Common use of Do obowiązków Zamawiającego należy Clause in Contracts

Do obowiązków Zamawiającego należy. 1) przystąpienie do komisyjnego odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 2) dokonanie zapłaty wynagrodzenia określonego § 2 ust. 1 Wykonawcy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem koniecznych do odbioru końcowego, 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ, w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonym w ust. 1 terminem, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania przez Wykonawcę. 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje obowiązek nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od zgłoszenia. 2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. 4. Strony ustalają, iż termin rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi ….. miesięcy i liczy się od daty odbioru Zamówienia. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub urządzenie na nowy, wolny od wad. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Kara wymieniona w § 8 ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności płacenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 oraz kar umownych określonych w § 8 ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowe od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończenia. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia oraz wykonania innych zobowiązań umownych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej. 9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 10. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności, wynagrodzenia, terminu. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zmiany w zakresie terminu w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Xxxxxxx; 4) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (x.x. Xx. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego sądu. 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy. 1) przystąpienie do komisyjnego odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 2) dokonanie zapłaty wynagrodzenia określonego § 2 ust. 1 Wykonawcy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem koniecznych do odbioru końcowego, 2) przekazanie Zamawiającemu protokołem przedmiotu zamówienia użytkownikom (właścicielom) sprzętu sportowego i wyposażenia sali gimnastycznej. 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ, w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 18 września 2020 roku. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonym w ust. 1 terminem, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania przez Wykonawcę. 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje obowiązek nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od zgłoszenia. 2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. 4. Strony ustalają, iż termin rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi ….. miesięcy 2 lata i liczy się od daty odbioru Zamówienia. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub urządzenie na nowy, wolny od wad. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek którąkol- wiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu przedmio- tu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu przed- miotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto za wykonanie wykona- nie przedmiotu umowy. 4. Kara wymieniona w § 8 ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności koniecz- ności płacenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 oraz kar umownych określonych w § 8 ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia odstą - pienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowe kalendarzo - we od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończeniazakończenia robót. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia zakoń - czenia robót oraz wykonania innych zobowiązań umownych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza prze- kracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej. 9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia Zamó- wienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 10. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności, wynagrodzenia, terminu. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zmiany w zakresie terminu w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Xxxxxxx; 4) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (x.x. Xx. U. z 2018 2019 r., poz. 1986 ze zm.1843). 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego sądu. 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy. 1) przystąpienie do komisyjnego odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia . przekazanie w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót) 2) dokonanie zapłaty wynagrodzenia określonego . przekazanie pozwolenia na budowę 3. przekazanie kopii umowy, zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót, harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysów ofertowych 4. zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania robót objętych Projektem 5. podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót dodatkowych lub wnioskowanych robót zamiennych 6. udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz w przekazaniu robót do eksploatacji użytkownikowi 7. akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez INŻYNIERA rozliczenia robót objętych Projektem 8. udział w zwołanych przez INŻYNIERA przeglądach w okresie rękojmi oraz spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia usterek 9. regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 2 ust. 1 Wykonawcy8 niniejszej umowy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem koniecznych do odbioru końcowego, 1. Wykonawca zobowiązuje Ustala się do zrealizowania Zamówienia określonego wynagrodzenie dla INŻYNIERA za pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego w zakresie, określonym w § 1 2, 3 i 4 niniejszej umowy, w kwocie netto 242.000,00 zł (słownie : dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych ), tj. brutto: 295.240,00 zł. Usługa zakwalifikowana zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ, w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 rokuKU –74.31.30.00-6 ,stawka podatku VAT wynosi 22 %. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę Określone w punkcie 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na dokonanie faktyczny termin odbioru wykonanego zamówienia przed określonym w ust. 1 terminemkońcowego robót objętych Projektem od wykonawcy robót, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania okres udzielonej przez Wykonawcę. 1. Wykonawca udziela wykonawcę gwarancji jakości oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO zleceń na przedmiot umowy na okres ……. miesięcywykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje obowiązek nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji w terminie 7 dni od zgłoszenia. 2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku nie wywiązywania Ustala się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojminastępujące terminy i wysokość faktur, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. 4. Strony ustalają, iż termin rękojmi na prace wykonane składanych ZAMAWIAJĄCEMU przez Wykonawcę wynosi ….. miesięcy i liczy się od daty odbioru Zamówienia. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub urządzenie na nowy, wolny od wad. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Kara wymieniona w § 8 ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności płacenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 oraz kar umownych określonych w § 8 ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowe od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończenia. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia oraz wykonania innych zobowiązań umownych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej. 9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 10. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności, wynagrodzenia, terminu. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkachINŻYNIERA : 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zmiany w zakresie terminu w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Xxxxxxx; 4) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (x.x. Xx. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego sądu. 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy. 1) przystąpienie . Udostępnienie nieodpłatnie Wykonawcy wszelkich materiałów, danych i informacji posiadanych w PZGiK, niezbędnych do komisyjnego prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Zamówienia. 2. Odbiór Przedmiotu umowy, o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa. 3. Terminowa zapłata za dostarczony prawidłowy przedmiot umowy przyjęty protokołami odbioru. 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu przedmiotu zamówienia na piśmie. Zamawiający do odbioru przedmiotu zamówienia powoła komisję odbioru, której zadaniem będzie odbiór protokołów kontroli. W skład komisji wejdą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy Biura Projektu. Komisja dokona oceny ww. protokołów w terminie do 7 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich otrzymania. W przypadku braku uwag przyjmie je pozytywnym protokołem odbioru lub przedstawi uwagi i zalecenia. W odbiorze może uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w sporządzeniu protokołu odbioru, a ustalenia zawarte przez Wykonawcę gotowości do odbioru,komisję odbioru są wiążące dla stron. 2) dokonanie zapłaty wynagrodzenia określonego § 2 . Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia przez komisję odbioru uwag do wykonanego przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone uwagi i zalecenia oraz dokonać stosownych poprawek i przedstawić poprawione protokoły w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od daty otrzymania uwag i zaleceń. 4. Wykonawca dokona stosownych zmian, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy3, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem koniecznych do odbioru końcowego, 15. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia współpracy z komisja odbioru, przekazania rekomendowanego produktu komisji odbioru, udzielania wszelkich informacji 6. W przypadku braku zastrzeżeń komisja potwierdzi odbiór prac w całości w protokole odbioru, co upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 1) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 4 ust.1 niniejszej umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 3) 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi licząc od dnia w SIWZktórym upływa termin, o którym mowa w terminie § 6 ust. 5, 4) 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi, licząc od dnia w którym upłynął wyznaczony termin do dnia 19 sierpnia 2019 rokuich usunięcia. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonym zasadach ogólnych. 3. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 4. Odpowiedzialność Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w ustżaden sposób nie można zapobiec. 5. 1 terminemKara umowna będzie mogła zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku nie zaspokojenia należności z tytułu kary umownej w drodze potrącenia, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania przez Wykonawcępłatność całości albo pozostałej jej części nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 6. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, w szczególności gdy z powodu jednego zdarzenia z różnych tytułów naliczona jest więcej niż jedna kara. 7. Wygaśnięcie umowy, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie umowy. 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje obowiązek nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od zgłoszenia. 2. Zamawiający może realizować uprawnienia Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3i prawne robót objętych niniejszą umową wygasają po upływie …. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. 4. Strony ustalają, iż termin rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi ….. miesięcy i liczy się lat od daty ich odbioru Zamówienia. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub urządzenie na nowy, wolny od wad. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Kara wymieniona w § 8 ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności płacenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 oraz kar umownych określonych w § 8 ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowe od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończenia. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia oraz wykonania innych zobowiązań umownych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej. 9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 10. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności, wynagrodzenia, terminu. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zmiany w zakresie terminu w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Xxxxxxx; 4) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (x.x. Xx. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad niezwłocznie w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego na piśmie, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt 4. 3. Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego sąduzastrzeżeń Zamawiającego. 4. Wszelkie spory wynikłe W terminie określonym w związku pkt.1 Zamawiający może skorzystać z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającegouprawnień z tytułu rękojmi.

Do obowiązków Zamawiającego należy. 1) przystąpienie zapewnienie Wykonawcy dostępu do komisyjnego odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia objętych umową urządzeń w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorusposób umożliwiający przeprowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych, 2) dokonanie zapłaty wynagrodzenia określonego § 2 ust. 1 niedokonywanie żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach objętych konserwacją bez powiadamiania Wykonawcy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem koniecznych do odbioru końcowego, 1. Wykonawca Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego zapłaty Wykonawcy ryczałtowego wynagrodzenia brutto w § 1 niniejszej umowywysokości 1.537,50 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych 50/100) za jeden kwartalny przegląd, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZ, w terminie przy czym rachunek za ostatni kwartał Wykonawca zobowiązany jest złożyć do dnia 19 sierpnia 2019 roku.20 grudnia 2021 r. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonym w ust. 1 terminem, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania przez Wykonawcę. 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Łączne wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje obowiązek nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od zgłoszenia. 2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancjijej trwania wynosi 6.150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). 3. W przypadku nie wywiązywania się zmiany stawki VAT przez ustawodawcę wynagrodzenie Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcyulega odpowiednio zmianie. 4. Strony ustalają, iż termin rękojmi Naprawy nie objęte zakresem konserwacji będą wyceniane na prace wykonane podstawie uzgodnionego kosztorysu. Konieczność przeprowadzenia takich napraw lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji musi być potwierdzona przez Wykonawcę wynosi ….. miesięcy i liczy się od daty odbioru Zamówienia. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu CywilnegoZamawiającego. 6. W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub urządzenie Termin płatności należności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego, wystawionego na nowy, wolny od wadpodstawie protokołu odbioru. 7. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w wystawionym Rachunku 8. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kary umowne: 1) 50,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku rozwiązania wykonaniu przedmiotu umowy (odstąpienia lub usunięciu wad, liczonej od umowydnia wyznaczonego na wykonanie umowy lub usunięciu wad do dnia faktycznego odbioru, 2) przez którąkolwiek ze stron za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % 2.000,00 złotych łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1brutto. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 4. Kara wymieniona w § 8 ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności płacenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2, zachowując równocześnie ma prawo do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 oraz kar umownych określonych w § 8 ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowe od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończenia. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia oraz wykonania innych zobowiązań umownych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej. 9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 10. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przypadku: 1) wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie leży dokonaniu ich napraw w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie ) postawienia przedsiębiorstwa Wykonawcy w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważnościstan likwidacji lub upadłości. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności, wynagrodzenia, terminu. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany w zakresie może potrącić kary z wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zmiany w zakresie terminu w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Xxxxxxx; 4) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (x.x. Xx. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego sądu. 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy. 1) przystąpienie Uzgodnienie z Wykonawcą założeń projektowych oraz dostarczenie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do komisyjnego odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia prawidłowego wykonania umowy. Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w terminie imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy. Zapewnienie wykonawcy dostępu do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 2) dokonanie zapłaty wynagrodzenia określonego § 2 ust. 1 Wykonawcy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem koniecznych do odbioru końcowego, 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w SIWZmiejsc pozostających pod kontrolą Zamawiającego, w terminie uzgodnionych z wykonawcą terminach. Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu. Przekazanie kluczy do dnia 19 sierpnia pomieszczenia tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim (czynność ta nastąpi po wykonaniu remontu pomieszczenia tzw. „Wagon”, który planowany jest w okresie od lutego 2019 do maja 2019 roku. 2). Zamawiający może wyrazić zgodę Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia. Opiniowanie projektów umów na dokonanie odbioru wykonanego zamówienia przed określonym w ust. 1 terminemwykonanie przedmiotu zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu wykonania zadania przez Wykonawcę. 1. które Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje obowiązek nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji chce zawrzeć z podwykonawcami w terminie 7 dni od zgłoszenia. 2. Zamawiający może realizować uprawnienia ich otrzymania oraz pisemne wyrażanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/projektem umowy lub rękojmipisemne zgłaszanie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. 4. Strony ustalają, iż termin rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi ….. miesięcy i liczy się od daty odbioru Zamówienia. 5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub urządzenia Wykonawca obowiązany której przedmiotem jest wymienić ten element lub urządzenie na nowy, wolny od wad. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowyumowy w sytuacji, określonego w § 2 ustgdy: Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego podwykonawcy przedmiotu zamówienia. 1. 2Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego umową terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokonanie odbiorów wykonanego przedmiotu umowy. 4. Kara wymieniona w § 8 ust. 3 zostanie potrącona w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowe Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności płacenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2, zachowując równocześnie prawo do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 oraz kar umownych określonych w § 8 ust. 3 naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy z powodu określonego w niniejszym ustępie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowe od dnia ustalonego w umowie jako termin zakończenia. 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia oraz wykonania innych zobowiązań umownych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli szkoda przekracza wartości określone w zastrzeżonej karze umownej. 9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 10. Kary pieniężne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego. 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie płatności, wynagrodzenia, terminu. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 1) zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 3) zmiany w zakresie terminu w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia) przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu Xxxxxx nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej Xxxxxxx; 4) zmiany zaoferowanego asortymentu – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że proponowany asortyment będzie posiadać takie same lub wyższe parametry od wymaganych w SIWZ. Zmiana taka musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (x.x. Xx. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia roszczeń. 3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego sądu. 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.