REHABILITERING SKAPERTJERN
REHABILITERING SKAPERTJERN
KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2
Oppdragsbeskrivelse for VA - prosjekter
INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE
A. ORIENTERING OM PROSJEKTET 5
A.1 Kort beskrivelse av prosjektet 5
A.1.1 Hovedmengder, generell orientering 5
A.1.1.1 Graving av ledningsgrøfter Feil! Bokmerke er ikke definert.
A.1.1.2 Kummer Feil! Bokmerke er ikke definert.
A.1.1.3 Stikkledninger Feil! Bokmerke er ikke definert.
A.1.1.4 Veiarbeider Feil! Bokmerke er ikke definert.
A.2 Prosjektorganisasjon 5
A.2.1 Organisering av entreprisen 5
A.2.2 Byggherrens organisasjon 5
A.2.3 Entreprenørens organisasjon 5
B. ENTREPRISEN – YTELSE OG VEDERLAG 6
B.1 Generell ytelsesbeskrivelse 6
B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse – prising av ytelsene 6
B.1.2 Definisjoner 6
B.1.3 Mengdekontroll 6
B.1.4 Plan- og bygningsloven 6
B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse 6
B.1.6 SHA-plan 7
B.1.7 Energi og miljø - generelt 7
B.1.7.1 Dokumentasjon 7
B.1.7.2 Organisering 7
B.1.7.3 Beredskap 7
B.1.8 Xxxxxx og ledninger 7
B.1.9 Kontroll av jordingsforbindelse 8
B.1.10 Stikning og stikningsgrunnlag 8
B.1.11 Xxxxxxxxxxx og -lensing 8
B.1.12 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling 8
B.1.13 Registrering av bygninger og konstruksjoner 9
B.1.14 Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer 9
B.1.15 Private stikkledninger / provisoriske VA-anlegg Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.1.16 3. partskontroll av vann – og avløpsledninger Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.1.17 Tilgang til eiendommer Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.1.18 Krav til dokumentasjon 9
B.1.19 Avfallshåndtering 10
B.1.20 Prøvedrift 10
B.2 Lokale forhold | 11 |
B.2.1 Beliggenhet og atkomst | 11 |
B.2.2 Grunnforhold | 12 |
B.2.3 Riggplass og depot | 12 |
B.2.3.1 Rigg | 12 |
B.2.3.2 Mellomlager | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
B.2.3.3 Permanent depot | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
B.3 PROSJEKTSPESIFIKKE DOKUMENTER | 15 |
B.3.1 Tilbudsskjema | 15 |
B.3.2 Mengdebeskrivelse | 15 |
B.3.3 Tegninger | 15 |
C. FREMDRIFT OG FRISTER | 15 |
C.1 Generelt | 15 |
C.2 Dagmulktsbelagte frister | 15 |
C.2.1 Delfrist nr 1 | 15 |
C.2.2 Delfrist nr 2 | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
C.2.3 Overtakelse | 15 |
C.2.4 Frister for administrative leveranser etc | 15 |
D. KONKURRANSEREGLER | 17 |
D.1 Generelle anskaffelsesregler | 17 |
D.2 Andre anskaffelsesregler | 17 |
D.2.1 Etikk | 17 |
D.2.2 Forskudd | 17 |
D.2.3 Regningsarbeider. Endringer | 17 |
D.2.4 Matrise for sanksjoner ved overskridelse av toleransekravFeil! Bokmerke er ikke definert.
D.2.5 Rystelseskrav ved pigging/sprengning/ anleggsarbeiderFeil! Bokmerke er ikke definert.
E. KONTRAKTSBESTEMMELSER OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 19
E.1 Særlige kontraktsbestemmelser 19
E.1.1 NS 8405 19
E.1.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 19
E.1.3 Begrensning i antallet ledd i leverandørkjeden 19
E.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11) 19
E.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12) 19
E.1.6 Endringer NS 8405 pkt 22.1 20
E.1.7 Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24) 20
E.1.8 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25) 20
E.1.9 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV 21
E.1.10 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27) 21
E.1.11 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29) 21
E.1.12 Overtakelse (NS 8405 pkt 32) 21
E.1.13 Prøvedriftsperiode 22
E.1.14 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) 22
E.1.15 Seriøsitetskrav 22
E.1.16 Forskudd 22
E.1.17 Sikkerhet/Helse/Arbeidsmiljø 22
E.1.17.1 Ansvars- og myndighetsforhold 22
E.1.18 Fakturering og fordeling 23
E.1.18.1 Fakturering 23
E.1.18.2 Elektronisk fakturering: 23
E.1.19 Rapportering 24
E.1.19.1 Fremdrift 24
E.1.19.2 Rapportering av kostnader 24
E.1.19.3 Rapportering HMS 24
E.1.20 Riggplass, mellomlager 24
E.1.20.1 Rigg 24
E.1.20.2 Permanent depot 24
E.1.21 Xxxxxx og ledninger 24
E.1.22 Xxxxxxxxxxx 25
E.1.23 Prosjekthotell 25
F. VEDLEGG 26
F.1 Byggherrens SHA plan 26
F.2 Endringsmelding 26
A. Orientering om prosjektet
A.1 Kort beskrivelse av prosjektet
Dam Skapertjern ligger i Lierelva i Lier kommune. Dammen ble etablert på tidlig 1900-tall og var opprinnelig utnyttet til industrivannforsyning. Dammen er per i dag ikke i bruk til annet enn rekrea- sjonsformål. Dammen består av hoveddam, sidedam og en sperredamsom ligger innerst i magasinet. Anlegget er konsesjonsfritt.
Hoveddam og sidedam tilfredsstiller ikke gjeldende forskriftskrav til damsikkerhet og det er nødven- dig med rehabilitering og forsterkning av begge dammene. Største damhøyde er på henholdsvis ca. 5 m og 3 m. Begge dammene antas i sin helhet å være fundamentert på fjell.
A.1.1 Hovedmengder, generell orientering
Denne entreprise omfatter alle bygg- og anleggsmessige arbeider i forbindelse med rehabilitering av Skapertjern.
Rehabiliteringen omfatter følgende tiltak:
• Støp av ny påstøp oppstrøms eksisterende tetningsplate som forankres med fjellbolter på ho- veddam og sidedam.
• Etablering av nytt flomløp på hoveddam (som erstatter eksisterende flomløp)
• Montasje av ny tappeluke oppstrøms eksisterende luke i hoveddam
• Instrumentering med deformasjonsbolter i dammene samt målestav og vannstandsmåler for vannstandsmåling for anlegget.
• Etablering av lekkasjemåling på hoveddammen.
Dette inkluderer blant annet:
- 102 antall fjellbolter
- 175 m2 forskaling
- 115 m3 plasstøpt betong
- 7 tonn armering
A.2 Prosjektorganisasjon
A.2.1 Organisering av entreprisen
Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, hvor det er generalentreprenørens ansvar å kont- rahere nødvendige underentreprenører. Byggherren kan i tillegg inngå enkeltavtaler om utførelse av tilgrensende arbeider og / eller tjenester, så som trykkprøving, desinfisering, spesielle kabelarbeider osv.
A.2.2 Byggherrens organisasjon
Drammen kommune Byprosjekter er byggherre.
A.2.3 Entreprenørens organisasjon
Entreprenøren skal beskrive en organisasjonsplan for oppdraget som viser tilbudt personell i de ulike nøkkelposisjonene og CV for disse. Av CV skal det som minimum fremgå alder, utdannelse og erfaring. CV skal beskrive de relevante referanseoppdragene og hvilken rolle vedkommende har hatt i disse oppdragene. Kopi av sertifikater og godkjenninger (eks ADK-kompetanse, sertifiserte sveisere etc) skal vedlegges.
Det påpekes at anleggsleder ved arbeider på dammer i klasse 3 og 4 skal ha utdanning tilsvarende bachelor i ingeniørfag/eksamen fra ingeniørhøgskole som bygningsingeniør samt minimum 50 måneder relevant praksis av nyere dato.
I den grad entreprenøren benytter underentreprenører og samarbeidspartnere, skal dette fremgå av organisasjonsplanen hvor CV for nøkkelposisjoner for kontraktens utførelse fremgår.
B. ENTREPRISEN – YTELSE OG VEDERLAG
B.1 Generell ytelsesbeskrivelse
B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse – prising av ytelsene Drammen kommune har visse krav til utførelse av entreprisearbeider som er felles for kommunens entreprisekontrakter. Disse kravene er samlet i dette kapittel ”B1 Generell ytelsesbeskrivelse”.
I kapittel ”B2 Lokale forhold” gis det en orientering om de lokale forhold knyttet til den aktuelle kon- trakten. Disse to kapitlene inneholder ikke prisbærende poster.
Priskonsekvenser av kravene i kapittel B1 og B2 skal derfor medtas i prisingen av B.3.2 Mengdebe- skrivelse under kapittel ”B3 Prosjektspesifikke dokumenter”.
B.1.2 Definisjoner
Generalentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren for hele eller det alt vesentlige entreprisearbeidet i prosjektet, og som er utpekt som Generalentreprenør.
Sideentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren, men som ikke er Generalentreprenør. Entreprenør: Omfatter både hovedentreprenør og sideentreprenør.
B.1.3 Mengdekontroll
Det skal ikke gjennomføres mengdekontroll etter NS 8405 pkt 27.2. Kontrakten er basert på reguler- bare mengder. (RS – poster skal ikke reguleres.)
B.1.4 Plan- og bygningsloven
Ved gjennomføring av tiltak som er søknadspliktige iht. Plan- og bygningsloven, skal entreprenøren ha funksjonene ansvarlig utførende (UTF) og innfri de krav som stilles i den forbindelse.
B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse
Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jfr. ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for produksjonen av det definerte pro- duktet.
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:
• Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.
• Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell
• Fremdrifts- og ressursplan
• Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav
• System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller tilsvarende
• System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering
• Oversikter over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell
• System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt varsling ved eventuelle feil i dette.
B.1.6 SHA-plan
Det er utarbeidet en SHA-plan i prosjekteringsperioden. Denne ligger som vedlegg under kapittel F. Entreprenøren skal utarbeide en SHA-plan for egne arbeider i samsvar med denne planen.
Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er generalentreprenøren. SHA-Koordinator for gjennomføringsfasen er byggherrens byggeleder.
SHA-plan, riggplan og beredskapsplan for HMS skal leveres innen to uker etter at avtalen er underteg- net av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeidene. Denne fristen er dagmulktsbe- lagt, jf ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
B.1.7 Energi og miljø - generelt
B.1.7.1Dokumentasjon
Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon /miljødeklarasjo- ner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren.
Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jfr. produktkontroll-lovens § 3a. Veiledning for gjennomføring fin- nes i følgende hefte ”Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser” og/eller www.byg- xxxxxxx.xx.
B.1.7.2Organisering
Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder.
B.1.7.3Beredskap
Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og rapporteres.
Byggherren har utarbeidet beredskapsplan for ytre miljø i SHA-plan, jf vedlegg i kapittel F. Entrepren- øren skal oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Entreprenøren skal orientere alle egne ar- beidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.
B.1.8 Xxxxxx og ledninger
Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og få nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende etat. Det forutsettes at aktørenes instrukser for gravemeldinger følges.
Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades under ar- beidet. Alle kostnader til reparasjoner bæres av entreprenør.
Skader på rørledninger skal varsles ledningseier og repareres normalt av entreprenør iht. Drammen kommunes VA-norm. Dersom vannledning skades, skal desinfeksjon utføres og kontrolleres iht. kom- munes VA-norm.
Entreprenøren vil få ansvaret for koordinering av arbeider som skal utføres av kabeletaten. Ved behov vil entreprenøren få oppgitt en kontaktperson for hver av kabeletatene.
Skader som måtte oppstå, skal repareres av etatene på entreprenørens bekostning. Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger følges. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger, slik som oversvømmelser o.l.
Ved sprengningsarbeider må det utvises spesiell aktsomhet ved valg av salvestørrelse og tennertype. Nødvendig isolasjon av skyteledninger og salvekoplinger må utføres.
Skader på kabler skal varsles kabeleier umiddelbart og repareres av berørte kabeleiere på entreprenø- rens bekostning.
B.1.9 Kontroll av jordingsforbindelse
B.1.10 Stikning og stikningsgrunnlag
Entreprenørens ansvar omfatter all stikning og utsetting av fliser, salinger osv. som er nødvendig for gjennomføring av arbeidene og for byggherrens kontroll av stikning før og under arbeidet.
Målegrunnlaget for prosjekteringen vil bli oppgitt. De samme punktene skal benyttes som stiknings- grunnlag for utførelsen. Entreprenøren skal kontrollere at høydene for høydefastmerker oppgitt av byggherren stemmer innbyrdes. Entreprenøren skal sikre og supplere disse ved behov.
B.1.11 Xxxxxxxxxxx og -lensing
Hoveddelen av arbeidene i forbindelse med rehabiliteringen skal foregå ved eller på dammene og i ho- vedsak i eksisterende magasin. Xxxxxxxxxxx og- lensing må påregnes å være en kontinuerlig problem- stilling ved gjennomføring av arbeidene.
Vannstanden i magasinet kan kun reguleres med bunntappeluken og den begrensning den legger på tappekapasiteten. Entreprenør er ansvarlig for manøvrering av bunntappeluken i hele kontraktsperio- den. Ved behov for ekstra tappekapasitet må entreprenør selv sørge for dette ved bruk av pumper ol.
Det er antatt at størstedelen av arbeidene vil kunne gjennomføres uten at det er behov for å etablere fangdammer. Men det kan bli behov for mindre tiltak for å holde vann tilbake ved enkelte partier. Det er derfor lagt inn poster for etablering av fangdammer som en opsjon.
]
B.1.12 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling
All arbeidsskilting, sikring og provisorisk skilting er entreprenørens ansvar og skal utføres iht. «Ar- beidsvarsling», håndbok N301 utgitt av Vegdirektoratet. Videre gjelder Graveinstruks for Lier kom- mune.
Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres iht. godkjent skiltplan. Denne skal være godkjent av Lier kommune, VNI for kommunale veier og Statens vegvesen for fylkes- og riksveier før arbeidene starter. Godkjenningen skal dokumenteres overfor byggherren.
Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen og må supplere dersom skilt blir fjernet. Ved manglende skil- ting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene og ha rutiner for skiltkontroll. Entreprenøren plikter å etterse skilter og sperremateriell også i helger og ferier.
Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår og som skal være tilgjengelig pr. telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling iht. reglene i Statens vegvesens håndbok N301.
For øvrig gjelder følgende generelle krav:
• Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget. Kjørebanen skal ren- holdes regelmessig.
• Ved vinterarbeid, er entreprenøren ansvarlig for nødvendig snørydding og strøing av den strekningen av veisystemet hvor brøyteentreprenøren ikke kommer frem med normal redskap pga anleggsvirksomheten.
• Anleggsområdet skal avsperres med kontinuerlige nettinggjerder, h=2,0 m. New Jersey ele- menter eller tilsvarende skal settes opp som sikring mellom anleggsareal og trafikkert areal. Sperringene bues av i endene. De kan brytes i punkter for ut-/innkjøring med anleggsmaski- ner. Sperreelementer i serie skal være festet til hverandre slik at de virker som en kontinuerlig sperre også ved påkjørsel.
• Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk.
• Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før arbeidene starter.
B.1.13 Registrering av bygninger og konstruksjoner
Byggherren vil besørge nødvendige registreringer før arbeidene tar til.
B.1.14 Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer
Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer utenfor anleggsområdet skal ikke berøres av anleggs- arbeidene.
Skader på privat eiendom, eksisterende grøntanlegg og vegetasjon utenfor anleggsområdet er entrepre- nørens ansvar.
Entreprenøren skal i god tid innhente tillatelse fra byggherren dersom det viser seg at trær og busker må felles utenfor prosjekterte grøfter og byggegroper. Når trær og busker må felles på privat grunn, skal eier alltid forespørres om han ønsker å beholde tømmer / ved eller om det skal fjernes fra anleggs- området.
All istandsetting som entreprenøren skal prise, fremgår i spesifiserte poster i mengdefortegnelsen.
B.1.15 Krav til dokumentasjon
Entreprenør skal levere FDV-dokumentasjon av anlegg og anleggskomponenter med en struk- tur og innhold i henhold til NS5820 Tillegg A ”Oppbygging av brukerhåndbok”. Dokumenta- sjonen skal tilfredsstille oppdragsgivers behov knyttet til IK-HMS og operative driftsbehov, jfr. Vedlegg F: ”Krav til FDV-dokumentasjon”.
FDV-dokumentasjonen skal leveres så tidlig som mulig og senest 14 dager før overtakelses- forretning, slik at oppdragsgivers driftsorganisasjon har anledning til å gjennomgå denne i for- kant av overtakelse. Dokumentasjonen skal danne grunnlag for byggherrens pålagte sluttrap- port til NVE.
Mangler i innhold eller omfang gir byggherre rett til å nekte overtakelse, jf. NS8405 pkt 32.5. FDV-dokumentasjonen skal leveres så tidlig som mulig og senest 14 dager før overtakelses- forretning. Mangler i innhold eller omfang i FDV- dokumentasjon og øvrig dokumentasjon beskrevet under, gir byggherre rett til å nekte overtakelse, jf. NS8405 pkt 32.5.
All dokumentasjon skal leveres elektronisk og i følgende filformat:
○ Tekstdokumenter, tegninger og skisser: PDF - format
○ Bilder: JPEG - format
Rapport og video fra rørinspeksjoner skal lagres elektronisk. Entreprenøren vil få tilgang av Byggherre til en mappe for nedlasting av filene.
FDV skal inneholde følgende:
Dokumentasjon på produktleveranser, herunder bl.a. lukedokumentasjon, rekkverk, wa- terstop, injeksjonsmasse, rør og lignende. |
Protokoller for prøvetrekking av bolter |
Sjekkliste for betongarbeider, resultat fra tester av betong, samt betongresepter |
Grunnlag for «som bygget» tegninger, innmålinger; - Alle betongkonstruksjoner måles inn og resultatene angis entydig på arbeidsteg- ningene. Nivå på fjell skal også angis. - Beliggenhet av grøfter, stikkrenner og kulvert måles inn og koordinatbestemmes. |
Dokumentasjon av utført arbeid skal leveres fortløpende i prosjektet.
B.1.16 Avfallshåndtering
Avfall skal håndteres i iht. gjeldende lovverk.
Som en del av kvalitetssystemet skal Entreprenøren utarbeide en avfallsplan i henhold til Byggteknisk forskrift § 9-7. Godkjent avfallsplan skal overleveres Byggherren.
All søppel og alt avfall skal deponeres i lukkede beholdere og transporteres jevnlig ut fra anleggsområ- det på betryggende måte og leveres til godkjent avfallsmottak. Det samme gjelder avfall fra WC/priveter o.l.
B.1.17 Prøvedrift
Ikke aktuelt
B.2 Lokale forhold
B.2.1 Beliggenhet og atkomst
Skapertjern ligger per definisjon i Lierelva-vassdraget i Drammen kommune, om lag 2,0 km fra Lier- elvas utløp i Drammensfjorden. Deler av magasinet ligger i Røyken kommune. Damanlegget ble etab- lert rundt 1910 og var opprinnelig utnyttet til industrivannforsyning. Dammene er per i dag ikke i bruk til annet enn rekreasjonsformål.
Figur 1 Oversiktskart, beliggenhet og adkomst
Vei til anleggsområdet vil være via Skapertjernveien fra Gullaugkleiva. Veien vil bli filmet våren 2018 og dette blir brukt som dokumentasjon på tilstanden på vegen. Entreprenør må etter endte anleggsar- beider sette veien i samme stand som den er ved anleggsstart.
Skapertjernveien er stengt med bom. Entreprenør får tildelt et antall sett nøkler før anleggsstart. Ved tap av nøkler må entreprenøren bære kostnadene ved å bytte låssystem på bomanlegget. Ved Myrvoll gård langs Skapertjernveien er det en parkering/snuplass som kan nyttes. Her vil det imidlertid være private biler som står parkert og plassen kan ikke sperres av.
Fra bommen er det grusvei til hoveddammen via sidedammen.
Langs Skapertjernveien ligger et kommunalt trykkbasseng for vannforsyning. Anlegget må til enhver tid være tilgjengelig.
B.2.2 Grunnforhold
Det er i forbindelse med dette prosjektet gjennomført enkle prøvegravinger i nedstrøms damtå og ved brukar. Det ble ikke påvist fjell, men ut ifra tidligere befaringer og kjennskap til nærliggende områder antas begge dammer i sin helhet å være fundamentert på fjell.
Masser nedstrøms eksisterende dam er tilbakefylte masser av stor stein inn mot dammen og sprengs- tein/sams masse i resten. Løsmassemektigheten er anslått til ca 2 meter.
B.2.3 Riggplass og depot
B.2.3.1Rigg
Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for nødvendig areal til riggområde og må sørge for all tilrigging på anlegget. Entreprenøren er også ansvarlig for å sikre riggområdet slik at uvedkommende ikke kan komme til skade.
Forutsatte riggområder er vist på arealbruksplan. Byggherren anviser ved anleggsstart i detalj hvilke riggområder som skal nyttes. Entreprenøren overtar anleggsområdet som det er og skal selv utføre nødvendig tilrettelegging og oppbygging. Entreprenøren avgjør selv hvordan og hvor mye av avsatt anleggsområde som utnyttes. Anvendelse av områder i magasinet til riggplass skjer på Entreprenørens eget ansvar. Det er Entreprenørens risiko dersom rigg og/eller lagringsområder i magasinet blir satt under vann.
Entreprenøren skal levere riggplaner hvor aktuell rigg er beskrevet og tegnet inn. Byggherren skal godkjenne plasseringen av de enkelte bygninger og rigganlegg for øvrig. Eventuelle endringer av entreprenørens rigg skal ikke igangsettes før byggherren er orientert og har gitt sitt samtykke. Ved an- legging av veier og riggplasser skal det tas hensyn til terrenget.
Entreprenøren må selv sørge for alle nødvendige meldinger til og tillatelser fra kommunen vedrørende all rigg, og må selv sørge for all tilrigging og oppsetting av brakker, boder m.v. som er nødvendig for anleggsdriften. All rigg må utføres på en måte som tilfredsstiller alle relevante krav til sikkerhet og miljø.
Entreprenør skal holde møterom for byggemøter. Han skal også stille fritt til disposisjon fasiliteter for wc og vask for andre parter involvert i prosjektet.
Forhold på byggeplassen skal rette seg etter offentlige krav og bestemmelser.
Entreprenør skal utarbeide en beredskapsplan for utførelsen iht. Damsikkerhetsforskriften (FOR 2009- 12-18 nr. 1600) § 6-1 pkt.e).
Ved avslutning av arbeidene skal det gjennomføres en fullstendig opprydding og tilbakeføring av hele anleggsområdet. Rigganlegg og provisoriske bygg med fundamenter, søppel og avfall skal fjernes.
Eventuelle utgravinger og andre sår i terrenget skal fylles igjen, fortrinnsvis ved at utgravde masser
legges tilbake på plass, arronderes og klargjøres for tilsåing (selve tilsåingen skal utføres av byggher- ren). Alle inngrep skal utføres med forsiktighet, og terrenget skal bringes tilbake slik det var før arbei- dene startet.
Dersom det vurderes nødvendig skal jord og finstoffholdige masser etter nærmere avtale avflåes og legges i depot til bruk ved istandsetting av terrenget etter endt anleggsdrift. Deponeringsplasser anvi- ses av Byggherre. Vekstjord skal holdes atskilt fra andre masser, og ikke utsettes for trafikkbelastning eller forurensning.
All opprydding og arrondering skal være ferdig og byggherren skal godkjenne utførelsen før entrepre- nøren kan forlate anlegget.
B.2.3.2Krav til Entreprenørens kjøretøy
Entreprenøren skal ha en maskinpark som tilfredsstiller følgende eller nyere utslippsklasser:
• Anleggsmaskiner (non road diesel engines): Stage III A (etter 2006-2008) eller Stage III 3 B (2011-2013)
• Motorkjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg: Euro IV (etter 2005) eller Euro V (etter 2008).
Alle tunge kjøretøy som skal benyttes til transport skal være utstyrt med ryggekamera.
B.2.3.3Strømforsyning
Det er tilgjengelig strøm ved lukehuset på hoveddammen. Tilgjengelig kapasitet er ikke kjent. Entre- prenør må selv sørge for tilstrekkelig strømforsyning, og evt. tilkobling til strømnettet må avklares med netteier.
B.2.3.4 Vannforsyning, avløp og renovasjon
Råvann kan tas fra Skapertjern, men det gjøres oppmerksom på at vannet ikke er godkjent som drikke- vann. Dette må dermed bringes inn utenfra.
Generelt skal alt avløp føres til lukket tank som skal tømmes regelmessig, slik at avrenning til ter- renget unngås. Tanken skal ha manuelt signal på fyllingshøyde eller kontrolleres rutinemessig. Even- tuelle andre avløp skal avklares med og godkjennes av kommunen før etablering. Det tillates ikke ut- slipp av noen form for forurensning i vassdraget. Entreprenøren skal avklare med kommunen om det kreves olje- eller slamavskiller for arbeidene, og skal i tilfelle besørge dette installert.
Område for spyling og rengjøring av blandeverk, betongbiler, sprøyteutstyr og annet utstyr avtales med Byggherren ved anleggsstart. Etter endt anleggsarbeider skal all overflødig betong og betongsøl fjernes.
B.2.3.5Tørrlegging/forbislipping/oppfylling
Det er søkt om tillatelse til å tappe ned Skapertjern. Det er Entreprenørens ansvar og planlegge, koor- dinere og gjennomføre nedtapping og tørrlegging i hele anleggsperioden. Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge sine arbeider i sammenheng med nedtapping av magasinet.
I hele anleggsperioden skal lokalt tilsig ledes ned i bekken nedstrøms damanlegget. Det tillattes ikke tørrlegging av bekken. Entreprenøren må sørge for tilstrekkelig pumpekapasitet eller benytte seg av annen bypass-løsning for å lede tilsig nedstrøms Skapertjern.
B.2.3.6Mellomlager
Tenkt deponi for mellomlagring av masser skal fremgå av Entreprenørens riggplan.
B.2.3.7Permanent depot
Det er ikke av satt områder for permanente depoter. Entreprenøren må selv besørge tilgang til perma- nent tipp plass for overskuddsmasser.
B.2.3.8Samtidig pågående anleggsarbeider/ferdsel i området
Det er ikke kjent om det skal foregå andre arbeider i området som Entreprenøren må ta hensyn til ved sine arbeider.
Området rundt dammen er mye brukt som utfartsområde, og det går blåmerket sti over området. Entre- prenøren må legge om stien i anleggsperioden slik at den er åpen for fri ferdsel utenfor anleggsområ- det.
Figur 2 Blåmerkede sommerstier rundt Skapertjern (xx.xx)
B.2.4 Kulturminner
Det er ikke registrert andre kulturminner enn tilstøtende bru/veg rett nedstrøms dammeneinnenfor an- leggsområdet eller i umiddelbar nærhet til damanlegget.
B.3 PROSJEKTSPESIFIKKE DOKUMENTER
B.3.1 Tilbudsskjema
Tilbudsskjemaet fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument.
B.3.2 Mengdebeskrivelse
Tilbyder skal levere mengdebeskrivelsen digitalt som gab-fil sammen med tilbudet via Mercellporta- len.
B.3.3 Tegninger
Tegninger kan lastes ned i pdf-format fra Mercellportalen.
Tegningsnummer | Navn |
RIB-TEG-010 | Hoveddam – Plan, snitt og oppriss. |
RIB-TEG-011 | Sidedam – Plan, snitt og oppriss. |
RIB-TEG-020 | Hoveddam - armering |
RIB-TEG-021 | Sidedam – armering |
C. Fremdrift og frister
C.1 Generelt
Entreprenør utarbeider og vedlegger fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter, avhengig- heter og milepæler.
C.2 Dagmulktsbelagte frister
C.2.1 Delfrist nr 1
Alle støpearbeider må være ferdigstilt. Eventuelle midlertidige anleggsveier i magasinet må være fjer- net og arrondert.
Frist: 30.09.2019
Dagmulktens størrelse: 1 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 1.500,- pr hverdag.
C.2.2 Overtakelse
Frist for overtakelse av kontraktsarbeidet Frist: 30.10.2019
Dagmulktens størrelse: 2 ‰ av kontraktssummen for den delen av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 3.000,- pr hverdag.
C.2.3 Frister for administrative leveranser etc
Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B1 Generell ytelsesbeskrivelse:
• Levering av kvalitetsplan, jfr. ”B1.5 Krav til utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse”: Dag- mulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 1000,-.
• Levering av HMS-plan, riggplan og beredskapsplan for HMS, jfr. ”B1.6 HMS-plan”: Dag- mulkt på 0,1 promille av kontraktssummen pr. hverdag, likevel minst kr 1000,- .
• Brudd på antikontraktør klausulen, jfr. pkt ”E.1.5 Forhold på Byggeplassen, avsnitt 12. 9 ”Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere”: Mulkten utgjør en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000,- pr. hverdag.
D. KONKURRANSEREGLER
D.1 Generelle anskaffelsesregler
Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til enhver tid gjeldende Lov om offentlige anskaffelser (LOV-2016-06-17-73) og Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene (FOR 2016-08-12-975), Del I (”Alminnelige bestemmelser”) med etterfølgende presiseringer, endringer og suppleringer. Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (FOR-2016-12-17-1708) gjelder for kontrakter med en anslått verdi på minst 1,75 million kroner ekskl. mva. og med varighet over tre måneder.
Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. For øvrig gjelder forskriftens bestem- melser.
Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg og henvisninger.
Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
• NS 8405 gjelder som kontraktsbetingelser med endringer og tilføyelser som angitt i kap. E.
• Tilbyderen skal gjennom nødvendige befaringer ha gjort seg kjent med alle stedlige forhold av betydning for tilbudet.
Alle poster skal utfylles komplett, som grunnlag for summering av Tilbudet, selv om kontrakten inngås etter regulerbare mengder. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre poster.
D.2 Andre anskaffelsesregler
Tekst av ikke-prisbærende karakter, men som er viktig bakgrunnsinformasjon for entreprenørens pristil- bud, følger i nedenstående punkter.
D.2.1 Etikk
Entreprenøren / leverandøren forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en måte som ikke er egnet til å krenke menneskeverdet eller menneskerettigheter.
Entreprenøren / leverandøren skal ikke gi kunden gaver eller personlige fordeler av en art som kan på- virke eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak.
Entreprenøren / leverandøren skal ikke benytte kundens navn, eiendeler eller ansatte i reklame uten at det foreligger skriftlig godkjenning fra kunden.
Entreprenøren / leverandøren garanterer at barnearbeid ikke benyttes i noe ledd av produksjonen. Jf. ILO-konvensjonene nr. 138 og 182.
D.2.2 Forskudd
Det betales ikke forskudd.
D.2.3 Regningsarbeider. Endringer
For at regningsarbeider skal bli betalt, må de være avtalt skriftlig med byggherren på forhånd ved byggherrens aksept av endringsmelding. Godkjente timelister skal attesteres av byggherren eller hans representant og medfølge fakturaer. Attestering av timelister innebærer ikke automatisk aksept av reg- ningsarbeider.
Faktura med attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, utført arbeid, transport etc. sendes byggherren gjennom byggelederen senest 30 hverdager etter at det respektive arbeidet er utført.
Dersom et tilleggsarbeid må utføres med en gang og oppgjørsformen ikke er avtalt, skal dette behand- les som regningsarbeid inntil avtale er inngått.
Endringer utløses av en endringsmelding. Godkjent endringsmelding skal følge tilleggsfaktura.
E. Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser
E.1 Særlige kontraktsbestemmelser
E.1.1 NS 8405
NS 8405 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som generelle kontrakts- bestemmelser i Drammen kommune Byprosjekters entreprisekontrakter.
I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Drammen kommu- nes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle kontraktsbe- stemmelser for det enkelte prosjekt i pkt E.2 nedenfor. Ved motstrid, gjelder bestemmelsene i E.2 foran bestemmelsene i E.1.
E.1.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9)
Pkt 9.3 ”Byggherrens sikkerhetsstillelse” utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
E.1.3 Begrensning i antallet ledd i leverandørkjeden
Leverandøren kan maksimalt ha to ledd i leverandørkjeden under seg, jmf.§7-8.
E.1.4 Krav til utførelse (NS 8405 pkt 11)
Følgende tilføyes som ny siste setning i pkt 11.2 første ledd:
”Xxxxxx etter dette ledd skal gis på eget skjema: ”Endringsmelding”, jfr. vedlegg under kapit- tel F.
Følgende tilføyes som nytt siste ledd i pkt 11.2:
”Dersom det under utførelsen av kontraktsarbeidet avdekkes at arbeidet er i strid med kon- trakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre.”
E.1.5 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt 12)
Følgende tilføyes som nye ledd i pkt 12.2 ”Byggeplassledelse”
Naboer blir varslet av byggherren før arbeidene settes i gang. Forut for arbeider som berører den enkelte grunneier/beboer, skal entreprenøren varsle med brev i postkassen senest 3 dager før. Ordlyden i brevene skal på forhånd godkjennes av byggherren.
Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet og ta hensyn, slik at naboer ikke sjeneres unødvendig. Rigg, lager- og anleggsområder innrettes på en minst mulig skjemmende måte. Alt arbeid som denne kontrakt omfatter må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eien- dommers rettigheter og beskyttelse er ivaretatt etter "Lov om rettshøve mellom grannar" og andre rettsregler. Det pekes spesielt på at det er nødvendig å sikre grøfter, byggegroper og skrenter i anleggsperioden. Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for eventuelle skader og ulemper han måtte påføre annen manns liv og eiendom.
Pkt. 12.7 ”Arbeidstid” utgår og erstattes med følgende bestemmelse:
Normal arbeidstid er kl. 07.00 - 19.00, mandag til fredag. Avvik skal avtales med byggherren. Entreprenøren må tilpasse sin arbeidstid ved avhengighet til andre etater/virksomheter. Det forutsettes ikke å foregå anleggsarbeid mellom fredager kl. 19.00 og mandager kl. 07.00. Der- som entreprenøren ønsker utvidet arbeidstid, må forhåndsgodkjennelse innhentes.
Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 ”Hensyn til naboer”
Spesielt støyskapende arbeid (impulsiv støy) som spunting, pigging, sprenging, lasting av sprengstein, etc. kan utføres i tidsrommet 08.00 - 17.00, mandag til fredag, dog innenfor for- skriftens begrensning av støynivå. Entreprenøren skal gi byggeleder 3 dagers forvarsel om im- pulsiv støy. Ved slik virksomhet skal støyskjermende tiltak iverksettes etter byggherrens anvis- ning samt at det skal benyttes rystelsesmålere.
Generelt gjelder Oslo Helseråds "Forskrifter om begrensning av støy" når det ikke strider mot det som er beskrevet nedenfor. Eventuell søknad om dispensasjon fra forskriftene må fremset- tes av entreprenøren overfor Drammen kommune, v/helsetjenesten.
Følgende tilføyes som nytt pkt 12.9 ”Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere”:
Kontrakten skal utføres i tråd med bestemmelsene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i of- fentlige kontrakter, 2008-02-08-112 samt ILO-konvensjon nr 94.
Byggherren har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og ar- beidsvilkår overholdes.
Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underen- treprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentrepre- nører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forhol- dets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000,- pr. hverdag.
E.1.6 Endringer NS 8405 pkt 22.1
Bestemmelsen utgår og erstattes med:
Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25% netto tillegg til kontraktssummen.
E.1.7 Fristforlengelse (NS 8405 pkt 24)
Følgende tilføyes som nytt annet ledd i pkt 24.1 ”Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold”:
Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av til- leggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 15 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristfor- lengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).
E.1.8 Vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25)
Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), jfr. NS 8405 pkt 25.3, 2.ledd a):
D.1.9.1 ”Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum”
Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser.
Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel:
0,5 A (B – 1,15 C) C
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.
B = entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf presisering nedenfor.
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll.
Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til:
• Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning.
• Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag.
• Avbestillingserstatning
• Kompensasjon for økt rigg og drift etter pkt 24.2.2.
D.1.9.2 ”Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse”
Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1 ”Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold”, skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel:
0,5 A (Z) Y
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid
Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid. Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres.
Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.
E.1.9 Entreprenørens varsler etter NS 8405 kapittel III og IV
Ny bestemmelse:
Entreprenørens varsel etter NS 8405 kapittel III og IV skal skje ved bruk av varslingsskjema: ”Endringsmelding”, jfr. vedlegg under kapittel F.
E.1.10 Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)
Pkt 27.1 ”Indeksregulering”, første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse: Det gis ikke anledning til prisregulering i anleggsperioden.
E.1.11 Fakturering og betaling (NS 8405 pkt 29)
Pkt 29.1 ”Betalingsfrist” utgår og erstattes av følgende bestemmelser:
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura.
E.1.12 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)
Pkt 32.5 Byggherrens rett til å nekte overtakelse suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt fjerde ledd. Standardens fjerde ledd blir nytt femte ledd.
Byggherren skal motta kontraktsmessig FDV-dokumentasjon i tråd med B1.17 Krav til doku- mentasjon. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforret- ningen forskyves tilsvarende.
Pkt 32.8 ”Byggherrens urettmessige brukstakelse”, annet ledd suppleres med følgende:
Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg.
E.1.13 Prøvedriftsperiode
I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt pkt 32.9 ”Prøvedriftsperiode”:
32.9.1 ”Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode”
Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte. Bestemmelsene i NS 8405 pkt 32.3 ”Overtakelsesforretning”, pkt 32.4 ”Protokoll” og pkt 32.5 ”Byggherrens rett til å nekte overtakelse” gjelder tilsvarende så langt de passer.
32.9.2 Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode
Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk.
E.1.14 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34)
Pkt 34.3 ”Dagmulkts størrelse”, første ledd utgår og erstattes av følgende bestemmelse:
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre:
- 2 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 3.000,-
- 1 ‰ av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 1.500,-
E.1.15 Seriøsitetskrav
Vedlagte spesielle kontraktsbestemmelser «Seriøsitetskrav» som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggs- kontrakter gjelder i tillegg til Norsk Standard.
E.1.16 Forskudd
Det betales ikke forskudd
E.1.17 Sikkerhet/Helse/Arbeidsmiljø
Byggherren har laget SHA – plan (KP) som entreprenør må komplettere.
E.1.17.1 Ansvars- og myndighetsforhold
SHA-organisasjon:
Byggherre: | Drammen kommune Byprosjekter |
Prosjektleder: | Drammen kommune Byprosjekter v/ |
Koordinator for prosjekteringsfasen (KP): | |
Koordinator for anleggsfasen (KU): | Drammen kommune Byprosjekter v/ |
Hovedbedrift: | Entreprenøren |
HMS-plan, riggplan og beredskapsplan for SHA beskrevet i SHA-planen skal leveres innen to uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeidene. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jfr. ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
E.1.18 Fakturering og fordeling
E.1.18.1 Fakturering
Alle fakturaer må merkes med ordrenummeret som medfølger bestillingen. Faktura som ikke er mer- ket med ordrenummer vil bli avvist og returnert.
Faktura skal være mottatt hos byggherren 5 arbeidsdager etter månedslutt. Entreprenørens fakturering skal deles i følgende kategorier:
A-nota: Avdragsnota (innsendes 1 gang pr. måned)
T-nota: Endringsarbeider inkl. regningsarbeider faktureres månedlig.
Det skal sendes en faktura pr. endringsordre.
Entreprenøren skal bruke en egen fakturaforside hvor følgende skal fremgå: Sum totalt avdragsgrunnlag
- kontraktsmessig innestående beløp
= totalt fakturert avdrag
- beløp som er betalt ved tidligere avdragsfakturaer
= beløp denne avdragsfaktura
+ MVA
= avdrag inkl. MVA
Oversikt over fakturagrunnlaget avtales med byggherren. Av denne oversikt skal følgende fremgå for de enkelte avregningsprosesser:
Kontraktens mengde og beløp. Akkumulerte mengder og beløp.
Utførte mengder og beløp for avdragsperioden.
T-notaer skal vedlegges kopi av de av byggherrens signerte endringsordrer det faktureres mot. For regningsarbeider skal i tillegg kopi av attesterte material- og signerte timelister vedlegges.
T-nota skal være påført status pr. endringsordre med bestilt omfang, akkumulert utført omfang og ut- ført i perioden, samt om arbeidet er sluttført.
Bestemmelsene om målebrev gjelder tilsvarende for T-notaer dersom disse avregnes som mengderegu- lerbare poster.
Alle vedlegg til faktura skal nummereres og sidetall angis (eks. vedlegg nr. 1, side 1 av 3, side 2 av 3, side 3 av 3).
Entreprenør skal etterkomme byggherrens krav til faktura som angitt over. Fakturaer som ikke er i henhold til disse krav, vil bli returnert. Entreprenøren har ikke krav på forsinkelsesrente i slike tilfeller.
E.1.18.2 Elektronisk fakturering:
Tilbyder skal levere elektronisk faktura (faktura, kreditnota og purring). Dette er en forsendelse av da- tafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden og det er denne som skal benyttes. Fakturaen skal leveres kostnadsfritt til kommunens fak- turamottak. Faktura må inneholde leveringssted, ordrenummer, kontaktperson.
Eventuelle spørsmål om E-faktura kan rettes til 00000@xxxx.xx
E.1.19 Rapportering
E.1.19.1 Fremdrift
Entreprenøren skal i forbindelse med sin kvalitetsplan utarbeide en hovedfremdriftsplan (leverandør- plan).
Leverandørplanen skal være en nedbrytning av byggherrens fremdriftsplan/kontraktsplan. Leverandørplanen skal detaljeres slik at følgende elementer er tatt vare på:
• I planen skal det defineres milepæler når informasjon fra byggherre og andre berørte aktører er nødvendig for at entreprenøren skal møte kontraktens frister. Videre skal frister, kritiske akti- viteter og avhengigheter til andre entrepriser fremgå av planen.
• Entreprenøren skal etablere leverandørplanen som et nettverk, hvor alle viktige avhengigheter mellom aktivitetene er identifisert. Eksterne avhengigheter skal i størst mulig grad identifise- res i nettverket gjennom bruk av milepæler. Kritisk linje for entreprenørens arbeid skal identi- fiseres.
Entreprenøren skal i tillegg utarbeide en detaljert fremdriftsplan (produksjonsplan).
Presentasjonen av planen skal vise startdato, sluttdato og varighet for alle aktiviteter. Produksjonspla- nen skal være en rullerende fremdriftsplan og skal holdes fortløpende oppdatert med endringer/tillegg. Entreprenøren skal i planen ha detaljplanlagt arbeidene 6 uker fram i tid.
Produksjonsplanen skal til enhver tid være av tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad slik at ulike de- taljaktiviteter klart og entydig fremgår. Planen skal være så detaljert at fremdriften med letthet kan føl- ges opp på byggeplassen.
E.1.19.2 Rapportering av kostnader
Entreprenøren skal rapportere kostnader mot følgende:
• Kontraktens opprinnelige verdi.
• Endringer.
I forbindelse med kostnadsrapporteringen skal det leveres kurve for kostnadsutvikling totalt for kon- trakten.
E.1.19.3 Rapportering HMS
HMS-rapporteringen skal minimum inneholde:
• Uønskede hendelser.
• Avviksrapportering.
• Rapportering av utbedring.
E.1.20 Riggplass, mellomlager
E.1.20.1 Rigg
Entreprenøren er ansvarlig for å etablering og drift av rigg.
Entreprenøren er ansvarlig for å sikre riggområdet slik at uvedkommende ikke kan komme til skade.
E.1.20.2 Permanent depot
Entreprenøren må selv besørge tilgang til permanent tipp plass for overskuddsmasser.
E.1.21 Xxxxxx og ledninger
Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades under ar- beidet.
Skader som måtte oppstå, skal repareres av etatene på entreprenørens bekostning. Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger, slik som oversvøm- melser o.l. Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger følges.
Ved behov vil entreprenøren få oppgitt en kontaktperson for hver av kabeletatene. Entreprenøren vil få ansvaret for koordinering av arbeider som skal utføres av kabeletaten.
E.1.22 Xxxxxxxxxxx
Prisbærende tekst utover det som er dekket av NS3420 fremgår i egne poster i mengdebeskrivelsen.
E.1.23 Prosjekthotell
I prosjektet skal prosjekthotell benyttes. Det antas at det er systemet Interaxo som benyttes for å dele relevant informasjon. Byggherren gir tilgang til entreprenør.
F. Vedlegg
F.1 Byggherrens SHA plan
F.2 Endringsmelding
I tillegg til ovenstående vedlegg, plikter entreprenøren, aktuelle underentreprenører og leverandører å kjenne til gjeldende forskrifter, normer mv. som gjelder generelt eller for arbeider i Lier kommune, eksempelvis:
• Gjeldende VA-norm for Lier kommune, gjeldende graveinstruks. Beskrivelse og tegninger er ba- sert på normen og det forutsettes at entreprenøren har kjennskap til relevante kapitler i normen ved prising av arbeidene.
• Oslo Helseråds "Forskrifter om begrensning av støy".
• Direktoratet for arbeidstilsynets "Forskrifter for graving og avstiving av grøfter", datert 19. novem- ber 1985.
• Statens forurensningstilsyns "Forskrifter om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann" TA-684/90, datert 1. februar 1990.
• NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg versjon 4, utgave oktober 2008 (og senere aktu- elle delrevisjoner av enkelthefter i standarden).
• Gjeldende forskrifter, dokumenter og håndbøker som er relevante for arbeidene.
• Gjeldende norske og internasjonale standarder og retningslinjer som er relevante for arbeidene.
Det presiseres at entreprenøren har ansvaret for å skaffe seg tilgang til og sette seg inn i doku- mentene som ikke er vedlagt.