Common use of Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen Clause in Contracts

Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen. A.Mercator Verzekeringen nv verzekert: 1) goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van de aannemingen, d.w.z.: – de bouwwerken, met inbegrip van de erin te ver- werken bouwmaterialen en -elementen; – hun uitrustingen: machines, toestellen en instal- laties; alsook: 2) de voorlopige bouwwerken die voorzien zijn in deze aannemingen of nodig zijn voor de uitvoering ervan; 3) de bouwplaatsketen; 4) het materieel en de bouwplaatsuitrusting; 5) de werftoestellen; 6) het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt. B.Zijn verzekerd onder de goederen beschreven in artikel 1 A., deze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden tijdens de erin aangegeven bouw-montage-testtermijn en onder- houdstermijn. Binnen de grenzen van deze termijnen: 1) begint de waarborg inzake de bouw-montage-test- termijn op de aanvangsdatum van onderhavige polis en eindigt: a) voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij de eerste van volgende gebeurtenissen: de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling, het einde van de in de Bijzondere Voorwaarden voorziene duur van de werken; b) voor de voorlopige bouwwerken, bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); c) voor de bouwplaatsketen, het materieel, de bouw- plaatsuitrusting en de werftoestellen, bij het verlaten van de bouwplaats en uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); d) voor het bestaand goed, bij de eerste van de ge- beurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); 2) begint de waarborg inzake de onderhoudstermijn voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij het einde van hun bouw-montage-testtermijn en eindigt op de einddatum van onderhavige polis.

Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen. A.Mercator Verzekeringen nv verzekert: 1) goederenA. Zijn verzekerd de Bestaande Goederen waarvoor een plaatsbeschrijving is gemaakt, aanpalende gebouwen opgenomen als Bestaande Goederen in de Bijzondere Voorwaarden, en de op te richten goederen ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van het Bouwproject, waarvoor en enkel indien de aannemingenBouwheer met een architect een volledige opdracht- overeenkomst heeft ondertekend, d.w.z.: – . de bouwwerken, met inbegrip van de erin te ver- werken verwerken bouwmaterialen en -elementen; – hun uitrustingen: elementen en de uitrustingen zoals machines, toestellen en instal- laties; alsook: 2) installaties, met uitsluiting van de sloop, het bouwafval en de goederen waaraan gewerkt wordt. In de Bijzondere Voorwaarden kunnende ruimtes waarin gewerkt wordt geheel of gedeeltelijk verzekerd worden. In de Bijzondere Voorwaarden kunnen de voorlopige bouwwerken die voorzien zijn in deze aannemingen het Bouwproject of nodig zijn voor de uitvoering ervan;, bijkomend aangemeld en verzekerd worden. 3) B. De ten definitieve titel opgerichte of gewijzigde goederen zijn verzekerd tijdens de bouwplaatsketen; 4) het materieel en de bouwplaatsuitrusting; 5) de werftoestellen; 6) het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt. B.Zijn verzekerd onder de goederen beschreven in artikel 1 A., deze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden tijdens aangegeven bouw-, montage-, en testtermijn, en in de erin aangegeven bouw-montage-testtermijn en onder- houdstermijnbijkomend te onderschrijven onderhoudstermijn. Binnen de grenzen van deze termijnen: 1) begint de waarborg inzake de bouw-montage-test- termijn bouw-, montage-, testtermijn op de aanvangsdatum van onderhavige polis onderhavig contract en eindigt: a) voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij de eerste van volgende gebeurtenissendata : hetzij degene die in Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, hetzij die van de voorlopige oplevering, oplevering of de datum waarop op grond van het aannemingscontract de risico-overdracht plaatsvindt. In geval van ingebruikname of de indienststelling, het einde indienststelling van de in verzekerde goederen door de Bijzondere Voorwaarden voorziene duur Bouwheer blijft de krachtens Afdeling 1 van de werken;polis toegestane dekking verworven, met dien verstande dat in dergelijk geval uitgesloten zullen zijn alle beschadigingen aan de in gebruik of in dienst gestelde goederen die rechtstreeks te wijten zouden zijn aan deze ingebruikname of indienststelling. b) voor de voorlopige bouwwerken, bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen data vermeld in artikel 1 B. 1punt a) a);hierboven. c2) Begint de waarborg voor de bouwplaatsketen, het materieel, de bouw- plaatsuitrusting Bestaande Goederen en de werftoestellen, aanpalende gebouwen bij het verlaten de startdatum van de bouwplaats werken na het ondertekenen van een architectuurovereenkomst, en uiterlijk eindigt die bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a);voorlopige oplevering. d) voor het bestaand goed, bij de eerste van de ge- beurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); 23) begint de waarborg inzake de onderhoudstermijn voor de goederen opgericht ten definitieve titel, titel bij het einde van hun bouw-montage-de dekking van de risico's van de bouw-, montage-, testtermijn en eindigt op dit voor de einddatum in Bijzondere Voorwaarden van onderhavige polisonderhavig contract bepaalde duur.

Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen. A.Mercator Verzekeringen nv verzekert: 1) A. Zijn verzekerd de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van de aannemingenhet Bouwproject, d.w.z.: – . de bouwwerken, met inbegrip van de erin te ver- werken verwerken bouwmaterialen en -elementen; – hun uitrustingen: elementen en de uitrustingen zoals machines, toestellen en instal- laties; alsook: 2) installaties. In de Bijzondere Voorwaarden kunnen de voorlopige bouwwerken bouwwerken, die voorzien zijn in deze aannemingen het Bouwproject of nodig zijn voor de uitvoering ervan;, bijkomend aangemeld en verzekerd worden. 3) B. Deze goederen zijn verzekerd tijdens de bouwplaatsketen; 4) het materieel en de bouwplaatsuitrusting; 5) de werftoestellen; 6) het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt. B.Zijn verzekerd onder de goederen beschreven in artikel 1 A., deze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden tijdens aangegeven bouw-, montage-, en testtermijn, en in de erin aangegeven bouw-montage-testtermijn en onder- houdstermijnbijkomend te onderschrijven onderhoudstermijn. Binnen de grenzen van deze termijnen: 1) begint de waarborg inzake de bouw-montage-test- termijn bouw-, montage-, testtermijn op de aanvangsdatum van onderhavige polis onderhavig contract en eindigt: a) voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij de eerste van volgende gebeurtenissendata : hetzij degene die in Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, hetzij die van de voorlopige oplevering, oplevering of de datum waarop op grond van het aannemingscontract de risico-overdracht plaatsvindt. In geval van ingebruikname of de indienststelling, het einde indienststelling van de in verzekerde goederen door de Bijzondere Voorwaarden voorziene duur Bouwheer blijft de krachtens Afdeling 1 van de werken;polis toegestane dekking verworven, met dien verstande dat in dergelijk geval uitgesloten zullen zijn alle beschadigingen aan de in gebruik of in dienst gestelde goederen die rechtstreeks te wijten zouden zijn aan deze ingebruikname of indienststelling. b) voor de voorlopige bouwwerken, bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen data vermeld in artikel 1 B. 1punt a) a); c) voor de bouwplaatsketen, het materieel, de bouw- plaatsuitrusting en de werftoestellen, bij het verlaten van de bouwplaats en uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); d) voor het bestaand goed, bij de eerste van de ge- beurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a);hierboven. 2) begint de waarborg inzake de onderhoudstermijn voor de goederen opgericht ten definitieve titel, titel bij het einde van hun bouw-montage-de dekking van de risico's van de bouw-, montage-, testtermijn en eindigt op dit voor de einddatum in Bijzondere Voorwaarden van onderhavige polisonderhavig contract bepaalde duur.

Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen. A.Mercator Verzekeringen nv verzekert: 1) . de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van de aannemingen, d.w.z.. : – • de bouwwerken, met inbegrip van de erin te ver- werken verwerken bouwmaterialen en -elementen; – • hun uitrustingenuitrustingen : machines, toestellen en instal- latiesinstallaties; alsookalsook : 2) . de voorlopige bouwwerken bouwwerken, die voorzien zijn in deze aannemingen of nodig zijn voor de uitvoering ervan; 3) . de bouwplaatsketen; 4) . het materieel en de bouwplaatsuitrusting; 5) . de werftoestellen; 6) . het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat voor vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt. B.Zijn . B. Zijn verzekerd onder de goederen beschreven in artikel 1 A.A, deze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden bijzondere voorwaarden tijdens de erin aangegeven bouw-montage-testtermijn en onder- houdstermijnonderhoudstermijn. Binnen de grenzen van deze termijnentermijnen : 1) . begint de waarborg inzake de bouw-montage-test- termijn testtermijn op de aanvangsdatum van onderhavige polis onderhavig contract en eindigteindigt : a) a. voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij de eerste van volgende gebeurtenissengebeurtenissen : de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling, het einde van de in de Bijzondere Voorwaarden bijzondere voorwaarden voorziene duur van de werken; b) b. voor de voorlopige bouwwerken, bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); c) c. voor de bouwplaatsketen, het materieel, de bouw- plaatsuitrusting bouwplaatsuitrusting en de werftoestellen, bij het verlaten van de bouwplaats en uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); d) d. voor het bestaand goed, bij de eerste van de ge- beurtenissen gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); 2) . begint de waarborg inzake de onderhoudstermijn voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij het einde van hun bouw-montage-testtermijn en eindigt op de einddatum van onderhavige polisonderhavig contract.

Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen. A.Mercator Verzekeringen nv verzekert: 1) de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van de aannemingen, d.w.z.: – • de bouwwerken, met inbegrip van de erin te ver- werken verwerken bouwmaterialen en -elementen; – • hun uitrustingenuitrustingen : machines, toestellen en instal- latiesinstallaties; alsookalsook : 2) de voorlopige bouwwerken bouwwerken, die voorzien zijn in deze aannemingen of nodig zijn voor de uitvoering ervan; 3) de bouwplaatsketen; 4) het materieel en de bouwplaatsuitrusting; 5) de werftoestellen; 6) het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat voor vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt. B.Zijn . B. Zijn verzekerd onder de goederen beschreven in artikel 1 A.A, deze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden bijzondere voorwaarden tijdens de erin aangegeven bouw-montage-testtermijn proeftermijn en onder- houdstermijnonderhoudstermijn. Binnen de grenzen van deze termijnentermijnen : 1) begint de waarborg inzake de bouw-montage-test- termijn proeftermijn op de aanvangsdatum van onderhavige polis onderhavig contract en eindigteindigt : a) voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij de eerste van volgende gebeurtenissengebeurtenissen : de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling, het einde van de in de Bijzondere Voorwaarden bijzondere voorwaarden voorziene duur van de werken; b) voor de voorlopige bouwwerken, bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); c) voor de bouwplaatsketen, het materieel, de bouw- plaatsuitrusting bouwplaatsuitrusting en de werftoestellen, bij het verlaten van de bouwplaats en uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); d) voor het bestaand goed, bij de eerste van de ge- beurtenissen gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); 2) begint de waarborg inzake de onderhoudstermijn voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij het einde van hun bouw-montage-testtermijn proeftermijn en eindigt op de einddatum van onderhavige polisonderhavig contract.

Verzekerbare goederen - verzekeringstermijnen. A.Mercator Verzekeringen nv verzekert: 1) de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp uitmaken van de aannemingen, d.w.z.. : – • de bouwwerken, met inbegrip van de erin te ver- werken verwerken bouwmaterialen en -elementen; – • hun uitrustingenuitrustingen : machines, toestellen en instal- latiesinstallaties; alsookalsook : 2) de voorlopige bouwwerken bouwwerken, die voorzien zijn in deze aannemingen of nodig zijn voor de uitvoering ervan; 3) de bouwplaatsketen; 4) het materieel en de bouwplaatsuitrusting; 5) de werftoestellen; 6) het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat voor vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt. B.Zijn . B. Zijn verzekerd onder de goederen beschreven in artikel 1 A.A, deze vermeld in de Bijzondere Voorwaarden bijzondere voorwaarden tijdens de erin aangegeven bouw-montage-testtermijn proeftermijn en onder- houdstermijnonderhoudstermijn. Binnen de grenzen van deze termijnentermijnen : 1) begint de waarborg inzake de bouw-montage-test- termijn proeftermijn op de aanvangsdatum van onderhavige polis onderhavig contract en eindigteindigt : a) voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij de eerste van volgende gebeurtenissengebeurtenissen : de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling, het einde van de in de Bijzondere Voorwaarden bijzondere voorwaarden voorziene duur van de werken; b) voor de voorlopige bouwwerken, bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); c) voor de bouwplaatsketen, het materieel, de bouw- plaatsuitrusting bouwplaatsuitrusting en de werftoestellen, bij het verlaten van de bouwplaats en uiterlijk bij de eerste van de gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); d) voor het bestaand goedde bestaande goederen, bij de eerste van de ge- beurtenissen gebeurtenissen vermeld in artikel 1 B. 1) a); 2) begint de waarborg inzake de onderhoudstermijn voor de goederen opgericht ten definitieve titel, bij het einde van hun bouw-montage-testtermijn proeftermijn en eindigt op de einddatum van onderhavige polisonderhavig contract.