Common use of AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER Clause in Contracts

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval de Xxxxxxxx de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, zal de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. 2. De Aannemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of stagnatie van de Opdrachtgever. 3. Tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid is Xxxxxxxx, voor alle directe schade van de Opdrachtgever, op enige wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Aannemer afgesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval beperkt tot de netto factuurwaarde (exclusief btw) van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan, dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan. 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle aanspraken door derden op vergoeding van schade aan gebouwen van derden, veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door de Aannemer, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming van de Aannemer.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval Onverminderd de Xxxxxxxx aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor scha- de aan het werk, tenzij de schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. De aannemer verbindt zich in dit kader de voor zijn rekening komende gebre- ken welke kennelijk te wijten zijn aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die gebreken die zijn ontstaan: - door normale slijtage; - door oneigenlijk gebruik; - door invloed vanuit de ondergrond waaronder zettingen, voorzover een en ander al niet onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op hem rustende verplichtingen niet nakomt, zal de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komengrond van artikel 6 lid 1 valt; - nadat herstelwerkzaamheden door derden hebben plaatsgevonden. 2. De Aannemer aannemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of stagnatie aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgeveropdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzettelijke nalatigheid of grove schuld van de aannemer dan wel de onderaannemer dan wel hun leidinggevend personeel. 3. Tenzij er sprake De aannemer is van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid is Xxxxxxxx, niet aansprakelijk voor alle directe schade van de Opdrachtgever, op enige wijze verband houdend met, het al dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Aannemer afgesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval beperkt tot de netto factuurwaarde (exclusief btw) van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan, dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan. 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle aanspraken door derden op vergoeding toebrengen van schade aan gebouwen van derdenkabels, veroorzaakt buizen en leidingen indien en voor zover de door of namens de uitvoering opdrachtgever verstrekte [gebieds]informatie onjuistheden bevat, en/of onvolledig is, terwijl een en ander, niet aan de hand van de werkzaamheden door voorschriften voor een zorgvuldig graafproces, voor de Aannemer, tenzij aannemer controleerbaar is. Evenmin is de aannemer verantwoordelijk voor de stagnatie die schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming optreedt als gevolg van de Aannemeronjuist gebleken informatie.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval Onverminderd de Xxxxxxxx aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij de schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. De aannemer verbindt zich in dit kader de voor zijn rekening komende gebreken welke kennelijk te wijten zijn aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die gebreken die zijn ontstaan: - door normale slijtage; - door oneigenlijk gebruik; - door invloed vanuit de ondergrond waaronder zettingen, voorzover een en ander al niet onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op hem rustende verplichtingen niet nakomt, zal de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komengrond van artikel 6 lid 1 valt; - nadat herstelwerkzaamheden door derden hebben plaatsgevonden. 2. De Aannemer aannemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of stagnatie aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgeveropdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzettelijke nalatigheid of grove schuld van de aannemer dan wel de onderaannemer dan wel hun leidinggevend personeel. 3. Tenzij er sprake De aannemer is niet aansprakelijk voor het al dan niet toebrengen van opzet schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover de door of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid is Xxxxxxxxnamens de opdrachtgever verstrekte [gebieds]informatie onjuistheden bevat, en/of onvolledig is, terwijl een en ander, niet aan de hand van de voorschriften voor een zorgvuldig graafproces, voor alle directe schade de aannemer controleerbaar is. Evenmin is de aannemer verantwoordelijk voor de stagnatie die optreedt als gevolg van onjuist gebleken informatie. 4. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Fronik hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend. 5. De aansprakelijkheid van Fronik is op grond van het vorige lid beperkt tot het voor het verrichten van de Opdrachtgever, op enige wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaaldontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Aannemer afgesloten verzekering valtgeen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval Fronik beperkt tot de netto factuurwaarde (exclusief btw) van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan, dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan. 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle aanspraken door derden op vergoeding van schade aan gebouwen van derden, veroorzaakt door de uitvoering 10% van de werkzaamheden door de Aannemer, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming van de Aannemeraannemingssom.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval de Xxxxxxxx de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, zal de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. 2. De 7.1 Aannemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of stagnatie aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de Opdrachtgever. 3. Tenzij er sprake is wederpartij en aan de andere werken en eigendommen van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid is Xxxxxxxxde wederpartij, voor alle directe schade van de Opdrachtgever, op enige wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of zover de schade niet onder een door Aannemer afgesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval beperkt tot de netto factuurwaarde (exclusief btw) van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan, dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan. 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle aanspraken door derden op vergoeding van schade aan gebouwen van derden, veroorzaakt door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de werkzaamheden aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of leveranciers en deze schade niet valt onder de dekking van de in artikel 5 beschreven CAR-verzekering. 7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 zal aannemer nimmer voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan de voor het werk overeengekomen prijs, met een maximum van € 100.000,--. 7.3 Voor alle indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade van wederpartij, is de aannemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens de aannemer. 7.4 Aannemer vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover de schade door de Aannemeruitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 7.5 De wederpartij vrijwaart de aannemer tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de aannemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is. 7.6 De aannemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij die schade is veroorzaakt de wederpartij hem door opzet, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming middel van tekeningen voldoende heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijk juiste ligging. 7.7 Eventuele aanspraken van de Aannemerwederpartij op aannemer dienen binnen 14 dagen nadat de wederpartij hiermee bekend is dan wel bekend had behoren te zijn, schriftelijk bij de aannemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de wederpartij diens aanspraken verliest. De rechtsvordering ter zake de aanspraken uit hoofde van dit artikel is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld één jaar nadat de wederpartij bekend was of had behoren te zijn met diens aanspraak. 7.8 Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 2 van dit artikel. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking alle contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer in verband met de aangegane overeenkomst betreft.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de Xxxxxxxx de op aannemer hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem rustende verplichtingen niet nakomt, zal de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komenkunnen worden toegerekend. 2. De Aannemer rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet gehouden tot vergoeding ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of stagnatie vijf jaren na het verstrijken van de Opdrachtgeveronderhoudstermijn. 1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt. 2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. 3. Tenzij er De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. 2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid een gebrek: a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is Xxxxxxxxgetreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden, voor alle directe schade tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden toegerekend; b. dat na afloop van de Opdrachtgeveronderhoudstermijn aan de dag is getreden, op enige wijze verband houdend metdat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend. 3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. 4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 2 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel veroorzaakt ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door niet-het treffen van zeer kostbare voorzieningen. 1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 15.1 tot en met 15.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en, niet tijdige tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, de aannemer gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of niet behoorlijke uitvoering van gebreken, waarvoor de Overeenkomstaannemer aansprakelijk is, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaaldte herstellen/op te heffen. 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet uitkeert of in redelijke verhouding staan tot het belang van de schade niet onder opdrachtgever bij herstel, mag de aannemer in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een door Aannemer afgesloten verzekering valtredelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever. 3. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van artikel 15.1 is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval de aannemer beperkt tot 10% van de netto factuurwaarde (exclusief btw) van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan, dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaanaanneemsom. 4. De Opdrachtgever vrijwaart aansprakelijkheid van de Aannemer aannemer op grond van artikelen 15.2 en 15.3 is in geval van toerekenbare indirecte schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de aanneemsom. Als een door de aannemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor alle aanspraken door derden op vergoeding een hoger bedrag, is deze aansprakelijkheid gemaximeerd tot het uit te keren bedrag. Onder indirecte schade wordt onder andere verstaan: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van schade aan gebouwen van derden, veroorzaakt door producten en kosten die met de uitvoering van het werk gemoeid zouden zijn als de werkzaamheden door van aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. 5. De uit de Aannemer, tenzij die artikelen 15.1 tot en met 15.4 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is veroorzaakt door opzet, van opzet of grove schuld of een toerekenbare tekortkoming van de Aannemeraannemer.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval de Voor directe/indirecte schade, immateriële schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) Opdrachtgever [of aan derden] door niet, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van haar Werk is Xxxxxxxx de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, zal de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk slechts aansprakelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komengeval van opzet of grove schuld of bewuste roekeloosheid van Xxxxxxxx. 2. De Aannemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/of stagnatie van de Opdrachtgevernimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade. 3. Tenzij er sprake De Aannemer is van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid is Xxxxxxxx, voor alle directe schade van de Opdrachtgever, op enige wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Aannemer afgesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval beperkt tot niet aansprakelijk voor schade aan het Werk, in de netto factuurwaarde (exclusief btwnavolgende gevallen: a) de schade veroorzaakt is door foutieve ontwerp, constructies en / of berekeningen door de Opdrachtgever of in zijn Opdracht door derden gemaakt; b) de schade het gevolg is van dat gedeelte buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Aannemer in verband met de aard van het desbetreffende werk waardoor Werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en zich hiertegen niet heeft kunnen verzekeren en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen; c) de schade het gevolg is ontstaan, dan wel, indien van door de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaanof in diens Opdracht door derden uitgevoerde Werk. 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer is aansprakelijk voor alle aanspraken door derden op vergoeding van schade aan gebouwen andere werken en eigendommen van derdende Opdrachtgever, veroorzaakt voor zover deze door de uitvoering van het Werk is toegebracht en te wijten is aan fouten of nalatigheid van de werkzaamheden Aannemer of van degenen voor wie hij ingevolge artikel 7:751 Burgerlijk Wetboek jegens de Opdrachtgever verantwoordelijk is. 5. De Aannemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen, indien en voor zover hem door of namens de AannemerOpdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan ontbreken, tenzij die onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. 6. Alvorens aanspraak te kunnen maken op eventuele boeten en/of schadevergoedingen, dient de Opdrachtgever de Xxxxxxxx per aangetekende brief in gebreke te stellen en hem daarbij een redelijke termijn te gunnen binnen welke de Aannemer alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. 7. Voor zover op Aannemer enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en zou komen vast te staan dat Xxxxxxxx gehouden is enige schade is veroorzaakt te vergoeden, welke dan ook en door opzetwelke oorzaak dan ook, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Aannemer ter zake gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Xxxxxxxx komend eigen risico. 8. Indien gedurende de schorsing op grond van artikel 18.1 van deze Algemene Voorwaarden schade ontstaat aan het Werk, komt deze niet voor rekening van de Aannemer. 9. In elk geval dat Xxxxxxxx een gebrek zal moeten verhelpen en het gebrek blijkt niet te verhelpen te zijn, dan zal Xxxxxxxx een vergoeding betalen, welke vergoeding, met inbegrip van gemaakte kosten, nimmer meer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende geleverde goed/werk, c.q. van het desbetreffende opgeleverde Werk.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER. 1. Ingeval De aannemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade aan het werk voor zover: (i) deze schade niet het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de Xxxxxxxx schadelijke gevolgen waarvan de op hem rustende verplichtingen niet nakomtaannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen en (ii) voor zover deze schade door de uitvoering van het werk van de aannemer is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, zal onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Opdrachtgever hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen en zal de Opdrachtgever de Xxxxxxxx daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komenaannemer. 2. De Aannemer Voor alle andere gevallen is niet gehouden tot vergoeding de aannemer slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien de aannemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van indirecte schade, zoals bedrijfs- en/enige op hem rustende verplichting of stagnatie jegens de opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd en voor zover de opdrachtgever bewijst dat deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van de Opdrachtgeveraannemer. 3. Tenzij er Indien de aansprakelijkheid van de aannemer onder lid 1 of 2 van dit artikel moet worden aangenomen, dan is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door de aannemer gesloten verzekering wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico), met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van de aannemer voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of gederfde omzet, is uitgesloten. De uit hoofde van dit lid uit te keren verzekeringsgelden worden door de verzekeraar via uitkering aan de aannemer uitbetaald. 4. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of de kwaliteit van door de opdrachtgever gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van de door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekte materialen en werktuigen. 5. Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van de aannemer nimmer het bedrag van de aannemingssom van het desbetreffende werk per schadetoebrengende gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 6. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer en de door deze bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering door de aannemer van de overeenkomst, het gebruik door de opdrachtgever van de door de aannemer geleverde zaken, gerealiseerde werken en verrichtte diensten, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid is Xxxxxxxx, voor alle directe schade grove schuld aan de kant van de Opdrachtgeveraannemer. 7. De aannemer kan en zal nimmer door de opdrachtgever worden aangesproken op esthetische aspecten van het werk, op enige wijze verband houdend metdanwel het esthetische eindresultaat daarvan. Krimpscheuren en overige gevolgen vanwege reguliere zettingen en het werken van materialen, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering zijn en blijven voor rekening en risico van de Overeenkomst, slechts opdrachtgever en de aannemer kan dienaangaande niet aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Aannemer afgesloten verzekering valt, is de aansprakelijkheid van Aannemer in ieder geval beperkt tot de netto factuurwaarde (exclusief btw) van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaan, dan wel, indien de Opdrachtgever een Consument betreft, tot de factuurwaarde inclusief btw van dat gedeelte van het desbetreffende werk waardoor de schade is ontstaanworden gesteld voor eventuele schade. 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle aanspraken door derden op vergoeding van schade aan gebouwen van derden, veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door de Aannemer, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming van de Aannemer.