Waarborgen tijdens de onderhoudstermijn. De maatschappij verbindt er zich toe de verzekeringnemer te vergoeden :
1) voor beschadigingen van de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en uitrustingen die het voorwerp van de aannemingen uitmaken) die zich voordoen tijdens de uitvoering door de verzekerden van de werken waartoe zij na de voorlopige oplevering krachtens hun aannemingscontract verplicht zijn, en voorzover deze beschadigingen voortvloeien uit deze uitvoering,
2) op voorwaarde van uitdrukkelijke overeenkomst, voor beschadigingen aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en uitrustingen die het voorwerp van de aannemingen uitmaken) die tijdens deze termijn vastgesteld werden en te wijten zijn aan een schadeverwekkend feit dat zich op de bouwplaats heeft voorgedaan tijdens de bouw-, montage- of proeftermijn.
Waarborgen tijdens de onderhoudstermijn. De maatschappij waarborgt aan de verzekerden de geldelijke vergoeding waartoe zij overeenkomstig de artikelen 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek gehouden kunnen zijn voor aan derden veroorzaakte schade door de uitvoering van werken door één van de verzekerden waartoe deze volgens zijn aannemingscontract na de voorlopige oplevering verplicht is.
Waarborgen tijdens de onderhoudstermijn. Voor zover de beschadigingen vastgesteld zijn tijdens deze termijn vergoedt de verzekeraar :
1. de beschadigingen van de blijvend opgerichte goederen die het voorwerp van de aanneming uitmaken, ontstaan tijdens de uitvoering van de werken door de verzekerden, waartoe zij na de voorlopige oplevering verplicht zijn overeenkomstig het aannemingscontract en voor zover deze beschadigingen voortvloeien uit deze uitvoering;
2. op voorwaarde dat dit in de bijzondere voorwaarden werd vermeld, de beschadigingen van de blijvend opgerichte verzekerde goederen die te wijten zijn aan een schadeverwekkend feit dat zich op de bouwplaats heeft voorgedaan tijdens de bouw-montage-testtermijn.