Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlag
Prosjekt: E134 Damåsen – Saggrenda
Elektro og SRO
Tilbudsnummer: 16 / 30065
Innholdsliste
A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A1 Dokumentliste
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A3 Orientering om prosjektet
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
C4 Avtaledokument
D Beskrivende del
D1 Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Tegningsgrunnlag
D2-2 SHA-plan
E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E3 Beskrivelse med utfylte priser
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema
E6 Tavleskjema til utfylling
E7 Oppgaveskjema for tilbudte lysarmaturer E8 Oppgaveskjema for tilbudte ventilatorer E9 Oppgaveskjema for tilbudte skilt
E10 Oppgaveskjema for tilbudte kamera E11 Oppgaveskjema for tilbudte SA-skap
A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste
Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxxx
For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. | |
1 | Konkurransegrunnlag – Kap A-D1 og E | 2016-05-04 | 1 |
2 | Datafiler med mengder fra kap D1 | 2016-05-04 | 1 |
3 | D2-1 Tegningsgrunnlag | 2016-03-15 | 1 |
4 | D2-2 SHA | 2016-03-02 | 1 |
6 | Prosesskoden: Håndbok R761 – Prosesskode 1 Håndbok R762 – Prosesskode 2 | 2015 2015 | URL URL |
7 | Vegbygging, håndbok N200 | 2014 | URL |
8 | Arbeid på og ved veg, håndbok N301 | 2012 | URL |
9 | Vegtunneler, håndbok N500 | 2010 | URL |
10 | Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700) | 2007-06 | URL |
11 | Avfallshåndtering, håndbok R765 | 2012 | URL |
12 | NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester | 2008-05-20 | URL |
13 | NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner | 2010-11-26 | URL |
14 | Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet | 2005 | URL |
15 | Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg | 2008-10-31 | URL |
16 | Fastsatte skjema som skal brukes: - R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Sluttattest for utført entreprise - Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell | Jf dok. nr. 21 Jf dok. nr. 21 Jf dok. nr. 21 URL URL URL URL URL URL | |
17 | Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur | URL | |
18 | Testprosedyre: Funksjonstest elektro og automasjon tunnel | 1 | |
19 | Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene | 0 | |
20 | Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen | 0 | |
21 | Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), | URL | |
22 | Håndbok V124 | 2013-10 | URL |
23 | Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB | URL | |
DOKUMENT | XXXX | Xxxxxx vedlagte eks. | |
24 | NA 2012/06 Gjensidig evaluering i entreprisekontrakter. Samarbeidsmøter (med vedlegg) | 2012-06-27 | URL |
Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer.
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen.
A3 Orientering om prosjektet
Innhold
2 Entrepriseform og kontraktstype 3
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 3
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 4
6 Byggherre og engasjerte rådgivere 4
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 4
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 4
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 4
10.1 Forhold mot Sørlandsbanen 5
1 Arbeidenes art og omfang
Oppdraget omfatter elektro og SRO forbundet med prosjekt E134 Damåsen – Saggrenda på strekning Damåsen – Saggrenda
Kongsbergtunnelen, Svartåstunnelen, Moanetunnelen og Vollåstunnelen har en ÅDT på henholdsvis 15600, 13000, 8700 og 8600. Kongsberg- og Svartåstunnel bygges som to- løps tunnel, mens Moane- og Vollåstunnelen er ett-løpstunneler med 2-veistrafikk.
Generelle tunneldata Kongsbergtunnelen:
• Tunnellengde inkl. portaler: ca. 2080 m vestgående løp og ca. 2210 m østgående løp.
• Tunnelklasse: E
• Tunneltverrsnitt: 2x T9.5
• Fartsgrense: 80 km/t
Generelle tunneldata Svartåstunnelen:
• Tunnellengde inkl. portaler: ca. 1550 m vestgående løp og ca. 1510 m østgående løp.
• Tunnelklasse: E
• Tunneltverrsnitt: 2x T9,5
• Fartsgrense: 80 km/t
Generelle tunneldata Moanetunnelen:
• Tunnellengde inkl. portaler: ca. 320 m
• Tunnelklasse: D
• Tunneltverrsnitt: T14,5
• Fartsgrense: 90 km/t
Generelle tunneldata Vollåsunnelen:
• Tunnellengde inkl. portaler: ca. 480 m
• Tunnelklasse: D
• Tunneltverrsnitt: T14,5
• Fartsgrense: 90 km/t
Orienterende hovedmengder (ca. mengder):
- Tunnelbelysning i alle tunneler.
- Ventilatorer i Kongsberg- og Svartåstunnelen.
- Skilt i dagen og i tunneler.
o Led variable skilt 000 xxx.
o Kjørefeltskilt 536 stk.
o Mekanisk variable skilt 54.
- Tekniske bygg 14 stk. hvor av 8 stk. er i dagen
- SOS-kiosker og skap 72 stk.
- SA-skap 123 stk.
- Kamera i dagen og i tunnel.
o Full AID-overvåkning i Kongsberg- og Svartåstunnelen.
o Faste kamera, 93 stk.
o DOME kamera, 5 stk.
- Veglysfordelinger 00 xxx.
- Veglysmaster 651 stk.
Arbeider utført i andre entrepriser:
• Gjennomgående jordtråd.
• Trekkerør og trekkekummer
• Opphengsbolter for ventilatorer i tunnel.
• Skiltgalger i tunnel
• Følgende fundamenter leveres i Elektrokontrakten og settes ned i byggentreprisene:
- Veglysfundamenter
- Fundament for variable skilt
- Fundament for noen faste skilt
- Fundament for skiltportaler
- Fundament til bommer
- Fundament til skap
2 Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Delfrist nr. | Delfrist | Kort beskrivelse |
1 | 7. oktober 2016 (Entreprise E05) | Komplett leveranse av alle fundamenter til entreprise E05. Komplett leveranse omfatter fundament til veglysmaster, fundamenter til skiltmaster for variable skilt og noen faste skilt, fundamenter til skiltportaler, fundament til bommer og fundamenter til SA-skap |
2 | 10 uker etter kontraktsinngåelse. (Entreprise E05) | Leveranse av mal for montering opphengsbolter for tunnelventilatorer i Kongsbergtunnelen, entreprise E05 |
3 | 10 uker etter skriftlig bestilling fra entreprenør (Entreprise E10_15) | Komplett leveranse av alle fundamenter til entreprise E10_15.omplett leveranse omfatter fundament til veglysmaster, fundamenter til skiltmaster for variable skilt og noen faste skilt, fundamenter til skiltportaler, fundament til bommer og fundamenter til SA-skap. |
4 | 10 uker etter skriftlig bestilling fra entreprenør (Entreprise E05_15) | Leveranse av mal for montering opphengsbolter for tunnelventilatorer i Svartåstunnelen, entreprise E10_15 |
Frist for ferdigstillelse er 2019.08.01. Følgende delfrister gjelder:
5 | 10 uker etter skriftlig bestilling fra entreprenør (Entreprise E30) | Komplett leveranse av alle fundamenter til entreprise E30. Komplett leveranse omfatter fundament til veglysmaster, fundamenter til skiltmaster for variable skilt og noen faste skilt, fundament til bommer og fundamenter til SA-skap |
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
5 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.
6 Byggherre og engasjerte rådgivere
Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.
7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.
8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
Byggeplassen/ anlegget ligger i Øvre Eiker og Kongsberg kommune seg strekker seg fra Damåsen i øst, via Tislegård ved Numedalslågen til litt forbi Saggrenda i vest.
Tilkomst til anlegget er i stor grad via etablerte anleggsadkomster fra eksisterende vegnett.
9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
- Entreprise E05 Damåsen-Tislegård
- Entreprise E10-15 Myntbrua – Tislegård Trollerudmoen
- Entreprise E30 Trollerudmoen – Saggrenda
- Entreprise for lokale støyskjermingstiltak (på boliger og i hager)
- Omlegging av eksisterende høyspentkabler og provisoriske strømkabler
- Legging av nye høyspentkabler og montering av nettstasjoner inne på anleggsområdet
- Statens vegvesenets driftsentreprenør på dagens vegnett
Entreprenøren må også påregne annen byggeaktivitet fra offentlige og private.
10 Spesielle forhold
10.1 Forhold mot Sørlandsbanen
• Spesielt for arbeider i området Myntbrua – Tislegård – Gomsrud nevnes utfordringer med nærføring til Sørlandsbanen.
• Alle arbeider nær spor, hvor det kan være fare for togfremføring, skal gjennomføres med tilsyn av Jernbaneverkets godkjente sikkerhetsmann for spor og /eller elsikkerhet tilstede. For arbeid nærmere spor enn 6 meter skal anleggsmaskiner og annet utstyr være jordet til skinnestreng. Omfanget avklares med sikkerhetsmann.
• For alle arbeider innenfor 30 meter fra jernbanen skal arbeidsopplegg og sikringstiltak godkjennes av godkjent sikkerhetsmann for Jernbaneverket.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler
Innhold
1 Alminnelige konkurranseregler 2
1.1 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 2
1.2 Kostnader for utarbeidelse av tilbud 2
1.5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 2
1.6 Avslutning av konkurransen 2
1.7 Oppdragsgiver for – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA 2
1 Alminnelige konkurranseregler
1.1 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.
Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette.
1.2 Kostnader for utarbeidelse av tilbud
Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder.
Telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud.
Enhetspriser mv. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt.
Data om enhetspriser mv. på elektronisk middel erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet.
Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk.
1.5 Avvik fra konkurransegrunnlaget
Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes.
Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.
1.6 Avslutning av konkurransen
Innsendte tilbud vil ikke bli returnert.
1.7 Oppdragsgiver for – riks- og fylkesveg. Klage til KOFA
For klage som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Regionvegsjefen rett innklaget.
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner 2016-05-04
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner
Innhold
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter 3
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter 3
4.2.1 Systematisk HMS-arbeid 4
4.2.2 Ulykkesfrekvens (H1-verdi) 4
4.3.1 Egenkapital. Soliditet 4
4.4.2 Nøkkelpersoners kompetanse 5
4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav 5
1 Generelt
Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.
Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kapittel E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.
Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysund- registrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
§ 11-10 (2)g og § 20-12 (2)g.
Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder.
Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa
§ 8-4 og § 17-4. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises.
Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist.
2 Skatteattester
Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa § 8-7, evt. § 17-14.
3 Arbeidsfellesskap
Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.
Det skal gis en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkl. deltagernes organisasjonsnummer.
Tilbyder må da sørge for å dokumentere hvordan kompetansekravene skal oppfylles av deltakerne. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt.
4 Krav til kvalifikasjoner
4.1 Erfaring
Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten.
Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår.
4.1.1 Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt. 4.1.1, skjema E2-4.1.1.
Der tilbyderen må støtte seg på andre for å bli kvalifisert, må tilbyderen dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene. Dette kan dokumenteres ved at tilbyderen fremlegger en gjensidig forpliktelseserklæring eller tilsvarende.
4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte.
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
• dokumentasjon av utført kvalitet
• oppfyllelse av kontrakter
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår
• overholdelse av frister
• oppfølging i reklamasjonstiden
Dokumentasjonskrav:
Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kapittel E2, pkt. 4.1.2, skjema E2-4.1.2.
Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene.
4.2 HMS
Tilbyder skal ha system og rutiner som sikrer at HMS-arbeidet drives på en systematisk måte iht. internkontrollforskriften, jf. bekreftelse i E5 tilbudsskjema.
4.2.2 Ulykkesfrekvens (H1-verdi)
Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravene for hver enkelt av deltakerne.
H1-verdien er definert som antall arbeidsulykker med fravær i forhold til utførte timeverk multiplisert med 106.
Gjennomsnittet av H1-verdi for de siste tre år bør være lavere enn 10 Jf. kapittel E2, pkt. 4.2.2, skjema E2-4.2.2.
Dersom H1-verdien er høyere enn dette, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1- verdi. Videre skal det med tilbud følge redegjørelse for om det er iverksatt forbedrings- tiltak, og i så fall også dokumentasjon av effekten av disse.
4.3 Økonomisk situasjon
Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne.
Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kapittel E2, pkt. 4.3.1, skjema E2- 4.3.1.
Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.
4.4 Gjennomføringsevne
Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet gjennomføringsevne.
Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere.
Dokumentasjonskrav:
Dokumentasjon av omsetning de siste tre årene skal følge tilbud. Jf. kapittel E2, pkt. 4.4.1, skjema E2-4.4.1.
4.4.2 Nøkkelpersoners kompetanse
Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget.
Dokumentasjonskrav:
Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Jf. kapittel E2, pkt. 4.4.2, skjema E2-4.4.2.
Det kreves at organiseringen av gjennomføringen av kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.
Dokumentasjonskrav:
Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten.
4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav
Entreprenøren for denne kontrakten skal være godkjent elektroentreprenør i henhold til DSB’s register som ansvarshavende for alle relevante fagområder:
• Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg
• Maskiner - elektriske anlegg
• Industri - lavspenningsanlegg
• Bygning - lavspenningsanlegg
I tillegg skal entreprenøren være registrert i Post- og Teletilsynets (PT) register med EKOM autorisasjon. Dokumentasjon som viser godkjenning fra DSB og PT skal vedlegges tilbudet.
B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler
Innhold
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3 2
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget 2
4 Alternative tilbud, foa § 20-4 2
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2 2
1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa § 8-3 / § 17-3
Som teknisk beskrivelse gjelder ”Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter” og ”Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier”, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget.
2 Utlevering av konkurransegrunnlaget
De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører.
Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg. 3 og som gab-fil
Se A1 Dokumentliste for informasjon om hvilke datafiler som leveres med konkurransegrunnlaget.
3 Levering av tilbud
Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet.
Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket «Tilbud 16/30065 E134 Damåsen-Saggenda, Elektro og SRO»
4 Alternative tilbud, foa § 20-4
Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger.
5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa § 22-2
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.
6 Tilbudets utforming
Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på DVD/USB-disk, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir.
7 Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok R761 kapittel 4.3.
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.
Forhold som vil bli vurdert er om prisingen
• er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg
• påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte
• bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten
• i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud
• vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte
Særskilt om prising av tilrigging
Post for tilrigging, prosess 12.11 skal være maksimum 12.000.000,- kroner. Dersom denne posten er priset høyere vil tilbudet bli avvist.
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser.
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 2010-06-14
C Kontraktsbestemmelser
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen
Innhold
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) 3
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker 3
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) 3
3 Opplysninger gitt i tilbudet 3
4 Myndighetskrav. Arbeidskraft 3
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4)) 3
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6 5
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 6
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandling 7
10 Møter, faglige samlinger og kurs 9
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) 9
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 9
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 9
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 10
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 11
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 12
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) 12
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 12
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 13
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) 14
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 14
23 Midlertidige avtaler med grunneiere 14
25 Registrering i datasystem 15
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 15
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 15
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 15
27.2 HMS-kort og føring av oversiktsliste 15
27.3 Opplæring og kompetanse 16
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet 19
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking 19
27.11 Undersøkelse av K4- og K5-hendelser 19
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan 20
28.2 Hensyn til omgivelsene 20
28.5 Gjenbruk av materialer 21
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 21
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser 21
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser 22
29.3 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM 23
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing 23
29.5 Byggherrens sanksjonsrett 24
1 Definisjoner
1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)
Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift.
1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.
Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør.
Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet.
Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml § 1-7.
2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4)
Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
3 Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er
• grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og
• grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren.
Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen.
4 Myndighetskrav. Arbeidskraft.
4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa § 3-11, (4))
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft.
Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser.
Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kroner pr hverdag.
Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to.
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter.
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige
kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden.
3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199, del 2 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199, del 2 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren.
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt. 23.3 Fakturering og betaling.
5 Personell
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet.
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne.
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.
Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks. mva.
6 Språkkrav
All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.
7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6)
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.
8 Oppstartmøte med tilhørende samhandling
Opplegg for samhandling, som i hovedsak skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, skal avklares og avtales i oppstartsmøte. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingen skal som minimum omfatte:
1) Personer, roller, samarbeid
‒ Bli kjent
‒ Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen.
‒ Roller, ansvar og fullmakter
‒ Møtestruktur
‒ Kommunikasjon
2) Gjennomgang av kontrakten
‒ Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
‒ Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet, kap D1
3) Helse, miljø og sikkerhet
‒ Partenes ansvar
‒ Kontroll og oppfølging
‒ Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Xxx partene hjelpe hverandre?
4) Håndtering av tvister
‒ Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser kap C2, pkt 9 Samarbeidsmøter.
‒ Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art
‒ Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
‒ Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet.
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingen gjennomføres i tidligfase, skal delta i denne.
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres.
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering i et samhandlingsdokument som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter og samarbeidsmøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.
9 Samarbeidsmøter
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes/iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr år.
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i kontraktsperioden.
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.
Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre basert på en skriftlig rapport. Hvilke temaer som anses relevant for den aktuelle kontrakt og hva som kreves belyst i den skriftlige rapporten, skal avklares i samhandlingen før oppstart av kontraktsarbeidene og inngå i samhandlingsdokumentet. Status knyttet til samarbeidsforhold og ev. forslag til forbedringer skal alltid være tema i samarbeidsmøtet.
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en
«ekspert» med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig dokumentasjon/ forklaring.
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. Endelig beslutning kan bety at partene blir enig om hvordan tvisten skal løses eller at tvisten er av en slik art at partene blir enig om at tvisten skal avklares av domstolene.
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.
10 Møter, faglige samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.
11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7)
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør.
12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.
Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.
13 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått.
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.
14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.
Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:
Organisasjonsplan | Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. |
Kontrollplan | Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for • å bevise overensstemmelse for produktet • å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring • kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. |
Arbeidsprosedyrer | Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. |
Avviksbehandling | Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. |
Dokumentbehandling | Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter. |
Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.
15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12)
Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.
Virksomhet som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med underentreprenør.
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene.
Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell».
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eks mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell.
Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn.
16 Lærlinger
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet.
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.
For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, § 4-1.
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
17 Priser (se NS 8406 pkt. 23)
Prisene skal være i norske kroner.
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene.
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs
18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23)
Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.
Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum.
19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)
Faktura skal sendes til:
Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk
Nøytral bakgrunn
Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer
Fakturanummer Fakturadato
Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år
Totalt påløpt oppdraget
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling.
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. ”Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format” (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen.
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig.
20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.
Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.
For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.
Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.
Byggherrens rett til innsigelse
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.
21 Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31)
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren.
Riksveg
For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.
22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet.
23 Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.
24 Uttalelser til media
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker.
25 Registrering i datasystem
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.
Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.
27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Xxxxxxxxxxxxxxx. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.
SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.
27.2 HMS-kort og føring av oversiktsliste
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få
se enkeltkort, få kopi av enkeltkort på forespørsel og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige HMS-kort.
HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid.
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder:
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring
2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg
2.2 Kurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Førstehjelpskurs
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes.
Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart sammen med forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen.
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning som det er søkt om godkjenning av før ordningen er formelt godkjent.
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i
håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens.
Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse.
Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger, sikker jobb analyse (SJA) og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder:
• arbeid som innebærer særlig risiko
• anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer
• arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre
• andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager
Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig.
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.
Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse.
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i retningslinjer håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt 4.4.2 Jakke for manuell dirigering.
Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen.
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
Alt verneutstyr skal være CE-merket. Det skal benyttes vernetøy som er godkjent etter NS- EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav.
Standard verneutrustning
Følgende skal inngå i standard verneutrustning for bruk i kontraktsarbeidet:
• Arbeidsbukse i minst verneklasse 1 og vernevest, vernejakke eller tilsvarende i verneklasse 3. Alternativt kan kjeledress i verneklasse 3 benyttes.
• Hjelm. Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis i høyden, skal det brukes hjelm sikret med hakestropp.
• Vernesko.
• Arbeidshansker.
• Vernebriller eller øyevern. Det er krav til tettsittende vernebriller eller øyevern ved sprutende kutte- og slipearbeider og ved arbeid med kjemikalier, fersk betong og ved bruk av høytrykksspyler.
Unntak fra krav til standard verneutrustning
Dersom bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering og sikkerheten er ivaretatt på andre måter.
Arbeid inne
Kravene om bruk av svært synlig vernetøy, hjelm, vernesko, arbeidshansker og vernebriller eller øyevern kan fravikes på kontorer / brakker og inne i maskiner eller kjøretøy med lukkede førerhytter.
Arbeid ute
Ved registreringsarbeid, befaringer m.v. kan krav til bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern, hjelm, vernesko og arbeidsbukse fravikes dersom ikke andre forhold på eller ved arbeidsstedet tilsier krav til bruk av dette verneutstyret.
For arbeider innen drift og vedlikehold hvor kravet til hjelm ikke virker hensiktsmessig, kan entreprenøren fravike kravet dersom risikovurdering viser at dette er fullt forsvarlig.
Øvrig verneutrustning
Følgende verneutrustning skal som minimum benyttes slik det er beskrevet nedenfor.
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB. Det er ikke tillatt å bruke hørselvern med radio eller musikkspiller.
• Åndedrettsvern med riktig filter skal benyttes i arbeidsatmosfære som inneholder helsefarlige gasser eller støv.
• Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert risikovurdering.
Ved kortvarig arbeid i høyden (> 2 meter) når andre sikringstiltak ikke er mulig, ved arbeid i knekkarm- og teleskoplift med festepunkt for fallsikringsutstyr og som ekstra sikkerhetsbarriere ved arbeid i stor høyde, kan fallsikringsutstyr benyttes.
• Redningsvest skal alltid brukes ved arbeid på, over eller nær vann der sikkerheten ikke er ivaretatt på andre måter.
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført.
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.
27.9 Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene.
27.10 Vernerunder, kontrollrutiner og merking
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.
27.11 Undersøkelse av K4- og K5-hendelser
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker (K5-hendelser) eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for
byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktsarbeidet.
28 Ytre miljø
28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan
Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.
Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder.
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.
Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Der det finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de som framgår av T1442, skal disse følges.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.
Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene.
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning – KFA.
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren.
3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Entreprenøren innhenter fullmakt fra byggherren til å registrere farlig avfall på vegne av byggherren i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer.
5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted.
6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP.
*For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven.
Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.
29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM
29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår.
Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde:
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
• Varslingsplan
Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.
Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
29.2 Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:
Hva Rapporteres | Når rapporteres | Til hvem | Rapportform til byggherren |
Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Øvrige ulykker (konsekvens- klasse K3, K2 og K1) | Senest innen 48 timer | Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud | Skriftlig 3) |
Nestenulykker | Senest innen 14 dager | Byggeleder | Skriftlig 3) |
Alvorlige nestenulykker (konsekvens- klasse K5 og K4) | Når det skjer | Byggeleder | Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) |
Yrkessykdom/ yrkesskade | Når det blir konstatert 1) | Arbeidstilsynet Byggeleder2) | Skriftlig |
1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18.
Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMS- koordinator og HMS-rådgiver.
Begrepsforklaring:
DSB: | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
Nestenulykke: | Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier |
Ulykke: | Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap |
Konsekvensklasse: | Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor |
Konsekvensklasse | Personskade |
K5 | Død |
K4 | Alvorlig personskade med mulig varig mén |
K3 | Personskade med fravær over 10 dager |
K2 | Personskade med fravær inntil 10 dager |
K1 | Personskade uten fravær |
Konsekvensklasse | Materiell skade |
K5 | > NOK 5 mill |
K4 | > NOK 1 mill |
K3 | > NOK 250.000 |
K2 | > NOK 50.000 |
K1 | > NOK 10.000 |
Konsekvensklasse | Miljøskade |
K5 | Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. |
K4 | Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. |
K3 | Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. |
K2 | Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. |
K1 | Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient. |
29.3 Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM
All krevd dokumentasjon vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, SHA og YM skal overleveres byggherren i henhold til de krav og frister som er gitt i de enkelte punkter.
29.4 Avviksbehandling, rapportering og debrifing
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt.
Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker.
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema ”Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS”.
Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren.
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.
Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.
29.5 Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt.
23.3 siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM.
Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:
1. Xxxxxx arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist.
3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten.
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Innhold
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring 4
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 5
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 5
2.5.1 Krav til dokumentasjon 5
2.5.1.1 Frister for dokumentasjon 5
2.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter) 5
2.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 5
2.5.3 Regler ved mangler og avvik 5
2.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik 5
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 5
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 5
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 6
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 6
3.1.5 Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø 7
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider 8
3.2.2 Gjenbruk av materialer 8
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø 8
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning 8
5 Spesielle krav i fremdriftsplanen 9
6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 11
7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 12
9 Dokumentasjon og underbygging av A-notakrav 13
11 Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger 14
13 Forbedringer og utviklingsarbeider 14
14.1 Transport av sprengstoff 15
14.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise . 15
15.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 15
15.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren 15
15.8 Arbeid på og ved jernbanen 16
1 Samhandling
Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 9.
For denne kontrakten er det avsatt 3 uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes opp. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.
Samhandlingen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Etter nærmere avtale med byggherren honoreres tid til møteforberedelser etter de samme timesatser. Kostnader etter Statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker.
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne samhandlingsmøter hvor alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være representert.
Møte skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk, reisegodtgjørelse, diett og nattillegg for disse møtene.
Som en del av den innledende samhandlingsprosessen er det tenkt minimum en 2-dagers samling med overnatting. Det må i tillegg påregnes 2-3 dagers heldagsmøter pr. uke i perioden.
Deltagere i samhandlingsfasen skal tilpasses omforent agenda. Som et minimum skal prosjektleder, anleggsleder, driftsleder, formenn og ansvarlig for HMS og KS delta.
2 Kvalitetssikring
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien.
2.2.1 Sjekklister
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider.
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten.
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A1.
Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problemet, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift.
2.2.4 Xxxxxx eller krav om endring
Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema ”Krav om endringsordre”, jf. kap. A1.
Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets- dokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1.
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført» -målinger.
Innmålinger og registreringer
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 1.2.6 og 3.1.18, samt håndbok R761 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale.
Egenskapsdata:
Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste.
Som utført-dokumentasjon
Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.5.
FDV dokumentasjon
FDV dokumentasjon skal leveres på eRoom, elektronisk lagrings medium og papir i 3 eksemplarer
Sluttfaktura betales ikke før entreprenørens fullstendige egendokumentasjon foreligger.
2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 2 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.
Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.
Entreprenøren ilegges en mulkt på 3000 kroner for hver manglende eller mangelfullt utført egenkontroll i henhold til kontraktsdokumenter eller kvalitetsplan
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406.
Ikke aktuelt i denne kontrakten
2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
Ikke aktuelt i denne kontrakten
2.5.1.1 Frister for dokumentasjon 2.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter) 2.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 2.5.2 Etterkontroll
2.5.3 Regler ved mangler og avvik
2.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik
3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Hovedentreprenøren skal innkalle og avholde månedlige møter der HMS-saker behandles. Møtene skal ha en omforent agenda og aktuelle saker kan være; uønskede hendelser, vernerundereferater, avvik, sikkerjobbanalyser, beredskapsplaner, samtidige aktiviteter, kommende arbeider, arbeidsprosedyrer, innfasing av nytt personell, HMS-rapportering, annen dokumentasjon og krav til utstyr osv.
På disse møtene skal entreprenørens anleggsledelse og entreprenørens og
underentreprenørens HMS-personell samt byggherrens representant(er) delta.
Byggherren kan når som helst utføre revisjon av/på entreprenøren sitt internkontroll system. Entreprenøren har medvirkningsplikt.
Byggherren skal inviteres og ha mulighet til å delta på entreprenørens interne sikkerhetsopplæring.
3.1.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP eller i eRoom.
3.1.2 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften.
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i SHA-planen.
Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.
Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NA- rundskriv 08/8 ”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”.
Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts- medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport.
Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt.
Entreprenøren skal levere kopi av godkjent arbeidsvarslingsplan til byggherren.
3.1.5 Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø
• Entreprenøren skal utpeke en SHA-ansvarlig som skal ha det daglige ansvaret for SHA-arbeidet og se til at det blir utført iht. gjeldende forskrifter, samt spesielle krav og beskrevne rutiner og prosedyrer som er fastsatt for dette kontraktsarbeidet. SHA- ansvarlige skal fremgå av organisasjonsplanen samt dokumentere relevant kompetanse eller erfaring fra tilsvarende arbeid. SHA–ansvarlig skal være stasjonert på anlegget fra oppstart.
• Før nye arbeidere fases inn i prosjektet må det foretas en sikkerhetsgjennomgang. Kravet gjelder også for UE, se også C2 kap 27.3.
• Entreprenøren har medvirkningsplikt i henhold til prosedyre for oppfølging av K4- og K5- hendelser, jfr. NA-rundskriv 2013/01.
• For arbeider ved sedimenteringsbasseng, elv og i myr-/tjernområdet skal det alltid være minst 2 personer tilstede.
• Avvik fra kontraktens språk krav vil bli behandlet som HMS avvik, og håndtert innenfor de sanksjonsmulighetene som ligger i dette.
• Entreprenør skal følge og anvise vareleveranse til lager.
• Bruk av sikkerhetsmann ved arbeider nær og på Jernbanen.
• Krav om sikkerhetskurs hos JBV for alle ledere og alle som skal jobbe på jernbanen eller innenfor en avstand på 30 m fra spormidt.
• Krav til HMS/sikkerhetskurs på entreprisene E05, E10_15 og E30.
Entreprenøren skal før oppstart av kontraktsarbeidene foreta en risikovurdering og systematisk gjennomgang av kontraktens aktiviteter for å identifisere aktiviteter som er kritiske med hensyn på gjennomføring og ivaretakelse av SHA og ivaretakelse av trafikksikkerhet for veg- og jernbanesystemet. For SHA-kritiske aktiviteter samt trafikksikkerhet for jernbane- og vegsystemet skal prosedyrene utarbeides.
SJA utarbeides for hver gang det er et nytt risikomoment uavhengig av arbeidets art og omfang. Tidspunkt for utarbeidelse av SJA skal fremkomme av fremdriftsplanen og knyttes til bestemte aktiviteter. SJA skal fremlegges skriftlig på arbeidstakeres språk og gjennomføres med tilstrekkelig god tolking.
Prosedyrer for kritiske aktiviteter skal oversendes byggherren for gjennomsyn i god tid før oppstart av aktiviteten. Med god tid forstås i denne sammenheng 2 til 6 uker avhengig av aktivitetens omfang og viktighet.
Ved elektroarbeider og varme arbeider benyttes vernetøy som er flammehemmet i henhold til norm EN 531. Øvrig verneutstyr skal benyttes iht. gjeldende regelverk og iht. eventuelle skjerpede krav fra byggherre eller fra Hovedbedrift.
Sikkerhetsutstyr skal benyttes. Evt. fravik skal være begrunnet i "sikker jobb analyse" som viser at sikkerheten økes ved ikke å bruke sikkerhetsutstyret.
Hensyn til ytre miljø skal være inkludert i alle prosesser. Noen spesifikke tiltak er skilt ut i egne prosesser på sted A.
3.2.1 Rive- og rehabiliteringsarbeider
Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav:
- hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen,
- minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene,
- hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.
Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør.
3.2.3 Spesielle krav knyttet til ytre miljø
Entreprenøren skal utpeke en YM-ansvarlig som skal ha det daglige ansvaret for miljøarbeidet og se til at det blir utført ihht. Gjeldende forskrifter, samt spesiell miljøkrav og beskrevne rutiner og prosedyrer som er fastsatt for dette kontraktarbeidet. Den YM- ansvarlige skal fremgå i organisasjonsplanen.
For maskiner som brukes under jord forutsettes brukt lavsvovel diesel (miljødiesel) med maks 50 mg svovel pr kg drivstoff.
Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.
3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning
Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene.
For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder på anlegget.
Entreprenøren må tilpasse sine arbeider og sin arbeidstid slik at støykrav i henhold til krav i T1442/2012 til enhver tid blir overholdt.
Byggherre skal ha kopi av alle arbeidstidstillatelser (og endringer/utvidelser) som entreprenøren får fra kommunelege, fylkeslege eller Arbeidstilsynet.
Overskridelse av arbeidstider vil bli håndtert som HMS avvik og håndtert med de sanksjonsmuligheter som ligger under dette.
Byggherren har normal arbeidstid 0800-1530 mandag til fredag. Alle avklaringer og spørsmål må utføres av entreprenøren i dette tidsrommet.
4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)
Entreprenøren skal påta seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor andre entreprenører for følgende arbeider/entrepriser:
• Grensesnitt mot entreprise E05 Damåsen-Tislegård
• Grensesnitt mot entreprise E10_15 Myntbrua-Tislegård-Trollerudmoen
• Grensesnitt mot entreprise E30 Trollerudmoen-Saggrenda
• Grensesnitt mot EB Nett og deres entreprenør
• Grensesnitt mot Øvre Eiker Nett og evt. deres entreprenør
• Grensesnitt mot andre kabeletater (Telenor, Telia, Viken Fiber m.fl)
5 Spesielle krav i fremdriftsplanen
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes.
Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15.
hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke – uten særskilt avtale med byggherren – legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist.
Entreprenøren må i fremdriftsplanen ta høyde for at det blir endringer i tilkomsten innenfor- og mellom de ulike entreprisene (E05, E10_15 og E30). Entreprenøren må derfor ha tilstrekkelig fleksibilitet til å omdisponere sine ressurser for å håndtere dette.
Entreprenøren skal ha minimum 2 uker stopp i anleggsdriften i fellesferien. Hvilke uker dette blir skal fremgå av framdriftsplanen.
Hensyn til tilgrensede entrepriser og tilhørende krav til fremdrift:
Entreprise E05
- 01.10.2017 Tilgang til deler av daganlegget inkludert konstruksjoner.
- 01.08.2018 Tilgang i Kongsbergtunnelen inkludert portal og tekniske bygg, vestgående løp til ca. profil 4720
- 01.09.2018 Tilgang i Kongsbergtunnelen inkludert portal og tekniske bygg, østgående løp fra Damåsen til ca. profil 4850
Entreprise E10_15
- 15.08.2018 Tilgang til daganlegg inkludert konstruksjoner øst for Numedalslågen og del av Kongsbergtunnelen tilhørende E10 inkludert teknisk bygg på Tislegård. Se egen dato for Kongsberg bru
- 15.10.2018 Tilgang til daganlegg inkludert konstruksjoner vest for Numedalslågen og Svartåstunnelen med tilhørende tekniske bygg. Se egen dato for Kongsberg bru.
- 30.03.2019 Tilgang til Kongsberg bru med tilstøtende veg.
Entreprenør for Elektro og SRO kontrakten (denne kontrakten) skal sammen med entreprenør for entreprise E10_15 og byggherre avklare og samordne når elektroentreprenør skal få tilgang i Gomsrudveien for å etablere gatelys før Gomsrudveien delåpnes for trafikk. Dette er planlagt skal skje en gang i løpet av 2018.
Entreprise E30
- 01.10.2018 Tilgang til daganlegg inkludert konstruksjoner øst for Kobberbergselva samt Moanetunnelen inkl. portaler. Se egen dato for Xxxxxxxxx bru og tekniske bygg.
- 01.11.2018 Tilgang til daganlegg inkludert konstruksjoner vest for Kobberbergselva samt Vollåstunnelen inkl. portaler. Se egen dato for Xxxxxxxxx bru og tekniske bygg.
- 01.08.2018 Tilgang til tekniske bygg Moanetunnelen og Saggrenda
- 15.01.2019 Tilgang til tekniske bygg Vollåstunnelen og bomhus
- 01.04.2019 Tilgang til Saggrenda bru med tilstøtende veg.
Sluttfrister og delfrister fremkommer av kap. A3 pkt. 3
6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider
Ikke aktuelt i denne kontrakten
7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3.
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 150.000,- pr hverdag.
Tilsvarende vil det ved overskridelse av følgende delfrister bli krevd følgende dagmulkt pr hverdag:
Delfrist nr. | Delfrist | Dagmulkt pr. hverdag | Kort beskrivelse |
1 | 7. oktober 2016 (Entreprise E05) | Kr. 20.000,- | Komplett leveranse av alle fundamenter til entreprise E05. Komplett leveranse omfatter fundament til veglysmaster, fundamenter til skiltmaster for variable skilt og noen faste skilt, fundamenter til skiltportaler, fundament til bommer og fundamenter til SA-skap |
2 | 10 uker etter kontraktsinngåelse. (Entreprise E05) | Kr. 10.000,- | Leveranse av mal for montering opphengsbolter for tunnelventilatorer i Kongsbergtunnelen, entreprise E05 |
3 | 10 uker etter skriftlig bestilling fra entreprenør (Entreprise E10_15) | Kr. 20.000,- | Komplett leveranse av alle fundamenter til entreprise E10_15.omplett leveranse omfatter fundament til veglysmaster, fundamenter til skiltmaster for variable skilt og noen faste skilt, fundamenter til skiltportaler, fundament til bommer og fundamenter til SA-skap. |
4 | 10 uker etter skriftlig bestilling fra entreprenør (Entreprise E05_15) | Kr. 10.000,- | Leveranse av mal for montering opphengsbolter for tunnelventilatorer i Svartåstunnelen, entreprise E10_15 |
5 | 10 uker etter skriftlig bestilling fra entreprenør (Entreprise E30) | Kr. 20.000,- | Komplett leveranse av alle fundamenter til entreprise E30. Komplett leveranse omfatter fundament til veglysmaster, fundamenter til skiltmaster for variable skilt og noen faste skilt, fundament til bommer og fundamenter til SA-skap |
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.
Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides.
8 Prisregulering
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser overensstemmende med regler for regulering av kontraktssum i NS 8406.
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: e = A x ( T / T0 - 1 )
A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (ekskl. merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån/forskudd og innestående beløp.
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotater for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av masseendring tas ikke med i verdi for A. Eventuell regulering ifølge pkt. 9 tas med i verdi for A.
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. T = Indekstallet for avregningskvartalet.
For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:
Xxxxx av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt”.
9 Dokumentasjon og underbygging av A-notakrav
Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til NS 8406 pkt. 23.3, skal det sendes byggherren en spesifisert faktura som kan kontrolleres. Fakturaene skal inkludere målinger i samsvar med kontraktens krav, måleregler og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Målinger og utarbeidelse av annen dokumentasjon foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. Det skal vedlegges oppdatert ”Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg”.
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeider av lengre varighet, kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.
10 Heftelser
Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell
salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e).
11 Vederlagsregulering ved økte generelle omkostninger
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel:
V = 0,1 (S – 1,1K)
der:
V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr)
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun utførte arbeider basert på kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag.
K = Kontraktssum (kr)
Dersom entreprenør leverer et revidert/korrigert sluttoppgjør innen den kontraktsfestede fristen, skal byggherrens frist løpe fra den dato revidert/korrigert sluttoppgjør er mottatt.
12 Grunnforhold
Ikke aktuelt i denne kontrakten
13 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.
14 Sprengningsarbeider
Ikke aktuelt i denne kontrakten
14.1 Transport av sprengstoff 14.2 Sprengningsplaner
14.3 Salveplaner
14.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise
15 Andre bestemmelser
Entreprenør må selv skaffe rigg- og lagerplass. Se. kap. D1 sted A Prosess 12.1
15.3 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Se Kap. D1 sted A prosess 12.1
15.4 Kontor og/eller laboratorium for byggherren
Ikke aktuelt i denne kontrakten
Entreprenøren har ansvar for å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for gjennomføring av arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere på tegning overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget.
Statens vegvesen benytter eRoom for utlevering og innhenting av data til/fra entreprenør.
Annen samhandling/dokumentasjonsutveksling gjennom prosjektet skal også foregå her. Eksempler på dette kan være referater, kontrollørmeldinger, endringsordre, varsler, krav, sluttoppgjør og kvalitetsdokumentasjon. eRoomet opprettes av byggherren som vil gi bruker tilganger samt sørge for at det blir gitt en innføring i bruk av dette.
På innkjøp av materialer der kontraktens priser ikke kan benyttes, skal det kun tillegges ett påslag på faktura for innkjøpte materialer. Det er ikke anledning til å legge påslag på innkjøp av materialer i flere ledd.
Spesielle regningsarbeider som må utføres av spesielle underentreprenører, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10% tillegg for administrasjon og fortjeneste.
15.8 Arbeid på og ved jernbanen
Alt arbeid på og tette inntil jernbanen skal være i henhold til JBV sitt regelverk. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/
Arbeider utenfor JBV sitt gjerde:
Alt arbeid utenfor JBV sitt gjerde skal gjennomføres på en slik måte at det ikke skal være behov for sikkerhetsmann fra jernbanen tilstede, selv om arbeidene er innenfor sikkerhetssonen på 30 m fra spormidt. Entreprenøren skal i forkant av de aktuelle arbeidene avklare med en godkjent sikkerhetsmann hvordan arbeidet skal legges opp, og eventuelt sikres.
I tillegg til krav gitt i kap. C2 pkt. 6 gjelder følgene:
Sentrale personer i entreprenøren sin organisasjon skal snakke norsk, blant annet av hensyn til HMS arbeidet og den kommunikasjonen som kreves for at dette skal fungere best mulig. Som et minimum skal følgende personer snakke norsk; prosjektleder, anleggsleder, driftsleder, SHA-ansvarlig, KS-ansvarlig, AFA iht. FSE og sentrale fagansvarlige samt en per arbeidslag i tunnel.
Det aksepteres ikke tolk ved kommunikasjon med byggherren og eller tredjepart. Det vises også til Jernbaneverket sitt krav om at sikkerhetsmann og de som ledes av sikkerhetsmann skal snakke samme språk.
Når entreprenøren har ferdigstilt en spesifisert del av kontraktarbeidet har
byggherren rett til å ta det ferdigstilte arbeidet i bruk, uten at dette gir entreprenøren rett til delovertakelse av den ibruktatte del.
Følgende forhold medfører ikke at entreprenøren har rett til å kreve delovertakelse eller overtakelse:
- Brukstakelse veglys i dagen.
- Brukstakelse skiltportaler, skiltmaster og trafikkskilt
- Brukstakelse av belysning og andre tekniske innretninger i tunneler
C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument
Mellom Statens vegvesen Region sør | som byggherre | foretaksnr. 971 032 081 |
og Xxxxxx | som entreprenør | foretaksnr. xxx xxx xxx |
er inngått følgende avtale: |
1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx.
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:
Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) | kr |
Korreksjon iflg. pkt. 8 | kr |
Kontraktssum (ekskl. mva) | kr |
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx.
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx.
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 12.
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 13.
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd.
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Xxxxxx | åååå-mm-dd | Xxxxxx | åååå-mm-dd | |
byggherre | entreprenør |
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
00.0 D1 Beskrivelse | ||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell | ||
beskrivelse. | ||
Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. | ||
025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for | ||
vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard | ||
beskrivelsestekster for bruer og kaier". | ||
Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i | ||
tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved | ||
uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran | ||
bestemmelsene i standard beskrivelse. | ||
00.1 Forkortelser og inndeling av beskrivelse | ||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||
Stedsnavnforkortelser: | ||
DAM - Damåsen | ||
KON - Kongsbergtunnelen | ||
SVA - Svartåstunnelen | ||
MOA - Moanetunnelen | ||
SAG - Saggrenda | ||
VOL - Vollåstunnelen | ||
MEH - Meheia | ||
Beskrivelsen er delt i følgende steder: | ||
A - Felles mappe | ||
D1 - Veglysanleganlegg DAM | ||
D2 - Veglysanlegg mellom KON og SVA | ||
D3 - Veglysanlegg mellom SVA og Trollerudmoen | ||
D4 - Veglysanlegg mellom Trollerudmoen og Meheia | ||
T1 - KON med tilhørende dagsoner | ||
T2 - SVA med tilhørende dagsoner | ||
T3 - MOA og VOL med tilhørende dagsoner | ||
T4 - Oppsetting av skilt og bommer for hele anlegget | ||
Sted T4 inneholder følgende elementer: | ||
E05 (har tilsvarende geografisk omfang som hovedentreprise E05) | ||
Summene fra kappitel E9 "Prisskjema skilt E05" føres opp i element | ||
E05 | ||
E1015 (samme geografisk omfang som hovedentreprise E10/15) | ||
Summene fra kappitel E9 "Prisskjema skilt E10/15" føres opp i element | ||
E1015. | ||
E17 (samme geografisk omfang som hovedentreprise E17) | ||
Summene fra kappitel E9 "Prisskjema skilt E17" føres opp i element | ||
E17. | ||
E30 (samme geografisk omfang som hovedentreprise E30) | ||
Summene fra kappitel E9 "Prisskjema skilt E30" føres opp i element | ||
E30. | ||
Akkumulert Sted : | ||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
A 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader A 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL A 11.1 FASTMERKER A a) Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også måling, beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang. c) Byggherre leverer dokumentasjon over hvilke fastmerker entreprenøren skal benytte som utgangspunkt for etablering av anleggsnett. Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker, og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard "Grunnlagsnett". All utførelse skal være i henhold til Statens kartverks standarder: "Grunnlagsnett", "Koordinatbasert referansesystem" og "Satellittbasert posisjons-bestemmelse". d) Fastmerker som benyttes som utgangspunkt for utmåling av anleggsnett skal oppfylle nøyaktighetskravet som er bestemt for oppdraget for beregning av grunnrisskrav og høydekrav, hentet fra Statens kartverks standard "Grunnlagsnett", se figur 11.1. Figur 11.1 Krav til nøyaktighet x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.2 STIKKING OG MASKINSTYRING A a) Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i konkurransegrunnlaget. c) Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og maskinstyringsdata. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.3 INNMÅLING A a) Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer: - Mengder angitt i målebrev - At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav c) Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også mengdekontroll etter inngåelse av avtale. c) Målebrevene skal minimum inneholde: • Prosess • Utførte mengder • Totalt For alle målebrev skal det vedlegges beregninger og tegninger som lett kan kontrolleres. All mengdeberegning for anlegget utføres av elektroentreprenør og kontrolleres av byggherren. 11.4 TEKNISK KONTROLL A a) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren. c) Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale vegmodeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag, etc.. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, 2011. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant standard foreligger, eller i hht. håndbokHåndbok 014 R210 Laboratorieundersøkelser og håndbokHåndbok 015 R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.41 Teknisk kontroll, inkl. FAT og SAT A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter gjennomføring og utførelse av kontroller/tester for hele anlegget utenom veglys. Elektroentreprenøren skal stille nødvendig montør- og/eller ingeniørhjelp til disposisjon. Omfatter også alle gjentagelser og tilleggstester (FAT og SAT) som følge av ikke godkjente tester skal bekostes fullt ut av elektroentreprenør. Arbeidsvarsling, alle ressurser og behov (som kurvbil, putebiler etc.) inngår i kostnadene. Omfatter også at elektroentreprenøren skal levere underskrevet testprotokoll etter alle testene for gjennomgang av byggherren. Det skal gjennomføres og leveres signert testdokumentasjon for følgende: • FAT for hovedfordelinger og nødstrømsfordelinger ferdig oppkoblet • FAT nødtelefonsystem • FAT for vifter • FAT for signalutveksling mellom tavler for styreapparater i tekniske bygg (SA-Tn-tavler ) med redundante PLSer. • FAT for signalutveksling mellom SAn-skap (styreapparatskap med distribuert I/O-noder) og PLS. • Test av WINCC OA mot simulator PLS inkludert tester av signalplaner, brannplaner og nødstyreskap • FAT for AID/ITV • SAT elektroinstallasjoner inkludert igangkjøring av tunnelventilatorene og effektbryter innstillinger. • SAT lokalt i anlegget • SAT for AID/ITV • SAT mot toppsystem (WINCC OA) VTS. c) 1. Gjennomgang/kontroll av utstyr. Elektroentreprenøren forplikter seg til på et tidligst mulig stadium, og senest 1 måned før montasjen av den enkelte enhet tar til, å levere for gjennomgang og godkjennelse tekniske data, måltegninger, tegninger for signal- og krafttilkobling m.m. Elektroentreprenøren skal foreta alle anmeldelser og er ansvarlig for at dette blir gjort i rett tid. Han skal besørge all kontrollmåling eller få det utført av ansvarlig institusjon og er ansvarlig for utprøving av alle elektriske komponenter i anlegget. Det er elektroentreprenørens ansvar å fremvise resultater i overensstemmelse med bestillingen, og en evt. underkjennelse av de resultater som til enhver tid fremlegges, kan således ikke fremsettes som krav for utsettelse av leveringsfristen. Elektroentreprenøren skal dokumentere, og har det fulle ansvar for, at el-fordelinger, SRO-skap og annet utstyr velges/produseres med | ||
Akkumulert Sted A : | ||
Sted A: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
tilpassede fysiske mål slik at de lar seg inntransportere i de respektive tekniske rom der de monteres. Videre skal elektroentreprenøren fremlegge for gjennomgang og uttalelse layout, rapportformater etc. som har betydning for driften av det elektrotekniske anlegget. 2. FAT - fabrikktest Ved tidspunkter gitt i samsvar med fremdriftsplanen, skal byggherren eller dennes representant inviteres til å delta på fabrikktest. Det kreves at elektroentreprenør på forhånd har gjennomført og dokumentert egen fabrikktest. Elektroentreprenøren utarbeider testopplegg/-prosedyre og fremlegger dette for gjennomgang/kontroll til byggherren eller dennes representant i god tid (min. 3 uker) før FAT-testen skal gjennomføres. For anlegget skal settverdier/innstillinger, merking, overflatebehandling, IP-grader, reserveplass etc. kontrolleres på FAT. Alle interne koblinger skal testes. Anlegget skal også testes i forhold til betjeningsfeil. Det skal tas høyde for at dette kan forekomme i anlegget. Oppgitte verdier for effektforbruk til vifter kontrolleres. Det skal utarbeides rapport fra FAT som oversendes byggherren uten ugrunnet opphold i signert utgave. 3. SAT - Anleggstest SAT foretas på anlegget etter uttesting og før start av prøvedrift. Byggherre eller dennes representant skal delta på testen. Før SAT skal elektroentreprenøren overlevere samsvarserklæring iht. "Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg" Elektroentreprenør utarbeider testprotokoll samt utfylte og signerte test-skjema fra egen test som oversendes byggherre 3 uker før SAT skal gjennomføres. Endelig testprosedyre avtales i samråd med byggherre. Byggherren har rett til å kreve at det utføres tilleggstester hvis han mener dette er nødvendig. I tillegg til at alle tester utført på fabrikk blir repetert, vil typiske anleggs-spesifikke tester kunne bli utført etter byggherres ønske. Anleggstester skal utføres mot alle objekter i anlegget. Alle styringsrutiner skal testes mot selve enheten som skal styres, og tilsvarende for alle meldinger og målinger etc (I/O-test). Det foretas full testing av hovedsentral-funksjoner og kommunikasjon mot VTS. Det skal da foreligge signert IO-liste inkl. lokale funksjoner for ulike objekter. | ||
Akkumulert Sted A : | ||
Sted A: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Etter montering skal anlegget funksjonsprøves i samarbeid med byggherrens representanter og dokumenteres i en pre-SAT med VTS entreprenør og styresystemet på VTS i en "lokal" test. Elektroentreprenør skal varsle byggherren senest 5 virkedager før utprøving av anlegget. Elektroentreprenøren skal også fremlegge prosedyre/skjema for sluttkontroll av anlegget min. 2 uker før igangkjøring. Følgende skal som et minimum testes og dokumenteres i samarbeid med byggherren og/eller hans representanter: Kontrollmålinger: • Overgangsmotstand for jordelektroder • Isolasjonsmotstand mot jord for anlegget • Overgangsmotstand mellom kabelbru og armeringen i tunnelportal og tekniske bygg. • Overgangsmotstand mellom jordingsbolt og dørrammen til inspeksjonsluker og nødstasjoner. • Fasespenning i fordelinger • Samlet strømbelastning og fordeling av belastning mellom fasene i fordelingene Kontrollmålinger skal såvidt mulig utføres ved full belastning. Kontrollmålinger samband/radio: utføres iht. spesifiserte krav til dempning oppgitt i prosess 36.43 samband/radio. Kontrollmålinger fiberoptisk kabel: - Maks demping sveiseskjøt = 0,25 - Demping gjennomsnitt = 0,15 - Demping patch = 0,5 - Demping 1310 pr. km skal måles begge veier = 0,15 - Demping 1550 pr. km skal måles begge veier = 0,15 Ved bruk av ODTR skal tilbakerefleksjonen være bedre enn -40 dB. Komplette målerapporter skal utarbeides og leveres byggherren. Funksjonskontroll: • Testing av styre- og signalfunksjoner iht.angitte funksjonskrav • Testing av tidsfunksjoner for tidsreleer etc. • Testing av termiske-, elektromagnetiske vern inkl. tidsforsinkelser • Selektivitetstester Settverdier oppgis. For de elektrotekniske installasjonene skal det, i tillegg til testene nevnt ovenfor, utføres alle relevante tester iht. NEK400.2014 4. Igangkjøring og prøvedrift | ||
Akkumulert Sted A : | ||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Når forannevnte prøver er avsluttet og godkjent og etter at evt. feil og mangler fra SAT er opprettet, skal elektroentreprenør skriftlig meddele at systemet er klart for prøvedrift. Prøvedriften varer til anlegget arbeider tilfredsstillende og er overtatt av byggherre i kommersiell drift, og i minimum 2 uker. 5. Overtagelse Overtagelse skjer etter at prøvetiden er ferdig og oppdagede feil/mangler er rettet eller avtalt rettet opp innen gitt tidsfrist. Overtagelsesdokumentet underskrives av begge parter, og garantitiden starter fra den dato dokumentet er underskrevet. 11.411 FAT for fordelingstavler og nødstrømsfordelinger A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også alle arbeider i tilknytning til FAT for I/O mot fordelingstavler inkl. nødstrømstavler. Omfatter også alle kostnader ved transport av SA-Tn-skap i forbindelse med testing. c) FAT skal gjennomføres hos elektroentreprenørens tavleleverandør. PLS koples opp via prekonnekterte signalkabel mellom fordelingstavler og SA-Tn-skap. FAT skal i tillegg til en ren I/O test og objekt tester inkludere komplett simulering av lys og ventilasjonsprogrammene for hver enkelt tunnel. Alle programmer inkl. setverdier for lys og ventilasjon skal inkluderes i test. Alle status, kommandoer og alarmer skal sjekkes ut i FAT- protokoll. 11.412 FAT SA A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også FAT av samtlige SA-skap, enkeltvis, og koplet opp i en redundant bussforbindele opp mot hoved PLS. 11.413 Test av WinCC mot simulator PLS. A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også test for oppkopling til WINCC OA på VTS. Komplette WINCC OA menyer vil bli ferdigstilt av SVRS for å utføre test mot simulator PLS, som her skal fungere som hoved PLS. Omfatter også at alle alarmer, status, kommandoer(enkeltstyringer av alle trafikkinstallasjoner, ITV/AID objekter, lys, ventilasjon, alle meldekontakter etc) skal utføres og protokollføres for godkjenning av byggherren. c) Denne testen skal utføres av elektroentreprenøren i egenregi, men | RS RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
nødvendig assistanse for bruk av WINCC OA vil bli tilgjengelig. Byggherre skal kunne observere denne testen og skal innkalles til dette. | |||
Test utføres fra simulatorrom på VTS i Porsgrunn. | RS | ||
11.414 Simulering av signalplaner trafikk og brannplaner A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Omfatter også test utført fra WINCC OA mot simulator PLS. Komplett protokoll skal leveres for godkjenning av byggherren. | |||
c) Byggherren skal kunne observere denne testen og innkalles til dette. | RS | ||
11.415 FAT nødtelefonsystem A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Omfatter også FAT av samtlige nød og servisetelefonapparater | RS | ||
11.416 FAT impulsventilatorer A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
c) Det utføres signalsjekk for servisebryter og vibrasjonsvakt, samt målinger av strømtrekk pr fase. | RS | ||
11.417 FAT AID/ITV A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Omfatter også FAT av samtlige kamera | |||
c) FAT for AID/ITV skal som et minimum inneholde følgende punkt: • Hele nettverket med alle switch er sammenkoblet iht. presentert topologi, ferdig konfigurert og merket • Alle kamera ferdig konfigurert og merket koblet til den respektive switch. Min 1 av disse skal være kablet og koblet med 100m lang kabel lik løsning som skal benyttes for kabel strekk intill 85m (POE) og min. 1 er koblet og utført som VDSL løsning (eller annen tilsvarende løsning) som skal benyttes for kabelstrekk over 85 meter. Kabel for denne skal være 250m under FAT. • Alle kamera skal streame mot AID deteksjoneneher og Milestone rec server med den båndbredde som skal brukes i ferdig konfigurert anlegg • To separate smart klienter skal på to forskjellige maskiner vise live view med 5 samtidige kamera fra en og samme rec. Server. • Ved full last skal nettverkets kvalitet fra switch og til hvert kamera presenteres/dokumenters med: antall pakkefeil pr kamera pr 500 ping og gjennomsnittlig pakkeforsinkelse. • Belastingsdata og trafikk kvalitet fra ring-switch med høyest belasting og 19" switch i Rackskap i tavle SVA1 | |||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
skal dokumenteres og sammenlignes mot tilbudt utstyr begrensinger. 11.418 SAT elektroinstallasjoner inkl. ventilatorer A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også komplett SAT-test av anlegget. Omfatter også kontroll av innstillinger for effektbrytere. Omfatter også kontroll av selektiviteten. 11.419 SAT AID/ITV A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også komplett SAT-test av videoanlegget. c) I tillegg til at alle tester utført på fabrikk (FAT), blir repetert, skal anleggsspesifikke tester utføres. Som et minimum skal følgende utføres i tillegg til tester utført på FAT: • Alle kamera skal sjekkes mht dekningsområdene og detkesjon av AID hendelser/typer som spesifisert under prosess for AID. Overlapping skal vises med utsatt kjegler. • Detektert AID hendelse skal generer evnet i Milestone og gi automatisk visning av gjeldende kamera på "AID samrtwall" på VTS Porsgrunn. • Detektert AID hendelse skal gi alarm på skjermsystemet WINCC OA for Buskerud på VTS Porsgrunn. Enten via eksisterende PLS i tunnel eller via OPC. (konfigurasjon av hmi utføres av andre men signal skal gjøres tilgjenglig som del av denne entreprise) • To separate smart klienter skal på to forskjellige maskiner vise live view med 5 samtidige kamera fra en og samme rec. Server. • Ved full last skal nettverks kvaliteten fra switch og til hvert kamera presenteres/dokumenters med: antall pakkefeil pr kamera pr 500 ping (1 ping pr sekund) og gjennomsnittlig pakkeforsinkelse. • Belastingsdata og trafikk kvalitet fra ring-switch med høyest belasting og 19" switch i Rackskap i tavle SVA1 skal dokumenteres. • Temperatur i rackskap for servere og AID moduler skal sjekkes og være innenfor innmontert hardwares tillatte temperatur område. 11.42 Teknisk kontroll, veglysanlegg A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter kontroller/tester og dokumentasjon av det nye veglysanleget. Omfatter også kontroll i forbidelse med delåpninger. c) Følgende innstilte og målte verdier skal kontrolleres: | RS RS RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | ||||
Prosess | Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
• Overgangsmotstand for jordelektrode • Kontinuitettsmåling av lengste jordleder. • Isolasjonsmotstand mot jord for hele anlegget • Linjespenning og fasespenning (mellom ytterleder og jord) i hovedfordelingen og på tampen av lengste kurs. • Samlet strømbelastning og fordeling av strømbelastningen mellom fasene for hovedfordelingen. • Strømbelastningen og fordeling av lasten mellom de enkelte fasene i hver stigekabel. • Målte verdier for overharmoniske strømmer i fase- og N-ledere i fordelinger og lyskurser dokumenteres. Utprøving, funksjonskontroll: • Dokumentasjon på at effektbrytere og andre automatiske brytere er funksjonstestet og virker som spesifisert. Spesielt skal innstilte verdier av releer etc. for styring av effekt- og energiforbruk kontrolleres og dokumenteres. • Settverdier for termiske vern, el.magnetiske vern, tidsforsinkelser, spenningsvakter o.l. skal oppgis. • For dokumentasjon på at utkobling av vernene er iht. beregningene, kan realistiske prøver forlanges. • "Virker som det skal"-test, funksjonstest. Jordmålingene utføres ved fundamenter for fordelingsskap. Planen for målingen leveres til byggherre før den blir utført. Sluttkontroll Elektroentreprenøren skal også fremlegge rutiner/skjema for sluttkontroll av anlegget min. 2 uker før igangkjøring. Sluttdokumentasjonen skal være iht. NEK 400 del 6. FEBDOK sluttkontroll rapport, versjon 5.5.06 (siste versjon) kan benyttes. Elektroentreprenøren skal oppdage ting som er feil ved sin egen sluttkontroll. Sluttkontrollen skal også ha et eget skjema for hvert lampepunkt for veglys. Denne skal inneholde lystekniske sjekkpunkter: • Fundament benyttet, fyllmasse iht. produsentanvisning. • Fundamenttopp posisjon iht. produsentanvisning • Type mast. • Lyspunkthøyde. • Sikring. • IP grad. • IP grad mellom nippel og boks. • Armaturinnstilling. • Reflektorinnstilling. • Roll off ledd. Kildefiler til kabel-og koblingstabeller leveres digitalt i DWG, Word eller Excel format. Kildefiler for PLS-applikasjonsprogram, protokoller og driverfiler som er anvendt i løsningen er byggherrens eiendom og skal overleveres digitalt.. | RS | |||
Akkumulert Sted A : | ||||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
11.49 Ansvar for samsvar iht. forskrift om maskiner A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter elektroentreprenørens kostnader knyttet til overordnet ansvarstaking for maskiner. Jmf FOR-2014-12-12-1608 Forskrift om maskiner. Omfatter også utarbeidelse av en overordnet samsvarsvurdering. Innsamling og organisering av all dokumentasjon, inkl. samsvarserklæringer/sammenstillingserklæringer fra hver delleverandør for maskinen. Maskiner som skal ha overordnet ansvarsvurdering: • Impulsventilatorer for tunnelene • Vegbommer • Pumper i sedimenteringsbassenger • Mekanisk variable skilt c) Elektroentreprenøren skal ta det totale ansvaret for maskinen der hvor det er flere aktører/underentreprenører/sideleverandører involvert. Dette gjelder f.eks. oppheng, fjellbolter, fundamenter, sikkerhetsbrytere, styreskap, kabler osv. Leveranser/Dokumentasjon som skal leveres/forelegges til Byggherre iht. maskinsikkerhet NEK EN 60204-1:2006 Det skal utarbeides samsvarserklæring for at arbeidet er utført iht. manualen, forskrifter og normer av: · Leverandør av maskin med motor med CE merket utstyr. · Elektroentreprenøren for montering og oppheng · Elektroentreprenøren for elektrisk forsyning, kabeltilkobling og servisebryter. · Tavlebygger for tavler som inneholder vern til maskin. · FAT og SAT test: Dynamiske, statiske data, tekniske spesifikasjoner og materialbevis. Maskinene skal testes i forhold til betjeningsfeil iht. opplæringsinstruksen. · Garanti og service. 11.5 SLUTTDOKUMENTASJON A 11.52 Sluttdokumentasjon for egenskapsdata A a) Omfatter registrering, sammenstilling og overlevering av egenskapsdata for objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). Hvilke objekter dette gjelder er angitt i prosjektets objektkodeliste eller i den spesielle beskrivelsen. c) Egenskapsdata registreres og leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag (2015), kapittel 20.2, eventuelt som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag og Nasjonal VegDataBank (NVDB) som spesifisert i | RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
«Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB». Data leveres på standardformat iht.Kartverkets produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. c) Data leveres iht. HB N500. Kap 11. 11.54 Sluttdokumentasjon, tegningsbasert A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter elektroentreprenørens utarbeidelse av egne tegninger, skjema, lister mm. for oppfyllelse av kontrakten. Prosessen omfatter også arbeider med oppdatering av arbeidstegninger til som-bygget-tegninger. Omfatter også utarbeidelse av arbeidstegninger for prosjektet, dvs utarbeidelse og ajourhold av tegninger og beskrivelse nødvendig for utførelsen, utover det materialet som er utlevert som konkurransegrunnlag. c) Tegningsgrunnlaget skal minimum inneholde: • Flerlinjeskjemaer/kretsskjemaer for de elektriske installasjonene (kraft og signal). Dette inbefatter også alle itv skap. • Layout for alle skap • Komponentliste for alle skap • Rekkeklemmelister for alle inn og utgående kabler • Kabel-lister • Det skal utarbeides topologiskjema som viser all utrustning plassert «geografisk» riktig, hvordan dette er knyttet sammen, hvilke utstyr som er brukt og hvilke ip adresse disse har. (Denne tegning skal foreligge før arbeidene igangsettes og skal oversendes Byggherre for gjennomgang før arbeider og bestillinger igangsettes). Tegninger utarbeidet av byggherren eller dennes representant skal oppdateres for hånd underveis av elektroentreprenør, slik at alle eventuelle endringer kommer med i som-bygget dokumentasjonen som oppdateres av byggherren eller dennes representant. e) Forslag til dokumentasjon skal fremlegges byggherre for kontroll før tegningsproduksjon iverksettes. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.55 Opplæring elektro A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter opplæring av driftspersonell som skal betjene anlegget og utføre feilretting. c) Opplæringen av personalet skal bestå av to hoveddeler, en teoretisk der FDV-dokumentasjon gjennomgås og en praktisk del og skal omfatte inntil 10 elever (drifts- og vedlikeholdspersonale) i inntil 5 dager. Opplæringens skal omfatte innføring i: | RS RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
• Anleggets oppbygging og virkemåte • De ulike funksjoner som er ivaretatt og som kan utføres av anlegget • Betjeningsinstruks • Drifts- og vedlikeholdsinstruks • Feildiagnose på grunnivå • Feilsøking for fagkyndige Opplæringen skal foregå før start av prøvedrift. Den teoretiske delen utarbeides som et kompendium egnet for selvstudium. Leverers elektronisk, for PC-bruk. Byggeherre forelegges kompendiumet for godkjennelse min. 14 dager før opplæringen. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.5871 Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon veglys A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter utarbeidelse og levering av underlag til drifts- og vedlikeholdsinstruks for veglysanlegget. Elektroentreprenøren skal integrere FDV-dokumentasjon fra alle underleverandører. b) Det skal leveres datablad kun for montert utstyr og ikke på hele produktserier. c) Drift og vedlikehold (FDV) - dokumentasjon Senest 2 uker før åpning skal elektroentreprenør ferdigstille drifts- og vedlikeholdsinstruks. Vedlikeholdsinstruksen skal utarbeides i Word og i Excel fil format. Vedlikeholdsinstruksen skal utarbeides for uforutsett og preventivt vedlikehold. Preventivt vedlikehold Her utarbeides en oversikt over alt forebyggende vedlikehold med informasjon om: Vedlikeholdsobjekt (Elementnummer iht.vedlegg benyttes. Ved finere inndeling skal et 4. siffer føyes til) -Intervall -Fag som skal utføre jobben -Arbeidsbeskrivelse Prosjektrettet vedlikehold Her utarbeides en oversikt over alle utskiftninger av materiell som skal utføres hvert 2 - 10 år. Uforutsett vedlikehold Her utarbeides en oversikt over prosedyrer for feilsøking med informasjon om: Feilsymptom - Feilalarm Vedlikeholdsobjekt (Elementnummer iht.vedlegg benyttes. Ved finere inndeling skal et 4. siffer føyes til) | RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
-Fag som skal utføre jobben -Arbeidsbeskrivelse I tillegg skal FDV instruksen inneholde følgende : • Innholdsfortegnelse • Generell beskrivelse av anlegget/Orientering • Geografisk plassering • Samsvarserklæring • Systemoppbygging • Oversikt over elektroentreprenør, leverandør og servicepersonel. • Teknisk beskrivelse med fortegnelse av fabrikater • Oversiktstegninger • Tegninger utarbeidet av elektroentreprenøren og hans underleverandører • Skjemategninger og koblingsskjemaer • Beskrivelse av alle komponenter i systemet • Kabelskjema • System-, koplings- og styrestrøm- og rekkeklemmeskjemaer. • Funksjonsbeskrivelse av de forskjellige reguleringssløyfer • Kortslutnings- og selektivitetsberegninger • Materialspesifikasjon • Utstyrsdokumentasjon med datablad på alle komponenter • Testskjema: Kvitterte testskjema fra teknisk kontroll og igangsetting. • Betjeningsinstruks • Merkesystem Anleggsdelene skal ha tre kapitler: 1 Dokumentasjon Gir referanser til elentreprenøren og konsulentens tegninger, manualer og teknisk dokumentasjon fra leverandør etc. All dokumentasjon det refereres til, inngår i den samlede drift og vedlikeholdsinstruks. 2 Beskrivelse Gir en kortfattet fremstilling av anleggsdelens plassering, funksjon og virkemåte. 3 Drift, tilsyn og vedlikehold Gir beskrivelse av drift, periodisk ettersyn og kontroll av anleggsdelene. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 11.5872 Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon elektro og SRO A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter utarbeidelse og levering av underlag til drifts- og vedlikeholdsinstruks for tunnelanleggene med tilhørende dagsoner. Elektroentreprenøren skal integrere FDV-dokumentasjon fra alle underleverandører i sitt sluttprodukt. | RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Omfatter også I/O signallister. b) Anleggsdokumentasjon skal inneholde betegnelse fra strømveis- skjema, *(navn, fabrikat, type, data, leverandør m.m.) Utarbeidelse av skjema/tegning som viser samtlige skap, signaltavler, koblingspunkt, tilførsler, kabeltyper, kabeltverrsnitt mm. inngår her. I/O signallister skal også leveres. For alle produkter skal det leveres standard produktblad, med angivelse av alle relevante data (som fabrikat, type, leverandør, dimensjon, farge etc.) Oversikt over eventuelle spesielle garantier og materialsertifikater skal vedlegges. Det skal leveres datablad kun for montert utstyr og ikke på hele produktserier. c) Dokumentasjonen leveres i 4 sett, satt inn i A4 ringpermer. All dokumentasjon skal også leveres elektronisk på masselagringsenhet, i 2 eksemplarer og på følgende formater: • Tekst som Word-fil • Beregninger som Excel-fil • Tegninger i DWG og PDF format • Datablad og produktblad i pdf-format Den elektroniske dokumentasjonen skal ha samme oppbyggning som ringpermene. All dokumentasjon skal være godkjent av byggherre før overtakelse av anlegget aksepteres. Leveres min 4 uker før SAT- test. FDV-dokumentasjonen skal minimum bestå av: • Generell beskrivelse av anlegget • Teknisk beskrivelse med fortegnelse over fabrikater, leverandører og typer med tilhørende adresse-/telefonliste • Tegninger, lister og skjemaer utarbeidet av elektroentreprenøren og hans underleverandører. • Samsvarserklæringer • FEBDOK-beregninger som bygget • Dokumentasjon iht. dokumentasjonsnivå D, jf. NEK:401 Hovedinstruks Det utarbeides en hovedinstruks med henblikk på å forenkle og effektivisere driften og vedlikeholdet av de tekniske installasjonene i anlegget. Instruksen skal gi en overordnet orientering og veiledning til øvrige hoveddeler, samt gi utfyllende drift og vedlikeholds- veiledning. Hovedinstruksen skal bestå av to hoveddeler: 1. ANLEGGSDELENE 2. ALARMER/FEILSITUASJONER 1. ANLEGGSDELENE skal ha 3 kapitler for hver av | ||
Akkumulert Sted A : | ||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
anleggsdelene: 1.1 Dokumentasjon Denne skal beskrive konfigurasjon, driftsrutiner, adgangskontroll, brukerstøtte, spesielle tiltak i nødsituasjon. Gir referanser til elektroentreprenørs og elektrokonsulents tegninger, manualer og teknisk dokumentasjon fra leverandører etc. Det refereres også til hvor i kontraktene anleggsdelen er beskrevet. Alle dokumenter det refereres til inngår i den samlede drifts-og vedlikeholdsinstruks. 1.2. Beskrivelse Denne skal gi brukeren kortfattet fremstilling av anleggsdelens plassering, funksjon og virkemåte. 1.3. Drift, tilsyn og vedlikehold Denne skal gi brukeren en god innføring i bruken av utstyr beskrevet i de ulike prosessene. Gir beskrivelse av driftsrutiner, periodisk ettersyn og kontroll av anleggsdelene. 2. ALARMER/FEILSITUASJONER skal ha 4 kapitler for hver av anleggsdelene: 2.1. Feiltyper Beskriver de feil som kan oppstå i anleggsdelen. 2.2. Symptomer Beskriver hvilke funksjoner som rammes i anlegget. 2.3. Konsekvenser Beskriver hvilke konsekvenser feilen vil få for driften av anlegget. 2.4. Tiltak Beskriver nødvendige tiltak når feil på anleggsdelen oppstår. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE A DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER A a) Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
*** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også følgende arbeider, etter at byggningsentreprenøren har forlatt byggeplassen: • Provisorisk strøm • Midlertidig belysning i tunnelene • Sikring av anlegsområdet 12.11 Tilrigging A a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager, kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler (operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner, kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Elektroentreprenøren må på egen initiativ finne plass til riggområde og lager. 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger A a) Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon, rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm, kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen. x) Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist. Enhet: uke 12.13 Nedrigging A a) Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11. Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder, opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall etter at anleggsarbeidene er utført. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS Uke RS | 150 | ||
Akkumulert Sted A : | ||||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
12.3 Forsikringer, renter, provisjoner etc. A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Omfatter elektroentreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som elektroentreprenøren er pålagt å utføre iht.kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
12.4 VINTERKOSTNADER ANLEGG | |||
A a) Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. | |||
c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | RS | ||
12.5 MILJØTILTAK I BYGGEFASEN | |||
A a) Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i prosesser for utførelse. | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | |||
*** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Omfatter også alle arbeider med kildesortering og transport til godkjent mottak av alt avfall fra anlegg og rigg, som elektroentreprenøren selv produserer. Omfatter også sortering og deponering på godkjent mottak av alt avfall fra tiltransporterte utstyr/leveranser. | |||
c) Elektroentreprenøren skal være aktiv deltaker i miljøarbeidet på byggeplassen. Utslipp til luft og vann skal om mulig unngås. | |||
Det skal sorteres minst 80% av avfall. Avfallplan skal utarbeides og vises til BH. Dokumentasjon skal leveres fortløpende via ELRAPP. HMS-plan skal inneholde tiltak for å begrense forurensing samt bevaring av miljøet og sikkerhet. | RS | ||
12.9 Koordinering A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. | |||
12.91 Koordinering med andre entrepriser A *** Spesiell beskrivelse *** | |||
a) Omfatter all koordinering med andre anleggsentreprenører. | |||
Det er 3 Entrepriser: E5, E10_15 og E30. | RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
12.92 Koordinering med JBV A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter koordinering med Jernbaneverket med henblikk på å få utført arbeidet innenfor sikkerhetssonen langs Gomsrudveien fra Myntebrua til Gomsrudterasse. Omfatter også nødvendige kurs som JVB pålegger for arbeid langs JBVs spor. c) Alle arbeider langs JBV's spor skal koordineres med byggningsentreprenør i entrprise E10_15. 12.93 Koordinering mot Vegtrafikksentralen sør (VTS) A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter all koordinering med VTS med henblikk på å få utført prosessene i beskrivelsen 12.94 Koordinering mot Tratec A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter all koordinering for skjermsystem i VTSen. 12.99 Koordinering mot kabel og mobiletater A *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter all koordinering med kabeletater angitt i punkt c. c) Det er 7 kabeleiere: EB Nett, Øvre Eiker Nett, Vikenfiber, Telenor, GET, Relacom og Kongsbergkommune. Koordineringsansvaret for utbygging av mobiltelefoni i tunnelene har Telia. EB Nett Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx.Xxxxxxx@xx.xx Viken Fiber Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Øvre Eiker Nett Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx@xxxxxx.xx GET Xxx Xxxxx xxx.xxxxx@xxx.xx Kongsberg Kommune Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx.Xxxxx.Xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Broadnet | RS RS RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Telenor Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxx.xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx ronny.tafjord@netcom‐xxx.xx 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING A a) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2 - 8. c) Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 14.1 TRAFIKKULEMPER A a) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg, mv. c) Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Gjelder alle tilknytningspunkter mot eksisterende veg med trafikk og veger i anleggsområdet med ordinær trafikk. Omfatter også forhold i forbindelse med montering av utstyr og testperioden som er knyttet til arbeider i områder hvor det går ordinær trafikk. c) I Gomsrudveien vil trafikk for omkjøring legges tilbake fra Ove Gjeddes vei. Dette vil skje før åpning av anlegget og må hensyntas i forbindelse med montering av utstyr og i testperioden. | RS RS | ||
Akkumulert Sted A : | |||
Sted A: | |||
Prosess Beskrivelse | Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
14.4 OPPMERKING OG SIGNALER A a) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også arbeidsvarslingsplaner og nødvendig utstyr for gjennomføringen av disse. c) Det må medregnes med montering av elanlegg i områder hvor det går ordinær trafikk. | RS | ||
Sum Sted A, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | |||
Sted D1: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
D1 44 KABLER OG LEDNINGER D1 a) Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Alle arbeider skal utføres etter FEL/FEF/NEK400:2014 og utføres av autorisert elektroentreprenør registrert i DSB sitt Elvirksomhetsregisteret. 44.2 KABLER D1 a) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess 44.1. b) Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. c) Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oC uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oC skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oC dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også merking av lederene. | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
b) Kabler skal være iht. IEC norm NEK-HD 603-3J. | ||||
c) Kablene legges iht. gjeldende RENblad i 9000 serien. Alle arbeider | ||||
for kabeletatene skal utføres etter kabeletatenes retningslinjer, | ||||
spesielt iht. håndtering ved lavere temperaturer. | ||||
44.22 Lavspentkabler | ||||
D1 | ||||
44.221 Tilførselskabel | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter tilførselskabel til veilysfordelinger. | ||||
Omfatter også tilkoblinger, kostnader for nødvendige glattskjøter, | ||||
eventuelle koblingsskap samt tilkoblinger i disse. | ||||
b) Kabelen skal ha standard fargekode på lederne. | ||||
44.2213 PFSP 4x35 mm² Cu + Pe | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Trekkes i rør i grøft. | m | 180 | ||
44.222 Forsyningskabel | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter forsyningskabel for veilyskurser. | ||||
Omfatter også tilkoblinger, kostnader for nødvendige glattskjøter, | ||||
eventuelle koblingsskap samt tilkoblinger i disse. | ||||
b) Kabelen skal ha standard fargekode på lederne. | ||||
c) Se tegning N001 til N006 for bruk av de forskjellige kabeltypene. | ||||
44.2221 PFSP 4x25 mm² Al+Pe | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter kabel til veilys. Omfatter også levering av egnede | ||||
klemmer/kabelsko samt alle arbeider forbundet med terminering av | ||||
ledere og jordledere. | m | 10 565 | ||
44.2223 PFXP 3G2,5 mm² Cu | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Kablene skal trekkes inne i masten, fra armatur og ned til | ||||
automatsikring og tilkoblingsstykke i nedre del av stolpe. | ||||
Kabelen utføres med dryppenese under koblingsstykket | ||||
for å unngå problemer med kondensvann. | ||||
Det monteres strekkavlaster ved armatur. | ||||
For de master som har to armaturer skal det legges en | ||||
kabel fra koblingsstykke og opp til hver armatur. | m | 3 300 | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
44.2225 PFXP 5G6 mm² Cu | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
c) Xxxxxxx trekkes fra sikringsskap ved konstruksjon og frem | ||||
til/mellom armaturer i konstruksjon. | ||||
Kabelen utføres med dryppenese under koblingsstykket, | ||||
for å unngå problemer med kondensvann. | ||||
Det monteres strekkavlaster ved armatur. | m | 115 | ||
44.2226 PFSP 4x10/10 Cu | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter kabel til veilys. Omfatter også levering av egnede | ||||
klemmer/kabelsko samt alle arbeider forbundet med terminering av | ||||
ledere og jordledere. | ||||
c) Trekkes i rør i konstruksjoner. | m | 530 | ||
44.28 Jordledning | ||||
D1 | ||||
44.281 Utjevning til veilysskap | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter tilkobling av oppstikk fra jordspyd til jordskinne i | ||||
veglysskapet. Omfatter også levering av egnede klemmer/kabelsko | ||||
samt alle arbeider forbundet med terminering av | ||||
utjevningsledere/jordledere til respektive anleggsdeler. Omfatter | ||||
også merking av lederene. | ||||
b) Det tilkobles PN 25 mm2 Cu etablert i en annen entreprise. | ||||
c) Tilkopling til jordskinne i fordelingsskap skal ikke utføres med | ||||
brudd på leder fra jordspyd. | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | stk | 4 | ||
76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING | ||||
D1 a) Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent | ||||
trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i | ||||
prosess 44. | ||||
b-c) Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
76.3 Belysningsanlegg for gater og veger | ||||
D1 a) Omfatter levering og installasjon av permanent belysningsanlegg. | ||||
x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også belysningsanlegg på tilstøtende lokalveger. | ||||
Kabler for veglys er medtatt i prosess 44. | ||||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Prosesser som beskriver kabel skal, hvis ikke annet er angitt, inkludere levering og legging/trekking av kabel inklusiv festeutstyr og kabelmerking og ev. kapp og kabelsvinn. Tilkobling av kablene i begge ender skal medtas under de respektive prosessene for utstyrsmontering. b) Utstyret skal enten være av et korrosjonsbestandig materiale eller være behandlet ved varmforsinkning iht. NS-EN ISO 1461 og med beleggstykkelse i hht. Tabell 85.342-2, klasse B i HB R762, hovedprosess 8. Ved varmforsinking må benyttet materiale være egnet for varmforsinking. Der det er risiko for galvanisk korrosjon, skal forbindelsesmiddelet være av samme materiale som grunnmaterialet, dvs. samme elektriske potensiale. Alle skrueforbindelser skal utføres med syrefaste skruer, bolter, muttere etc. i kvalitet A4-80. Materialbevis skal kunne fremlegges ved kontroll. Alt kontrollpliktig materiell skal være godkjent av Norges Materiell kontroll (NEMKO) eller tilsvarende godkjent utenlandsk institusjon. Produkter som er pålagt CE-merking iht. CE- merkedirektivet, men som ikke er CE-merket kan bli avvist. c) Belysningsanlegget skal utføres iht.Statens vegvesens håndbok V124. For det elektriske anlegget skal "Forskrift om elektriske forsyninger, FEF med veiledning fra gjeldene NEK 400 legges til grunn, samt netteiers bestemmelser. Det er et krav at nyinstallasjonen som system skal tilfredsstille EMC-direktivet dvs. at det sammensatte system skal oppfylle direktivet og at samsvarserklæring skal overleveres byggherren ved overlevering av anlegget. Intallasjonene skal utføres i overensstemmelse med tegninger og beskrivelse av de elektriske installasjoner. Alle armaturer skal være fasekoblet, last skal være balansert på de forskjellige fasene. Etter at anlegget er ferdig skal elektroentreprenøren levere tilbake til byggherren, et sett kopier av alle arbeidstegninger, hvor forandringer som er foretatt i anleggstiden - er innført med blyant. Verifikasjonsattest skal overleveres byggherren ved overlevering av anlegget. e) Elektroentreprenøren skal foreta alle anmeldelser og er ansvarlig for at dette blir gjort i rett tid. Han skal besørge all | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||
Sted D1: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
kontrollmåling eller få det utført av ansvarlig institusjon og er ansvarlig for utprøving av alle elektriske komponenter i anlegget. Anlegget skal isolasjonsmåles før spenning settes på. Måleresultatene skal dokumenteres og overleveres byggherren. Svakheter og/eller feil skal utbredes. 76.34 Stolper og master D1 a) Omfatter levering, og oppsetting av stolper/master, inkl fundamenter. x) Xxxxxxx måles som prosjektert antall stolper/master. Enhet: stk. *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også levering og montering av beskyttelse mot fukt i mast av metall. b) Veilysmaster med lyspunkhøyde 12 m skal ha c-c 240 mm boltavstand og toppdiameter mast ø76. Veilysmaster med lyspunkthøyde 10 m og 8 m skal ha c-c 200 mm boltavstand og toppdiameter mast ø76. Veilysmaster med lyspunkthøyde 6 m og 4 m skal ha c-c 160 mm boltavstand og toppdiameter ø76. HE-master skal ha c-c 240 mm boltavstand og toppdiameter tilsvarende masthøyde som nevnt tidligere. HE-master sammen med fundament, mast og mastearm skal være typegodkjent iht. NS-EN 12767. og sammen xxxxx et godkjent system. c) Byggningsentreprenørene vil, på anvisning fra elektroentreprenør, forestå nedsetting av prefabrikkerte veglysfundamenter. Koblingsluken på masten skal primært vende vekk fra veien/ hindringer. Mast og fundament monteres iht. leverandørens veiledning. Dokumentasjon på hvordan dette er gjort skal overleveres byggherre. 76.342 Master av metall D1 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også montering og levering av koniske stålmaster på stålfundament eller veggkonsoll på konstruksjon. b) Alle master skal ha standard sinkbelegg iht. NS-EN-ISO 1461. Alle stolper skal være godkjent etter bruk av EN NS 12767 og sertifikat etter EN 40-5. c) Jordingsskrue i mast (for jordingskabel) og jordingslisse til koblingsstykke medtas. Videre skal masten leveres komplett med fotplate. | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
76.3421 Rett mast, lyspunkthøyde 12 meter | ||||
D1 | ||||
76.3421 NE mast, lyspunkthøyde 12 meter | ||||
1 | ||||
X0 | xxx | 000 | ||
76.3421 NE mast med to lyspunkthøyde 12 meter og 10 meter | ||||
2 | ||||
D1 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også montering og levering av utliggerarm for | ||||
veglysarmatur med lyspunkthøyde 10 m på samme mast som | ||||
veglysarmatur med lyspunkthøyde 12 m. Omfatter også boring og | ||||
nippel. | ||||
c) Mast leveres med hull inkl. nippel for fremføring av veglyskabel | ||||
fra koblingsstykke i mast og frem til armaturene. | ||||
Utføres iht. belysningsplan. N003 | stk | 2 | ||
76.3422 Rett mast, lyspunkthøyde 10 meter | ||||
D1 | ||||
76.3422 NE mast, lyspunkthøyde 10 meter | ||||
1 | ||||
D1 | stk | 98 | ||
76.3424 Rett mast, lyspunkthøyde 6 meter | ||||
D1 | ||||
76.3424 NE mast, lyspunkthøyde 6 meter | ||||
1 | ||||
X0 | xxx | 0 | ||
76.3426 To- armet toppstykke | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av to-armet toppstykke for | ||||
montering av armatur inkl. evt. overganger. | stk | 3 | ||
76.3429 RO-ledd | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av RO-ledd på stålmaster på | ||||
stålfundament eller boltegruppe på konstruksjon. | stk | 195 | ||
76.343 Stålplatefundament for rette master. | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter kjøp og levering av stålplatefundament for rett mast til | ||||
byggentrepriser. | ||||
c) Masteplassering er bestemt, se N tegning N001 til N006. Ved tvil | ||||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
om plassering skal byggherren kontaktes. Alle tilpasninger gjøres i | ||||
samråd med byggherren. | ||||
Stålplatefundamentene skal være tilpasset master med | ||||
lyspunkthøyde: | ||||
12 m og c-c 240 mm boltavstand | ||||
10 m og c-c 200 mm boltavstand | ||||
10 m og c-c 240 mm boltavstand for HE-master | ||||
8 m og c-c 200 mm boltavstand | ||||
6 m og c-c 160 mm boltavstand | ||||
4 m og c-c 160 mm boltavstand | ||||
76.3431 Stålplatefundament for 12 m rett mast | ||||
D1 | stk | 100 | ||
76.3432 Stålplatefundament for 10 m rett mast | ||||
D1 | stk | 98 | ||
76.3435 Stålplatefundament for 6 m rett mast | ||||
X0 | xxx | 0 | ||
76.344 Merkeskilt | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av merkeskilt i stålmateriale på | ||||
nye master. | ||||
c) Merkeskilt monteres 45 grader med trafikken og ca. 1,5 m over | ||||
mastefundament. | ||||
Mal for utforming: | ||||
Linje 1: Vegvesenets logo | ||||
Linje 2: F12345 (Fordelingsnummer i gjeldende fylke) | ||||
Linje 3: 400 V TN-C-S (Spenningsnivå og spenningssystem) | stk | 208 | ||
76.345 Utstyr i veilysmast | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av koblingsklemmer | ||||
for kabeltilkobling for opptil 3x4x50 mm2 Al bestykket med 1 | ||||
stk. innstøpt to-polet 6A automatsikring. Omfatter også | ||||
levering og montering av krympeskritt. | ||||
Omfatter også levering og montering av jordingsklemmer, samt | ||||
terminering av oppstikk PN 25 mm2 gul/grønn etablert i | ||||
hovedentreprise. | ||||
b) Koblingsboks i mast skal være IP 65 eller bedre. Det skal være | ||||
mulig å betjene automat uten å bruke verktøy. | ||||
Kabelklemmene i masten skal vare fettfylte og med minimum | ||||
IP33. | ||||
c) Alle tilkoblinger i masten skal ha en varig IP 65. Nipler og | ||||
innføring i nippel skal ikke forringe tetthetsgraden til boksen. | ||||
Internkobling mellom koblingsstykke og sikring medtas. | ||||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Avmantlede kabler i masten og i kabelskap påmonteres krympeskritt. Kjemisk bestandig, innvendig belagt med lim for vanntett forsegling av kabel. 76.3451 Stolpeinnsats med automatsikring og koblingsstykke for D1 veglyskabel 76.3452 Krympeskritt med lim for 4x25 mm² Al+Pe kabel D1 76.346 Armaturfester på konstruksjon D1 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering og montering av armaturfester på vegg for festing av veilysarmaturer. b) Armaturfeste for vegg (produktnummer 3400006C fra Vik Ørsta eller tilsvarende teknisk og estetisk). 76.35 Nettstasjon, kiosker, skap, m.v. D1 a) Omfatter levering, fundamentering og oppsetting av nettstasjon, tennskap, lavspent- og signalskap el.l.. x) Mengden måles som prosjektert antall nettstasjoner, tennskap, lavspentskap, signalskap, koblingsskap, kiosker, el.l.. Enhet: stk. 76.354 Fordelingsskap D1 *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter levering, lakkering og montering av fordelingsskap for forsyning av veglys. Omfatter også innlegging av kabel og etablering av rør mellom fordelingsskap og transformatorhus. b) Fordelingsskapet skal leveres som skap i dagen med to seksjoner og to dører med separat lås. Det avsettes min. 30 % reserveplass i skapet for fremtidig utstyr. Skapet skal være ventilert, dobbeltvegget. Skapet skal ha IP55, dør med staglås, Emka vrider, Trioving låsesylinder med nøkkel iht. byggherrens krav. Skapet skal være av samme kvalitet som Hydal Aluflex 2000 eller Satema dobbeltvegget Al skap eller tilsvarende matrial/produkt med sammenfallende egenskaper og estetiske kvaliteter. Veglysfordelingen utstyres med Datec lysstyringssystem eller tilsvarende.Det deles opp i to soner med hver sin fotocelle. Sonene blir Damåsen, Kongsberg og Saggrenda. c) Fordelingstavlene skal bygges iht. kravene gitt i NEK 439 med henvisning til type fordeling 1-6. Tavlen leveres med rekkeklemmer for utgående kurser. Rekkeklemmene monteres i bunnen av skapet. Det skal | stk | 208 | ||
stk | 415 | |||
stk | 4 | |||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
benyttes nipler av messing eller type Schl.-tec for gjennomføringer av kabler. Alle automatsikringer, effektbrytere og apparater skal ha holdbar og tydelig merking av sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt og hvor kursen fører. Karakteristikken for automatsikringer skal være slik at sikringene ikke kobler ut ved tenning. Viser til relevante enlinjeskjema for valg av vern, der hvor det brukes effektbrytere skal tidsforsinkelse (ABB SACO X2) eller tilsvarende benyttes. Alle vern skal ha samme fabrikat. Effektbrytere, div. automatsikringer, kontaktorer og releer skal ha signalkontakter for status. Signalkontakten for automatsikringer skal være av typen som gir signal både ved manuell og automatisk betjening. Tildekkingen skal ha IP 20. Det skal tilstrebes full selektivitet mellom vern i skap og vern i veglysmast. Det monteres kabelkanaler for ledninger og kabler som ikke skal ha større fyllingsgrad enn 50 % ved ferdig montert anlegg. Det skal anvendes graverte skilt i overensstemmelse med det utførte anlegg. I fordelingsskapene skal det foruten effektbrytere, sikringer og kontaktorer leveres og monteres: - 1 stk. styrevender "Auto - 0 - Man - 1 stk. varmeelement med termostat - 1 stk. stikkontakt 1/16 + j montert på skinne i skapet - 1 stk. lysarmatur med dørbryter - 1 stk. overspenningsvern type lukket gassfylt gnistgap, kombinert grov-, mellom- og finvern I fordelingsskapet skal det monteres en selvregulerende varmekabel festet med aluminiumstape i sidevegger, eventuelt varmelement topp og bunn skap med årsur. Enkel 16A stikk m/jord, samt en LED lyslist montert i toppen av skapet som tennes og slukkes av egen bryter i dør. Fordelingsskapet skal leveres komplett med nødvendige monteringsskinner, merkeskinner, jordskinne m.m. og komplett etter tavleskjema. Jordelektroden i fordelingsskapet tilkobles jordskinne i fordelingen. Ved overlevering av anlegget skal fordelingsskapet være utstyrt med kursfortegnelse og kretsskjema. Dokumentasjonen skal ligge i lomme som er varig festet til dør. Lommen skal ikke være festet med dobbeltsidig tape eller lim. 76.3541 Fordelingsskap (lavspentskap) D1 | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
76.3541 Fordelingsskap (lavspentskap) 1 D1 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også egnet sokkel til Veglys-skap som boltes inntil trekkekummen hvis terrenget tillater det, ettergivende bolter og eventuell overgangsplate. Omfatter også innføring av rørtilførsel, nedsetting og gjennfylling knyttet til fordelingsskap ev. fjerning av overskuddsmasser og komprimering. Omfatter også lakkering. | ||||
b) Lakkert med RAL 7022 | ||||
c) Skapet skal monteres på forlenget sokkel boltet til trekkekum. Hvis topologien ikke tillater bolting til trekkekummen benyttes det egen fundament, se prosess 76.36. | ||||
Fordelingsskapet skal inneholde alt av sikringsmateriell og nødvendig koblingsutstyr for veglysinstallasjonen. Skapet leveres med abonnement og måler (kWh). Måleren skal være av fjernavlesningsprinsipp, med toveis kommunikasjon mot fibermodem i annet skap ved samme lokasjon. Måleren skal bestykkes med feilmeldinger om utfall og jordfeil på anlegget. | ||||
Fordelingen merkes som TN-S 400V. | stk | 2 | ||
76.3541 Fordelingsskap (lavspentskap) kombinert med SA-skap 3 D1 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også levering og montering av kombinert fordelingsskap for vegutstyr. | ||||
Omfatter også egnet sokkel til Veglys/SA-skap som boltes inntil trekkekummen hvis terrenget tillater det, ettergivende bolter og eventuell overgangsplate. Omfatter også innføring av rørtilførsel, nedsetting og gjennfylling knyttet til fordelingsskap ev. fjerning av overskuddsmasser og komprimering. | ||||
b) Lakkert med RAL 7022. Skapet skal inneholde ledig seksjon for ettermontering av utstyr og fordeling for trafikktekniske installasjoner. | ||||
c) Skapet skal monteres på forlenget sokkel boltet til trekkekum. Hvis topologien ikke tillater bolting til trekkekummen benyttes det egen fundament, se prosess 76.36. | ||||
Fordelingsskapet skal inneholde alt av sikringsmateriell og nødvendig koblingsutstyr for veglysinstallasjonen. Skapet leveres med abonnement og måler (kWh). Måleren skal være av fjernavlesningsprinsipp, med toveis kommunikasjon mot fibermodem i annet skap ved samme lokasjon. Måleren skal bestykkes med feilmeldinger om utfall og jordfeil på anlegget. | ||||
Fordelingen merkes som TN-S 400V. | stk | 1 | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
76.3541 Fordelingsskap (lavspentskap) i tekniske bygg | ||||
5 | ||||
D1 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også egnet sokkel til veglysskap. | ||||
b) Galvanisert standard. Fordelingsskapet skal leveres som skap i | ||||
tekniske bygg med separat lås. | ||||
c) Skapet skal monteres på egnet sokkel over grube for innføring av | ||||
kabler. | ||||
Fordelingsskapet skal inneholde alt av sikringsmateriell og | ||||
nødvendig koblingsutstyr for veglysinstallasjonen. Skapet leveres | ||||
med abonnement og måler (kWh). Måleren skal være av | ||||
fjernavlesningsprinsipp, med toveis kommunikasjon mot | ||||
fibermodem i annet skap ved samme lokasjon. Måleren skal | ||||
bestykkes med feilmeldinger om utfall og jordfeil på anlegget. | ||||
Fordelingen merkes som TN-S 400V. | stk | 1 | ||
76.3541 Overgangsplate | ||||
7 | ||||
D1 *** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av stålplate for VF-skap intill | ||||
trekkekum. Stålplaten skal dekke eventuell utsparing på | ||||
trekkekum. Omfatter nødvendig antall ettergivende bolter. | ||||
Omfatter også innføring av rør og kabeltilførsel gjennom platen. | ||||
b) Samme materialer som sokkel. | ||||
c) Benyttes der trekkekum har større bredde på utsparing enn VF- | ||||
skapbredde. | stk | 3 | ||
76.3543 Skap med automatsikringer ved konstruksjoner | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av varmeforsinket kabelskap på | ||||
konstruksjon, for 2 stk to-polet 6 A automatsikringer og | ||||
koblingsstykke for veglyskabel. | ||||
b) Skapet skal leveres som skap i dagen med dør med separat lås. | ||||
Skapet skal være ventilert, dobbeltvegget og I galvanisert | ||||
standard. Skapet skal ha IP55, dør med staglås, Emka vrider, | ||||
Trioving låsesylinder med nøkkel iht. byggherres krav. Skapet | ||||
skal være Satema dobbeltvegget Al skap eller tilsvarende | ||||
matrial/produkt med sammenfallende egenskaper og estetiske | ||||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
kvaliteter. | stk | 2 | ||
76.36 Betongfundament for el-skap i størrelse LxHxD D1 2200x2000x800 mm | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter også alle arbeider knyttet til betongplatefundament for el- skap samt montering av rørtilførsel frem til disse. Bruk av prosessen avklares med BH. | ||||
b) Fiberarmert betong, med gjennomgående utsparing for trekkerør: B x D = 500 x 200 | ||||
c) Massene rundt fundamentet skal komprimeres ved gjenfyllingen. Det må påses at fundamentene står i lodd etter at gjenfyllingen er utført. | ||||
Monteres vannrett, og slik at platen utgjør en plattform foran skapdøren(e). Skapet vil bli montert med døren i retning bort fra veien, dvs. slik at man har ansiktet rettet mot veien når man ser mot døren. | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | stk | 2 | ||
76.37 Armatur/lamper | ||||
D1 a) Omfatter levering og opphenging og tilkopling av armaturer, inklusive lyskilder. | ||||
x) Mengden måles som prosjektert antall armaturer og spesifisert for hver effektgruppe. Enhet: stk. | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Vegbelysningen utføres i LED.For lysarmaturer som tilbys/leveres kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i minst 15 år etter at leveransen har funnet sted. Teknisk levetid på tilbudt utstyr skal være minst 20 år. | ||||
Byggherren vektlegger enkelt vedlikehold av belysningsanlegget, spesielt med tanke på lyskildeskift og utskiftning av el- komponentene i armaturene (moduler) uten bruk av verktøy. | ||||
Lysarmaturene skal ha solid og praktisk utførelse, tetthetskrav min. IP65, plant glass. Armaturene skal være for 230V 50 HZ. | ||||
c) Det skal legges stor vekt på solid feste av armaturene til mastene. | ||||
Vegnormalens krav iht. håndbok V124 for hovedveg MEW3 og hhv. 20 lx i rundkjøringer skal legges til grunn for lysberegninger. Det skal vedlegges datautskrift av lysberegninger for den tilbudte armaturen. Se N-tegning N001 til N006 for mastplasseringsprinsipp. | ||||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
Leverandøren(e) må kunne fremskaffe armaturenes måledata for Isolux målinger på CIE format, - slik at en kan foreta databeregninger for kontroll av anleggene Det skal angis hvilken standard for linsene (til belysningsarmaturene) er beregningene utført med. Instillingen til linsene leveres iht. beregninger. Ved montering av veglysarmatur må leverandørens beregningsresultater følges, dvs. tilting/ mont. vinkel og justering av reflektorposisjon m.m. 76.371 Veglysarmatur LED D1 *** Spesiell beskrivelse *** b) Følgende krav stilles til armaturene: • Høy kvalitet LED skal suppleres fra en av de ledende LED-chip leverandører. • Armaturhus i syrefast stål 316L • Galvanisert standard • Fargegjengivelse skal være Ra >= 80 • Fargetemperatur 3000 K • Klasse 2 • Inntrengningsbeskyttelse IP66 • LevetidL80 >= 50 000 timer • Styring med av, på, dimming, strømforbruk i armatur og feilmelding ved feil på armatur. • Kompatibel med alle aktuelle styresystemer. • Armaturens effektivitet skal bli større en 110lm/W. • LED modulen skal ha forventet teknisk levetid større enn 100.000 timer (70% lumen maintenance at TA=25°C). • Forkobling som kan dempe lyset i perioden 23.00 - 05.00. med 25 og 50 %. Hver armatur skal påmonteres en enkelt og effektiv driver med høy kvalitet, som skal oppfylle eller være bedre enn de følgende minimumskrav: • Være produsert, testet og utprøvet av en godkjent • Ha effektivitet (power factor) større en 90% ved maksimum belastning • Ha en minimum fasekompensering cos phi > 0,9 LED strømforsyning (drivers) skal ha betjeningslivs ekspektanse for mer en 100.000 timer (90% overlevelse), ved omgivelses temperatur på 25°C. For armaturene kreves det verktøyfritt vedlikehold og løse el- komponenter. c) Belysningsplan viser forslag til mastplassering. Det skal vedlegges datautskrift av lysberegninger for den tilbudte armaturen. | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
Lysberegninger skal utføres i lysberegningsprogramet Relux, | ||||
Dialux, eller tilsvarende leverandøruavhengig | ||||
lysberegningsprogram godkjent av byggherre. | ||||
Armaturen skal monteres med reflektorplassering i | ||||
henhold til leverandørens anvisning, dvs. optimalt | ||||
iht. veg | ||||
Belysningen skal beregnes med vedlikeholdsfaktor 0,7. | ||||
76.3712 Led armatur for 6m master | ||||
X0 | xxx | 0 | ||
76.3714 Led armatur for 10m master | ||||
X0 | xxx | 000 | ||
76.3715 Led armatur for 12m master | ||||
X0 | xxx | 000 | ||
76.372 Led armatur på konstruksjon | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av armaturer på | ||||
konstruksjon. | ||||
b) Armaturene skal leveres som Kl. 2(dobbelt isolert) og i | ||||
vandalsikker utførelse. | ||||
c) Armaturene monteres iht. konstruksjonstegninger. | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | ||||
76.3721 Led armatur K20 og K21 | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av tilsvarende armatur | ||||
som for prosess 76.3714 Led armatur for 10 m master. | ||||
c) Monteres iht. konstruksjonstegninger for K20 og K21 på | ||||
armaturfestene angitt i prosess 76.346. | stk | 2 | ||
76.3722 Led armatur K23 og K24 | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering, montering og tilkobling av tilsvarende armatur | ||||
som for prosess 76.3714 Led armatur for 10 m master. | ||||
c) Monteres iht. konstruksjonstegninger for K23 og K24 på | ||||
armaturfestene angitt i prosess 76.346. | stk | 2 | ||
Akkumulert Sted D1 : | ||||
Sted D1: | ||||
Prosess Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh.pris | Pris |
76.393 Armaturer og master ved overgang til eks. vegbelysning | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter eventuell reetablering av eksisterende veilysanlegg. | ||||
Omfatter også levering, montering og tilkobling av armatur. | ||||
Prosessen kommer til anvendelse etter avtale med byggherre. | ||||
b) Armaturene skal være lik eller tilsvarende de eksisterende, både | ||||
utførelse og dimensjon. | ||||
c) Armaturene tilpasses eksisterende anlegg. | ||||
x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. | ||||
76.3931 100 W NaH-armatur | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Philips Iridium 100 W SON-T eller tilsvarende teknisk og | ||||
estetisk. | stk | 2 | ||
76.3932 150 W NaH-armatur | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Philips Iridium 150 W SON-T eller tilsvarende teknisk og | ||||
estetisk. | stk | 2 | ||
76.3933 250 W NaH-armatur | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
b) Philips Iridium 250 W SON-T eller tilsvarende teknisk og | ||||
estetisk. | stk | 2 | ||
76.3934 Tremast 10 m | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av veilysmaster. | ||||
c) Tremastene skal være lik eller tilsvarende de eksisterende | ||||
tremastene, både utførelse og dimensjon. | stk | 2 | ||
76.3935 Stålmast 10 m | ||||
D1 | ||||
*** Spesiell beskrivelse *** | ||||
a) Omfatter levering og montering av veilysmaster, iht. prosess | ||||
76.342. | stk | 2 | ||
Sum Sted D1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : | ||||
Sted D2: | ||
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde | Enh.pris | Pris |
D2 44 KABLER OG LEDNINGER D2 a) Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg. x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** c) Alle arbeider skal utføres etter FEL/FEF/NEK400:2014 og utføres av autorisert elektroentreprenør registrert i DSB sitt Elvirksomhetsregisteret. 44.2 KABLER D2 a) Omfatter levering og legging av kabler inklusive dekkheller, skillestein, jordledning og merkebånd. Omfylling medtas i prosess 44.1. b) Kablene legges på en 100 mm sandpute og dekkes med 100 mm sand og kabeldekkheller. Hellene dekkes med 100 mm sand. c) Kabler skal tilfredsstille krav i Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F). Alle kabler merkes for hver meter, jf nevnte forskrift. Papirisolerte kabler skal ikke legges ut/flyttes ved lavere temperatur enn - 5 oC uten godkjennelse av energiverket. Ved temperaturer mellom 0 og -5 oC skal nye kabler forvarmes før utlegging. Forvarming skal skje ved at kablene (tromlene) plasseres i oppvarmede rom til hele trommelen er gjennomvarm. Plastisolerte kabler har god kuldebestandighet og kan utlegges ved temperatur på ned til -20 oC dersom de blir behandlet med forsiktighet og ikke blir utsatt for støt eller slag. Kablene skal ikke utsettes for bøyning utover den forskriftsmessig tillatte bøyeradius. Ved skjøting legges kabelen med 1 m omfar. All kapping, skjøting og eventuell midlertidig isolering av kabelender for høyspentkabler utføres av godkjent entreprenør. Det skal legges jordledning i alle kabelgrøfter. Der det legges bare veglys- og signalkabler, legges jordledning med tverrsnitt 25 mm2. I lavspent- og høyspentgrøfter legges jordledning med tverrsnitt 50 mm2. Det skal legges skillestein, sementstein mellom: - alle høyspente kabler - høyspente og andre kabler - energiverkets kabler og andre kabler - televerkets kabler og andre kabler Underlags- og omfyllingsmasser i grøfter innenfor vegkroppen komprimeres om mulig som overbygnings-/underbygningsmassene i vegen for øvrig, uten å skade kablene. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfatter også merking av lederene. | ||
Akkumulert Sted D2 : | ||