Common use of Harmonogram rzeczowo-finansowy Clause in Contracts

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz z oszacowaniem płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, wg załącznika nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Niezgłoszenie uwag przez Xxxxxxxxxxxxx, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 7. Etap I robót budowlanych powinien zakończyć się nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz z oszacowaniem płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, wg załącznika nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Niezgłoszenie uwag przez XxxxxxxxxxxxxZamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 7. Etap I robót budowlanych powinien zakończyć się nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca sporządzi przedstawi Zamawiającemu (złoży w sekretariacie Zamawiającego) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo - finansowy robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości– finansowy, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz zgodnie z oszacowaniem płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, wg załącznika nr 2 do którym będzie realizowany przedmiot umowy. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zapłaci Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony harmonogram karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowy– finansowego na terenie budowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy oraz wartości poszczególnych robót wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu1, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramw tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwag. Niezgłoszenie uwzględnienia jego uwag przez Xxxxxxxxxxxxx, lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 3, będzie 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramuharmonogramu rzeczowo - finansowego. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z postanowieniami faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 16 ust. 2 pkt 7. Etap I robót budowlanych powinien zakończyć się Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 9 miesięcy do 5 dni roboczych od daty podpisania umowydnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy aneksu. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca sporządzi harmonogram Przedmiot Umowy określony w § 3 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo - finansowy robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz z oszacowaniem płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, wg załącznika nr 2 do umowy– finansowym zwanym dalej harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowyprzedstawić ten Harmonogram w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantować dotrzymanie terminów, o którym których mowa w ustust 1. 1 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na zadania i elementy i będzie na tyle szczegółowy, aby w ramach danego elementu robót odzwierciedlał zakres robót, dostaw lub usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom, oraz pozwalał na bieżącą kontrolę postępu realizacji Umowy w aspekcie możliwości dotrzymania terminu realizacji Umowy. Zamawiający dokona akceptacji harmonogramu w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu lub zgłosi do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramniego uwagi. W przypadku zgłoszenia przez uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 dni i przedłoży Harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Brak uwag Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. Postanowienia niniejsze mają zastosowanie do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Niezgłoszenie uwag przez Xxxxxxxxxxxxx, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie kolejnych poprawek harmonogramu. Jeżeli Wykonawca Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie powodujące zmian końcowych terminów wykonania prac renowacyjno konserwatorskich lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 6. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 7. Etap I robót budowlanych powinien zakończyć się 5 ust 1 niniejszej Umowy, nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowywymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy. W terminie 7 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy robót określający w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całościprzekaże Zamawiającemu 3 egzemplarze harmonogramu rzeczowo-finansowego, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz zgodnie z oszacowaniem płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, wg załącznika nr 2 do którym będzie realizowany przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporządzony w formie opisowo-graficznej i będzie zawierać: daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót budowlanych, przeroby finansowe w okresach miesięcznych. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa rzeczowo-finansowy w ust. 1 w terminie do ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu. Zamawiający jego otrzymania lub w tym terminie zgłosi na piśmie Wykonawcy uwagi do harmonogramuze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia ofercie, Dokumentacji projektowej, STWiORB lub zatwierdzi harmonogramumowie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Niezgłoszenie Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag przez Xxxxxxxxxxxxx, lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 3, będzie 4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramuharmonogramu rzeczowo-finansowego. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych określonym w ust. 6. Wstrzymanie prac 4 lub gdy przedłożony harmonogram rzeczowo-finansowy będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z powodów określonych umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 6 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Xxxxxxxxxxxxx. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi podstawy do jest zmiana terminu zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy umowy. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności gdy poprzednia wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego stanie się niespójna z powodów określonych faktycznym postępem w § 16 ust. 2 pkt 7. Etap I robót budowlanych powinien zakończyć się realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 9 miesięcy 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty podpisania dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawi go Koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wiążący dla Stron. Jeżeli Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia umowy. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie określonym w ust. 12 lub gdy przedłożona aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie w ocenie Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli przyczyna zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wy-łącznie Wykonawcę, wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 17 Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 (słownie: trzech) dni roboczych. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.