Common use of Ontbinding en schadevergoeding Clause in Contracts

Ontbinding en schadevergoeding. 14.1. Tritop heeft het recht zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de opdrachtgever aan Tritop verschuldigd op te eisen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien zich een van de volgende omstandigheden voordoet: a. de opdrachtgever komt een op hem rustende verplichting jegens Tritop niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist na; b. de opdrachtgever wordt failliet verklaard of daartoe is een verzoek ingediend of er is of wordt surséance van betaling gevraagd; c. op het vermogen van de opdrachtgever wordt geheel of gedeeltelijk beslag gelegd; d. de opdrachtgever wordt krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam verklaard of wordt van zijn vrijheid beroofd; e. de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, of, indien het een natuurlijke persoon betreft, overlijdt, terwijl de opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Tritop heeft voldaan; f. iedere andere omstandigheid, waardoor redelijkerwijs van Tritop niet verlangd kan worden dat de opdracht wordt uitgevoerd. 14.2. Tritop heeft te allen tijde recht om naast ontbinding tevens haar schade van de opdrachtgever te vorderen, bestaande in geleden verlies, gederfde winst, gemaakte kosten en alle andere schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever. 14.3. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, buiten het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van Tritop , indien Tritop daar schriftelijk mee instemt en mits onder door Tritop redelijkerwijs te stellen voorwaarden, in ieder geval inhoudende vergoeding door de opdrachtgever van de gemaakte materiaal- en arbeidskosten van Tritop , vermeerderd met 30%.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Ontbinding en schadevergoeding. 14.18.1. Tritop heeft Partijen hebben door het enkel plaatsvinden van een van de onderstaande omstandigheden het recht zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderenontbinden, hetzij enig bedrag door de opdrachtgever aan Tritop verschuldigd op te eisen, zulks onverminderd het recht op schadevergoedingvergoeding van schade: • A. Indien een der partijen in staat van faillissement is verklaard, indien zich dan wel een daartoe strekkend verzoek bij de rechtbank aanhangig is, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte) van haar vermogen beslag wordt gelegd; • B. Indien een der partijen komt te overlijden of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld; • C. Indien een der partijen overgaat tot staking van de bedrijfsactiviteiten of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van het bedrijf. 8.2. Partijen zijn verplicht elkaar direct na kennisname van een van de volgende omstandigheden voordoet: a. de opdrachtgever komt een op hem rustende verplichting jegens Tritop niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist na; b. de opdrachtgever wordt failliet verklaard of daartoe is een verzoek ingediend of er is of wordt surséance van betaling gevraagd; c. op het vermogen van de opdrachtgever wordt geheel of gedeeltelijk beslag gelegd; d. de opdrachtgever wordt krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam verklaard of wordt van zijn vrijheid beroofd; e. de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, of, indien het een natuurlijke persoon betreft, overlijdt, terwijl de opdrachtgever nog niet voornoemde situaties in kennis te stellen én zulks onverwijld schriftelijk aan al zijn verplichtingen jegens Tritop heeft voldaan; f. iedere andere omstandigheid, waardoor redelijkerwijs van Tritop niet verlangd kan worden dat de opdracht wordt uitgevoerdelkaar te bevestigen. 14.28.3. Tritop heeft te allen tijde recht om naast ontbinding tevens haar schade van de opdrachtgever te vorderen, bestaande in geleden verlies, gederfde winst, gemaakte kosten en alle andere schade die het gevolg Greener Result is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever. 14.3. De opdrachtgever is slechts voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbindenontbinden indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig en / of niet op tijd betaalt of indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen. Opdrachtgever is op dat moment direct in verzuim en geeft Xxxxxxx Result het recht, buiten het geval van toerekenbare tekortkoming in zonder enige verplichting tot ongedaan making of vergoeding aan opdrachtgever de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van diens verplichtingen op te schorten. 8.4. Bij ontbinding van de zijde van Tritop , indien Tritop daar schriftelijk mee instemt en mits onder overeenkomst heeft Xxxxxxx Result het recht op onmiddellijke betaling door Tritop redelijkerwijs te stellen voorwaarden, in ieder geval inhoudende vergoeding door de opdrachtgever van een schadevergoeding bestaande uit 100% van de gemaakte materiaal- en arbeidskosten van Tritop , vermeerderd met 30%overeengekomen vergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Ontbinding en schadevergoeding. 14.113.1 Indien de wederpartij niet tijdig, niet de overeengekomen hoeveelheden, niet volgend de in artikel 10.1 vermelde eisen levert, of anderszins niet aan een of meer der voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet, is de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder hiertoe in gebreke te worden gesteld, in verzuim. Tritop heeft Alsdan hebben wij naar onze keuze, het recht zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de opdrachtgever aan Tritop verschuldigd op te eisen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien zich een van de volgende omstandigheden voordoetom: a. de opdrachtgever komt wederpartij in de gelegenheid te stellen, middels aangetekend schrijven, om alsnog binnen een op hem rustende verplichting jegens Tritop niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist na;door ons te bepalen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen of b. de opdrachtgever overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels aangetekend schrijven. 13.2 Een en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding (inclusief gevolg- en bedrijfsschade) van alle uit de gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen voor ons direct en indirect voortvloeiende kosten. 13.3 Onverminderd de artikelen in deze algemene inkoopvoorwaarden waarin ons recht tot ontbinding is vastgelegd, wordt failliet verklaard of daartoe is de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, ontbon- den door een verzoek ingediend of er is of aan de wederpartij gerichte schriftelijk verklaring, op het tijdstip waarop de wederpartij wordt surséance geliquideerd, haar bedrijfsactiviteiten staakt, in staat van faillis- sement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling gevraagd; c. op het aanvraagt, aan een derde wordt overgedragen of fuseert, of door beslaglegging, onder curatele stelling of an- derszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen van of delen ervan verliest, tenzij de opdrachtgever wordt geheel curator of gedeeltelijk beslag gelegd; d. bewindvoerder de opdrachtgever wordt krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam verklaard of wordt van zijn vrijheid beroofd; e. de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, of, indien het een natuurlijke persoon betreft, overlijdt, terwijl de opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Tritop heeft voldaan; f. iedere andere omstandigheid, waardoor redelijkerwijs van Tritop niet verlangd kan worden dat de opdracht wordt uitgevoerduit deze overeenkomst voortvloeiende verplich- tingen als boedelschuld erkent. 14.2. Tritop heeft te allen tijde recht om naast ontbinding tevens haar schade van de opdrachtgever te vorderen, bestaande in geleden verlies, gederfde winst, gemaakte kosten en alle andere schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever. 14.3. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, buiten het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van Tritop , indien Tritop daar schriftelijk mee instemt en mits onder door Tritop redelijkerwijs te stellen voorwaarden, in ieder geval inhoudende vergoeding door de opdrachtgever van de gemaakte materiaal- en arbeidskosten van Tritop , vermeerderd met 30%.

Appears in 1 contract

Samples: General Purchase Conditions

Ontbinding en schadevergoeding. 14.1. Tritop heeft het recht zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling 13.1 Indien de overeenkomst te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de opdrachtgever aan Tritop verschuldigd op te eisen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien zich een van de volgende omstandigheden voordoet: a. de opdrachtgever komt een op hem rustende verplichting jegens Tritop niet, wederpartij niet tijdig, niet volledig de overeengekomen hoeveelheden, niet volgend de in artikel 10.1 vermelde eisen levert, of anderszins niet juist na;aan een of meer der voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet, is de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder hiertoe in gebreke te worden gesteld, in verzuim. Alsdan hebben wij naar onze keuze, het recht om de wederpartij in de gelegenheid te stellen, middels aangetekend schrijven, om alsnog binnen een door ons te bepalen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels aangetekend schrijven. b. 13.2 Een en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding (inclusief gevolg- en bedrijfsschade) van alle uit de opdrachtgever gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen voor ons direct en indirect voortvloeiende kosten. 13.3 Onverminderd de artikelen in deze algemene inkoopvoorwaarden waarin ons recht tot ontbinding is vastgelegd, wordt failliet verklaard of daartoe is de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, ontbonden door een verzoek ingediend of er is of aan de wederpartij gerichte schriftelijk verklaring, op het tijdstip waarop de wederpartij wordt surséance geliquideerd, haar bedrijfsactiviteiten staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling gevraagd; c. op het aanvraagt, aan een derde wordt overgedragen of fuseert, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen van of delen ervan verliest, tenzij de opdrachtgever wordt geheel curator of gedeeltelijk beslag gelegd; d. bewindvoerder de opdrachtgever wordt krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam verklaard of wordt van zijn vrijheid beroofd; e. de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd, of, indien het een natuurlijke persoon betreft, overlijdt, terwijl de opdrachtgever nog niet aan al zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Tritop heeft voldaan; f. iedere andere omstandigheid, waardoor redelijkerwijs van Tritop niet verlangd kan worden dat de opdracht wordt uitgevoerdals boedelschuld erkent. 14.2. Tritop heeft te allen tijde recht om naast ontbinding tevens haar schade van de opdrachtgever te vorderen, bestaande in geleden verlies, gederfde winst, gemaakte kosten en alle andere schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever. 14.3. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, buiten het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van Tritop , indien Tritop daar schriftelijk mee instemt en mits onder door Tritop redelijkerwijs te stellen voorwaarden, in ieder geval inhoudende vergoeding door de opdrachtgever van de gemaakte materiaal- en arbeidskosten van Tritop , vermeerderd met 30%.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Inkoopvoorwaarden