Common use of Oplevering Clause in Contracts

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld mee- gedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer on- dernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming ge- bruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. 9.1 Bij overschrijding van de opleveringsdatum vaste dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak vermoedelijke opleveringsdatum is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. 9.2 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. 9.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - : a) hetzij wanneer uiterlijk 14 10 werkdagen zijn verstreken verstreken, nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - aanvaarden; b) hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade scha- de te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - : a. wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - aanvaarden; b. wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij 1.Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het 2.Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het 3.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.gebruikneming

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld mee- gedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming gebruik- neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer onderne- mer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.gebruikneming

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. . 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. . 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. Consument dient tot aan de herstelwerkzaamheden eerst de betaling te voldoen.

Oplevering. 1. Bij de overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding overschrijving hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als al opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming gebruik- neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - − wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - − wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de ,tenzijde overschrijding hem niet kan worden nietkanworden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld mee· gedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk Hetwerk wordt als opgeleverd alsopgeleverd beschouwd: - • wanneer uiterlijk 14 werkdagen 14werkdagen zijn verstreken verstreke n nadat de consument van de ondernemer on· dernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - • wanneer de consument het object hetobject waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik hetwerk isverrichtweer ingebruik neemt, ,met dien verstande, ,dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, ,tenzij het aan in gebruikneming ge· bruikneming verbonden gevolg (opleveringgevolg(oplevering) niet gerechtvaardigd nietgerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer aannemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aannemer aan de consument opdrachtgever heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 7 werkdagen zijn verstreken nadat de consument opdrachtgever van de ondernemer aannemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument opdrachtgever heeft meege- deeld meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - : a. wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument opdrachtgever van de ondernemer onder- nemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaarden; - aanvaarden; b. wanneer de consument opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruikneming gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Oplevering. 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend. 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meege- deeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: - wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer on- dernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aan- vaardenaanvaarden; - wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in ge- bruik gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming gebruik- neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.