Common use of Aanneming van werk Clause in Contracts

Aanneming van werk. 1. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien en voorzover een of meerdere navolgende bepalingen in strijd zijn met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen. Naast de navolgende bepalingen is op aanneming van werk het bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassing. 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, en in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht in het kader van de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Askové die gevolgen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Askové bij wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstvolgende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Askové worden verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askové, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové van de voor de werkzaamheden overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden: o 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst; o een of meerdere termijnen tot in totaal 60% van de aannemingssom, zodra het werk voor vervoer gereed staat; o het restant van de aannemingssom bij oplevering van het werk, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat. De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaan. Onkosten voor rekening van Askové, welke door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn. In geval van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1, zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast. 4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 5. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en het werk door de wederpartij aanvaard is. Het werk geldt tevens als opgeleverd indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na het bericht van Askové dat het werk voor oplevering gereed is, heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, of zodra de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaat, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askové.

Aanneming van werk. 1. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien en voorzover een of meerdere navolgende bepalingen in strijd zijn met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen. Naast de navolgende bepalingen is op aanneming van werk het bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassing. 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, en in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové Xxxxxx slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht in het kader van de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Askové die gevolgen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Askové bij wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstvolgende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Askové worden verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askové, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové Xxxxxx van de voor de werkzaamheden overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden: o 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst; o een of meerdere termijnen tot in totaal 60% van de aannemingssom, zodra het werk voor vervoer gereed staat; o het restant van de aannemingssom bij oplevering van het werk, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat. De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové Xxxxxx het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaan. Onkosten voor rekening van AskovéXxxxxx, welke door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn. In geval van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1, zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast. 4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 5. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové Xxxxxx heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en het werk door de wederpartij aanvaard is. Het werk geldt tevens als opgeleverd indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na het bericht van Askové Xxxxxx dat het werk voor oplevering gereed is, heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, of zodra de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaat, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askové.

Aanneming van werk. 1. 15.1 Naast de overige bepalingen gelden ten aanzien van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, aangenomen werk in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien , zulks bij uitsluiting van de overige voorwaarden van de overeenkomst indien en voorzover een of meerdere navolgende bepalingen in strijd zijn deze met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd onderstaande voorwaarden zouden conflicteren. 15.2 Bij veranderingen in de navolgende bepalingen. Naast opdracht en/of wanneer sprake is van gedurende de navolgende bepalingen is opdracht of tussen opdracht en uitvoering gewijzigde algemene veiligheidsvoorschriften en/of de voorschriften van energieleverende bedrijven danwel wettelijke voorschriften zal verrekening plaatsvinden op aanneming van werk het bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassing. 2. Verrekening basis van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen minderwerk. 15.3 Bij veranderingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, en in geval van afwijkingen uitvoering van de bedragen van de stelposten of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové slechts dan een verhoging van de prijs vorderenopdracht, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak xxxxx niet te wijten is aan handelwijze van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De kosten van meer- opdrachtnemer en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht in het kader door haar ingeschakelde derden zal verrekening plaatsvinden op basis van de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Askové die gevolgen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Askové bij wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstvolgende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Askové worden verrekend bij de eindafrekening. meer- en minderwerk. 15.4 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten wegens minderwerk een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askovéopdrachtnemer, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze verminderingvermindering in verband met gemaakte kosten en gederfde winst. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové van de 15.5 De betaling voor de werkzaamheden overeengekomen prestatie verschuldigde prijs zal als volgt plaatsvinden: o . - 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst; o een of meerdere termijnen tot - 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 30% van de in totaal de overeenkomst opgenomen tijdsduur van het werk; - 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 60% van de aannemingssom, zodra het werk voor vervoer gereed staat; o het restant voornoemde tijdsduur. - 10% van de aannemingssom bij oplevering van het werk, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat . 15.6 De levertijd van het werk bij Askové voor vervoer gereed staatdanwel onderdelen van het werk kan worden aangepast indien nog meer en/of extra werk wordt opgedragen danwel noodzakelijk is vanwege de omstandigheden als voormeld. De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met opdrachtnemer zal schriftelijk de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaan. Onkosten voor rekening van Askové, welke door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn. In geval van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1, zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast. 4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het aankondigen en daarmee vaststellen. 15.7 Het werk zal worden wordt geacht te zijn opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van het geheel bedrijfsvaardig aan de wederpartij komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer ter beschikking is gesteld en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 5is aanvaard. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové heeft medegedeeld aanvaard indien en zodra de wederpartij zonder opneming aan de opdrachtnemer te hebben bericht dat het werk gereed is voor oplevering voltooid te achten, danwel indien en het werk door de wederpartij aanvaard is. Het werk geldt tevens als opgeleverd indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na het bericht van Askové dat het werk voor oplevering gereed is, heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, of zodra de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 6. 15.8 Zodra materialen, onderdelen onderdelen, of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse tot plaatsing van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaatgereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest mollest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askovéopdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden.

Aanneming van werk. 1. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, werk in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien en voorzover een of meerdere voor zover in de navolgende bepalingen wordt afgeweken van hetgeen is bepaald in strijd zijn met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van het werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen met uitsluiting van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen. Naast de navolgende bepalingen is op aanneming van werk het bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassing. 21. Verrekening Bij veranderingen in de opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoeringminderwerk, en in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten inclusief het daaraan verbonden ontwerp- en/of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpentekenwerk. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht om te voldoen aan - niet voorziene - gewijzigde algemene veiligheidsvoorschriften en/of de voorschriften van energieleverende bedrijven zullen worden verrekend. Opdrachtnemer heeft het recht de kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan de wederpartij in rekening te brengen: - wanneer de werkzaamheden door afwijkende omstandigheden ten opzichte van die ten tijde van het kader van de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten afsluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening buiten de schuld van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet opdrachtnemer worden aangenomen dat Askové die gevolgen verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden; - wanneer overheidsvoorschriften met betrekking tot de opdracht of werkzaamheden welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien aan de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren opdrachtnemer niet bekend konden zijn, van meerwerk, mag Askové bij wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstvolgende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Askové worden verrekend bij de eindafrekeningkracht worden. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askovéopdrachtnemer, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze verminderingvermindering terzake van gemaakte kosten en gederfde winst. 32. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen overeengekomen, zal facturering door Askové de betaling van de voor de werkzaamheden leverantie overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden: o - 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen totstandkomen van de overeenkomst; o een of meerdere termijnen tot - 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 30% van de in totaal de overeenkomst opgenomen tijdsduur van het werk; - 30% van de aannemingssom bij het bereiken van 60% van de aannemingssom, zodra het werk voor vervoer gereed staatvoornoemde tijdsduur; o het restant - 10% van de aannemingssom bij oplevering van het werk, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat. De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaangevolgd. 3. Onkosten De levertijd zal worden aangepast indien meer- en/of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Tenzij voor rekening van Askové, welke door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn. In geval van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1deze aanvullende opdracht(en) schriftelijk anders is overeengekomen, zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren levertijd overeenkomstig worden aangepastverlengd en/of een afzonderlijke opleverdatum overeengekomen worden. 4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 5. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové heeft medegedeeld indien dit geheel bedrijfsvaardig aan de wederpartij ter beschikking is gesteld en aanvaard is. Hiertoe deelt opdrachtnemer schriftelijk aan wederpartij mee dat het werk gereed is voor oplevering en het werk door de wederpartij aanvaard voltooid is. Het werk geldt tevens als opgeleverd wordt geacht te zijn aanvaard indien en zodra de wederpartij zonder opneming te laten plaatshebben, aan opdrachtnemer heeft bericht het werk voltooid te achten, of dat wederpartij niet binnen 8 14 dagen na het bericht van Askové dat het werk voor oplevering gereed is, bovengenoemde mededeling schriftelijk kenbaar heeft laten weten gemaakt of hij het werk al dan niet aanvaardtis goedgekeurd, of dan wel indien en zodra de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 65. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse van het werk zijn z ijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaatgereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askovéopdrachtnemer.

Aanneming van werk. 1. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, werk in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien volgende voorwaarden: 5.1 Aangaande de Offertes, aanvaarding van het aanbod, de herroeping van de aanvaarding en voorzover een of meerdere navolgende bepalingen in strijd zijn met bevestiging van de overige bepalingen order, zij verwezen naar de artikelen 4.1 en 4.2 van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen. Naast de navolgende bepalingen is op aanneming van werk het bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassingAlgemene Voorwaarden. 2. Verrekening 5.2 De aangeboden prijzen van HC Groep zijn exclusief omzetbelasting (BTW) , tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 5.3 Bij verandering in opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk. Indien per saldo een minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in resteert wordt aan de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, en in geval van afwijkingen Afnemer 10% van de bedragen van de stelposten of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht in het kader van de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Askové die gevolgen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Askové bij wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag minderprijs in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst indien hier sprake van is, zulks uitsluitend ter beoordeling aan HC Groep. 5.4 Termijnen moeten worden voldaan naarmate het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstvolgende termijnfactuur daarnawerk vordert. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Askové worden verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askové, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové termijnbetaling conform de opgave in de Offerte van de voor de werkzaamheden overeengekomen prijs als volgt HC Groep plaatsvinden: o 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst; o een . 5.5 Voor overschrijding der levering- en/of meerdere termijnen tot in totaal 60% van de aannemingssomopleveringstermijn, zodra het werk voor vervoer gereed staat; o het restant van de aannemingssom bij oplevering van het werkwelke niet aan HC Groep is te wijten, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat. De tweede termijn is eveneens zal generlei vergoeding verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn voldaanzijn. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaan. Onkosten voor rekening van Askovéoplevering, welke verwijtbaar is aan HC Groep, kan HC Groep eerst in verzuim raken als zij schriftelijk in gebreke is gesteld en aan die ingebrekestelling geen gevolg is gegeven. 5.6 Indien na het tijdstip van de prijsaanbieding de uitvoeringskosten en/of materiaalkosten wijzigingen ondergaan, hebben partijen recht op verrekening. Verrekening van de loonkostenwijziging zal geschieden met inachtneming van de door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling overheid vastgestelde voorschriften overeenkomstig de richtlijnen ter zake verstrekt door de onderneming van de laatste termijnbranche waartoe HC Groep behoort. In geval Verrekening van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1, materiaalkosten zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur geschieden op basis van gegevens van de gewijzigde prijsbepalende factoren betreffende leveranciers. De wijzigingen in de materiaalkosten zullen tot uiting worden aangepastgebracht in een percentage van de materiaalkosten, geldend op de datum van de prijsaanbieding. Als materiaalkosten-wijzigingen worden aangemerkt de verschillen in factuurprijzen, optredend tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van de uitvoering van het werk. 4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen 5.7 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn is goedgekeurd of geacht wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 5zijn goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové goedgekeurd indien en zodra de Afnemer zonder opneming en goedkeuring te laten plaatshebben, aan HC Groep heeft medegedeeld bericht het werk voltooid te achten, dan wel het werk door de Afnemer of derden geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, dan wel de Afnemer binnen acht dagen nadat HC Groep schriftelijk aan de wederpartij heeft bericht dat het werk gereed is voor oplevering en het werk door de wederpartij aanvaard is. Het werk geldt tevens als opgeleverd indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na het bericht van Askové dat het werk voor oplevering gereed is, niet heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, of zodra meegewerkt aan de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse keuring van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaat, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askovéwerk.

Aanneming van werk. 1. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden gelden voor aanneming van werk, montage daaronder begrepen, werk in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien volgende voorwaarden: 5.1 Aangaande de Offertes, aanvaarding van het aanbod, de herroeping van de aanvaarding en voorzover een of meerdere navolgende bepalingen in strijd zijn met bevestiging van de overige bepalingen order, zij verwezen naar de artikelen 4.1 en 4.2 van deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd in de navolgende bepalingen. Naast de navolgende bepalingen is op aanneming van werk het bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassingAlgemene Voorwaarden. 2. Verrekening 5.2 De aangeboden prijzen van HC Groep zijn exclusief omzetbelasting (BTW) , tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 5.3 Bij verandering in opdracht zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk. Indien per saldo een minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in resteert wordt aan de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, en in geval van afwijkingen Afnemer 10% van de bedragen van de stelposten of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht in het kader van de gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Askové die gevolgen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Askové bij wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag minderprijs in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst indien hier sprake van is, zulks uitsluitend ter beoordeling aan HC Groep. 5.4 Termijnen moeten worden voldaan naarmate het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstvolgende termijnfactuur daarnawerk vordert. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door Askové worden verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askové, behoudens een eventuele verrekening van de omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové termijnbetaling conform de opgave in de Offerte van de voor de werkzaamheden overeengekomen prijs als volgt HC Groep plaatsvinden: o 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de overeenkomst; o een . 5.5 Voor overschrijding der levering- en/of meerdere termijnen tot in totaal 60% van de aannemingssomopleveringstermijn, zodra het werk voor vervoer gereed staat; o het restant van de aannemingssom bij oplevering van het werkwelke niet aan HC Groep is te wijten, doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat. De tweede termijn is eveneens zal generlei vergoeding verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn voldaanzijn. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové het recht de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaan. Onkosten voor rekening van Askovéoplevering, welke verwijtbaar is aan HC Groep, kan HC Groep eerst in verzuim raken als zij schriftelijk in gebreke is gesteld en aan die ingebrekestelling geen gevolg is gegeven. 5.6 Indien na het tijdstip van de prijsaanbieding de uitvoeringskosten en/of materiaalkosten wijzigingen ondergaan, hebben partijen recht op verrekening. Verrekening van de loonkosten- wijziging zal geschieden met inachtneming van de door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling overheid vastgestelde voorschriften overeenkomstig de richtlijnen ter zake verstrekt door de onderneming van de laatste termijnbranche waartoe HC Groep behoort. In geval Verrekening van wijziging van één of meer van de prijsbepalende factoren als bedoeld in artikel III lid 1, materiaalkosten zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur geschieden op basis van gegevens van de gewijzigde prijsbepalende factoren betreffende leveranciers. De wijzigingen in de materiaalkosten zullen tot uiting worden aangepastgebracht in een percentage van de materiaalkosten, geldend op de datum van de prijs- aanbieding. Als materiaalkosten-wijzigingen worden aangemerkt de verschillen in factuurprijzen, optredend tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van de uitvoering van het werk. 4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen 5.7 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn is goedgekeurd of geacht wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 5zijn goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové goedgekeurd indien en zodra de Afnemer zonder opneming en goedkeuring te laten plaatshebben, aan HC Groep heeft medegedeeld bericht het werk voltooid te achten, dan wel het werk door de Afnemer of derden geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, dan wel de Afnemer binnen acht dagen nadat HC Groep schriftelijk aan de wederpartij heeft bericht dat het werk gereed is voor oplevering en het werk door de wederpartij aanvaard is. Het werk geldt tevens als opgeleverd indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na het bericht van Askové dat het werk voor oplevering gereed is, niet heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, of zodra meegewerkt aan de wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse keuring van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaat, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Askovéwerk.