Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Prosjekt: EV39 HP2 / FV14 HP1 Parsell: Kryss E39 og omlegging fv. 14
Tilbudsnummer: 2013/143249
Innholdsliste
A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
C4 Avtaledokument
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Tegningsgrunnlag iht. håndbok 139 D2-2 SHA-plan
D2-3 Objektliste
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema
A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxxx
For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. | |
1 | Konkurransegrunnlag – Kap A-E | 2013-12-16 | 1 |
2 | Tegningsgrunnlag (iht. håndbok 139) | 2013-12-16 | 1 |
3 | Datafiler med mengder fra kap D1 | 2013-12-16 | 1 |
4 | Prosesskoden: | ||
Håndbok 025 – Prosesskode 1 | 2012-12 | URL | |
Håndbok 026 – Prosesskode 2 | 2012-12 | URL | |
5 | Vegbygging, håndbok 018 | 2011-01 | URL |
6 | Arbeid på og ved veg, håndbok 051 | 2012-01 | URL |
7 | Tegningsgrunnlag, håndbok 139 | 2007-06 | URL |
8 | Avfallshåndtering, håndbok 211 | 2012 | URL |
9| | Tørrmuring med maskin, håndbok 182 | 1995 | URL |
10 | Rekkverk og vegens sideområder, håndbok 231 | 2011-12 | URL |
11 | Trafikkskilt, Håndbok 050 | 2012 | URL |
12 | Standard rekkverk, Håndbok 267 | 2006 | URL |
13 | Trafikksikkerhetsutstyr, Håndbok 062 | 2011 | URL |
14 | NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg | 2007-12-05 | URL |
15 | Reseptorienterte asfaltkontrakter - Kontroll og dokumentasjon av utførelse. Rapport nr. 2505, utgitt av Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet | 2008-01-22 | URL |
16 | NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester | 2008-05-20 | URL |
17 | NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner | 2010-11-26 | URL |
18 | NA-rundskriv 2012/09: Nye krav og bestemmelser knyttet til håndbok 018 Vegbygging | 2012-06-28 | URL |
19 | Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet | 2005 | URL |
20 | Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg | 2008-10-31 | URL |
21 | Fastsatte skjema som skal brukes: | ||
- Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise | URL Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 URL URL URL URL URL | ||
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. | |
- Sluttattest for utført entreprise Erklæring ved bruk av underentreprenør | URL URL | ||
22 | Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene | ||
23 | Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen | ||
24 | Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), | URL | |
25 | Notat dataflyt for geografisk informasjon. Objektliste for ferdigvegdata til kart og NVDB | 1 | |
26 | 110656r1 Geoteknisk rapport | 2013-07-28 | 1 |
27 | 110656n1 Geoteknisk rapport | 2013-10-22 | 1 |
28 | Ingeniørgeologisk notat, 215387-123-RIGberg-NOT001 | 2014-01-27 | 1 |
29 | 0 | ||
30 | Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/ Krav-til-Sikkert-arbeid-i-og-ved-Jernbaneverkets- infrastruktur/ | URL | |
31 | Jernbaneverkets tekniske regelverk: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx/Xxxxxxxxx | URL | |
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse
Kontraktsarbeid: Kryss E39 og omlegging fv.14
Statens vegvesen Region vest ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2.
Tilbudsbefaring vil finne sted 2014-03-07 med møtested i kryss E39 og fv.14 kl 12.00 Tilbudsfrist utløper 2014-03-21 kl 12:00
Innlevering til: Statens vegvesen region vest med innleveringssted: Kontoradresse: Xxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx
Postadresse: Askedalen 4, 6863 Leikanger
Tilbudsåpning vil finne sted: 2014-03-21 på vegkontoret i Leikanger kl 13:00 Adresse: Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 1999-07-16 nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr 402 med senere endringer, foa).
Følgende legges til grunn:
Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider
Under terskel: Iht foa §2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse
Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper 2014-05-16
Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til:
Navn og funksjon: Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, byggeleder Postadresse: Askedalen 4, 6863 Leikanger Besøksadresse: Egersund Vei- og trafikkstasjon, Slettebø Telefon: x00 00000000
E-post: xxx-xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Statens vegvesen Region vest, 2014-01-15
Underskrift
A3 Orientering om prosjektet
Innhold
1 Arbeidenes art og omfang 2
2 Entrepriseform og kontraktstype 2
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 2
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 2
5 Forskudd 2
6 Byggherre og engasjerte rådgivere 2
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 3
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 3
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 3
10 Spesielle forhold 3
10.1 Linjebrudd for etablering av kulvert under Sørlandsbanen 3
1 Arbeidenes art og omfang
Prosjektet omfatter utvidelse av E39 over en strekning på 820 meter. Utvidelsen foregår på sørsiden av eks. E39. I forbindelse med omleggingen skal 2 kulverter for gående utvides og sikres med nytt brurekkverk.
Utbygging av ny fv. 14 over en strekning på 1 570 meter. I forbindelse med arbeidet skal høgspentkabler og en kommunal vannledning legges om. Deler av eksisterende fv. 14 rustes opp til driftevei.
Fv.14 fra profil 1365 til 1385 omfattes av beskrivelsen for jernbanekulvert.
Etablering av ny prefabrikert kulvert i betong under jernbanen, som en del av fv. 14. Alle arbeider med etablering av byggegrop for kulvert og montering av betongelementer skal skje mens trafikken er stengt (linjebrudd) på Sørlandsbanen med varighet ca. 42 timer. Det settes strenge krav til fremdrift og overskridelse av kritiske milepeler i fremdriftsplan vil kunne resultere i avbrudd og igjenfylling av byggegropen. Risiko og kostnader for slikt utfall ligger i sin helhet hos entreprenøren.
Prosjekt gjennemføres tegningsbasert.
2 Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise Kontraktstype er enhetspriskontrakt.
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Frist for ferdigstillelse er 2015-07-01.
Følgende delfrister gjelder:2014-09-20, alt forarbeid for linjebrudd må være ferdig utført.
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
5 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
Statens vegvesen Region vest er byggherre.
Multiconsult AS er rådgiver på vei og va anlegg. Vianova Kristiansand AS er rådgiver på Jernbaneteknikk og kulvert under jernbanen.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Anleggsområdet ligger på Refsland og Xxxxxxx x Xxxx kommune. På plantegninger er vist adkomstforhold og riggområder.
Området ligger på og ved E39 fartsgrense 80 km/t, ÅDT 5800 samt fv.14 ÅDT 250, fartsgrense 50 km/t
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Dalane energi, omlegging av høyspent, flytting av master. Entreprenør koordinere arbeidene også i tid.
10 Spesielle forhold
10.1 Linjebrudd for etablering av kulvert under Sørlandsbanen
I forbindelse med etablering av kulvert under Sørlandsbanen skal alle arbeider skje i åpen byggegrop, mens trafikken er stengt på Sørlandsbanen - linjebrudd.
Orientering om linjebrudd
Alle arbeider med etablering av byggegrop for kulvert og montering av betongelementene skal skje under et linjebrudd med total varighet på ca 42 timer. Innenfor denne tidsperiode skal også Jernbaneverket utføre sportekniske og elektrotekniske arbeider. Jernbaneverkets (JBV) arbeider er estimert til 2 timer i starten av linjebruddet og 3 timer i slutten av linjebruddet.
Følgende arbeidsmetodikk er lagt opp for linjebruddet:
1. JBV Kjørestrøm avtak. Flytting av kjøreledning inn mot stolper
2. JBV Utheising av 22m skinnestige (kran fra entreprenør.)
3. Entreprenør Framgraving / opphenging og sikring av samtlige kabler i ballastfylling
4. Entreprenør Demontering av 1 stk KL- avlastningsmast
5. Entreprenør Avgraving, sprengning og planering av byggegrop. Montering av HEA- lirer
6. Entreprenør Etablering av overvann, drensanlegg og trekkerør
7. Entreprenør Montering av kulvert og vingemurer samt fuktisolering
8. Entreprenør Tilbakefylling, lagvis med komprimering
9. Entreprenør Montering av avlastningsplater, fuktisolering tak kulvert
10. Entreprenør Etablering av filter i formasjonsplan
11. Entreprenør Oppfylling / komprimering av ballastfylling til uk svill
12. Entreprenør Remontering av 1 stk KL-avlastningsmast
13. Entreprenør Tilbakelegging og overfylling av signal og telekabler i ballastfylling
14. JBV Innheising av skinnestige og innfesting/lasking av spor (kran fra entr.)
15. JBV Oppfylling av ballast komprimering av skinnestige
16. JBV Tilbakeflytting av kjøreledning og bæreline
17. JBV Påsett og kontroll av kjørestrøm
Linjebruddet er fastlagt til helgen 27.09.2014 kl. 05.58 til 28.09.2014 kl. 23.51. Maksimal varighet 42 timer.
Fremdriftsplan
Jernbaneverket setter krav om at det skal utarbeides framdriftsplan med 30 minutters milepeler for linjebruddet. Overskridelse av kritiske milepeler i framdriftsplanen vil kunne resultere i avbrudd og igjenfylling av byggegrop, uten at anlegget ferdigstilles. Risiko og kostnader ved et slikt utfall ligger i sin helhet hos entreprenøren. Det vises til kontraksbestemmelsenes vedrørende sanksjoner.
Sanksjon ved hindring av togtrafikk
Hindring av togtrafikk er mulktbelagt pr. kvarter som togtrafikk blir hindret, se kap. C3.8.
Kapasitetsreserve
Jernbaneverket setter krav om at entreprenøren, under linjebruddet, har tilstrekkelig og riktig kapasitetsreserve hva angår personell, maskiner og utsyr forøvrig, slik at evt. uforutsette hendelser på maskiner og utstyr ikke påvirker planlagt framdriftsplan og gjennomføring av linjebruddet. Slik kapasitetsreserve forlanges også i forhold til ytre påvirkninger som værforhold ol.
Vakt / Sikkerhet
Entreprenøren skal holde hovedsikkerhetsvakt (med banemontørkompetanse) og leder for el-sikkerhet ihht Jernbaneverkets gjeldende sikkerhetsforskrift for alle de beskrevne arbeider i eller nært spor som krever bruk av slikt personell. Det forutsettes et nært og koordinert samarbeid mellom entreprenør og Jernbaneverkets driftsansvarlige.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler
Innhold
1 Alminnelige konkurranseregler 2
2 Endringer og administrative bestemmelser 2
2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, § 8-1 (1)c. / § 17-1 (1) b.2 2
2.2 Befaringer og konferanser 2
2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, § 8-2 / § 17-2 2
2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud 2
2.5 Krav om skatteattest, § 8-7 / § 17-14, jf § 3-3 2
2.6 Krav om HMS-egenerklæring, § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4 3
2.7 Tilbudets utforming, § 11-2 / § 20-2 3
2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, § 11-3 / § 20-3 3
2.10 Tilbudsåpning, § 11-7 / § 20-7 3
2.11 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt 3
2.12 Avslutning av konkurransen, § 13 / § 22 4
2.13 Oppdragsgiver – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. 4
1 Alminnelige konkurranseregler
Lov om offentlige anskaffelser (LOV 1999-07-16 nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr 402 med senere endringer, foa) gjelder.
2 Endringer og administrative bestemmelser
Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa:
2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, § 8-1 (1)c. / § 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp.
Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget.
2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, § 8-2 / § 17-2
Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette.
I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp.
2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder.
2.5 Krav om skatteattest, § 8-7 / § 17-14, jf § 3-3
Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa § 8-7 / § 17-14.
Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa § 8-7 / § 17-14 gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.
Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer.
2.6 Krav om HMS-egenerklæring, § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4
Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa § 8-8 / § 17-15, jf § 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk.
Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurranse- grunnlaget.
2.7 Tilbudets utforming, § 11-2 / § 20-2
Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud.
Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt.
Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet.
Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.
2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, § 11-3 / § 20-3
Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes.
Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.
2.10 Tilbudsåpning, § 11-7 / § 20-7
Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet.
Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen.
Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut.
2.11 Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt
Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.
Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage.
2.12 Avslutning av konkurransen, § 13 / § 22
Innsendte tilbud vil ikke bli returnert.
2.13 Oppdragsgiver – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.
For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget.
For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget.
I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget.
For øvrig vises til kap. A3.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
Innhold
0 Generelt 2
1 HMS-egenerklæring 2
2 Skatteattester 2
3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar 2
4 Krav til kvalifikasjoner 3
4.1 Erfaring 3
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 3
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 3
4.2 HMS 4
4.2.1 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Error! Bookmark not defined.
4.3 Økonomisk situasjon 4
4.3.1 Egenkapital. Soliditet 4
4.4 Gjennomføringsevne 4
4.4.1 Tilbyders omsetning 4
4.4.2 Nøkkelpersoners kompetanse 4
4.4.3 Organisering 4
4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav. 5
0 Generelt
Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.
Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt.
Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund- registrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
§ 11-10 (2)g og § 20-12 (2)g.
Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder.
Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa
§ 8-4 og § 17-4. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises.
Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist.
1 HMS-egenerklæring
Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa § 8-8 (1), evt. § 17-15 (1).
2 Skatteattester
Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa § 8-7, evt. § 17-14.
3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.
4 Krav til kvalifikasjoner
4.1 Erfaring
Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.
Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår.
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.1, skjema E2-4.1.1.
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
• dokumentasjon av utført kvalitet
• oppfyllelse av kontrakter
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
• overholdelse av frister
• oppfølging i reklamasjonstiden
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.2, skjema E2-4.1.2.
Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene.
4.2 HMS
4.3 Økonomisk situasjon
4.3.1 Egenkapital. Soliditet
Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne.
Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.3.1, skjema E2-4.3.1. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.
4.4 Gjennomføringsevne
Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet gjennomføringsevne.
4.4.1 Tilbyders omsetning
Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere.
Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon av omsetning de siste tre årene skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.4.1, skjema E2-4.4.1.
4.4.2 Nøkkelpersoners kompetanse
Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget.
Dokumentasjonskrav:
Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Jf. kap. E2, pkt. 4.4.2, skjema E2-4.4.2. Personell med erfaring fra tidligere prosjekt med linjebrudd som anleggs- eller prosjektleder er påkrevet.
4.4.3 Organisering
Det kreves at organiseringen av gjennomføringen av kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.
Dokumentasjonskrav:
Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten.
4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav
Det kreves at tilbyder har godkjenning innenfor tiltaksklasse 3 for de aktuelle fagområder.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
Innhold
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3 2
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget 2
3 Levering av tilbud 2
4 Alternative tilbud, foa § 20-4 2
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2 2
6 Tilbudets utforming 2
7 Taktisk prising 3
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3
Som teknisk beskrivelse gjelder ”Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter” og ”Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier”, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget.
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget
De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører.
Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg lagt ut på prosjekthotell som
*.xml-fil iht. NS3459 utg. 3.
Følgende data leveres på prosjekthotell:
• Grunnlagsdata
• Prosjektert grunnlag (tegninger)
• Utsettingsdata (eget datasett for tegningsbaserte prosjekter, stikningsdata inngår i fagmodellene for modellbaserte prosjekter)
Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget.
3 Levering av tilbud
Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet.
Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud 2013-143249 Kryss E39 og omlegging fv. 14"
4 Alternative tilbud, foa § 20-4
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
6 Tilbudets utforming
Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på minnepinne, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir.
7 Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 025 kapittel 4.3.
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.
Forhold som vil bli vurdert er om prisingen
• er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg
• påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte
• bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten
• i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud
• vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte
Særskilt om prising av tilrigging
Post for tilrigging, prosess 12.11 skal være maksimum 1.000.000 kroner. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 2010-06-14
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen
Innhold
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) 3
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker 3
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) 3
3 Opplysninger gitt i tilbudet 3
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4)) 3
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6 5
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 6
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 6
10 Møter, faglige samlinger og kurs 8
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) 8
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 8
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 8
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 9
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 10
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 11
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) 11
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 11
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 12
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) 13
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 13
23 Midlertidige avtaler med grunneiere 14
25 Registrering i datasystem 14
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 14
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 14
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 14
27.2 Identitetskort og føring av oversiktsliste 15
27.3 Opplæring og kompetanse 15
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet 17
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking 17
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan 18
28.2 Hensyn til omgivelsene 18
28.5 Gjenbruk av materialer 19
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 19
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser 19
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser 20
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing 21
29.5 Byggherrens sanksjonsrett 22
1 Definisjoner
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.
Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)
Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
3 Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er
• grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
• grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
4 Myndighetskrav
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft.
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser.
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 1 000 kroner pr hverdag.
Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år.
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen.
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3 Fakturering og betaling.
5 Personell
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 5 mill. kroner eks. mva.
6 Språkkrav
All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlings- prosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette.
Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes.
Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte:
• Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet
• Utvikling av felles mål for prosjektet
• Utvikling av felles kontraktsforståelse
• Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene
• Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.)
• Gjennomgåelse av entreprenørens rutiner for egen aksept av underentreprenør
• Avklaring av organisering, roller og ansvar
• Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning
• Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM)
• Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc.
• Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør
• Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger
• Gjennomgang og optimalisering av fremdrift
• Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål’
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
9 Samarbeidsmøter
Samarbeidsmøter skal holdes to ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse.
Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse.
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre verbalt og skriftlig. Det skal drøftes forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer.
Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, skal delta på møtet. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt.
10 Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan | Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. |
Kontrollplan | Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for • å bevise overensstemmelse for produktet • å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring • kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. |
Arbeidsprosedyrer | Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. |
Avviksbehandling | Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. |
Dokumentbehandling | Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som |
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.
Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter.
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene.
Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør».
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 100 000 kroner eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
16 Lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 25 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 5 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, § 4-1.
Premien skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Premien faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles premien prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal være i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)
Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.
Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
Faktura skal sendes til:
Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Minimumskrav til faktura er:
Stående A4-format (bør) God trykk
Nøytral bakgrunn
Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer
Fakturanummer Fakturadato
Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år
Totalt påløpt oppdraget
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling.
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. ”Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format” (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen.
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3.
Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.
Riksveg
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet.
23 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.
24 Uttalelser til media
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker.
25 Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Xxxxxxxxxxxxxxx. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin
virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.
27.2 Identitetskort og føring av oversiktsliste
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort.
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid.
Personer som leverer varer og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Førstehjelpskurs
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes.
Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart.
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens.
Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse.
Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder:
• arbeid som innebærer særlig risiko
• anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer
• arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre
• andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager
Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte.
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11.
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen.
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav.
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
28 Ytre miljø
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.
Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder.
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.
Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.
Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene.
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer.
5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport.
*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven.
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår.
Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde:
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
• Varslingsplan
Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Øvrige ulykker (konsekvens- klasse K3, K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder | Skriftlig 3) |
Alvorlige nestenulykker (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Byggeleder | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Yrkessykdom/ yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder2) | Skriftlig |
1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med
tilsvarende opplysninger
Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMS- koordinator og HMS-rådgiver.
Begrepsforklaring
DSB: | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
Nestenulykke: | Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier |
Ulykke: | Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap |
Konsekvensklasse: | Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor |
Konsekvensklasse | Personskade |
K5 | Død |
K4 | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
K3 | Personskade med fravær over 10 dager |
K2 | Personskade med fravær inntil 10 dager |
K1 | Personskade uten fravær |
Konsekvensklasse | Materiell skade |
K5 | > NOK 5 mill |
K4 | > NOK 1 mill |
K3 | > NOK 250.000 |
K2 | > NOK 50.000 |
K1 | > NOK 10.000 |
Konsekvensklasse | Miljøskade |
K5 | Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. |
K4 | Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. |
K3 | Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. |
K2 | Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. |
K1 | Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient. |
I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn.
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”.
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen.
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Innhold
1 Samhandlingsprosess 3
2 Kvalitetssikring 3
2.1 Kvalitetsplan 3
2.2 Dokumentasjon 3
2.2.1 Sjekklister 3
2.2.2 Avviksmelding 3
2.2.3 Teknisk avklaring 3
2.2.4 Varsel eller krav om endring 3
2.2.5 Rapportering 4
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 4
2.4 Bruarbeider 4
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 5
2.5.1 Krav til dokumentasjon 5
2.5.1.1 Frister for dokumentasjon 5
2.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter) 5
2.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 6
2.5.1.4 Leggerapport 6
2.5.2 Etterkontroll 6
2.5.3 Regler ved mangler og avvik 6
2.5.3.1 Generelt 6
2.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik 6
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 9
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 9
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 9
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 9
3.1.3 Kontrollrutiner 9
3.2 Ytre miljø (YM) 9
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider 9
3.2.2 Gjenbruk av materialer 10
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 10
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning 10
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 10
5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 10
6 Spesielle krav i fremdriftsplanen 10
7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 11
8 Dagmulkt 11
9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser 11
10 Prisregulering 12
11 Faktura 12
12 Heftelser 12
13 Faktura for sluttoppgjør 12
14 Grunnforhold 13
15 Forbedringer og utviklingsarbeider 13
16 Xxxxx bestemmelser 13
16.1 Stikningsgrunnlag 13
16.2 Riggplass 13
16.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 14
16.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren 14
16.5 Arbeidstegninger 14
16.6 Grunneier avtaler 14
16.7 Arbeid med jernbanekulvert 14
16.8 Krav til sikkerhet for arbeider i og ved Jernbaneverkets infrastruktur 15
16.9 Jernbaneverkets tekniske regelverk 15
16.10 Hindring av togtrafikken 16
16.11 Disponeringstid i eller ved trafikkert spor 16
16.12 Linjebrudd for etablering av kulvert under Sørlandsbanen 16
1 Samhandlingsprosess
Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10.
For denne kontrakten er det avsatt 1 uke til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges.
Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4.
2 Kvalitetssikring
2.1 Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien.
2.2 Dokumentasjon
2.2.1 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.
Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.
2.2.2 Avviksmelding
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1.
2.2.3 Teknisk avklaring
Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift.
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring
Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema ”Krav om endringsordre”, jf. kap. A1.
Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.
2.2.5 Rapportering
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets- dokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1.
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger.
Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok 138 kapittel 1.2.6 og 3.1.18, samt håndbok 025 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale.
Egenskapsdata:
Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste.
Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.3.
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 2 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.
2.4 Bruarbeider
For bruarbeider gjelder dessuten at den del av organisasjonen som har ansvar for disse arbeidene, skal ha innført og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 ”Systemer for kvalitetsstyring – Krav”. Dette kvalitetssystemet skal også ivareta alle krav som er angitt i NA-Rundskriv 2007/11 "Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørers system for kvalitetsstyring”.
Bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2008 erstatter bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2000 der hvor det er henvist til disse i NA-Rundskriv 2007/11 med tilhørende vedlegg.
Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for. I prosjektets samhandlingsfase før oppstart av arbeidene (jf. kap. C2 pkt. 8), skal kvalitetsplanene gjennomgås sammen med byggherren.
I byggherrens vurdering av om kvalitetssystemet er tilfredsstillende innført, vil blant annet forhold angitt i NA-rundskriv 2007/11 inngå.
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
2.5.1 Krav til dokumentasjon
2.5.1.1 Frister for dokumentasjon
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21.
Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering:
Kvalitet på tilslagsmaterialer (CE-merking, samsvarserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.), masseresept (arbeidsresept), typeprøvningsrapport, egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.
Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende.
Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres.
Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleverses daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at asfaltarbeider på stedet er ferdige.
All dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at asfaltarbeidene på det aktuelle stedet er avsluttet.
2.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok 018. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse.
For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til håndbok 018 (jfr. figur 631.2), tegnes inn på massereseptene.
2.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten.
Bindemiddelets egenskaper dokumenteres i hht metodene i figur 622.3 i håndbok 018 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet.
Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.
Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig.
2.5.1.4 Leggerapport
Entreprenøren skal rapportere utførte arbeider daglig på vegvesenets standardiserte leggerapport, se Teknologirapport 2505. Resultatene sendes byggherren innen 1 uke etter at arbeidene på kontraktspunktet er avsluttet.
2.5.2 Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.
Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontroll-strekninger med og uten avvik.
2.5.3 Regler ved mangler og avvik
2.5.3.1 Generelt
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406:2009 punkt 27.
2.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik
Generelt
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406:2009 punkt 27.3.
Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør.
Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkl. avgifter. Beregningen gjøres etter følgende formel:
hvor
TRB = (TP/100) · TFBL · AT
TRB = trekkbeløp (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter TFBL = fakturert beløp inkl avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert beløp for prosessen
AT = areal med trekk
Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² benyttes det faktiske areal.
Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene 2.5.1 til 2.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.
Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av parametrene korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.
Manglende heft til underlaget
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.
Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i håndbok 018 punkt 603.234. Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk.
Avvik i korngradering
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 2.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 2.5.2.
Tabell 2.5.1. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes
Øvre siktstørrelse (mm) | Sikt hvor avviket skal registreres (mm) | |||
Øvrige masser | Ska | Ma | Ag | |
8,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 | 4,0 og 2,0 |
11,2 | 8,0 og 4,0 | 8,0 og 2,0 | 8,0 og 4,0 | 8,0 og 2,0 |
16,0 | 11,2 og 8,0 | 11,2 og 2,0 | 11,2 og 4,0 | 11,2 og 2,0 |
22,4 | 16,0 og 11,2 | 16,0 og 2,0 | ||
Tabell 2.5.2. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,1 - 3,0 | 5 |
3,1 - 6,0 | 10 |
6,1 – 10,0 | 30 |
Avvik i hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret.
Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 2.5.3 og 2.5.4.
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av Da.
I et område på 25 cm til hver side av langsgående skjøt er kravet til hulrom 2 prosentpoeng høyere enn for dekket forøvrig.
Tabell 2.5.3. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav
Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,1 - 1,0 | 5 |
1,1 - 2,0 | 10 |
2,1 - 3,5 | 30 |
3,6 - 5,0 | 50 |
Tabell 2.5.4. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav
Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,5 – 1,0 | 5 |
> 1 | 10 |
Avvik i bindemiddelinnhold
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 2.5.5.
Tabell 2.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold
Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) | Trekk (%) |
0,10 – 0,34 | 5 |
0,35 – 0,54 | 10 |
0,55 – 0,74 | 20 |
0,75 – 0,90 | 30 |
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP.
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.
3.1.3 Kontrollrutiner
Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NA- rundskriv 08/8 ”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”.
Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts- medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport.
Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt.
3.2 Ytre miljø (YM)
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider
Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav:
- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen,
- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene,
- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.
3.2.2 Gjenbruk av materialer
Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør.
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø
Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene.
For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet.
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke – uten særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist.
Se også kap. A3.10.1 ang. detaljert fremdriftsplan for linjebrudd.
7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
Ikke aktuelt for denne kontrakt,
8 Dagmulkt
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 10.000 pr hverdag.
Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist 20.9.2014 forarbeid for linjebrudd bli krevd en dagmulkt kr 30.000 pr hverdag.
Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.
Hindring av togtrafikken
Dersom entreprenøren under gjennomføring av kontraktsarbeidet forårsaker hindring av togtrafikken utover godkjente planer, vil byggherren ilegge en bot på kr 30 000,- pr. påbegynte 15 minutter pr spor som togtrafikken blir hindret.
9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser
Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel:
V = 0.15 x K x ( t2 - t1 - 6 ) / t1
der
V = vederlagets størrelse K = kontraktssum
t1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt i kontrakt.
t2 = avtalt ny byggetid (i hverdager)
Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager.
Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon.
10 Prisregulering
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser overensstemmende med regler for regulering av kontraktssum i NS 8406.
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: e = A x V x ( T / T0 - 1 )
A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (ekskl. merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån/forskudd og innestående beløp.
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av masseendring tas ikke med i verdi for A. Eventuell regulering ifølge pkt 9 tas med i verdi for A.
V = Regulerbar andel av kontraktssum. V = 0.9
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. T = Indekstallet for avregningskvartalet.
Statistikk for veg i dagen:
Xxxxx av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.
11 Faktura
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”.
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.
12 Heftelser
13 Faktura for sluttoppgjør
Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens pris- grunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen.
14 Grunnforhold
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid.
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra rapporter og eventuell beskrivelse med mindre det foreligger markert avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406 pkt. 18.2.
De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. For geologiske rapporter gjelder:
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene.
Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser:
Geoteknisk datarapport, 110656r1, 28.aug. 2013, Grunnteknikk AS Supplerende undersøkelser, 110656n1, 22.okt, 2013 Grunnteknikk AS Ingeniørgeologisk notat. Bergskjæringer langs E39, Multiconsult AS
15 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.
16 Xxxxx bestemmelser
16.1 Stikningsgrunnlag
16.2 Riggplass
Entreprenøren må selv skaffe riggplass og massedeponier, med nødvendige tillatelser og godkjenninger. Byggherren skal ha kopi av avtaler/tillatelser og godkjenninger.
Entreprenøren må legge frem plan for rigg før anlegget påbegynnes.
16.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
16.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren
Som beskrevet i kap. D1.
16.5 Arbeidstegninger
Legges på ut på prosjektets webhotell. Her legges også oppdateringer
16.6 Grunneier avtaler
Flg. Gnr/Bnr skal ha tilkjørt eventuelle overskuddsmasser (matjord + andre masser) fra avstått eiendom. Eieren av eiendommen påviser tippsted. Selger av eiendommene er ansvarlig for fremkost til ønsket tippsted samt sikre nødvendige tillatelser for tiltakene. Gnr/Bnr: 60/31 , 59/5 , 59/6
For eiendom 60/31 etableres cirka 100m² fulldyrket mark. Som kompensasjon for tapt produksjonsareal. Området skal ha samme stand som det stykke mark som blir overtatt.
Grunneier 60/31 skal varsles 24 timer i forkant av sprengning. Ved manglende varsling ilegges entreprenør en bot på 10.000 NOK pr. hendelse.
Privat brønnledning tilhørende grunneier 60/31 skal frostsikres og merkes der den krysser vei. Grunneier skal delta på påvisning av ledningen.
Mengder er inkludert i prosessbeskrivelse kap. D1.
16.7 Prosjekthotell
Al kommunikasjon mellom byggherre og entreprenør skal fortrinnsvis gå via prosjektets webhotell på Eroom.
16.8 Arbeid med jernbanekulvert
Følgende er utdrag fra Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser som gjelder for arbeid i og nær spor i denne kontrakt.
16.8.1 HMS-møter og sikkerhetskurs
Entreprenøren skal delta i sikkerhetsarbeidet som utøves av byggherren. Dette omfatter blant annet koordinerende HMS-møter. Alle som skal utføre arbeider under kontrakten skal gjennomgå sikkerhetskurs inkludert repetisjonskurs som ledes og gjennomføres i regi av byggherren, i henhold til gjeldende intervaller for kursene.
16.8.2 Verneutstyr
Alle som skal arbeide på anleggsområdet skal benytte godkjent tofarget vernetøy med refleks i iht. til synbarhetsnormen EN 471 klasse 3. Det skal brukes 2 plagg, flammehemmende vernetøy, hjelm og vernesko. Det vises til STY-600575 som er tilgjengelig på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
16.9 Krav til sikkerhet for arbeider i og ved Jernbaneverkets infrastruktur
Dersom kontrakten omfatter arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur gjelder følgende: Alt arbeid i nærheten av spor i drift og Jernbaneverkets høyspenningsanlegg er underlagt spesielle trafikksikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i dokumentsamlingen ”Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur”. Dokumentsamlingen finnes på: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Entreprenørene skal overholde alle krav som følger av disse trafikksikkerhetsbestemmelsene.
Før entreprenøren kan iverksette arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra byggherren. I tillegg skal entreprenøren i god tid før utførelse varsle byggherren om alle arbeider i eller ved trafikkert spor som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser. Dersom det er gjort endringer i byggearbeidene etter at arbeidene er varslet, skal entreprenøren varsle på nytt minst tre uker før utførelse. Arbeid kan ikke igangsettes uten at skriftlig tillatelse er gitt av byggherren eller byggherrens sikkerhetsvakt.
For jernbanetekniske arbeider skal byggherrens krav til fagkompetanse for personer som utfører arbeidsoppgaver av sikkerhetsmessig betydning oppfylles. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at anvendt personell innehar nødvendig fagkompetanse. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig hos entreprenøren, og byggherren kan kreve innsyn i denne dokumentasjonen. Byggherren har også rett til å gjennomgå og følge opp entreprenørens program for opplæring og etteropplæring av personell.
Personell som utfører arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur må delta på de kurs byggherren foreskriver i sikkerhet i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Entreprenøren skal gjennomføre kompetanseoppdatering av sitt personell ved endrede krav, som må oppfylles for å kunne utføre oppgavene videre.
Entreprenøren skal overlevere byggherren fortløpende dokumentasjon på at alt aktuelt personell med sikkerhetstjeneste som skal ha sirkulærene har mottatt og kvittert ut gjeldene sirkulærer. Byggherren har rett til å kontrollere entreprenørens system for at alle mottakere kvitterer for å ha lest og forstått sirkulærene.
Eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene skal innarbeides i entreprenørens rutiner med umiddelbar virkning.
Gjentatte, grove eller forsettlige brudd på bestemmelsene i byggherrens ”Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur” anses som vesentlig mislighold som gir adgang til å heve kontrakten.
16.10 Jernbaneverkets tekniske regelverk
Utover krav angitt i kontrakten for øvrig og SVV NS8406, skal Jernbaneverkets tekniske regelverk generelt legges til grunn for all prosjektering og bygging av anlegg, komponenter og systemer som omfattes av regelverket. Teknisk regelverk er tilgjengelig på xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
I den grad byggherren i beskrivelsen og mengdefortegnelsen eller andre steder i kontrakten har vist til spesifikke deler av teknisk regelverk, er dette gjort av informasjonshensyn /
presisjonshensyn. Teknisk regelverk gjelder like fullt for alle andre anlegg, elementer og komponenter som skal prosjekteres og bygges under kontrakten, men som ikke har spesifikk henvisning til teknisk regelverk.
Entreprenøren skal snarest mulig varsle byggherren hvis det avdekkes prosjektering eller bygging som avviker fra teknisk regelverk. Eventuelle avvikssøknader skal behandles i henhold til byggherrens rutiner for dette, som også skal være beskrevet i entreprenørens kvalitetsplan, se ovenfor.
16.11 Hindring av togtrafikken
Dersom entreprenøren under gjennomføring av kontraktsarbeidet forårsaker hindring av togtrafikken utover godkjente planer, vil byggherren ilegge en bot, se kap. C3.8
16.12 Disponeringstid i eller ved trafikkert spor
Entreprenøren er ansvarlig for at togtrafikken ikke hindres utover godkjente planer på grunn av hans utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal planlegge utførelsen av kontraktsarbeidene ved trafikkert spor. Entreprenørens planlegging må hensynta Jernbaneverkets prosedyrer for arbeider i og ved spor. Dette stiller store krav til entreprenørens kapasitet, fleksibilitet og beredskap.
Entreprenøren må også planlegge hvilke deler av arbeidet som ikke kan utføres i nærheten av trafikkert spor. Disse arbeidene må utføres i togfrie perioder.
Det kan påregnes å få disponeringer (togfritt i trafikkert spor) kun kortere tid på hverdag og lengre brudd på netter. Spordisponeringsperiode kan påregnes i tiden mellom togene beskrevet i den til enhver tid gjeldende ruteplan. Innmelding av ønsket disponering innenfor gjeldende ruteplaner / planlagte brudd skal skje på «skjema for bestilling av sportilgang» (STY-601043) og forholde seg til angitte frister for disponering / tilgang til å arbeide. Skjemaet skal sendes til byggherren, som igjen videreformidler skjemaet til Jernbaneverkets sportilgangskoordinator.
Entreprenøren må selv ta ansvaret for å skaffe seg oversikt over grafiske ruteplaner for togtrafikk (se xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Tog som kjøres etter gjeldende ruteplan skal framføres over strekningen, uavhengig av eventuelle forsinkelser. Entreprenøren må videre være forberedt på å avslutte / innstille arbeid for å slippe frem eventuelle ekstratog
/arbeidsmaskiner i forbindelse med vedlikehold eller akutte hendelser som ras, uhell etc. Entreprenørens eventuelle krav om fristforlengelse eller tilleggsvederlag på grunn av forstyrrelser i innvilget disponeringstid (uregelmessig eller forsinket toggang) behandles etter reglene i kap. C1. Entreprenøren har ikke krav på fristforlengelse eller tilleggsvederlag for forstyrrelser i innvilget disponeringstid som varer mindre enn 30 minutter per forstyrrelse.
Arbeider der det er behov for utkopling av kontaktsledningsanlegg, forutsettes utført slik at utkoplingstiden blir så kort som mulig.
16.13 Linjebrudd for etablering av kulvert under Sørlandsbanen
I forbindelse med etablering av kulvert under Sørlandsbanen skal alle arbeider skje i åpen byggegrop, mens trafikken er stengt på Sørlandsbanen - linjebrudd.
Orientering om linjebrudd
Alle arbeider med etablering av byggegrop for kulvert og montering av betongelementene skal skje under et linjebrudd med total varighet på ca 42 timer. Innenfor denne tidsperiode skal også Jernbaneverket utføre sportekniske og elektrotekniske arbeider. Jernbaneverkets (JBV) arbeider er estimert til 2 timer i starten av linjebruddet og 3 timer i slutten av linjebruddet.
Følgende arbeidsmetodikk er lagt opp for linjebruddet:
1. JBV Kjørestrøm avtak. Flytting av kjøreledning inn mot stolper
2. JBV Utheising av 22m skinnestige (kran fra entreprenør.)
3. Entreprenør Framgraving / opphenging og sikring av samtlige kabler i ballastfylling
4. Entreprenør Demontering av 1 stk KL- avlastningsmast
5. Entreprenør Avgraving, sprengning og planering av byggegrop. Montering av HEA- lirer
6. Entreprenør Etablering av overvann, drensanlegg og trekkerør
7. Entreprenør Montering av kulvert og vingemurer samt fuktisolering
8. Entreprenør Tilbakefylling, lagvis med komprimering
9. Entreprenør Montering av avlastningsplater, fuktisolering tak kulvert
10. Entreprenør Etablering av filter i formasjonsplan
11. Entreprenør Oppfylling / komprimering av ballastfylling til uk svill
12. Entreprenør Remontering av 1 stk KL-avlastningsmast
13. Entreprenør Tilbakelegging og overfylling av signal og telekabler i ballastfylling
14. JBV Innheising av skinnestige og innfesting/lasking av spor (kran fra entr.)
15. JBV Oppfylling av ballast komprimering av skinnestige
16. JBV Tilbakeflytting av kjøreledning og bæreline
17. JBV Påsett og kontroll av kjørestrøm
Linjebruddet er fastlagt til helgen 27.09.2014 kl. 05.58 til 28.09.2014 kl. 23.51. Maksimal varighet 42 timer.
Fremdriftsplan
Jernbaneverket setter krav om at det skal utarbeides framdriftsplan med 30 minutters milepeler for linjebruddet. Overskridelse av kritiske milepeler i framdriftsplanen vil kunne resultere i avbrudd og igjenfylling av byggegrop, uten at anlegget ferdigstilles. Risiko og kostnader ved et slikt utfall ligger i sin helhet hos entreprenøren. Det vises til kontraksbestemmelsenes vedrørende sanksjoner.
Sanksjon ved hindring av togtrafikk
Hindring av togtrafikk er mulktbelagt pr. kvarter som togtrafikk blir hindret, se kap. C3.8.
Kapasitetsreserve
Jernbaneverket setter krav om at entreprenøren, under linjebruddet, har tilstrekkelig og riktig kapasitetsreserve hva angår personell, maskiner og utsyr forøvrig, slik at evt. uforutsette hendelser på maskiner og utstyr ikke påvirker planlagt framdriftsplan og gjennomføring av linjebruddet. Slik kapasitetsreserve forlanges også i forhold til ytre påvirkninger som værforhold ol.
Vakt / Sikkerhet
Entreprenøren skal holde hovedsikkerhetsvakt (med banemontørkompetanse) og leder for el-sikkerhet ihht Jernbaneverkets gjeldende sikkerhetsforskrift for alle de beskrevne arbeider i eller nært spor som krever bruk av slikt personell. Det forutsettes et nært og koordinert samarbeid mellom entreprenør og Jernbaneverkets driftsansvarlige.
C4 - 1 | ||
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument | 2013-12-16 | |
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument | ||
Mellom Statens vegvesen Region vest | som byggherre | foretaksnr. 971 032 081 |
og Xxxxxx | som entreprenør | foretaksnr. xxx xxx xxx |
er inngått følgende avtale: |
1 Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet iht konkurransgrunlager «Kryss E39 og omlegging av fv14».
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva)
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr
Korreksjon iflg. pkt. 8 kr
Kontraktssum (ekskl. mva) kr
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx.
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx.
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12.
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 13.
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd.
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd
byggherre entreprenør
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
D Beskrivende del D1 Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.
Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier".
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
A1 GENERELLE ARBEIDER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL A1 11.1 UTSETTING OG ARBEIDSSTIKNING A1 a) Omfatter kontroll av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også etablering av nye fastmerker og reetablering av eksisterende primærpunkter og fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende data om fastmerker og utsettingsdata. Omfatter også all stikning, måling og beregning under arbeidets gang. Omfatter også innmåling og sikring av nye fastmerker samt beregning av nye data dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang. c) Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard «Grunnlagsnett». Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprenøren fra fagmodeller, terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Det er utsatt polygonpunkter i området som grunnlag for utsetting og innmåling. Polygonpunktene anses som feilfrie ved overtakelse av anleggsområdet. Deretter har entreprenøren det fulle ansvaret for punktene. Prosessen omfatter også etablering av ytterligere grunnlagspunkt rundt/utenfor anleggsområdet, dersom dette anses nødvendig. Punktene må ha dokumentert overbestemmelse. Entreprenøren vil få oversendt digitale vegmodeller (VIPS) for alle profillinjer som er vist på C- og D- tegningene. Konstruksjonene vil bli angitt geometrisk med koordinater på fundamenthjørner. Om ønskelig kan entreprenøren få utlevert tiertabeller og linjepålegg, som grunnlag for utarbeidelse av egne stikningsdata. Utsettingsdata utover dette må entreprenøren selv framskaffe. c) Ved utsettelsen må det ikke måles direkte fra kart eller tegning. Det skal bare benyttes målsatte mål og stikningsdata. All stikning og innmåling med krav til nøyaktighet på cm-nivå, skal utføres med totalstasjon (GPS tillates ikke). Eksempelvis legging av rør, | ||
Akkumulert Sted A1 : | ||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
bygg/betongarbeider, tilknytning til eksist. veger etc. Når GPS benyttes skal måling starte og avsluttes på grunnlagspunkt for kontroll og dokumentasjon, spesielt av høyde. 11.2 INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV A1 TOLERANSER OG MENGDER a) Xxxxxxx for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden. c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til Håndbok 138, kap. 3.1.18. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Terrengoverflaten skal innmåles før avgraving startes. Fjelloverflate skal innmåles før sprenging på begynnes. Målebrevet skal inneholde fjelloverflate, teoretisk profil og oppmålt profil. Innmålingsdata oversendes byggherren fortløpende for kontroll. Dataene leveres på SOSI-format (x, y og z) samt som papirplott. 11.3 SLUTTDOKUMENTASJON A1 11.392 Sluttdokumentasjon for endringsarbeider og avvik A1 a) Omfatter rapport som beskriver innmålte endringer og avvik, samt alle innmålingsdata som dokumenterer endringer og avvik i forhold til prosjektert grunnlag. Innmålingsdata leveres i henhold til Statens vegvesen håndbok 138, kap. 3.1.18. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.393 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata A1 a) Omfatter registrering av egenskapsdata for objekter i henhold til den spesielle beskrivelsen. Omfatter også sammenstilling og overlevering av egenskapsdata i henhold til den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Sluttdokumentasjonen skal leveres senest to uker før overtakelse. Prosessen omfatter også leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (FellesKartBase) og NVDB (Nasjonale VegDataBank) som spesifisert i vedlagt objektliste i konkurransegrunnlaget. c) Geometri leveres på SOSI-format med objekttyper fra | RS RS RS | ||
Akkumulert Sted A1 : | |||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
"Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB". SOSI-fila skal gi opplysninger om kvalitet (målemetode og stedfestingsnøyaktighet), dato (datafangstdato) og produsent. Egenskapsdata til NVDB leverse på egnet format (for eksempel Excel), etter nærmere avtale. Alle data levers i Euref89 og NN1954 om ikke annet er avtalt. Øvrig dokumentasjonen skal leveres sortert og oversiktlig på papirutskrift i A4-permer og digitalt med et tabellformat somkan leses av Excel. 11.4 TEKNISK KONTROLL A1 a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505. Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet 2011. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Rutiner for entreprenørens materialkontroll og egenkontroll skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherren før arbeidene startes. | RS | ||
Akkumulert Sted A1 : | |||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Når kontrollen er foretatt skal det rapporteres til byggherren, og eventuelle måleresultater oversendes byggherren omgående. Omfatter også at entreprenøren skal måle og dokumentere rystelser ved sprenging. 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE A1 DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER A1 a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Entreprenøren må selv finne egnet riggområde og skaffe nødvendige tillatelser til å bygge brakkerigg. Entreprenør må stille 2 stk kontor tilgjengelig for byggherren i tillegg til møterom. 12.11 Tilrigging A1 a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS RS | ||
Akkumulert Sted A1 : | |||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger | |||
A1 a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
12.13 Nedrigging | |||
A1 a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
12.4 VINTERKOSTNADER ANLEGG | |||
A1 a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. | |||
c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
13 ANLEGGSVEGER | |||
A1 a) Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Omfatter også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. | |||
c) Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme stand som de var i før byggingen. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | |||
13.1 PROVISORISKE ANLEGGSVEGER | |||
A1 a) Omfatter bygging og vedlikehold av provisoriske veger for adkomst til anlegget, og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Snøbrøyting og strøing inngår i prosess 12.4. | |||
b) Dersom materialet i linjen ikke tillates brukt til bygging av anleggsveger, angis dette i den spesielle beskrivelsen. | |||
c) Vegene skal anlegges slik at de ikke representerer noen stabilitetsmessig fare for anlegget eller omgivelsene, verken under arbeidet eller senere. Vegene skal bygges med en slik standard og vedlikeholdes på en slik måte at de til enhver tid er kjørbare for personbiler uten at kjøretøyet skades. Vegene skal utplaneres etter bruk og eventuelt tilsåes. Blivende skråninger skal være stabile både i skjæring og fylling. Eventuelle tilknytninger til permanent vegbane skal fjernes. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
Akkumulert Sted A1 : | |||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING A1 a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8. c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14.1 TRAFIKKULEMPER A1 a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14.11 TRAFIKKULEMPER utover bruk av langsgående sikring A1 T1, T2, T3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Det skal være midlertidig belysning i hele anleggsperioden hvor permanent belysning er demontert. Adkomst til alle eiendommer skal ivaretas under hele anleggsperioden. Midlertidige omkjøringsveier skal ha fast dekke. Stenging av vei i forbindelse med sprenging og anlegget for øvrig, skal tilpasses trafikken, deriblant helgeutfart. omfatter ikke bruk av langsgående sikring 14.12 Langsgående sikring T1, T2, T3 A1 *** Spesiell beskrivelse *** a) omfatter levering, montering, drift, nedtaking, lagring og flytting, samt fjerning etter bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2 og T3, som ikke er medtatt i andre prosesser. Bruk av langsgående sikring utover det som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan skal avtales med byggherren. x) megnden måles som prosjektert lengde. Oppgjort mengde er den største lengde sperremateriell av minimumsklasse som er | RS | ||
Akkumulert Sted A1 : | |||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk på samme tidspunkt på anlegget i løpet av utførselstiden. Enhet: m | ||||
14.121 Langsgående sikring T1 A1 | m | 200 | ||
16 FLYTTING OG OMLEGGING | ||||
A1 a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
16.5 FLYTTING OG OMLEGGING AV GJERDER | ||||
A1 a) Omfatter nedtaking, rengjøring, overflytting og oppsetting av brukbare gjerder inkludert stolper, porter og fundamenter i og ved anleggsområder som angitt. Omfatter også fjerning av eventuelle ubrukbare gjerdematerialer og fundamenter i denne forbindelse. Omfatter også ev. tiltransport og oppsetting av gammelt gjerdemateriale fra angitt lager. | ||||
Riving og fjerning av gammelt gjerde og ev. transport til lager for gjenbruk er medtatt under prosess 15.5. | ||||
b) Eksisterende gjerdematerialer skal benyttes som avtalt ved etablering av nytt gjerde, forutsatt at de med rimelighet kan benyttes på nytt og de ikke inneholder impregneringsstoffer definert som farlig avfall. Erstatning for gjerdemateriale som ikke kan gjenbrukes, skal gjøres med gammelt gjerdemateriale tiltransportert fra angitt mellomlager der dette er aktuelt. | ||||
c) Arbeidet skal utføres slik at gjerdet får minst like god standard som eksisterende gjerde. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert lengde eksisterende gjerde. Enhet: m | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Xxxxxxx midlertidige sikrings- og fegjerde for drift av anlegget. | m | 700 | ||
43 RØRLEDNINGER | ||||
A1 a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger, overvannsledninger, spillvannsledninger (avløp) og vannledninger. Alle arbeider og leveranser i forbindelse med graving, fundament, eventuelle filtermasser, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess 42. Levering og utførelse av kummer er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og arbeider i forbindelse med stikkrenner/kulverter er medtatt i prosess 45. | ||||
b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. og er angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen. | ||||
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Tetningsringer skal leveres av rørleverandøren sammen med rørene. | ||||
Plastrør skal være i henhold til håndbok 018 Vegbygging, pkt 432.3. Betongrør skal tilfredsstille NS 3121. Ved bruk av betongrør i overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger med tettehetskrav skal det benyttes T-merket rør og gummipakninger levert med rørene. | ||||
Akkumulert Sted A1 : | ||||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Utførelse, se håndbok 018, punkt 433. Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is. Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet på plass. Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 6- 8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate. d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk > 5 meter: ved fall < 10 promille: +/- 2 promille ved fall = 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm. For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger. Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling ikke overskrides. Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok 018 Vegbygging, figur 435.2. e) Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon, tetthet og plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon foretas for rør med diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utføres ved trykkprøving. Kontroll av rørdeformasjon og tetthet skal utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør. Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt 434. x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med angitt innvendig diameter, målt gjennom kummer. Enhet: m 43.4 VANNLEDNING A1 43.45 Isolasjon A1 *** Spesiell beskrivelse *** | ||
Akkumulert Sted A1 : | ||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
a) Omfatter alt arbeid og leveranse av materialer for frostsikring av privat brønnledning Gnr/Bnr: 60/31. Ledning merkes der den krysser ny vei. Ved skjøtepunkt i vei etableres inspeksjonskum. x) Enhet endret til RS 49.3 Gjelder ivaretakelse av brønn og brønnledning, Gnr/Bnr 60/ A1 31 *** Spesiell beskrivelse *** a) Posten gjelder påvisning av eksisterende brønn som skal beholdes. Grunneier skal være med å påvise denne brønnen. x) Xxxxxxx måles som Rund sum. Enhet: RS. 74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER A1 a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og skråninger. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 74.4 UTLEGGING OG BEARBEIDING AV JORD A1 a) Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord, bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting. b) Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjons-dekke menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler. c) Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke skades. Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg. x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 74.41 Utlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og matjord A1 a) Gjelder vegetasjonsdekke og matjord med opprinnelse fra linjen, enten dette er direkte fra utgravning, fra ranker, fra mellomlager eller jordforbedret etter prosess 74.432. Omfatter opplasting, transport og utlegging i den utstrekning dette ikke inngår i prosess 25. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging og fram til såing/planting. Ved planting av større trær og planter av skogplantekvalitet utføres planering etter prosess 25. Avtaking og lagring av vegetasjonsdekke og matjord er medtatt i prosess 21.3. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. b) Krav til tykkelse av jordlaget er følgende: - Arealer for naturlig vegetasjonsinnvandring: 50 - 100 mm vegetasjonsdekke. | RS RS | ||
Akkumulert Sted A1 : | |||
Sted A1: GENERELLE ARBEIDER | |||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
- Arealer som skal tilsås som grasbakke: Minst 50 mm vekstjord eller vegetasjonsdekke. - Arealer som skal tilsås som bruksplen: Minst 100 mm matjord eller vekstjord. c) Vegetasjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring skal legges ut løst med ujevn overflate på ruglete/løs/ujevn undergrunnsmasse. Vegetasjonsdekke/matjord skal ikke komprimeres. d) Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras- og planteareal. x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter etablering og oppdyrking av mark for selger av eiendom Gbr/Bnr: 60/31. Areal påvises av selger av eiendommen. Ved overtakelse skal arealet fremstå som fulldyrket mark. Omfang avklares med byggeleder. | m2 | 100 | |||
Sum Sted A1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | |||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
S1 UTVIDELSE E39 S1-E01 VEI E39 15 RIVING OG FJERNING S1-E01 a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess 63.1. b) Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 15.1 RIVING OG FJERNING AV HUS, GRUNNMURER, S1-E01 STØTTEMURER, ETC. 15.19 RIVING OG FJERNING AV , GRUNNMURER OG S1-E01 RESTER ETTERBRANNØVELSE, STØTTEMURER, ETC. *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder riving grunnmurer og rester etter brannøvelse fra hytter som vist i plangrunnlaget x) Enhet endret til stk 15.3 RIVING OG FJERNING AV KUMMER, STIKKRENNER, S1-E01 KULVERTER OG RØRLEDNINGER a) Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke erstattes med tilsvarende. Omfatter riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for ev. gjenbruk som angitt i den spesielle beskrivelsen. Omfatter også materialer og arbeider med igjenfylling utover det som er medtatt i andre prosesser. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder riving av ca 3 stk sluk i betong, samt tilhørende tilbehør og ledninger. 15.4 RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, REKKVERK, S1-E01 SKILT, VEGUTSTYR, M.V. a) Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, ev. fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | stk RS | 2 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
15.42 Riving og fjerning av rekkverk og stolper | ||||
S1-E01 x) Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk. Enhet: m | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Gjelder fjerning av eks. vei- og brurekkverk. | ||||
Leveres til godkjent deponi, inklusiv evt. leverings- og | ||||
behandlingsgebyrer | m | 660 | ||
15.43 Riving og fjerning av skilt, stolper og portaler | ||||
S1-E01 x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Xxxxxxx skilt i henhold til skiltplan. Skilt som ikke | ||||
gjenanvendes leveres godkjent deponi. Inkl. evt. leverings- | ||||
og behandlingsgebyrer | stk | 13 | ||
15.49 Riving og fjerning av leskur | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) omfatter leskur | ||||
x) Enhet endret til stk | stk | 2 | ||
15.5 RIVING OG FJERNING AV XXXXXXX | ||||
S1-E01 a) Omfatter riving og fjerning av gammelt gjerde inkludert opptaking og | ||||
fjerning av stolper og fundamenter. Omfatter også ev. rengjøring og | ||||
lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjerde. Enhet: m | m | 500 | ||
16 FLYTTING OG OMLEGGING | ||||
S1-E01 a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider, så som flytting av hus, flytting | ||||
og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner samt flytting | ||||
og omlegging av gjerder, midlertidig flytting og omlegging av bekkeløp, | ||||
etc. Nødvendige offentlige tillatelser besørges av byggherren, der ikke | ||||
annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
16.3 FJERNING/FLYTTING AV KABLER OG UTSTYR | ||||
S1-E01 a) Omfatter alle flytte- og omleggingsarbeider nødvendiggjort av vegens | ||||
fremføring, så som fjerning/flytting av kabler, master/stolper, kiosker/skap, | ||||
fjerning av kabler som ikke er i bruk, etc. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
16.38 Oppgraving/nedtaking og fjerning/flytting av luftstrekk | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
a) Omfatter luftstrekk mellom armaturer i trase E39. | ||||
All masse overtas av entrepenør. | ||||
Omfatter også transport til godkjent deponi, samt levering- | ||||
og behandlingsgebyr for innlevert avfall. | ||||
Vedlagt plantegning viser omfang. (profil 8200-8800, | ||||
tegning IN001) | RS | |||
16.39 Fjerning/flytting av master/stolper og fundamenter | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) omfatter trase langs E39. (Deler av demontert utstyr skal | ||||
gjenbrukes på stedet.) | ||||
Vedlagt plantegning viser omfang. (profil 8200-8800, tegn | ||||
IN001) | RS | |||
21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK | ||||
S1-E01 | ||||
21.2 VEGETASJONSRYDDING | ||||
S1-E01 a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til | ||||
tømmer eller ved, framkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i | ||||
den spesielle beskrivelsen. Omfatter også rydding og fjerning av buskas | ||||
og hogstavfall samt riving og fjerning av stubber og røtter. Omfatter også | ||||
ev. behandling av buskas og hogstavfall. Fjerning av vegetasjonsdekke og | ||||
matjord inngår i prosess 21.3. | ||||
c) Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig | ||||
vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte | ||||
at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert areal i horisontalprojeksjon. Enhet: m2 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) omfatter også borttransport. Entreprenøren skaffer selv | ||||
deponi. omfatter også eventuelle leverings- og | ||||
behandlingsgebyrer | m2 | 5 000 | ||
21.3 AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE OG MATJORD | ||||
S1-E01 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport og tipping av vegetasjonsdekke | ||||
og matjord. Omfatter også evt. mellomlagring eller sideforflytning i ranke | ||||
der dette er aktuelt. Omfatter også evt. ugressbekjempelse av matjord. | ||||
Prosessen gjelder overalt hvor vegetasjonsdekke eller matjord finnes | ||||
innen vegområdet, på arealer som skal benyttes for tilrigging, | ||||
anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp, samt for alle områder hvor det | ||||
skal utføres skjæring og under fylling uansett fyllingshøyder og uansett | ||||
skråning av terrenget, eller i henhold til plan. Unntatt er eventuelle arealer | ||||
angitt i den spesielle beskrivelsen. | ||||
c) Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for | ||||
avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje | ||||
på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord | ||||
skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser, og | ||||
skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke kjøres i eller | ||||
behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen | ||||
måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik måte at | ||||
massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at | ||||
den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. | ||||
Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2 | ||||
måneder i vekstsesongen, skal massene legges i løse hauger eller ranker | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
med maksimalt 2,0 meters høyde. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m3 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Masser gjenanvendes i prosess 74.41 evt. overskudd tilfaller grunneiere. Gjelder transport til angitt sted i planer og grunnavtaler. Transportlengde inntil 2 km. | m3 | 1 000 | ||
21.4 RENSK AV BERGOVERFLATE | ||||
S1-E01 a) Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er avdekket. Opplasting og transport av renskede masser inkluderes i prosess 25. | ||||
c) Bergoverflaten skal renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for bergskjæringen. | ||||
x) Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m2 | ||||
21.43 Rensk, nøyaktighetsklasse 3 | ||||
S1-E01 c) Berget skal renskes slik at boring og lading kan utføres. Dette kan gjøres maskinelt. | m2 | 1 000 | ||
22 SPRENGNING I DAGEN | ||||
S1-E01 a) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak uten og med spesielle restriksjoner, inkludert utvidelse av profilet. Omfatter også ev. tiltak ved sprengning av kontur, slik som kontursprengning og sømboring. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte og rydding av utfall etter sprengning samt fjerning av masser fra ev. ettersprengning av drensnisjer. | ||||
Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. | ||||
Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt. | ||||
c) Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet skal legges opp slik at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet. Det skal benyttes stenderboring. Vanligvis benyttes hullavstand c/c 0,7 m (prosess 22.11). Ved godt berg kan hullavstand c/c 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved dårlig berg eller spesielt strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc.) benyttes prosess 22.2 for tilpasning av kontur for å oppnå best mulig resultat. | ||||
I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot vegen, skal konturen sprenges parallelt med slepperetningen etter nærmere avtale. I overgang mellom bergskjæring og jordskjæring skal helningsvinkelen på skråningen forandres gradvis for å gi en mykere overgang. | ||||
Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under endelig utlastingsnivå i hht planene. Dypsprengningen skal utføres slik at den blir dypest der hoveddreneringen er plassert. | ||||
d) Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil. For | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med rekkverk el. l., er største tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3 m for følgende arealer: - Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger oppover mot bergskjæringen (bred og grunn veggrøft). - Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft). For planum vises til prosess 51. e) Dokumentasjon på ladningskonsentrasjon for konturhull og nærmeste hullrad uttrykt som effekt av 1,0 m ladning, skal vedlegges salverapport for hver salve. x) Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg, masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m3 22.1 SPRENGNING I LINJEN S1-E01 a) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen inklusiv boring, lading, kontursprengning, nødvendig underboring og utvidelse av profilet. Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker måte og rydding av utfall etter sprengning samt fjerning av masser fra ev. ettersprengning av drensnisjer. Omfatter også vannlensing og vannulemper der dette er aktuelt. x) Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg, masser fra driftsrensk eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m³ 22.11 Sprengning med konturhullavstand 0,7 m S1-E01 c) Konturhull skal ha maks avstand c/c 0,7 m. Nærmeste rad skal ha maks avstand (forsetning) 1,0 m fra veggen (konturen) og skal bores parallelt med veggplanet. Innbyrdes c/c hullavstand i nærmeste rad skal ikke være mer enn dobbelt så stor som i konturen. Begge rader skal ansettes med nøyaktighet på 100 mm og retningsavvik ved ansett skal være mindre enn 2 %. Effekt av ladning (ladningens energi dividert på tiden det tar å detonere 1 m ladning) i konturhull skal ikke overstige 4 GW. Effekt av ladning i nærmeste rad skal maksimalt være 11 GW. Det skal benyttes slettsprengning. *** Spesiell beskrivelse *** a) Grunneier Gbr/Bnr 60/31 varsles minimum 24 timer før sprenging. Ved manglende rapportering ilegges en bot på kr 10.000 E39 stenges maksimalt 20 min. ved sprenging. Inkl. reparasjon av skader på vegdekke. Maksimal pallhøyde, 6 meter. Det skal nyttes "Blastmanager" eller tilsvarende til dokumentasjon av sprenging Statens vegvesen har utarbeidet ingeniørgeologisk notat. Det er entreprenørs ansvar å gjøre seg kjent med innholdet i dette. | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Omfatter også at entreprenøren måler vibrasjoner når | ||||
avstanden til nærmeste bebyggelse er mindre enn 300 m. | ||||
Det monteres et stk rystelsesmåler i tillegg på grisehuset | ||||
til grunneier 60/31 | ||||
Maksimal rystelse 30 mm/s | m3 | 6 500 | ||
23 RENSK OG SIKRING I DAGEN | ||||
S1-E01 | ||||
23.1 RENSK AV SKJÆRING I BERG, FJERNING AV | ||||
S1-E01 RENSKEMASSE | ||||
a) Omfatter rensk av skjæringer i berg, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig | ||||
driftsrensk som er medtatt i prosess 22. Omfatter også fjerning av | ||||
nedrenskede masser. Byggherren fastsetter omfang av rensk og sikring | ||||
utover driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en sikker | ||||
måte. | ||||
c) Metoder fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Vanligvis | ||||
renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett, fjernes. I den | ||||
utstrekning det er forsvarlig skal en unngå å renske ned låsblokker. | ||||
Låsblokker og det som ikke lar seg fjerne med spett, skal sikres ved | ||||
bolting. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate. Enhet: m2 | ||||
23.12 Maskinrensk | ||||
S1-E01 a) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess 23.14. | ||||
c) Det tilstrebes en rensk tilsvarende spettrensk. Det forutsettes rensk ved | ||||
bruk av maskin med pigghammer. Hvis maskinrensken skal utføres med | ||||
full effekt, skal det klarlegges at dette kan skje uten økt rasfare og behov | ||||
for sikring. | ||||
x) Avregnes etter medgått tid per enhet, avrundet til nærmeste 1/4 time. En enhet består av alt mannskap og deres utstyr. Enhet: Time | time | 20 | ||
23.13 Spettrensk | ||||
S1-E01 a) Fjerning av nedrenskede masser er medtatt i prosess 23.14. | ||||
c) Det forutsettes rensk av bergskjæringssider med spett og håndmakt, samt | ||||
bruk av hjullaster, mobilkran eller lignende. Renskelaget skal bestå av | ||||
minst 3 personer inklusiv maskinfører og utstyr. | ||||
x) Avregnes etter medgått tid for renskelaget regnet som en samlet enhet inklusiv utstyr, avrundet til nærmeste 1/4 time. Enhet: time | time | 25 | ||
23.14 Fjerning av nedrenskede masser | ||||
S1-E01 a) Omfatter fjerning av nedrenskede masser under prosess 23.11, 23.12 og | ||||
23.13. | ||||
x) Mengden måles som utført løst volum. Enhet: m3 | m3 | 50 | ||
23.2 BOLTER | ||||
S1-E01 a) Omfatter levering og arbeider med sikringsbolter, fordyblingsbolter og stag | ||||
i dagen, inkludert boring av hull, underlagsplate, halvkule, mutter, | ||||
forankring eller innstøping av bolter og eventuell etterstramming, samt | ||||
prøving og rapportering. Kun fullt innstøpte eller kombinasjonsbolter er | ||||
godkjent til permanent sikring. | ||||
Forbolting rundt tunnelpåhugg er medtatt i prosess 33.2. | ||||
b) Det skal benyttes 20 mm kamstål bolter med stålkvalitet B500NC i | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
henhold til kravene i NS 3576-3. Bolter av annen type skal være | ||||
typegodkjent av Vegdirektoratet. Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i | ||||
henhold til NS-EN ISO 1461 og pulverlakkeres med epoxy minst 60 µm i | ||||
henhold til EN 13438. For innstøpte bolter skal det benyttes | ||||
ekspanderende boltemørtel som gysemateriale. Mørtelen skal minst være | ||||
av fasthetsklasse B20. Det kan enten benyttes fullt innstøpte bolter, hvor | ||||
bolten er fullstendig omhyllet av innstøpingsmateriale i borhullet, eller | ||||
forankrede bolter hvor bolten er festet ved hjelp av innstøpingsmateriale | ||||
eller annen godkjent forankring innerst i borhullet eller kombinasjonsbolter | ||||
som endeforankres og senere innstøpes (ettergyses). | ||||
For å inngå i den permanente sikringen skal endeforankrede bolter | ||||
ettergyses. | ||||
Boltene skal være gjenget, og forsynt med mutter, halvkule og | ||||
underlagsplate som gir stabilt anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, | ||||
halvkuler og muttere skal være korrosjonsbeskyttet på samme måte som | ||||
bolten. Underlagsplatene skal ha diameter min. 190 mm og tykkelse | ||||
minimum 5 mm. Alle bolter trekkes godt til, eventuelt til angitt | ||||
forspenningskraft. | ||||
c) Boltingen utføres som spredt eller systematisk bolting. Er | ||||
forspenningskraften angitt, skal forspenningen utføres med redskap som | ||||
gjør det mulig å måle forspenningskraftens størrelse. | ||||
Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter | ||||
skal differensen mellom boltens nominelle diameter og minste | ||||
hulldiameter være tilpasset boltelengden, men minst 10 mm. Bolten skal | ||||
være fullstendig omhyllet av innstøpings-masse. | ||||
e) Kontroll av innstøpte bolter utføres ved at en ser at det kommer ut mørtel | ||||
under plata som en utførelseskontroll i tillegg dokumentert forbruk og riktig | ||||
bøltemørtel. Hver bolt skal merkes at den er gyst. | ||||
x) Mengden måles som utført antall godkjente bolter/stag av hver type. | ||||
Enhet: stk | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Se Håndbok 215 Fjellbolting | ||||
e) Kontrollerte bolter spraymarkeres. Det skilles | ||||
mellom godkjente og underkjente bolter | ||||
23.21 Fullt innstøpte bolter | ||||
S1-E01 | ||||
23.212 Bolter, fullt innstøpt, lengde 2,40 m | ||||
S1-E01 | stk | 10 | ||
23.213 Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m | ||||
S1-E01 | stk | 20 | ||
23.214 Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m | ||||
S1-E01 | ||||
23.2148 Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Omfatter Ø20 mm kamstål bolter. | stk | 20 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
23.2149 Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Omfatter Ø32 mm kamstål bolter. | stk | 30 | ||
23.216 Bolter, fullt innstøpt, lengde 6,00 m | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Omfatter Ø32 mm kamstål bolter. | stk | 20 | ||
23.219 Bolter, fullt innstøpt, lengde 8,00 m | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Omfatter Ø32 mm kamstål bolter | stk | 20 | ||
23.22 Kombinasjonsbolter | ||||
S1-E01 | ||||
23.222 Kombinasjonsbolter, lengde 2,40 m | ||||
S1-E01 | stk | 10 | ||
23.223 Kombinasjonsbolter, lengde 3,00 m | ||||
S1-E01 | stk | 20 | ||
23.224 Kombinasjonsbolter, lengde 4,00 m | ||||
S1-E01 | stk | 20 | ||
23.3 SIKRING MED BÅND OG NETT | ||||
S1-E01 a) Omfatter levering og montering av bånd og nett med alt nødvendig | ||||
tilbehør som plater, muttere, etc., i på forhånd innsatte bolter medtatt | ||||
under prosess 23.2 eller i kortere festebolter. Omfatter også levering og | ||||
arbeider med montering av festebolter. Omfatter også levering og arbeider | ||||
med vaier for festing av nett i toppen. | ||||
b) Det skal til bånd benyttes 1,5 - 3,0 m lange bergbånd av typen Ø10 mm | ||||
B500NC. Som nett skal det benyttes steinsprangnett, dimensjon 100 x | ||||
100 x 3,0 mm. Festeboltene skal ha minste diameter 20 mm og være | ||||
minst 1,0 m lange i fast berg. | ||||
Bånd, nett, festebolter og tilbehør skal være varmforsinket i henhold til NS- | ||||
EN ISO 1461. | ||||
x) Mengden måles som utført areal sikret med bånd og nett. Enhet: m2 | ||||
23.31 Bånd | ||||
S1-E01 x) Mengden måles som utført lengde bånd. Enhet: m | m | 30 | ||
23.32 Nett | ||||
S1-E01 c) Nettet skal syes sammen med egnet ståltråd eller monteres med minst to | ||||
ruters overlapp og festes til bolter langs sidene, skjøtene og i flaten med c/ | ||||
c ca 2 m. Nettet festes med tidligere innsatte sikringsbolter eller kortere | ||||
festebolter. | ||||
x) Xxxxxxx måles som brutto utført netareal. Enhet: m2 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
a) Festebolter avregnes etter prosess 22.331 og 22.332. c) Nettet skal festes i bunn med langsgående fjellbånd 23.33 Ekstra festebolter for bånd og nett S1-E01 a) Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. Omfatter levering og arbeider med montering av ekstra festebolter. c) Boltene skal være innstøpt eller ha polyesterforankring. x) Mengden måles som utført antall festebolter. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Posten benyttes for avregning av spesielt innsatte festebolter for nett. 23.331 Ekstra festebolter for bånd og nett S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** b) Festebolter, lengde 1 m 23.332 Ekstra festebolter for bånd og nett S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** b) Festebolter, lengde 1,5 m 24 GRUNNFORSTERKNING S1-E01 24.6 STABILISERING UNDER FYLLING S1-E01 24.63 Armeringsduk/fiberduk og armeringsnett S1-E01 a) Omfatter levering og legging av armeringsduk eller armeringsnett, inklusiv fiberduk. b) Krav til materialer er som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Mengden måles som prosjektert areal belagt med forsterkning. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder geonett ved landbruksveier og -avkjørsler. b) Tensar 2020 eller tilsvarende, tilpasset leverandørens anvisninger for steinstørrelse. 25 MASSEFLYTTING AV JORD S1-E01 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 | m2 | 600 | ||
stk | 50 | |||
stk | 50 | |||
m2 | 200 | |||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
25.2 JORDMASSER TIL MOTFYLLING/BAKKEPLANERING S1-E01 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linjen eller angitt sidetak, til motfyllinger/ bakkeplanering som angitt i planene. Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. b) Fyllmassene skal ikke inneholde teleklumper, snø eller is, og heller ikke stubber, røtter eller annet vegetasjonsmateriale. c) Motfyllinger skal bygges opp slik at nivåforskjellen mellom hovedfylling og motfylling under fyllingsarbeidet aldri overstiger den endelige høydeforskjell som prosjektert. x) Mengder fra linjen måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Mengder fra sidetak måles i utført fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 25.22 Jordmasser til bakkeplanering S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** a) Transportlenge inntil 2 km 25.4 JORDMASSER TIL STØYVOLL, LEDEVOLL, S1-E01 STEINFYLLINGSSKRÅNINGER, MM. 25.41 Jordmasser til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskæring S1-E01 mv. a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linja eller fra lager til støyvoll, ledevoll, fangvoll og oppfylling mot bergskjæring m.m. som angitt i planene. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. d) For skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder fylling mot bergskjæring som vist i normalprofil. 25.5 JORDMASSER TIL FYLLPLASS S1-E01 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av jordmasser fra skjæring i linjen til angitt eller valgt fyllplass. Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess 21.3. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. c) Toppen skal avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp. x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Transportlenge inntil 2 km | m3 | 400 | ||
m3 | 150 | |||
m3 | 1 650 | |||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
25.7 MYR OG ANDRE UBRUKBARE MASSER S1-E01 a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping og utlegging av myr og andre ubrukbare masser fra angitte steder i linjen til angitt eller valgt fyllplass, inkl. leverings- og behandlingsgebyrer der dette er aktuelt. Omfatter også tilbakefylling til opprinnelig terrengnivå utenfor vegkroppen med tilstedeværende masser. Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess 27.3. c) Det skal graves til fast grunn under vegkroppen ut til en bredde tilsvarende fyllings-skråning 1:1 under steinfylling og 1:1,25 under jordfylling. Der graving med sideskråning 1:1 kan medføre ukontrollerte glidninger og setninger på nærliggende terreng, skal gravingen utføres umiddelbart foran fyllingstippen. x) Mengden måles som prosjektert fast volum i skjæring. Prosjektert profil regnes med bunnbredde som angitt ovenfor og med sideskråning som angitt i planene. Enhet: m3 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder også løsmasser for ny kommunalvei til camping og etablering av midlertidig deponi for fyllmasser for denne, jorden legges i ranker på siden. Transportlenge inntil 2 km. 26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN S1-E01 a) Omfatter opplasting, transport, tipping, evt. utlegging og ev. komprimering av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av planum inngår i prosess 51. Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. x) Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3 Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/ utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.5: Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra prosjektert kontur. Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres, og regnes med i mengdene. Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes ikke med. Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes med v = 0,4 V / 1,4 hvor V er fast dypsprengt volum. 26.1 SPRENGT STEIN FRA FRA SKJÆRING TIL FYLLING I S1-E01 LINJEN a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av steinmasser fra skjæring og eventuelle forskjæringer, inkl. masser fra rensk av skjæringssider ned til planumsnivå i linjen, til fylling i linjen. Omfatter også bearbeiding av massen til aktuell bruk, som sortering, pigging, mv. i den grad dette er nødvendig. b) For steinfyllinger kan det brukes steinstørrelser som bygger inntil 2/3 av lagtykkelsen ved utlegging. I øvre 1,0 m av steinfyllingen skal det nyttes godt drenerende masser. Teleklumper, snø eller is skal ikke forekomme i slike mengder at det dannes snø-/islag eller store teleklumper. Forøvrig gjelder de krav til materialer som er angitt under prosess 25.1. c) Fyllingsskråningene skal være som angitt på normalprofilet og/eller tverrprofilene. Steinmassene legges ut fra endetipp til et nivå 1 m under planum for fyllingen og komprimeres med minimum 10 tonns vibrerende slepevals som gjør 10 overfarter. For lagtykkelse inntil 2 m kan det | m3 | 2 000 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
benyttes minimum 5 tonns vibrerende slepevals med minimum 5 overfarter. Toppen av steinfyllinger legges ut som egne lag i tykkelse 0,5 - 1,0 m etter forutgående komprimering av utplaneringsnivået. Steinmassene tippes inn på det lag som er under utlegging og skyves ut med planeringsutstyr. I tverrskrånende terreng med helning brattere enn 1:3 og fyllinger hvor det stilles strenge krav til setninger (f.eks. fyllinger under fundament og fyllinger inntil bruer), legges steinfyllinger ut lagvis og komprimeres. Dersom steinfyllinger legges ut på frossen mark må det ventes setninger når jorden tiner. På slike fyllinger skal ikke overbygningen legges ut før jorden under fyllingen er tint opp og setningene avsluttet. Forøvrig gjelder krav til komprimering av fyllinger, som angitt i fig. 25.1. Steinfyllinger for veg med grusdekke, kan utføres som endetipp fra nivå med planum. | ||||
d) I skråninger er tillatt avvik fra teoretisk profil +/- 0,15 m, hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranse) se prosess 51. | ||||
e) Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m3 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Masser anvendes også til fylling for fv. 14. Øvrige overskudsmasser deponeres på fremtidig kommunal vei. | m3 | 6 100 | ||
27 DIVERSE MASSER S1-E01 | ||||
27.2 DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER | ||||
S1-E01 a) Omfatter demolering av blokker i løsmasser som ikke er resultat av entreprenørens egne sprengningsarbeider. Det forutsettes bruk av sprengning, pigging eller lignende. Prosessen gjelder blokker på min. 1,0 m3 og maks 10,0 m3, større blokker enn 10,0 m3 regnes som fast berg etter prosess 22.1. Volumet av blokkene er inkludert i prosjektert fast volum for graving, opplasting, transport og utlegging. Ved sprengning av blokker gjelder alle sikringstiltak som for sprengning under prosess 22. | ||||
x) Mengden måles som utført antall blokker. Enhet: stk | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
x) Anslått mengde | stk | 15 | ||
41 ÅPNE GRØFTER | ||||
S1-E01 a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. | ||||
d) Krav til dokumentert kontrollomfang er: 1 kontroll pr. 20 meter ved fall = 10 promille 1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille | ||||
e) Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer enn +50/-200 mm. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
41.2 ÅPNE GRØFTER I I KOMBINERT LØSMASSE/BERG S1-E01 (LØSMASSETYKKELSE >= 0,3 M) x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder åpne grøfter fra stikkrenner til eksisterende grøft. b) 0,25 m kult/knust stein 20-120mm Fiberduk i bunn. c) Bunnbredde: 0,5 m Dybde: Ca 0,4 m Grøftehelning: 1:2 42 LUKKEDE RØRGRØFTER S1-E01 a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider samt nødvendig rensk av rørgrøfter. Omfatter også nødvendig stempling og avstivning. Omfatter også opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/-sider. Omfatter også opplasting, transport, utlegging og komprimering av masser for fundament, omfylling og gjenfylling samt komprimering av xxxxxx over ledningssonen. Omfatter også levering av massene i de tilfeller hvor det innen anleggsområdet ikke finnes stedlige masser, inklusiv behandlede rivemasser, som tilfredsstiller materialkravene. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Omfatter også materialer og arbeid med utvidelse av grøfteprofilet for kummer. Levering og legging av rør er medtatt i prosess 43. Sprengning og fjerning av steinmasser i grøfteprofil og kumutvidelser i tunnel er medtatt i prosess 32. b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse: Fundamentmasse, velgradert: D <= 32 mm for betongrør < 400 mm D <= 53 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: D <= 22 mm for betongrør < 400 mm D <= 32 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 22 mm for stålrør Sidefylling/beskyttelseslag: D <= 63 mm for betongrør < 400 mm D <= 120 mm for betongrør = 400 mm D <= 16 mm for plastrør < 300 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm og < 600 mm D <= 32 mm for plastrør = 600 mm D <= 32 mm for stålrør Ved legging av flere rørtyper i samme grøft skal det velges en massetype som egner seg for samtlige rør. Materiale til sidefylling og beskyttelseslag for drensrør skal tilfredsstille | m | 860 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
vanlige filter-kriterier mot rørenes drensåpninger (spalter) og mot jordmaterialene omkring grøfta. Filtermaterialene skal ikke være vannømfintlige, og maksimal kornstørrelse skal ikke være større enn for omfyllingsmaterialer forøvrig. Til gjenfylling i drensgrøfter skal det brukes drenerende materialer. Til gjenfylling av drensgrøfter med drensmatter (komposittdren med stort innløpsareal) kan det brukes stedlige materialer. Til øvrige grøfter skal gjenfylling over ledningssonen, hvis ikke annet er angitt, bestå av komprimerbare stedlige materialer med maksimal kornstørrelse 300 mm, og maksimalt 2/3 av lagtykkelsen. Stein større enn 100 mm skal være jevnt fordelt i massen. Til overvannsgrøfter kan man også bruke gjenbruksbetong til fundament, sidefylling og beskyttelseslag, i samme sortering som vanlig steinmateriale. Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt 521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal ledningsfundament rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør = 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskytt elseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk større enn 5 meter: ved fall mindre enn 10 promille: +/- 2 promille ved fall større eller lik 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk mindre eller lik 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm. Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stålrør og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og sidefylling. Kravet gjelder enkelt-verdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 43 pkt d. Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. For grøfter utenfor vegkroppen stilles det ingen krav til komprimeringsgrad over ledningssonen. | ||||
e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. | ||||
Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. | ||||
Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver 50. meter. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft, inklusive kummer. | ||||
Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. | ||||
Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning, kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. | ||||
I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m | ||||
42.1 RØRGRØFT I LØSMASSE | ||||
S1-E01 x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m | ||||
42.191 bunnbredde inntil 1 meter, Dybde inntil 1 meter S1-E01 | m | 650 | ||
42.192 Kryssing S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Posten gjelder kryssing under eksisterende kabler som kommer i grøfteprofilet. | ||||
x) Mengden måles som antall kryssinger. Enhet: stk. | stk | 5 | ||
42.193 Langsgraving S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
a) Posten gjelder langsgraving under eksisterende kabler som | ||||
kommer i grøfteprofilet. | ||||
x) Mengden måles som meter langsgraving. Enhet: m. | m | 80 | ||
42.2 RØRGRØFT I KOMBINERT LØSMASSE/BERG | ||||
S1-E01 (LØSMASSETYKKELSE >= 0,3 M) | ||||
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m | ||||
42.291 bunnbredde inntill 1,0 meter, dybde inntil 1,0 meter | ||||
S1-E01 | m | 90 | ||
42.292 bunnbredde inntil 1,0 meter, dybde inntil 1,5 meter | ||||
S1-E01 | m | 280 | ||
42.293 Bunnbredde inntil 1,0 meter, dybde inntil 2,0 meter | ||||
S1-E01 | m | 40 | ||
42.294 Bunnbredde inntil 1,0 meter, dybde inntil 2,5 meter | ||||
S1-E01 | m | 40 | ||
42.295 Bunnbredde inntil 1,5 meter, dybde inntil 1,5 meter | ||||
S1-E01 | m | 90 | ||
42.3 RØRGRØFT I BERG (LØSMASSETYKKELSE < 0,3 M) | ||||
S1-E01 OG TUNNEL | ||||
x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående grøft. Enhet: m | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Bredde: Inntil 1,0 m | ||||
Dybde: Inntil 1,5 m | m | 40 | ||
42.6 EKSTRA UTVIDELSE FOR KUMMER | ||||
S1-E01 a) Omfatter alle arbeider med utvidelse av grøfteprofilet for kummer inkl. | ||||
levering av materialer, gjenfylling og fjerning av overskuddsmasse. | ||||
x) Mengden måles som antall kummer. Enhet: stk | stk | 34 | ||
43 RØRLEDNINGER | ||||
S1-E01 a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør til drensledninger, | ||||
overvannsledninger, spillvannsledninger (avløp) og vannledninger. Alle | ||||
arbeider og leveranser i forbindelse med graving, fundament, eventuelle | ||||
filtermasser, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess 42. Levering | ||||
og utførelse av kummer er medtatt i prosess 46. Alle leveranser og | ||||
arbeider i forbindelse med stikkrenner/kulverter er medtatt i prosess 45. | ||||
b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell avhenger av | ||||
belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. og er angitt i plan eller den | ||||
spesielle beskrivelsen. | ||||
Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med | ||||
nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. | ||||
Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som | ||||
sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Tetningsringer skal leveres av | ||||
rørleverandøren sammen med rørene. | ||||
Plastrør skal være i henhold til håndbok 018 Vegbygging, pkt 432.3. | ||||
Betongrør skal tilfredsstille NS 3121. Ved bruk av betongrør i | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
overvannsledninger, spillvannsledninger og vannledninger med tettehetskrav skal det benyttes T-merket rør og gummipakninger levert med rørene. c) Utførelse, se håndbok 018, punkt 433. Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is. Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet på plass. Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 6- 8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate. d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk > 5 meter: ved fall < 10 promille: +/- 2 promille ved fall = 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm. For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger. Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling ikke overskrides. Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok 018 Vegbygging, figur 435.2. e) Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon, tetthet og plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. TV-inspeksjon foretas for rør med diameter > 200 mm. Kontroll av tetthet utføres ved trykkprøving. Kontroll av rørdeformasjon og tetthet skal utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør. Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Kontroll av tetthet utføres som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt 434. x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør med angitt innvendig diameter, målt gjennom kummer. Enhet: m 43.1 DRENSLEDNING S1-E01 43.11 Diameter <= 120 mm S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** b) DN 100 mm | m | 500 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
43.12 Diameter > 120 mm | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) DN 150 mm | m | 250 | ||
43.2 OVERVANNSLEDNING | ||||
S1-E01 b) Levert rør skal være den dimensjonen i rørleverandøren sortiment av | ||||
egnede rørtyper som har en innvendig diameter nærmest den spesifiserte. | ||||
43.22 Diameter 200 mm | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) DN200 PVC rør | m | 300 | ||
43.24 Diameter 300 mm | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) DN 315 PVC rør | m | 160 | ||
43.25 Diameter 400 mm | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) DN 400 PVC rør | m | 90 | ||
44 KABLER OG LEDNINGER | ||||
S1-E01 a) Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
44.1 KABELGRØFTER | ||||
S1-E01 a) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, | ||||
rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, | ||||
komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport, tipping og | ||||
utlegging av overskuddsmasser. | ||||
b) For trekkerør gjelder: | ||||
Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med | ||||
lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. | ||||
Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil | ||||
16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte | ||||
materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. | ||||
Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal | ||||
ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av | ||||
røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. | ||||
Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. | ||||
For kabler gjelder: Det benyttes 100 mm sand under, ved siden av og over | ||||
kabler. | ||||
c) De øverste 50 mm av fundamentet skal løsgjøres før legging av rør. For | ||||
sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største | ||||
masse for komprimeringsutstyr skal være 60 kg. | ||||
Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra | ||||
topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i | ||||
overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg | ||||
(FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, skal overdekning | ||||
være minst 1,0 m. | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
x) Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Bredde: 0,8 m Dybde: 0,8 m 44.2 KABLER S1-E01 a) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess 44.1. b) Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. c) Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oC uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oC skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oC dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 44.22 Lavspentkabler S1-E01 44.221 Lavspentkabler E39 S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kabel i grøft fra kabelskap nr 9 ut til veilysarmaturer langs E39. | m | 1 000 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Vedlagt plantegninger IN001 og IN002 viser omfang. | ||||
(Armaturliste satt inn på tegning.) | ||||
b) Kabel type PFSP 4x25AL eller tilsvarende. | m | 1 300 | ||
44.223 Lavspentkabler E39 for kulvert | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Gjelder kabel i grøft fra nærmeste lysmast og videre til | ||||
belysningsutstyr i kulvert. Inklusiv nødvendig | ||||
kabelbeskyttelse fra grøft og opp på vegg, samt eventuell | ||||
koblingsboks. | ||||
Vedlagt plantegninger IN001 og IN002 viser omfang. | ||||
(Armaturliste satt inn på tegning.) | ||||
b) Kabel type PFSP 2x2,5 Cu. | m | 100 | ||
44.27 Markeringsbånd | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Gjelder kabler i grøft E39 | ||||
Vedlagt plantegning viser omfang | m | 1 500 | ||
44.28 Jordledning | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Xxxxxxx utligningsjord lagt til lysmaster med tilkobling i | ||||
veiskap nr 9. Det skal inngå avgreining med C-press og | ||||
jordleder opp til koblingsstykke i alle master. | ||||
Vedlagt plantegning viser omfang | ||||
b) Jordwire Khf 25mm Cu i grøft. | ||||
(Avgreining med PN 10mm Cu, med C-press skal inngå i | ||||
pris for jordwire og er ikke angitt med egen post.) | m | 1 300 | ||
44.3 TREKKERØR | ||||
S1-E01 a) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige | ||||
muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. | ||||
Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ | ||||
slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og | ||||
beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess | ||||
44.4. | ||||
b) I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes | ||||
halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i | ||||
NS 2967. Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS | ||||
2968. | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
c) Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 44.31 Trekkerør Ø 40 mm S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder kryssing av vei E39. Vedlagt plantegning viser omfang b) Rette trekkerør, farge gul 40 mm. 44.32 Trekkerør Ø 110 mm S1-E01 *** Spesiell beskrivelse *** a) gjelder kryssing av vei E39. Vedlagt plantegning viser omfang. b) Rette trekkerør, farge rød 110mm 44.4 KABELKANALER, INNSTØPTE TREKKERØR OG S1-E01 TREKKEKUMMER a) Omfatter levering og utførelse av kabelkanaler med lokk, innstøpte trekkerør og trekkekummer, plasstøpte eller prefabrikkerte, og inkluderer alle materialer til støping av armert såle og legging av prefabrikkerte elementer. Trekkerør se prosess 44.3. b) Betongkvalitet minimum B20. c) Betongsåle for prefabrikkerte elementer skal ha en tykkelse på minimum 100 mm og skal ha en langsgående armering minst tilsvarende 6 kg/m2. I bunn og topp av kabelkanal / rørkryss legges langsgående 12 mm kamstål c/c 200 mm med 10 mm bøyler c/c 500 mm. Trekkerørene holdes i posisjon under støpingen, f.eks. ved hjelp av avstandsholdere. x) Mengden måles som prosjektert lengde gjennomgående gjennom trekkekummene. Enhet: m 44.46 Trekkekummer, prefabrikkerte (E39) S1-E01 x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder ved kryssing av E39 ved kulvert. Vedlagt plantegning viser omfang, tegning IN001. b) Basal sirkulær trekkekum DN 1200 eller tilsvarende. | m | 130 | ||
m | 190 | |||
stk | 1 | |||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG S1-E01 UTLØPSKONSTRUKSJONER a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stempling og avstiving, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Omfatter også levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser, levering og legging av rør og gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen samt levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m 45.1 GRAVING, SPRENGNING, MM. S1-E01 a) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stempling og avstivning, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen, levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Levering og legging av rør er medtatt i prosess 45.2. b) Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet. D angir øvre siktstørrelse: Fundamentmasse, velgradert: D <= 32 mm for betongrør < 400 mm D <= 53 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: D <= 22 mm for betongrør < 400 mm D <= 32 mm for betongrør = 400 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm D <= 32 mm for plastrør > 300 mm D <= 22 mm for stålrør Sidefylling/beskyttelseslag: D <= 63 mm for betongrør < 400 mm D <= 120 mm for betongrør = 400 mm D <= 16 mm for plastrør < 300 mm D <= 22 mm for plastrør = 300 mm og < 600 mm D <= 32 mm for plastrør = 600 mm D <= 32 mm for stålrør Som fiberduk skal det benyttes bruksklasse 3 iht. håndbok 018, pkt 521. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. c) Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, skal utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg skal ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i en dybde på 50 mm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 250 mm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betong- og stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Fiberduk skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. d) Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall: ved ledningsstrekk > 5 meter: ved fall < 10 promille: +/- 2 promille ved fall = 10 promille: +/- 3 promille ved ledningsstrekk < 5 meter: tillatt avvik i fall 10 mm. Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stål- og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2d). Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver stikkrenne og minimum for hver 50. meter. x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft. Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 700 mm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode 1, Innledning kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Enhet: m | ||||
45.191 Bunnbredde inntil 1,5 m , Dybde inntil 2,5 m S1-E01 | m | 100 | ||
45.192 Bunnbredde inntil 2,5 m , Dybde inntil 2,5 m S1-E01 | m | 30 | ||
45.193 Bunnbredde inntil 2,5 m , Dybde inntil 3,0 m S1-E01 | m | 20 | ||
45.2 STIKKRENNER/KULVERTER, RØR | ||||
S1-E01 a) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og leveranser i forbindelse med graving, fundament, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess 45.1. | ||||
b) Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til stikkrenner/ kulverter avhenger av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette skal være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen. Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke er angitt, skal tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene. | ||||
BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav til tetthetsprøvning skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS 3121. Til T- merkede rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres sammen med rørene. | ||||
PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til tetthetsprøvning, skal det benyttes rør ifølge oversikt i håndbok 018 Vegbygging, pkt 432.3. | ||||
STÅLRØR: Kulverter av stål (korrugerte stålplater) skal ha tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse og styrke. | ||||
c) Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is. | ||||
Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering. | ||||
I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til at røret kan monteres uten avvinkling. Det skal ikke graves ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet på plass. | ||||
Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. | ||||
Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate. | ||||
d) Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. | ||||
Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter: ved fall mindre enn 10 promille: Tillatt avvik i fall +/- 2 promille ved fall større eller lik 10 promille: Tillatt avvik i fall +/- 3 promille | ||||
Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk < 5 meter: Tillatt avvik i fall 10 mm. | ||||
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med | ||||
Akkumulert Sted S1 : | ||||
Sted S1: UTVIDELSE E39 | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger. | ||||
Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. | ||||
17 mm/m. I tillegg skal det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens | ||||
anbefaling ikke overskrides. Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele | ||||
rørstrekningen. | ||||
Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i håndbok 018 Vegbygging, | ||||
figur 435.2. | ||||
e) Det skal foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon og | ||||
plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan | ||||
være tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av rørdeformasjon skal utføres for | ||||
alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over | ||||
topp rør. | ||||
Dokumentert kontroll av rørplassering skal foretas minst 1 gang pr. skift og/ | ||||
eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter mellom | ||||
hvert målepunkt. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m | ||||
45.24 Innvendig diameter 600 mm | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) DN 600 BTG stikkrenne | m | 20 | ||
45.26 Innvendig diameter 1000 mm | ||||
S1-E01 | ||||
45.268 Ø1000 BTG rør | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Ø1000 BTG rør | m | 80 | ||
45.269 Foring av eks. Ø1000 med strømpeløsning | ||||
S1-E01 | m | 25 | ||
45.27 Innvendig diameter 1200 mm | ||||
S1-E01 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) DN 1200 BTG rør | m | 40 | ||
45.7 INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER | ||||
S1-E01 a) Omfatter levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. | ||||
b) Krav til materialer som angitt i planene og den spesielle beskrivelsen. | ||||
c) Krav til utførelse og kvalitet som angitt i planene og den spesielle | ||||
beskrivelsen. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk | ||||
45.78 Vingemur i betong for Ø1000 rør | ||||
S1-E01 | stk | 2 | ||
Akkumulert Sted S1 : | ||||