, jf. kap. A1.
Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets- dokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1.
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger.
Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770(tidligere håndbok138) kapittel 1.2.6 og 3.1.18, samt håndbok 025 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale.
Egenskapsdata:
Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste.
Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.3.
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 2 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
2.5.1.1 Frister for dokumentasjon
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering:
• Kvalitet på tilslagsmaterialer inkl. filler (CE-merking, samsvarserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.)
• Masseresept (arbeidsresept)
• Typeprøvningsrapport
• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.
Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende.
Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres.
Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.
Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 kap. 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet
All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.
2.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok 018. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse.
For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til håndbok 018 (jfr. figur 631.2), tegnes inn på massereseptene.
2.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten.
Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i figur 622.3 i håndbok 018 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet.
Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig.
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontroll-strekninger med og uten avvik.
2.5.3 Regler ved mangler og avvik
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406 punkt 27.
2.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik
Generelt
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.
Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør.
Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkl. avgifter. Beregningen gjøres etter følgende formel:
TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF
hvor
TRB = trekkbeløp (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter TFBL = fakturert beløp inkl avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert beløp for prosessen
Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² benyttes det faktiske areal.
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene 2.5.1 til 2.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av parametrene korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.
Manglende heft til underlaget
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.
Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i håndbok 018 punkt 603.234. Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk.
Avvik i korngradering
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 2.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 2.5.2.
Tabell 2.5.1. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes
Øvre siktstørrelse (mm) | Sikt hvor avviket skal registreres (mm) | |||
Øvrige masser | Ska | Ma | Ag | |
8,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 |
11,2 | 8,0 og 4,0 | 8,0 og 2,0 | 8,0 og 4,0 | 8,0 og 2,0 |
16,0 | 11,2 og 8,0 | 11,2 og 2,0 | 11,2 og 4,0 | 11,2 og 2,0 |
22,4 | 16,0 og 11,2 | 16,0 og 2,0 | ||
Tabell 2.5.2. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,1 - 3,0 | 5 |
3,1 - 6,0 | 10 |
6,1 – 10,0 | 30 |
Avvik i hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret.
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 2. 5.3 og 2.5.4.
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av Da.
I et område på 25 cm til hver side av langsgående skjøt er kravet til hulrom 2 prosentpoeng høyere enn for dekket forøvrig.
Tabell 2.5.3. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav
Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
0,1 - 1,0 | 5 | ||
1,1 - 2,0 | 10 | ||
2,1 - 3,5 | 30 | ||
3,6 - 5,0 | 50 |
Tabell 2.5.4. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav
Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,5 – 1,0 | 5 |
> 1 | 10 |
Avvik i bindemiddelinnhold
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 2.5.5.
Tabell 2.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold
Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,10 – 0,34 | 5 |
0,35 – 0,54 | 10 |
0,55 – 0,74 | 20 |
0,75 – 0,90 | 30 |
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP.
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens id-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.
Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NA- rundskriv 08/8 ”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”.
Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts- medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport.
Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt.
3.1.4 Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider
Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav:
- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen,
- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene,
- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.
Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør.
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø
For maskiner som brukes under jord forutsettes brukt lavsvovel diesel (miljødiesel) med maks 50 mg svovel pr kg drivstoff.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene.
For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
5 Spesielle krav i fremdriftsplanen
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke – uten særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist.
6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 50 000 pr hverdag.
8 Prisregulering
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten.
9 Faktura
Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til NS 8406 pkt. 23.3, skal det sendes byggherren spesifisert faktura som kan kontrolleres, om nødvendig ved å sammenholdes med kontraktsdokumentene. Det skal medfølge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Målinger foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. Det skal vedlegges oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”.
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet, kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.
10 Heftelser
11 Faktura for sluttoppgjør
Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris- grunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel:
V | = | 0,1 (S – 1,1K) |
der:
V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) S = Sluttsum for utført arbeid (kr)
K = Kontraktssum (kr)
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
12 Grunnforhold
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid.
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra rapporter og eventuell beskrivelse med mindre det foreligger markert avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406 pkt. 18.2.
De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg.
13 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.
14 Xxxxx bestemmelser
Det er satt ut fastpunkter gjennom hele tunnelen. Jfr. prosess 11.1. Det foreligger også scanning av hele tunnelen.
Riggplass er vist/beskrevet i A3 10.2 og tegning D001.
Ved etablering av anleggsrigg, evt. lager for farlig avfall m.m. skal disse sikres mot avrenning til miljøet. Tiltaket må beskrives av entreprenør. Alt renhold og oljeskift på maskiner må foregå på en slik måte at evt. utslipp blir tatt hånd om. Anleggsriggen skal ha tett tank eller være koblet til kommunalt avløpsnett. Riggområdet skal sikres mot uvedkommende med anleggsgjerde. Entreprenør må selv besørge søknader m.m for finne egnet tomt for godkjent sprengstoffslager, dersom han ønsker å etablere dette.
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-11-03
Alle nødvendige søknader i forbindelse med rigg og riggområde besørges av entreprenøren.
14.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Det vil være mulig å knytte seg til strømnettet fra eksisterende trafoer i tunnelen.
I tunnelen er det ikke lagt opp til vannforsyning. Entreprenøren må derfor ordne dette på egenhånd.
For riggområder er det entreprenørens ansvar å foreta de nødvendige tilkoblingene til offentlig nett og/eller ledningssystem for øvrig. Kostandene for dette inkluderes i D1- kapitlet.
14.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren
Entreprenøren holder 2 brakker til kontor/sanitær, jfr. prosess 12.2.
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Følgende arbeider er omfattet:
• Tegninger nødvendig for å gjennomføre det beskrevne arbeider, utover de tegninger som er utlevert av byggherren i konkurransegrunnlaget. Se D2-2..
Maldokumentversjon 2014-06-02
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument
Mellom Statens vegvesen Region vest | som byggherre | foretaksnr. 971 032 081 |
og Xxxxxx | som entreprenør | foretaksnr. xxx xxx xxx |
er inngått følgende avtale: |
1 Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: E 39 Hordviktunnelen oppgradering. Parsell E 39 Hordviktunnelen
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:
Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av 2014-xx-xx korrigert etter kontrollregning) | kr |
Korreksjon iflg. pkt. 8 | kr |
Kontraktssum (ekskl. mva) | kr |
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): 2015-07-01.
5 For overskridelse av frist betaler entreprenøren til byggherren 50 000 kr –pr. hverdag.
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12.
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 13.
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert 2014-11-03.
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
xxxxx | 201x-mm-dd | Xxxxxx | 201x-mm-dd | |
byggherre | entreprenør |
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
1 VEG A Forberedende tiltak og generelle kostnader 11 VEG A ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 VEG A UTSETTING OG ARBEIDSSTIKNING a) Omfatter kontroll av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også etablering av nye fastmerker og reetablering av eksisterende primærpunkter og fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende data om fastmerker og utsettingsdata. Omfatter også all stikning, måling og beregning under arbeidets gang. Omfatter også innmåling og sikring av nye fastmerker samt beregning av nye data dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang. c) Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard «Grunnlagsnett». Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprenøren fra fagmodeller, terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.2 VEG A INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER a) Xxxxxxx for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden. c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til Håndbok 138, kap. 3.1.18. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.3 VEG A SLUTTDOKUMENTASJON 11.391 VEG A Sluttdokumentasjon for nye og endrede fastmerker a) Omfatter utarbeidelse og levering av rapport som dokumenterer nye og endrede fastmerker etablert av entreprenøren. Rapporten utarbeides i henhold til Statens kartverks stndard "Grunnlagsnett". Omfatter også alle kostnader forbundet med avsluttende overlevering av disse data. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.392 A | VEG Sluttdokumentasjon for endringsarbeider og avvik | |||
a) Omfatter rapport som beskriver innmålte endringer og avvik, samt alle innmålingsdata som dokumenterer endringer og avvik i forhold til prosjektert grunnlag. Innmålingsdata leveres i henhold til Statens vegvesen håndbok 138, kap. 3.1.18. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | |||
11.393 A | VEG Sluttdokumentasjon for egenskapsdata | |||
a) Omfatter registrering av egenskapsdata for objekter i henhold til den spesielle beskrivelsen. Omfatter også sammenstilling og overlevering av egenskapsdata i henhold til den spesielle beskrivelsen. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Prosessen omfatter også utarbeidelse og levering av FDV- dokumentasjon for elektroanlegget og utstyr. Det skal leveres ett sett som papirkopi i 4-hulls ringpermer, og ett stk. minnepinne med innholdsliste, og en oversiktlig katalogstruktur. Minnepinnen skal inneholde egne kataloger med kildefiler, applikasjon- og systemprogrammer. | ||||
Omfatter også dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og NVDB som spesifisert i Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB, se A1-Dokumentliste. | ||||
Omfatter også oppretting av feil i utlevert tegningsmateriell. | ||||
b) Tegninger/skjemaer skal leveres i pdf-format i tillegg til originalformat. | ||||
Kildefiler/programmer skal leveres på et redigerbart format. | ||||
Kildefiler utarbeidet av byggherre kan sendes ut på forespørsel. | ||||
c) Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse skal følge krav gitt i NEK400:2014, NEK401:2001. Dokumentasjonsnivå skal være D iht. NEK401. | ||||
For tavler skal NEK-EN61439 (tavlenorm) følges. | ||||
Data leveres på standardformat i henhold til Statens kartverks produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. | ||||
Dokumentasjon skal være ajourført, og i overenstemmelse med utført anlegg. Beskrivelse og henvisninger skal være på norsk og i samsvar med utført merking i anlegget. Tegninger og skjema skal dateres og signeres av tegner. | ||||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Geometri leveres på SOSI-format med objekttyper fra den enhver tid gjeldende "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB)" og etter gjeldende SOSI-versjon. SOSI-filen skal gi opplysninger om kvalitet (målemetode, stedfestingsnøyaktighet), dato (datafangstdato) og produsent. Egenskapsdata til NVDB leveres på egnet format (for eksempel Excel), etter nærmere avtale. Alle data leveres i EUREF89 og NN1954 om ikke annet er avtalt I tillegg skal anlegget med utrustning legges inn i Statens vegvesen sitt databaseprogram (Plania) for systematisk tunnelvedlikehold. Byggherren leverer Excel regneark for datainnlegging og overføring Dokumentasjon Dokumentasjon skal organiseres strukturert med følgende innhold: 0:Generell del - Generell kort teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon - Oversiktstegning(er) av anlegg med utrustning - Brannorientering - Beskrivelse av nødstyrepanel og funksjon - Beskrivelse av radiopanel og funksjon - Leveransens omfang - Leverandøroversikt og kontaktinformasjon Videre dokumentasjon skal organiseres basert på NS 3456 med følgende innhold: I:Drift og vedlikehold - Betjeningsinstrukser. - Instruks feiltyper, symptomer, konsekvenser og tiltak. - Instruks for kontroll, ettersyn og vedlikehold. - Opplysning om vedlikehold som krever spesielle kvalifikasjoner. II:Tekniske data Elektro: - Utstyr-/komponentliste - Kurs- og kretsskjema med referansemerking (en- og flerlinjeskjema) - Kortslutnings- og selektivitetsberegninger - Liste med instillingsverdier for effektbrytere, øvrige vern, tidsbrytere m.v. - Liste med instillingsverdier for øvrige sammensatte enheter med dipswitch el. - Møbleringsplan elektrobygg - Tavleoppbygging - Teknisk beskrivelse av anleggsdeler og funksjon deriblant: | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.394 A | * Nødstrømsanlegg (UPS og skilletrafo) * Varme/kjølesystem * Belysning (inkl. armaturplan) * Overvåking av tunnelluften * Sikkerhetsutrustning (nødstasjon, telefon) * Tekniske skilt * Felles jordsystem * Føringsveier Styringssystem: - Utstyr-/komponentliste - Oversikt over anleggets styresystem - Signallister - Koblings- og plintetabeller - Oversikt fibernettverk og patchepanel - Adresseliste for styringsutrustningen i nettverk - Liste med instillingsverdier for sammensatte enheter med dipswitch el. - System- og applikasjonsprogrammer Telefonanlegg: - Se prosess 36.422 Nødtelefon. Øvrig: - Forskrift- og normkrav, med bl.a: * Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner * Samsvarserklæring fra tavlebygger * Samsvarserklæring for teleinstallasjon * Kontrollskjema for inspeksjon, prøving og verifikasjon - Rapporter etter FAT. - Rapporter etter SAT (både elektro og styring). - Rapporter etter øvrige kontroller og målinger som kreves, bl.a. kontroll av overharmoniske i sterkstrømskabler, demping i fiberkabler, demping i radiokabler, termografering av tavler mv. - Datablad evt. referanse til hvor dette finnes. - Eventuelt billedgalleri. VEG Opplæring og opplæringskompendium *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter kostnader med gjennomføring av opplæring i drift, vedlikehold og ettersyn av installasjonene. Opplæringen skal gjennomføres over 6 timer. Omfatter også utarbeiding av av et kompendium for drift og vedlikeholdspersonell beregnet for selvstudium. Kompendiet skal leveres til byggherren for godkjenning. | RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
b) Kompendiet leveres i pdf-format. c) Opplæring skal bestå av to hoveddeler, en teoretisk og en praktisk del, og skal omfatte inntil seks elever fra byggherre, brannvesen og vedlikeholdsentreprenør. En representant fra entreprenør skal gjennomføre opplæringen sammen med leverandører av utstyr for styring. Se prosess 36.7. I den teoretiske delen skal det gis en innføring i: - Anleggets oppbygging og virkemåte (alle enheter). - Betjeningsinstruks, spesielt om nødstyre- og radiopanel. - Drifts- og vedlikeholdsinstruks. - Telefonanlegg, styresystem og PLS. programvare. Den praktiske delen av opplæringen holdes i anleggsområdet og skal omfatte: - Praktisk gjennomføring av instrukser gjennomgått i den teoretiske delen (betjening, drift og vedlikehold) - Feilsøking for fagkyndige - Gjennomgang av PLS programvare for fagkyndige. Byggherren varsles om aktuelle datoer for opplæring senest to uker før ferdigstilling av anlegget. 11.4 VEG A TEKNISK KONTROLL a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505. Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet 2011. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. | RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Rutiner for entrepenørens materialkontroll og egenkontroll skal godkjennes av byggherren før arbeidene starter. 12 VEG A RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 VEG A RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** b) Riggområde er vist på tegning D001. 12.11 VEG A Tilrigging a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
*** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Grunneiere/bruker må sikres tilkomst til eiendommene sine | |||
og til felles turveier. RS | |||
12.12 VEG | |||
A Drift av rigg og midlertidige bygninger | |||
a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av | |||
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad | |||
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. | |||
Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, | |||
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, | |||
kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av | |||
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- | |||
eller anleggsplassen. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | |||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||
x) Kostnad angis som uker; Enhet: uker uker | 20 | ||
12.13 VEG | |||
A Nedrigging | |||
a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. | |||
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, | |||
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av | |||
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter | |||
at anleggsarbeidene er utført. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | |||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||
b) Nedrigging må skje umiddelbart etter at arbeidene er fullført. RS | |||
12.2 VEG | |||
A RIGG FOR BYGGHERREN | |||
a) Xxxxxxx kontorer for byggherren med tilhørende utearealer som angitt. | |||
Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og | |||
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. | |||
c) Lokalene skal ikke være tilrigget senere enn entreprenørens rigg. | |||
Plasseringen av kontor på byggeplassen skal avtales med byggherren. | |||
Kontor for byggherrens personale skal være låsbart og vinterisolert, og ha | |||
innlagt lys, varme, vann/avløp og telefon. I tilknytning til kontoret skal det | |||
være toalett med varmt og kaldt vann. Kontor skal ha et golvareal som | |||
angitt i den spesielle beskrivelsen. Etter nedrigging skal provisoriske | |||
fundamenter og andre provisorier fjernes og ikke fylles ned. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | |||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) a) Xxxxx som følgjer: | |||
- 1 brakke med 2 stk. kontor innreda med skrivebord, stol og | |||
hylle. | |||
- 1 brakke med sanitær (toalett, lomp og vask) | |||
Omfatter også alle kostnader med internettilgang og | |||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
kommunale avgifter. 13 VEG A ANLEGGSVEGER a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Omfatter også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. c) Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme stand som de var i før byggingen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 13.1 VEG A PROVISORISKE ANLEGGSVEGER a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 12.4. b) Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den spesielle beskrivelsen. c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14 VEG A MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8. c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også utarbeiding av eventuelle arbeidsvarslingsplaner og faseplaner som skal legges fram | RS RS | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | |||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
for vegmyndighet for kontroll og godkjenning. c) Trafikkomlegging som krever stenging av eksisterende veger skal varsles byggherre og godkjennes av vegmyndighet i god tid. 14.1 VEG A TRAFIKKULEMPER a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14.11 VEG A Trafikkulemper utover bruk av langsgående sikring T1, T2 og T3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter ikke bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3 14.12 VEG A Langsgående sikring T1, T2 og T3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt fjerning etter bruk, av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3, som ikke er medtatt i andre prosesser. Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største lengde sperremateriell av minimumsklasse som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i løpet av utførelsestiden. Enhet: m 14.4 VEG A OPPMERKING OG SIGNALER a) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** | RS m | 100 | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
a) Omfatter ikke annonsering i lokalaviser samt oppsetting av skilt for trafikkinformasjon. Dette ivaretas av byggherre. | RS | |||
14.9 VEG A Trafikkavvikling med ledebil | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter alle kostnader med skilting, sikringsmateriell, trafikkdirigering og kolonnekjøring i tidsrommet kl. 2200 til 0530. | ||||
c) Det skal være trafikkdirigent på begge sider, trafikken skal avvikles som kolonnekjøring med følgebil. | ||||
Sikringsmateriell skal benyttes som beskrevet i godkjent arbeidsvarslingsplan. | ||||
Kolonne skal ikke oppholde seg i tunnelen mens sprøytebetongarbeid pågår, eller når det er betongstøv i lufta. | ||||
Evt. skader på vegdekke og skilt skal utbedres. Kosting og spyling av vegdekke skal utføres regelmessig slik at støvproblemer unngås. | ||||
Se også hb. N200: kap. 111.3 Trafikanter kap. 112.4 Sikring av ferdsel ved byggeplassen kap. 134. Midlertidig trafikkavvikling | ||||
Entreprenøren skal utarbeide egne prosedyrer for trafikkavvikling som skal godkjennes av byggherren. | ||||
E39 kan bli stengt inntil 1 time. | ||||
Utrykningskjøretøy skal slippes igjennom med følgebil med minst mulig venting. | ||||
Entreprenøren skal oppgi et telefonnummer til ansvarlig for arbeidsvarsling til redningsetatene i Bergen og Lindås samt AMK. | ||||
x) Mengden måles som antall netter. Enhet: stk | stk | 120 | ||
15 VEG A RIVING OG FJERNING | ||||
a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk. | ||||
Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser | ||||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 15.1 VEG A RIVING OG FJERNING AV HUS, GRUNNMURER, STØTTEMURER, ETC. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder teknisk bygg på nord og sør side av tunnelen og teknisk bygg i tunnel. 15.4 VEG A RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, REKKVERK, SKILT, VEGUTSTYR, M.V. a) Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, ev. fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder ca. 100 m med betongelementer, ca. 12 stk. skilt, stolper og fundamenter 15.5 VEG A RIVING OG FJERNING AV GJERDER a) Omfatter riving og fjerning av gammelt gjerde inkludert opptaking og fjerning av stolper og fundamenter. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m 15.9 VEG A Riving og fjerning av eksisterende elektrisk anlegg *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder eksisterende elektrisk anlegg i og utenfor tunnel/tekniske bygg som ikke skal benyttes videre. c) Leveres til godkjent mottak. Nødstrømsutrustning skal være i drift til nytt anlegg er tilkoblet og testet ferdig. | RS RS m | 100 | ||
Akkumulert Hovedprosess 1 : | ||||
Hovedprosess 1: Forberedende tiltak og generelle kostnader | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
16 VEG A FLYTTING OG OMLEGGING a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 16.3 VEG A FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også 1 stk. lysmast på østsiden av tunnelen. Omfatter også transport og levering til godkjent mottak. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. 16.6 VEG A Arbeider for BKK *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter koordinering og ulemper/heft ved arbeider som utføres av og for energiverket. | RS RS RS | ||
Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | |||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
2 VEG A Sprengning og masseflytting | ||||
21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK | ||||
21.2 VEG A VEGETASJONSRYDDING | ||||
a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. | ||||
c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Xxxxxxx et belte på 4 m fra skjæringstopp eller fyllingsfot. | m2 | 400 | ||
21.3 VEG A AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE OG MATJORD | ||||
a) Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke og matjord. Omfatter også evt. mellomlagring eller sideforflytning i ranke der dette er aktuelt. Omfatter også evt. ugressbekjempelse av matjord. Prosessen gjelder overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes innen vegområdet, på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp, samt for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under fylling uansett fyllingshøyder og uansett skråning av terrenget, eller i henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle beskrivelsen. | ||||
c) Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller ranker med maksimalt 2,0 meters høyde. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3 | m3 | 200 | ||
21.4 VEG A RENSK AV BERGOVERFLATE | ||||
a) Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er avdekket. Opplasting og transport av renskede masser inkluderes i prosess 25. | ||||
c) Bergoverflaten skal renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for bergskjæringen. | ||||
x) Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m2 | ||||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
21.43 VEG A Rensk, nøyaktighetsklasse 3 c) Berget skal renskes slik at boring og lading kan utføres. Dette kan gjøres maskinelt. 22 VEG A SPRENGNING I DAGEN a) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak uten og med spesielle restriksjoner, inkludert utvidelse av profilet. Omfatter også ev. tiltak ved sprengning av kontur, slik som kontursprengning og sømboring. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte og rydding av utfall etter sprengning samt fjerning av masser fra ev. ettersprengning av drensnisjer. Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt. c) Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet skal legges opp slik at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet. Det skal benyttes stenderboring. Vanligvis benyttes hullavstand c/c 0,7 m (prosess 22.11). Ved godt berg kan hullavstand c/c 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved dårlig berg eller spesielt strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc.) benyttes prosess 22.2 for tilpasning av kontur for å oppnå best mulig resultat. I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot vegen, skal konturen sprenges parallelt med slepperetningen etter nærmere avtale. I overgang mellom bergskjæring og jordskjæring skal helningsvinkelen på skråningen forandres gradvis for å gi en mykere overgang. Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under endelig utlastingsnivå i hht planene. Dypsprengningen skal utføres slik at den blir dypest der hoveddreneringen er plassert. d) Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil. For skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med rekkverk el. l., er største tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3 m for følgende arealer: - Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger oppover mot bergskjæringen (bred og grunn veggrøft). - Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft). For planum vises til prosess 51. e) Dokumentasjon på ladningskonsentrasjon for konturhull og nærmeste hullrad uttrykt som effekt av 1,0 m ladning, skal vedlegges salverapport for hver salve. x) Xxxxxxx måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg, masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3 22.2 VEG A TILTAK VED SPESIELLE KRAV TIL KONTUR a) Omfatter tiltak for å oppnå en jevnere skjæringsvegg, slik som tettere avstand mellom konturhull eller sømboring. x) Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert i enhetsprisen. Enhet: m | m2 | 100 | ||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
22.21 VEG A Kontursprengning a) Omfatter boring og sprengning av ladede hull i konturen, både presplitting og slettsprengning, inkludert nødvendig reduksjon av ladning og hullavstand i raden nærmest konturen. Prosessen kan benyttes for å justere konturhullavstand i andre prosesser. c) I konturen og normalt også i hullraden nærmest konturen benyttes redusert ladning tilpasset hullavstand og bergets beskaffenhet. Effekt av ladning i kontur skal ikke overstige 5,7 GW/m2 konturbergflate. d) Tillatt avvik for ansett av enkelthull er 100 mm radius rundt prosjektert ansett. Tillatt retningsavvik ved ansett er 2 % i forhold til prosjektert kontur målt vinkelrett på skjæringsplanet og i skjæringsplanet. Kravene gjelder for hver pallhøyde. x) Mengden måles som prosjektert borehullslengde i konturen ned til prosjektert sprengningsnivå. Underboring måles ikke, disse kostnadene skal være inkludert i enhetsprisen. Enhet: m 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 23.1 VEG A RENSK AV SKJÆRING I BERG, FJERNING AV RENSKEMASSE a) Omfatter rensk av skjæringer i berg, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig driftsrensk som er medtatt i prosess 22. Omfatter også fjerning av nedrenskede masser. Byggherren fastsetter omfang av rensk og sikring utover driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte. c) Metoder fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Vanligvis renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett, fjernes. I den utstrekning det er forsvarlig skal en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det som ikke lar seg fjerne med spett, skal sikres ved bolting. x) Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate. Enhet: m2 23.12 VEG A Maskinrensk a) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess 23.14. c) Det tilstrebes en rensk tilsvarende spettrensk. Det forutsettes rensk ved bruk av maskin med pigghammer. Hvis maskinrensken skal utføres med full effekt, skal det klarlegges at dette kan skje uten økt rasfare og behov for sikring. x) Avregnes etter medgått tid per enhet, avrundet til nærmeste 1/4 time. En enhet består av alt mannskap og deres utstyr. Enhet: Time 23.14 VEG A Fjerning av nedrenskede masser a) Omfatter fjerning av nedrenskede masser under prosess 23.11, 23.12 og 23.13. x) Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m3 | m | 150 | ||
Time | 5 | |||
m3 | 10 | |||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
25 VEG A MASSEFLYTTING AV JORD a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 25.1 VEG A JORDMASSER I LINJEN a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen. Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. b) Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av vegfyllinger kan påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21. c) Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper skal plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning. Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller teleklumper skal heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, skal fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes. Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut lagvis. Hvert lag komprimeres til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 meter dybde komprimeres fyllinger av finkornig friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, se figur 25.3. Figur 25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig justeres etter komprimeringskontroll. Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Xxxxxxx tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med eksisterende fylling. d) I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranser) | ||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger tillates avvik + 20 %. e) Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og 25.3. Materialtak skal undersøkes særskilt før drift settes i gang. Dersom kontroll av en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas ytterligere 2 prøver. x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall passeringer er veiledende. Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt. | ||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
V = Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg. 1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter) 2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Minst en prøve xxx xxxxxxx og for hver 10 000 m3. 3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve xxx xxxxxxx og for hver 2000 m3, ved fet leire kan prøveomfanget reduseres). 4) Fem doble avlesninger med isotopmåler. 5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt. 6) Angitt volum gjelder pa m3. 7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok 018 Vegbygging. Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger | ||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Figur 25.3 Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel av Standard Proctor, SP) 25.4 VEG A JORDMASSER TIL STØYVOLL, LEDEVOLL, STEINFYLLINGSSKRÅNINGER, MM. 25.42 VEG A Jordmasser på steinfyllingsskråninger a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linja eller fra lager til jordlag på steinfyllingsskråninger. Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. c) Når jordmassene skal være underlag for vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring, skal jordmassene legges ut løst med ujevn overflate og massene skal ikke komprimeres. d) For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 26 VEG A MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN a) Omfatter opplasting, transport, tipping, evt. utlegging og ev. komprimering av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av planum inngår i prosess 51. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. x) Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3 Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/ utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.5: Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra prosjektert kontur. Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, og regnes med i mengdene. Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes ikke med. Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes med v = 0,4 V / 1,4 hvor V er fast dypsprengt volum. 26.1 VEG A SPRENGT STEIN FRA FRA SKJÆRING TIL FYLLING I LINJEN a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av steinmasser fra skjæring og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av skjæringssider ned til planumsnivå i linjen, til fylling i linjen. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig. b) For steinfyllinger kan det brukes steinstørrelser som bygger inntil 2/3 av lagtykkelsen ved utlegging. I øvre 1,0 m av steinfyllingen skal det nyttes godt drenerende masser. Teleklumper, snø eller is skal ikke forekomme i slike mengder at det dannes snø-/islag eller store teleklumper. Forøvrig gjelder de krav til materialer som er angitt under prosess 25.1. c) Fyllingsskråningene skal være som angitt på normalprofilet og/eller | m3 m3 | 200 200 | ||
Akkumulert Hovedprosess 2 : | ||||
Hovedprosess 2: Sprengning og masseflytting | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
tverrprofilene. Steinmassene legges ut fra endetipp til et nivå 1 m under planum for fyllingen og komprimeres med minimum 10 tonns vibrerende slepevals som gjør 10 overfarter. For lagtykkelse inntil 2 m kan det benyttes minimum 5 tonns vibrerende slepevals med minimum 5 overfarter. Toppen av steinfyllinger legges ut som egne lag i tykkelse 0,5 - 1,0 m etter forutgående komprimering av utplaneringsnivået. Steinmassene tippes inn på det lag som er under utlegging og skyves ut med planeringsutstyr. I tverrskrånende terreng med helning brattere enn 1:3 og fyllinger hvor det stilles strenge krav til setninger (f.eks. fyllinger under fundament og fyllinger inntil bruer), legges steinfyllinger ut lagvis og komprimeres. Dersom steinfyllinger legges ut på frossen mark må det ventes setninger når jorden tiner. På slike fyllinger skal ikke overbygningen legges ut før jorden under fyllingen er tint opp og setningene avsluttet. Forøvrig gjelder krav til komprimering av fyllinger, som angitt i fig. 25.1. Steinfyllinger for veg med grusdekke, kan utføres som endetipp fra nivå med planum. d) I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranse) se prosess 51. e) Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3 | m3 | 100 | |||
Sum Hovedprosess 2, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | |||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
3 Tunneler 33 STABILITETSSIKRING a) Omfatter all stabilitetssikring som må utføres utover driftsrensk med maskin for å kunne drive og levere ferdig tunnel med tilfredsstillende sikkerhet. Omfatter også heft (tomgang på maskiner og mannskap og alle øvrige utgifter som følge av at arbeider utføres ved stuff). Omfatter også registrering og kartlegging av bergmassens kvalitet for å bestemme totalt sikringsbehov. c) All sikring skal utføres slik at den kan inngå i den permanente sikringen. Omfang av sikring ved stuff er entreprenørens ansvar. Metoder for sikring ved stuff fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Metoder og omfang av sikring bak stuff fastlegges av byggherren. Alle borrigger som brukes i tunnelen, skal ha komplett utstyr for automatisk logging av all boring (Measurement While Drilling, MWD). I prosess 31c) er det angitt krav i forbindelse med dette, som logging, tolkning, rapportering, mv. x) Enhetsprisene er faste selv om summen av de endelige mengder i kroner avviker fra summen av de oppgitte med inntil +100 %. Regelen gjelder hver for seg for følgende to grupper av prosesser. - prosess 33.2 + 33.3 = beregningsgrunnlag - prosess 33.4 + 33.5 = beregningsgrunnlag Ønsker byggherre eller entreprenøren nye enhetspriser skal det forhandles om dette. Det er kun for mengdeøkning utover ovennevnte grense at partene kan be om forhandling om ny pris. Det kan bare forhandles om nye enhetspriser innenfor et avvik på +20 % i forhold til kontraktens enhetspriser. Eventuell ny pris skal være basert på dokumenterte utgifter. Mengden måles som utført lengde av sikret tunnelløp. Enhet: m 33.4 VEG A SIKRING MED SPRØYTEBETONG a) Omfatter komplett utførelse av sprøytebetong på berg i tunnel inklusiv nødvendige forarbeider og etterarbeider, herunder blant annet: - rengjøring av underlaget ved spyling med vann og trykkluft samt fjerning av nedspylt masse, eventuelt avfetting av underlaget før spyling dersom underlaget er forurenset av olje/fett - boring av drenshull og ev. føring av drenasjevann i egne utløp der det er vannlekkasje med omfang og betydning for kvaliteten av sprøytebetong - levering og innblanding av fiber der dette er spesifisert, samt ekstra kostnader/ulemper som følger av bruken av fiber - fjerning av prelletap - føring av sprøyteprotokoll - nødvendige herdetiltak - prøving og kontroll som beskrevet i Norsk Betongforenings Publikasjon nr 7. Prøving av energiabsorpsjon avregnes etter egen prosess 33.43. Omfatter også måling av prelletap etter behov som forlangt av byggherren. b) Materialer i sprøytebetong skal tilfredsstille Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7 (NB7) ”Sprøytebetong til bergsikring”, kapittel 1 og 2. Videre stilles følgende krav: Normalt, hvor lekkasjevann er ferskvann, skal det benyttes fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45. Hvor lekkasjevann er saltvann, eller aggressivt av andre grunner, skal det benyttes fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M40. Om ikke spesielle forhold tilsier noe annet, skal det benyttes alkalifri akselerator som muliggjør sprøyting av tykke lag i ett påslag. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Hvor det forventes store deformasjoner og/eller meget korrosivt miljø, for eksempel undersjøiske tunneler, skal det benyttes fiber av ikke-korrosivt materiale til permanent sikring. For øvrig kan entreprenøren velge fritt mellom stålfiber og syntetiske fiber som oppfyller kravene til spesifisert energiabsorpsjonsklasse. c) Utførelsen skal tilfredsstille Utførelsesklasse 2 iht. NS-EN13670 og NB publikasjon 7. Der sprøytebetong kombineres med andre sikringsmidler, utføres sprøytebetongen på et tidspunkt som sikrer den totale bergsikringens funksjon og kvalitet. Eksempelvis bolter før sprøytebetong i xxxxxxxxxxx xxxx, sprøytebetong før bolter og bolteskivene utenpå sprøytebetong ved xxxxxxxxxx xxxx. Boring for bolter og tiltrekking av skiver utenpå sprøytebetong skal gjøres på slike tidspunkter at sprøytebetongen ikke skades. Det er av spesiell betydning for forsterkning av berg med sprøytebetong, at det oppnås god heft mellom berg og betong. Det stilles derfor krav til omhyggelig rengjøring av bergoverflaten før sprøyting, at det sprøytes med minst mulig skrens av strålen ved første påslag mot berg, og at man viser spesiell oppmerksomhet mht. sein fasthetsutvikling og økt risiko for dårlig heft dersom det sprøytes mot kaldt underlag. Sprøyting skal ikke foretas på flater med lavere temperatur enn +2 grader C. Ved lufttemperatur under +5 grader C skal temperaturen i overflaten det sprøytes mot måles og dokumenteres før sprøyting ev. starter. d) Midlere utført tykkelse skal, om ikke annet er spesifisert eller avtalt, være minst lik 80 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 50 % av beskrevet midlere tykkelse. e) Med hensyn til kontroll, kontrollmetoder og kontrollomfang, vises det til NB 7. Kontroll skal dokumenteres. x) Det betales ikke for sprøytebetong påført andre steder enn hvor dette er bestilt eller avtalt med byggherren. Mengden måles som utført sprøytet volum betong uten fratrekk for prelletap hvis dette ikke overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % trekkes prelletapet i sin helhet. Volumet regnes lik 1 m3 dersom volumet av væsker og faste stoffer i betongblandingen utgjør minst 960 liter før sprøyting og tilsetting av størknings-akselerator eller andre tilsetningsstoffer. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder trekkerør over føringskant og 2 stk nødskap 35 PORTALER, OVERBYGG, PUMPESTASJON, M.M. a) Omfatter levering og arbeider med utførelse av konstruksjoner som tunnelportaler, snø- og skredoverbygg i tilknytning til portalområdene, pumpestasjon, kuldeporter, bygninger etc.. Sprengning og masseflytting i forbindelse med forskjæringer er medtatt under hovedprosess 2. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 35.5 VEG A TEKNISKE BYGNINGER, NØDUTGANGER OG KIOSK FOR NØDSTASJON a) Omfatter materialer, montering og alle bygningsmessige arbeider med tekniske bygninger, nødutganger og kiosk for nødstasjoner. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | m3 | 20 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
35.51 VEG | ||||
A Tekniske bygninger | ||||
35.511 VEG | ||||
A Gulv i teknisk bygg | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter prosjektering, levering og montering av datagulv | ||||
inkludert støtteben og støtteramme i teknisk bygg, jording av | ||||
datagulv, samt nødvendig hulltaking for kabler. | ||||
Omfatter også ett stk. verktøy for å løfte opp datagulvplater | ||||
(panelløfter) pr. bygg. | ||||
b) Platestørrelser ca. 50 x 600 x 600 mm med antistatisk | ||||
gulvbelegg. Galvaniserte støtteben. | ||||
c) Datagulv skal monteres i tavle-, nødstrøms- og radio/telerom | ||||
i bygg A1 og i UA1. | ||||
Støtteben festes med bolt eller lim på fundamentplate. Høyde | ||||
tilpasses slik at overkant gulv kommer i nivå med utsparing | ||||
for dør. Støtteramme for datagulv langs vegg, og eventuelt | ||||
ved tavlefelt, i bygg kan avtales med byggherren. | ||||
I anleggsperioden skal gulvet beskyttes slik at det ikke | ||||
oppstår skade på gulvbelegget. | ||||
Panelløfter levert i tavlerom. | ||||
x) Mengden måles som utført areal. Enhet: m2 | ||||
m2 | 59 | |||
35.512 VEG | ||||
A Dører og ventilasjonsrister | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av metalldører inkludert | ||||
dørkarm, terskel, lås og dørhandtak. Prosessen omfatter også | ||||
levering og montering av ventilasjonsrister til bygg. | ||||
Omfatter også levering og montering av panikkbeslag på dør | ||||
til traforom. | ||||
b) Dører med karm og utstyr, og ventilasjonsrister, skal leveres | ||||
i sjøvannsbestandig aluminium, syrefast stål av kvalitet | ||||
A4/AISI 316, varmforsinket etter NS-EN-ISO 1461 eller | ||||
varmmetallisert etter NS-EN 10346. | ||||
Overflater skal i tillegg grunnes med primer og males med | ||||
epoxybasert maling i grå farge RAL7004. Tykkelse på | ||||
primer og maling ca. 60 mikro meter. | ||||
Dørene skal utstyres med kraftige dørpumper som monteres | ||||
innvendig i rom og ha lufttette gummi-/ neoprenpakninger, | ||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
smørbare hengsler, og låsepunkt som gir jevnt trykk på pakningen ved låsing. | |||||
Låsessystemet som branndørlås med en låsesylinder for systemnøkkel HB1094. Kraftlaget vil montere inn egen låsesylinder i dør til traforom. Dør til traforom skal leveres med godkjent vertikalt panikkbeslag på innsiden, og dørvrider utvendig. De andre dørene skal ha vanlig dørvrider både ute og inne. | |||||
Dører til traforom skal leveres med en eller to ventilasjonsrister. Ristene skal være gjennomstikksikker, og leveres med støvfilter. Utførelse skal avklares med kraftlag. | |||||
Dører med karmmål tilpasset utsparinger i bygg. Se K- tegninger. | |||||
c) Alle dører skal monteres med slagretning utover. | |||||
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | |||||
35.5121 A | VEG Dør med ventilasjonsrist, traforom | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
stk | 1 | ||||
35.5122 A | VEG Dører teknisk bygg | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder dører til tavle-, nød-, radio- og batterirom bygg i dagen. | stk | 5 | |||
35.5123 A | VEG Dører, nødstasjon i bygg i dagen | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||||
a) Gjelder dører nødstasjon bygg i dagen. | |||||
b) Dører skal leveres med laminert eller tolags klart, herdet glass i sikkerhetsklasse F2 med dimensjon ca. BxH = 600 x 800 mm i øvre og nedre del. | |||||
Dør og karm skal også være pulverlakkert i signalrød farge RAL3020 eventuelt 1080-Y90R. Matrialkvalitet se prosess 35.512. | |||||
Døren skal ha hengsler og solide pakninger som gir effektiv tetting mot vann og støv tilsvarende IP 65 eller bedre. Døren | |||||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | |||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
skal utstyres med en kraftig dørpumpe som sikrer at låsen | ||||
alltid går i inngrep. Dørlåsen skal ha panikkbeslag innvendig | ||||
og ettgreps dørvrider i syrefast stål utvendig. | ||||
Skilting | ||||
Alle skilt skal monteres på innsiden av vindu med symbol | ||||
mot glasset. | ||||
Øverst på dørvindu skal det være pålimt skiltfolier som angir | ||||
vegnummer, tunnelnavn og kioskens nummer. Tunnelnavnet | ||||
og nødstasjonsnummer utføres på skiltfolier med hvit | ||||
bunnfarge og svart skrift | ||||
På dørvindu skal det også være pålimt skiltfolie for skilt nr. | ||||
605 "Nødtelefon" og skilt nr. 606 "Brannslokningsapparat" | ||||
Folien skal være av en type som gjør at skiltsymbolene blir | ||||
godt lesbare fra kjørebanen når kiosken er opplyst innvendig. | ||||
stk | 2 | |||
35.5124 VEG | ||||
A Ventilasjonsrist, høyspentrom | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) 1300 x 600 mm innstikksikker, ventilasjonsrist med | ||||
støvfiltermatte i xxxxxxxxxxx. | xxx | 0 | ||
35.5125 VEG | ||||
A Ventilasjonsrist, batterirom | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) 250 x 250 mm innstikksikker ventilasjonsrist med | ||||
støvfiltermatte. | stk | 1 | ||
35.53 VEG | ||||
A Kiosk for nødstasjon | ||||
a) Omfatter levering, montering og bygningstekniske arbeider inkludert | ||||
fundament, av en støv- og vanntett kiosk som nødstasjon i tunnelen, se | ||||
håndbok 021 Vegtunneler kap. 5.2.2.3 og kap. 4.6.3. Omfatter også | ||||
levering av dør og karm med innmontert induktiv giver, skiltfolier og | ||||
merking, samt festepunkt og skjulte trekkerør for montering av telefon, | ||||
varme og belysning. Brannslokningsapparat, skap, skapdør og utstyr for | ||||
øvrig er medtatt i prosess 36.4. | ||||
b) Dør til kiosk skal være utstyrt med panikkbeslag. Krav til | ||||
korrosjonsbeskyttelse og kapslingsgrad som gitt i prosess 36. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk | stk | 2 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
36 VEG A BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS- UTRUSTNING a) Omfatter levering, montering og tilkopling av permanent belysnings- og ventilasjonsanlegg, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak med tilhørende opplegg for styring av installasjonene samt tilknytning til eksisterende strømnett, inklusiv nødvendige offentlige anmeldelser med tilhørende tegninger. b) For tunnelklasse A og B gjelder korrosjonsklasse C5-M med krav til korrosjonsbeskyttelse iht. NS-EN-ISO 1461 ved varmforsinking, NS-EN- ISO 12944 for aluminiumsprodukter, og NS-EN 10346 for varmmetallisering. Lokale skader i varmforsinkingen skal repareres umiddelbart etter at skaden er oppstått med et lag på minimum av hva NS- EN-ISO 1461 krever. For tunnelklasse C, D, E og F, samt i tunneler med spesielt korrosivt miljø (f.eks. undersjøiske tunneler), skal alt utstyr, med unntak av trafikkinstallasjoner og annet utstyr som beskrives spesielt i annet materiale, leveres i syrefast stål, type EN 1.4436 (AISI 316L). Sveiser skal være fri for oppkulling. Sveisene skal etterbehandles, dvs. renses kjemisk og beises med spesialbeis (syrebeis) og deretter skylles. Festemateriell for utstyr i tunneler skal være av samme materiale som utstyret, eller av syrefast stål iht. EN 1.4404 eller EN 1.4432. Er det risiko for galvanisk korrosjon, skal festemateriell være galvanisk adskilt fra utstyret. Krav til kabler og kapslingsgrad som gitt i håndbok 021 kap. 10.1.3 og 10.1.4. Benyttet strips skal være av syrefri plast. Der det er angitt skal strips være brannsikre. Anerkjent merketype skal benyttes. Levetid for merking i anlegget skal tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. For installasjoner i trafikkrommet, skal merking tåle direkte høyttrykksspyling på 150 bar med 2 l/min. pr. dyse med avstand dyse- merking 500 mm. Branntettingsmasse skal oppfylle klasse EI60 eller som angitt. c) På kabelstige legges elkraft- og teletekniske kabler adskilt og stripses for hvert tredje stigetrinn. Maks fire kabler stripses sammen. Der hvor mer enn én koblingsboks er montert, bør disse festes på en montasjeplate. Kabler som avgreines fra koblingsbokser skal ha strekkavlastning. Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Alle kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Installasjoner i tunnel og fordelinger skal merkes tydelig med angitt tekst og/eller nummerskilt festet på holdbar måte. Skiltene skal være lesbare fra kjørebanen. Branntettinger skal utføres etter at all kabling, inkl. kabler fra andre entrepriser, er komplett montert. Branntettinger skal utføres i tilknytning til gjennomføringer mellom brannceller/rom i tekniske bygg, gjennomføringer i brannsikker kledning/vegg, og eventuelt andre områder. Type branntetting skal være iht. brannklasse for hvert enkelt rom. Byggherren skal ha kopi av ferdigmelding. Samsvarserklæring med underlag, samt tegning med oversikt over alle branngjennomføringer, skal forelegges byggherren ved overlevering. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
a) Gjelder for elektriske installasjoner i tunnelen og på veg i dagen. Omfatter også detaljprosjektering. b) For tunnelen gjelder tunnelklasse D Se hb. N500 vegtunneler. Ytre påvirkning Elektrisk utstyr skal velges i samsvar med ytre påvirkninger i hht. tabell 51A i NEK400:2014. Nipler Nipler skal ha strekkavlasting, og tåle bend uten å svekke tetting. Niplene skal være tilpasset kabler som nyttes. Plinter Koblingsplinter for svakstrømskabler skal ha både brytefunksjon og målerfunksjon på tilkoblinger. Kabler PFSP/PFXP kabel konstruert iht. NEK HD 603-3J. BFSI/BFXI/IFSI/IFXI kabel konstruert iht. NEK HD 604- 5D. Funksjonssikre kabler type BFSI eller med tilsvarende kabelkonstruksjon og egenskaper skal uavhengig av forlegning benyttes til: Ledelys, impulsventilatorer, sikkerhetsbelysning eller som angitt. Halogenfrie kabler type IFSI eller med tilsvarende kabelkonstruksjon og egenskaper skal benyttes for øvrig sikkerhetsutstyr i tunnel der føring primært er i trekkerør/i grøft, men der man over et kort strekk har åpen forlegning for å føre kabel til utstyr. IFSI/tilsvarende kabling benyttes også for kabling ført på kabelbru til belysning eller som angitt. Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning som switcher mv. montert på anlegget o.s.v skal tilfredsstille relevante krav til EMC kompatibilitet etter NEK-IEC 61000 - 6 med krav til: Immunitet : Mot tung industri Emisjon : Lett industri c) Prosjektering og dokumentasjon Elektroinstallasjonene skal prosjekteres og utføres etter NEK400:2014 og NEK-EN 61439. For å tilfredsstille kravet til beskyttelse mot elektrisk sjokk skal metode automatisk | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
utkobling velges. NEK400 4-41 411.3.2 legges til grunn for TN og IT system. Se også prosess 36.132. Jordingsanlegget utføres etter NEK400 4-41 og 5-54. Samtidighetsfaktor for anlegget skal settes lik en. Anlegget skal tåle full belastning i en nødssituasjon der alt effektkrevende utstyr er i drift. For enkelte stikkontaktkurser som normalt ikke er i bruk kan den settes lavere. Maskiner skal tilfredsstille NEK EN 60204-1. For nødstrømssystemer legges NEK400-5-56:2014 til grunn. Nødstrømskurser skal tilknyttes UPS og nedstrøms montert skilletrafo for etablering av skilt IT-nett. Etablert IT-nett er galvanisk adskilt fra et alment IT-nett (NEK400-41- 411.6.1.02 og 03) og underlagt Statens vegvesen sitt internkontrollsystem. Renhold Dører i tavlerom og tavler skal holdes lukket under arbeidet for å unngå nedstøving av anlegget. Merking Merking i anlegget skal utføres på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening, vedlikehold og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel eller komponent i det miljø den er montert. Utført merking skal godkjennes av byggherren. Generelt: - Merking skal være likt med betegnelser som anvendes i krets- og koblingsskjemaer, og på IN-tegninger. - Elektrokomponenter merkes i hht. IEC 750. - Kabler merkes med krympemerker eller merking som stripses til kabler. - På tavler benyttes hvite graverte merkeskilter som boltes/limes fast i front. - Elektrobygg og fordeling har samme benevnelse (A[nr.]). Kabler og klemmer: - Kabler skal merkes i tavle, ved avgrening og ute ved utstyret. Kabler skal også merkes på begge sider av brannskille. Forsyningskabler merkes med minimum: fordeling, og kurs. Gul merking for prioriterte kurser, hvit merking for øvrige. - For gjennomkoblet signalkabel til flere fordelinger/ | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
koblingspunkter, skal hver leder merkes i begge ender med indeks. Det benyttes samme klemmenr. for samme leder/lederpar i koblingspunktene ved slik gjennomkobling - Rekkeklemmer og koblingsplinter skal ha fortløpende nummermerking. d) Anlegget utføres med spenningsfall slik at utstyret får den spenningen de er beregnet for (fel§27). Maksimalt tillatt spenningsfall for hovedkurser er 2%, forbrukerkurser er 3,5%, eller fordelt slik at maksimalt spenningsfall til en belastning ikke overskrider 5,5%. e) Spenningsfall Spenningsfall over kabler skal kontrolleres ved full last. Resultat skal inngå som del av sluttdokumentasjonen. Se prosess 11.393. 36.1 VEG A FELLESANLEGG FOR INSTALLASJONENE a) Omfatter alle arbeider og materialer som inngår i framføring av elektrisk kraft fra eksisterende nett til anleggets transformator(er) og fellesanlegg i tunnelen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.12 Transformatorkiosk/-rom a) Omfatter levering, installasjon og tilkopling av transformatorer, koblingsanlegg og øvrige installasjoner i transformatorkiosk/rom. Bygningsmessige arbeider er medtatt i prosess 35.5. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 36.121 VEG A Belysning i tekniske rom *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder for trafo-, lavspent-, nødstrøm-, batteri- og radio/telerom i A1 og UA1. Omfatter levering, montering og tilkobling inkl. kabler av fast lysinstallasjon som sikrer god belysning i alle rom i teknisk bygning. b) 49W T5 lysrørarmaturer. Ra 840 IP44 eller høyere. c) A1: Det skal monteres minimum to armaturer i trafo-, tavle-, radio/telerom og nødstrømsrom og en armatur i batterirom. UA1: Det monteres minimum to armaturer i radio/telerom. Hvert rom skal ha egen lysbryter ved dør. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Prioritert belysning på samme UPS kurs. Kabler i bygg skal føres i plastkanal. RS 36.122 VEG A Utvendig belysning av teknisk bygg *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, montering og tilkobling av lysarmaturer på vegg over dører til teknisk bygg A1 og UA1. A1- 3 stk. og UA1 - 1 stk. Omfatter også levering, montering og tilkobling av fotocelle for av/på styring av lyset. b) 49W T5 lysrørarmaturer. Ra 840 IP65 eller høyere. c) Armaturene skal fordeles likt på byggets langside og monteres med innbyrdes lik avstand. Belysning legges på prioritert kurs. RS 36.123 VEG A Varmeveksler i teknisk bygg A1 og UA1 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter dimensjonering, levering, montering og idriftssetting av utstyr for avkjøling/oppvarming. b) Varmeveksler med ute- og innedel (LS-rom, nødstrømsrom og radio/telerom). c) Varmeveksleren skal dimensjoneres for maksimalt avgitt effekt slik at temperaturen kan holdes jevnt på 15-20 oC. Justerbare alarmer for høy og lav temperatur stilles på 25 oC og 10 oC ved idriftsetting. Kabler i bygg skal føres i plastkanal. x) Mengden måles som utført antall. Enhet: Stk. stk 4 | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
36.124 VEG A Xxxxx arbeider i/ved tekniske bygninger *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, montering inkl. kabler og tilkobling av installasjoner som ikke er inkludert i andre prosesser i alle rom i tekniske bygg: - stikkontakter - induktiv giver i dørkarm - branndetektorer i alle rom untatt traforom - temperaturgiver i alle rom untatt traforom c) Det skal monteres stikkontakt knyttet mot uprioritert kursavgang i A1 og UA1. Stikkontakt for mobiloperatørene plasseres i radio/telerom etter anvisning. Stikkontakt til variabel last plasseres under lysbryter i tavle,- nødstrøm,- batteri og radio/telerom i A1. Tilsvarende plassering også i UA1. Stikkontakt i høyspentrom skal monteres etter anvisning. Kabler skal føres i plastkanal. Giver for åpen dør skal plasseres innvendig på hengslingsside. Branndetektorer monteres i tak etter leverandørens anvisning. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 36.125 VEG A Branntetting/tetting av rør og utsparinger *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter materialer og arbeider med tetting av trekkerør i tekniske bygg og kiosker/skap for nødtelefoner. Omfatter også branntetting av utsparringer og rør. b) Varig fleksibel tettemasse som tilfredstille krav EI60. c) Branntetting Branntettinger skal utføres av godkjent firma/sertifisert personell. Branntetting av utsparring/rør skal merkes. Utsparringer/rør mellom rom i bygg skal branntettes etter at kabelarbeider er utført. Rør som er avsluttet i tunnelrommet skal kappes og branntettes. Rør reinskjæres helt inn mot heng/vegg før branntettingsmasse fylles i. Xxxxxxxx kan nyttes for å begrense | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
branntettingsmassen i rør. Øvrig tetting Ender av rør ført inn i teknisk bygg fra utvendig kabelgrøft eller andre tunnel utrustninger skal tettes etter at kabler er trukket. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS 36.126 VEG A Merking av dører *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av merkeskilt for merking av dører. b) Graverte merkeskilter med teksthøyde tilpasset skilt. Hvite skilt for fordelingsnummer. Dimensjon bxh 100x100 mm for fordelingsnummer. Dimensjon bxh 150x80 mm ellers. c) Merkeskilt monteres på dører i teknisk bygg, A1 og UA1 slik: -Ett eget skilt med tekst og fordelingsnummer "A1" på dør til lavspent-rom. -Ett eget skilt med tekst " NØDSTRØMSROM" på nødstrømsdør. -Ett eget skilt med tekst "BATTERIROM" på batteriromsdør. -Ett eget skilt med tekst "RADIO-/TELEROM" på radioromsdør. -Ett eget skilt med tekst og fordelingsnummer "UA1" på dør. -Tre skilt med tekst: "Tilgjengelig bare for instruert/sakkyndig personell - BA4/BA5" for lavspent-, nødstrøms- og batterirom. x) Mengden måles som antall prosjekterte skilt. Enhet: Stk. stk 8 36.13 VEG A Hovedtavle/fordelingstavle a) Omfatter levering, montering og tilkopling av hovedtavle/fordelingstavle, inklusiv utstyr og innredning. Omfatter også levering, montering og tilkobling av kabler i og mellom tavler i tekniske rom. Omfatter også tilkobling av kabler for strømforsyning av tunnelen. Omfatter også testing, merking og dokumentasjon, instruksjon og driftsinstruks på norsk. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Omfatter også branntettinger. Omfatter også utstyr og arbeider med stikk for lys/varme, brannsentral, branndetektorer, temperaturgiver, telefonapparat i teknisk rom, strømforsyning for I/O i tavler mv. Omfatter også termofotografering av tavler av sertifisert termografør. b) Tavlene skal lakkeres med grå polyesterlakk eller tilsvarende. Jordfeilbryter skal være selektiv støtstrømsikker. c) Hovedtavlene/fordelingstavlene skal utføres iht. kravene gitt i NEK-EN 60439-1 og skal ha kapslingsklasse min. FORM 3B. Ved overlevering av anlegget skal samsvarserklæring for tavler legges ved med bekreftelse av bl.a. overenstemmelse med normkrav og kapslingsklasse. Tavler skal inndeles med egne felt for ulike anleggstyper som tunnel¬ventilasjon, tunnelbelysning, diverse kurser tunnel, diverse kurser tavlerom, prioriterte kurser etc. Det skal være adskilt frontpanel for brytere, vendere, timere for tunnelventilasjon og tunnelbelysning. Anlegget skal utføres med 20 % nyttbar utvidelsesmulighet innen hver seksjon, felt eller skap. Utvidelsesmuligheten gjelder både plass og elektrisk kapasitet. 220/230V styrestrømskretser skal forsynes via IT- koblet skilletransformator. Styrestrømskretser for lys og styrte skilt monteres med holdefunksjon/holdekontakt. PLS'er skal gi separate impulser for av- og på- signaler slik at ved utfall av en PLS skal siste styrekommando gjelde (holdefunksjon). Riktige instillingsverdier for effektbryter skal angis på et gravert skilt oppsatt nær bryteren. Termografering av ferdige tavler skal gjennomføres etter 1 times drift med full last. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også arbeider og kostnader med detaljprosjektering av tavlene. Omfatter også utarbeiding og levering av tegninger av tavleinndeling. Omfatter også fabrikktest (FAT) av tavler i tavlebyggers lokaler og levering av testrapport før tavlene monteres. Kraftlaget etablerer TN-C nett i transformatorrom og monterer kabler mellom transformator og inntak samt målerarrangement i hovedtavler. Omfatter også koordinering med mobiloperatør for å få avklart plassbehov og strømforsyning for mobiltelefonanlegg. b) Isolasjonsovervåking av IT-systemet (etter 400/230 V trafo/UPS) skal være spenningsstyrt. Signallamper skal være multi-LED lamper. Det skal monteres en lampeprøver pr. tavlefelt. c) Prosjektering Prosjekteringen skal ta utgangspunkt i kursoppdelingen, vern | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
og seksjonering i tavler som vist på tegninger i IN201-serien. Kortslutningsberegninger, montasje og koblingsskjema er tatt med under prosess 36.133. Plassering Lavspentrom 400 V tavle Nødstrømsrom 230 V tavle, 400/230 V trafo, UPS'er, nødtelefon-, fiber- og PLS-utrusting. Batterirom Batteripakker til UPS. Radio/telerom Utstyr til radio, nødsamband og teleoperatør. Generell tavleoppbygging Tavler dimensjoneres for normale driftsforhold etter tavlenorm (temperatur, luftfuktighet m.v.), med særskilte krav beskrevet spesielt. Standard forurensningsgrad for industriell anvendelse benyttes. Tavler inndeles etter formkrav og innredes med oversiktlig fordeling av utrustning innenfor feltene, se standardbeskrivelse. For spesiell utrustning i styre-, fiber- og teletavler henvises også til prosessene 36.42 og 36.71. Det skal også settes av plass for sambandsutstyr levert av teleoperatør. For kapslingsklasser deles funksjonsenheter inn i enheter som omfatter: - Effektbryter (inkludert evt. måletrafoer) - Motorvern og tilhørende kontaktorer/startersett - Gruppering av automatsikringer mv. for uprioriterte kurser - Gruppering av automatsikringer mv. for prioriterte kurser - Målerfelt kraftlag. - Styre-, fiber- og teleutrustning Terminaler for utgående kabler fra gruppering, automatsikringer plasseres felles i eget felt. Terminaler for utgående kabler fra motorstartere plasseres felles i eget felt. Ledningsforbindelser utføres rettvinklet og strukturert. Det benyttes plastkanaler for styreledninger og mindre kurser. Kabler/ledninger for forskjellige spenningsbånd skal legges i separate kanaler (eks. 24VDC og 230VAC). Større inn-/utgående kabler føres og stripses på ribber på bak- eller sidevegg i kabelfelt. Kablene avmantles ikke før de er ført tilstrekkelig inn i tavler, og tilkobles rekkeklemmer. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Untatt fra rekkeklemmetilkobling er stigekabler.Ved klemmer skal isolerte ledere legges med tilstrekkelig slakk for omslutting av måletang. Signalkabling mot I/O utrustning tilkobles krysskobling rekkeklemmer. Fastskrudde frontdeksler skal ha hull for målepinner. Avstand mellom utstyr, kabler og rekkeklemmer skal være slik at en kommer lett til for utskifting. Inn- og utgående kabler føres gjennom tavlebunn under datagulv i rom. Diverse småkurser internt i tavlerom (belysning, stikk. etc.) kan føres ut i topp gjennom pakknipler. Kabler under datagulv skal føres oversiktlig og strukturert på kabelbro. Sterk- og svakstrømskabler skal grupperes separat. Tavleoppbygging, kursskjema, og enlinjeskjema skal foreligge i skjemalomme e.l. montert innvendig på dør av hovedtavler, eller på vegg i tavlerom. Laminert kursskjema skal monteres innvendig på dører. Kraftlag: Det skal settes av eget felt i hovedtavler for montering og tilkopling av kraftlagets eget målerarrangement. Entreprenøren har selv ansvar for å avklare detaljer rundt levering og montering av måletrafo. Tavler med: - Sokkel - Maks h x d = 2000 x 600 mm inkl. sokkel. - Bredde tilpasset behov, tavle for SRO med bredde for min 19" fiberpanel. - Min. IP-grad 54. Platebunn med nippelgjennomføringer. - Grå polyesterlakk eller tilsvarnede, gjelder også dører. - Dører i front med lettbetjente håndvridere - Tavler for montering mot vegg. Nøkler og vridere e.l. som benyttes for låsing av tavler, skap eller avskjerming skal overleveres byggherre i tre eksemplar. Tavleinstrument Utstyr for isolasjonsovervåking av spenningsløse kurser som forsyner sikkerhetsutstyret i samsvar med krav gitt i NEK 400-5-53-538.3:2014 Jordfeilvarsler for TN-systemet skal være strømstyrt, selektivt og støtstrømsikkert. Isolasjonsovervåking av IT- systemet (etter skilletrafo/UPS) skal være spenningsstyrt. 3-fase sann RMS nettanalysator med indikering av totalverdi (THD), fase-, spenning-, strøm-, cosφ og effektovervåking. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Maks. og min. verdier samt energiforbruk skal kunne lagres. Relèutganger e.l. for signal mot styreutrustning. Signalkontakter Automater, effektbrytere, overspenningsvern, jordfeilvarslere, releer, kontaktorer, brytere, vendere, isolasjonsovervåkere m.v. skal ha eller knyttes mot signalkontakt og kobles mot styreutrustningen. Se prosess 36.71 Lokal styringsutrustning. Dette gjelder ikke overspenningsvern klasse III. Isolasjonsovervåkning Kurser til utstyr som har en nødfunksjon, og som normalt er avslått, skal utrustes med isolasjonsovervåking. Belysning, fasefordeling Faser skal belastes jevnt. Brytere/vendere for manuell betjening skal monteres i normal betjeningshøyde i øvre del av tavledører. Vender for UPS monteres lett synlig og tilgjenglig inn i tavle. Det skal monteres vendere for manuell overstyring av: - ventilatorer - dag- og skumringslys - ledelys - automatisk variable skilt Vender med tre posisjoner: "På" til venste, "Av" rett opp og "Auto" til høyre. Videre grønn lampe rett over vender, for å indikere at lys er på. Styrestrømskretser Styrestrømskretser monteres for: - dagslys og skumringslys - ledelys - ventilasjon Ventilasjon Startere bygges opp for styring/drift av vifter i forover og revers. Det skal benyttes 230 VAC styrespenning. Ventilasjonsanlegget styres normalt fra PLS etter egne programmer. Vifter skal også kunne styres/overstyres separat fra vendere og evt. trykkbrytere montert i normal betjeningshøyde i øvre del av i tavledør. Vendere/bryter skal monteres direkte mot styrestrømskretsen (ikke via PLS). Det skal være egen energimåler som kun måler forbruk på vifter. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
Vendere utføres med fem posisjoner jevnt fordelt over 180 grader, "Auto" rett opp. Videre: Mot "Stedsnavn" - 0 - Auto - 0 - Mot "Stedsnavn" Aktuell posisjon overføres til PLS. Stedsnavn avklares med byggherren. Xxxx ut for posisjonene "Stedsnavn" skal det innfelles grønne lamper som markerer driftsretning når aktuell vifte er i drift. Tilbakemelding fra kontaktoren skal fungere både ved automatisk styring fra PLS og ved manuell styring fra tavlefront. Rett over teksten "Auto" skal det innfelles en rød lampe som lyser når kontaktoren feiler f.eks. pga. bortfall av styrestrøm eller utslått motorvern. Feilmelding skal også overføres til PLS. Lamper i tavlefelt skal kunne testes samlet fra egen trykkbryter i tavlefront. Viftene skal startes opp sekvensvis med en gitt tidsforsinkelse mellom start av hver vifte på ca. 10 sekunder. Dette gjelder også ved samtidig aktivering av vendere i tavle ved manuell styring. Ved reversering av viftenes dreieretning, skal det legges inn tidsreléer som gir 60 sekunders tidsforsinkelse før innkobling aktiveres. Tidsreléer skal være justerbar opp til ca. 3 minutter. Tidsforsinkelsen gjelder både ved drift fra PLS og ved manuell styring fra tavlefront og skal ikke kunne oppheves ved f.eks. kortvarig strømstans x.x. Xxxxxxx skal ikke erstattes med styring fra PLS. Etter stopp av en vifte fra PLS eller manuelt fra tavlefront, skal viften kunne startes igjen i samme driftsretning uten tidsforsinkelse. Mobiloperatører Det skal avsettes tilstrekklig plass for mobilutstyr og som skal disponeres av mobiloperatør. Entreprenøren avklarer plassbehov med Telenor/NetCom, byggherre skal godkjenne dette. Stikk i tavler Det skal monteres minst 2 enkle stikkontakter i hovedfordelingstavle og 8 enkle stikkontakter i SRO tavler. Merking Merking av hoved- og fordelingstavler skal utføres før det gjennomføres fabrikktest (FAT). Generelle krav til merking: - Merking på og i tavler skal generelt være utført i samsvar med NEK-EN 61439 og NEK400-8-810. - Merking på tavledører skal utføres på gravert/trykket | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
merkeskilt som boltes eller limes fast. - Tavledører merkes med klartekst over innmontert utstyr på skilt med hvit bunn og sort skrift. - Hovedtavle skal også merkes "A [nr.]" og "400 V TN-S", på skilt med rød bunn og hvit skrift. - Signallamper i tavlefront fargemerkes: For drift: grønn linse For feilvarsel: rød linse (kritisk feil) - Vendere merkes med venderposisjon: På - 0 - Auto - For vendere til vifter se avsnitt: Ventilasjon. - I tilegg skal signallamper, måleinstrument og vendere i tavlefront også merkes med klartekst på skilt med hvit bunn og sort skrift. - Innmontert utstyr i tavler for SRO skal også merkes med klartekst på etikett. - Kurser skal forøvrig merkes: Prioriterte kurser: Gul etikett med sort skrift Uprioriterte kurser: Hvit etikett med sort skrift - Rekkeklemmer og koblingsplinter skal ha fortløpende nummermerking. UPS- vender merkes i tillegg med skilt med gul bakgrunn og sort tekst: "UPS skal settes i statisk intern by-pass før betjening av vender" e) Fabrikktest (FAT) Tilkoblinger, kabler og innmontert utstyr i tavlene kontrolleres visuelt og ved fysisk test. I/O, styre- og signalfunksjoner, krysskoblinger, merking osv. kontrolleres. Xxxxx/feil på kabling, merking, montering av utstyr osv. skal utbedres før montering på anlegg. Byggherre skal varsles senest 7 dager før FAT og skal ha rett til å delta. Kontrollmålinger Elektriske målinger/kontroller utføres etter at tavler er idriftsatt. Alle rapporter skal inneholde testlister og kontrollskjema, og skal inngå som del av sluttdokumentasjonen (FDV, se prosess 11.3). Rapporter skal dateres, stemples med firmastempel og signeres av den som har utført kontrollen. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
36.131 VEG A A1 *** Spesiell beskrivelse *** c) Se tegning IN201-1, IN201-2, IN201-3 og IN501-1 og IN501-2 RS 36.132 VEG A UA1 *** Spesiell beskrivelse *** c) Se tegning IN202 og IN501-1 og IN501-2 RS 36.133 VEG A Elektroteknisk dimensjonering *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter arbeider med dimensjonering av det elektrotekniske anlegget i Febdok. Omfatter også nødvendig kontakt med kraftlag for avklaring av kortsutningsdata og forsyningsnett m.v. b) Det skal brukes Febdok. Entreprenøren skal til en hver tid benytte seg av den siste versionen av programmet levert fra Nelfo. Det skal monteres hovedvern med elektronisk tidsforsinket kortslutningsutløsning for å oppnå kortslutningsselektivitet. Alle automater etter EN 60898 skal leveres med bryteevne, Icu, ikke lavere enn 10kA (400V). Alle effektbrytere etter EN 60947 skal leveres med bryteevne, Icu, ikke lavere enn 15kA (400V). Entreprenøren skal der det er behov og ihht elektroteknisk dimensjonering montere vern som tilfredsstiller en høgre Ics og Icu, ikke lavere enn 20kA(400V). Utkoplingstider - Forbrukerkurser ikke over 32A < 0,4 sek. - Hovedkurser og over 32A < 5 sek. Kursene i tunnelen betrakter vi som forbrukerkurser, dvs utkobling < 0,4 sek. Fra det punktet på kursen der utkoblingstiden ved jordfeil blir > 0,4 sek. skal alle utsatte deler tilleggsutjevnes. Maks tillatte utkoblingstid selv om | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||
Hovedprosess 3: Tunneler | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris | ||
utsatt del er tilleggsutjevnet er 5 sek. c) Entreprenøren er selv ansvarlig for å dimensjonere anlegget og at denne dimensjoneringen er ihht. hvilke vern, kabler og annet utsyr som skal brukes i anlegget. Byggherre skal til en hver tid ha tilgang til gjeldende filer for det elektriske anlegget i tunnelen. Byggherre skal gis tilgang til komplette dimensjoneringsfiler senest to uker før entreprenøren begynner arbeidet i tunnelen. Entreprenøren er selv ansvarlig for å kontrollere oppgitte kortsluttningsverdier med BKK AS. Vern Elektronisk tidsforsinkede effektbrytere med stillbar karakteristikk skal brukes som hovedvern og vern mot seksjoneringer for å oppnå selektivitet. Lastbryter mot seksjonering vifter. Elektroniske og tidsforsinkede motorvern med stillbar karakteristikk. Motorvern og startere dimensjonert for direkte start av impulsventilatorer. Utstyret skal tåle gjentatt start/stopp med ett minutts intervall. Fasevaktrele i fordelinger med vifteavganger. Vern skal ha allpolig brudd med vernefunksjon i fasene inkludert 100 % vern i N-leder. På enkelte kurser er det benyttet elektronisk tidsforsinkede vern sett i sammenheng med tverrsnitt på kabler og utkoblingstider. Overspenningsvern klasse I og II i alle tavler. Det godtas delvis selektivitet i anlegget. Det kreves generelt full selektivitet mot overbelastning, og delvis selektivitet mot kortslutning. RS 36.14 VEG A Kabelstiger a) Omfatter levering og montering av kabelstiger i tunnelen, inkl. opphengsdetaljer, skjøtestykker etc. b) Overflaten skal ha en jevn og glatt struktur. Sammenføyningene mellom vangene og trinnene skal være helsveiset. Godstykkelse i vanger og stigetrinn skal for varmgalvaniserte kabelstiger være min 1,5 mm og for syrefaste kabelstiger min 1,25 mm. Muttere skal være i vibrasjonssikret utførelse slik at disse ikke skal kunne løsne. Låses med låsemutter eller tilsvarende. | ||
Akkumulert Hovedprosess 3 : | ||