Avtaledokument
TRONDHEIM KOMMUNE
Eierskapsenheten
Avtaledokument
Mellom Trondheim kommune som byggherre,
organisasjonsnummer: 942 110 464
adresse: Trondheim kommune ved Eierskapsenheten 7004 Trondheim
besøksadresse: Xxxxxx Xxxxxxx xxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
og som entreprenør,
organisasjonsnummer:
adresse:
besøksadresse:
er det inngått følgende avtale:
Prosjekt navn: 701810 - Tiller Øst - Avfallssug Kontrakt tittel: Tiller Øst – Terminal for avfallssug
1. KONTRAKTSARBEIDET
1.1 Omfang
Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet:
i samsvar med kontraktsdokumentene, jf pkt 1.2.
1.2 Gyldighet
Denne avtalen omfatter følgende dokumenter:
Del I AVTALEDOKUMENT (dette dokumentet) med følgende bilag:
• (Referat og korrespondanse fra kontraheringsfasen)
• Entreprenørens tilbudsbrev datert ....................
Del II KONTRAKTSBILAG
• Bilag A Generelt om prosjektet
• Bilag B Ytelser
• Bilag C Fremdrift og frister
• Bilag D Vederlag
• Bilag E Alminnelige bestemmelser
Del III KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8406 (ikke vedlagt kontrakten) Xxx XX TILBUDET (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten)
Del V KONKURRANSEGRUNNLAG (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten)
De dokumenter som utgjør kontrakten utfyller hverandre. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt ovenfor. For øvrig gjelder NS 8406 pkt 4.
2. KONTRAKTSSUM (NS 8406 PKT 2)
(kfr Del II, Bilag D Vederlag) Kontraktarbeidet skal leveres for:
Tilbudssum | kr |
Korreksjoner iht Del II, Bilag D Vederlag | kr |
Sum eksklusive merverdiavgift | kr |
Mva 25 % | kr |
Kontraktssum | kr |
3. INDEKSREGULERING
3.1 Spesielle bestemmelser om prisregulering fremgår av bilag B. For øvrig skal prisene reguleres i samsvar med NS 8406, pkt 23.1.
4. MENGDEKONTROLL (NS 8406, PUNKT 23.2)
(Velg ett alternativ)
Alternativ 1: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder innen 3 uker fra avtaleinngåelsen. | |
Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. |
5. REGNINGSARBEIDER (NS 8406, PUNKT 23.4)
For oversikt over avtalte timepriser og påslagsprosenter henvises til Del II, Bilag B Vederlag.
5.1 Timerater
Timepriser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag, herunder men ikke begrenset til, sentraladministrasjon, internkostnader, sosiale utgifter m.v., fortjeneste, servicebiler, parkering, telefongodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, nødvendige håndholdte verktøy, samt el-verktøy som for eksempel bordsag, spikerpistol m kompressor, sveiseapparat, mm, men ekskl. byggplassadministrasjon.
5.2 Påslagsprosent for materialer
Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste m.m.
Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks mva) med prosentsatsen.
Kmt = %
Påslagsprosenten brukes tilsvarende for maskinleie.
6. TILTRANSPORT OG BYGGEPLASSADMINISTRASJON
6.1 Tiltransport
Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører.
Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører.
Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva.
Kue = %
6.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8406 pkt 16)
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.
Påslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes når han blir pålagt å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.
Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva.
Kbf = %
7. ENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8406, PUNKT 8)
Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr (10 % av kontraktssummen, som nedtrappes), jf. Kontraktsbestemmelser punkt 8.
Når kontraktssummen ikke overstiger NOK 500.000, plikter entreprenøren ikke å stille sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.
8. BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8406, PUNKT 8)
TK stiller ikke sikkerhet.
9. FORSIKRING (NS 8406, PUNKT 9)
Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig forsikringsbevis av kontraktsarbeidet samt ansvarsforsikring snarest etter kontraktsinngåelse, og før kontraktsarbeidet starter.
10. TIDSFRISTER (KONTRAKTSBESTEMMELSER, PUNKTENE 10.2)
Det er avtalt følgende tidsfrister:
Tidsfrister for totalentreprenøren:
MP | Aktivitet: | Frist | Dagmulkt |
1 | Oppstart byggeplass | 30.5.2015 | 10 000,- |
2 | Bygg klart for installasjon av teknisk anlegg (avfallssug) | 1.9.2015 | 10 000,- |
3 | Overtakelse bygg | 30.11.2015 | 10 000,- |
4 | Overtakelse utomhus | 30.6.2016 | 10 000,- |
Tidsfrister for byggherren: Ingen
11. PARTENES REPRESENTANTER (NS 8406 PUNKT 5)
Med mindre annet avtales for det enkelte deloppdrag vil følgende personer være partenes representanter i avtalen:
Byggherrens representant | Xxxxx Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx | Prosjektleder |
Entreprenørens representant |
12. UNDERENTREPRENØRER (NS 8406, PUNKT 12)
12.1 Plikter
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør og deres ansatte i tjenesteforhold, eller ved bruk av lovlig innleid personell. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid personell skal godkjennes skriftlig av byggherren. Ved saklig grunn kan byggherre nekte å godkjenne entreprenørs valg av underentreprenør. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens kontraktsansvar overfor byggherren.
Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører organisatorisk plassert under seg.
Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal entreprenøren innhente:
• attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift)
• attest for merverdiavgift
fra underleverandører, jf. anskaffelsesforskriften §§ 3-3 (4), 8-7 (4) og 17-14 (4). Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften § 20-12 (3). Underentreprenør skal ha samme dokumentasjonskrav som entreprenør!
Entreprenøren skal også dokumentere HMS-egenerklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdragene, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-8 (3) og 17-15 (3).
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte personell oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene.
Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell. Dokumentasjon med ovennevnte skatteattester og HMS-egenerklæringer, skal til en hver tid være tilgjengelig på byggeplass.
Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/ kontraktsmedhjelpere etter denne avtalens punkt 12.1, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
12.2 Sanksjoner
Brudd på entreprenørens plikt til å innhente HMS-egenerklæring eller skatteattester, gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell med en annen underleverandør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørs/ kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av entreprenøren.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000 pr. hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.
12.3 Kontraktsmedhjelpere
Entreprenøren har i tilbudet oppgitt følgende kontraktsmedhjelpere:
Firma: | Adresse (sted/by): | Org.nummer: | Fagområde: |
Entreprenøren er ansvarlig for å rapportere eventuelle utenlandske kontraktsmedhjelpere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) iht Ligningsloven av 13. juni 1980, §§ 6-10 med tilhørende forskrifter av desember 1983, gitt av Finansdepartementet.
For øvrig kan TK pålegge entreprenøren å velge underentreprenører fra firma byggherren har andre rammeavtaler med, der byggherren finner det hensiktsmessig.
13. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER
For denne avtalen gjelder NS 8406:2006 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
14. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Følgende endringer og tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder:
14.1 Antikontraktørbestemmelse
Kontraktarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.
Allerede inngåtte avtaler om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes skriftlig av TK. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor TK.
Entreprenøren forplikter seg til å følge reglene i denne bestemmelse om kontraktører også for avtaler som inngås etter at tilbudet er gitt.
Entreprenøren skal således til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og dennes personell.
Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne bestemmelse.
TK sin nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
14.2 Skatter og avgifter
Dersom entreprenøren ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter ligningsloven, og TK av den grunn blir ilagt tvangsmulkt eller blir gjort ansvarlig for en oppdragstakers skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kan TK holde tilbake en så stor del av vederlaget for det utførte arbeidet som tilsvarer det beløpet han blir gjort ansvarlig for. Det samme gjelder dersom byggherre blir gjort solidarisk ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingslovens og folketrygdlovens bestemmelser.
14.3 Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd.
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har TK rett til å holde tilbake deler av
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. TK kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.
Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene.
14.4 Fakturering
Fakturaadresse:
Trondheim kommune
Sentralt fakturamottak, 671000
Postboks 2399 Sluppen
7004 TRONDHEIM
Faktura skal inneholde følgende informasjon (på samme side)
- Tkref: Xxxxx Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx
- Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer)
- Leverandørens bankkonto
- Leverandørens navn
- Fakturanummer
- Fakturasum (skal angis med 2 desimaler)
- Event. KID
- Spesifikasjon av evnt. moms
- Klart skille mellom faktura og kredittnota
- Kopi av TK sin bestilling vedlegges
Formatkrav:
- Enkeltsidig
- A4
- Ingen skraveringer/farger i bakgrunnen på ledetekster og opplysninger
- Eventuelle vedlegg i A4 format, enkeltsidig
- Fullstendig faktura med alle vedlegg (samlefaktura er ikke ønskelig) Fakturaer som utstedes i perioden 15/6-15/7 skal ha 45 dagers betalingsfrist.
14.5 Transport av avtalen
Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter til tredje part uten den andre parts skriftlig godkjenning.
14.6 Tvister
Enhver tvist mellom partene, som springer ut av denne avtale, avgjøres ved ordinær rettergang, med Trondheim tingrett som verneting, og etter norske materielle og prosessuelle regler.
14.7 Vandelsattest
Ved arbeider på skoler og barnehager, skal entreprenøren oversende kopi av vandelsattest for alle personer han benytter til å utføre arbeidene, herunder egne ansatte, underentreprenører og innleid personell. Slike kopier skal oversendes TK før arbeidene igangsettes.
14.8 Lærlingeordning
Hvis kontrakten gjelder en norsk entreprenør gjelder følgende krav om lærlingordning: Entreprenøren skal være tilknyttet godkjent lærlingordning i hele kontraktsperioden.
Byggherren kan kreve å få se nødvendig dokumentasjon for at entreprenøren innehar godkjent lærlingordning. Dersom entreprenøren ikke kan dokumentere at han innehar godkjent lærlingordning innen en rimelig frist, har byggherren rett til enten å heve kontrakten eller ilegge en mulkt på inntil 2 % av kontraktssummen.
15. UNDERSKRIFTER
Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt.
Trondheim, den / _2015 | den / 2015 | |
Trondheim kommune Eierskapsenheten |