Nienależyte wykonanie umowy. 1. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie wykonywał Umowę w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie go do należytego wykonania Umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
Nienależyte wykonanie umowy. Inwestorowi przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w Umowie: za opóźnienie w wykonaniu Robót w stosunku do oznaczonego w Umowie terminu zakończenia Robót - w wysokości 1.000,00PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie rękojmi lub gwarancji, w tym za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1.000,00PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; za brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każde dokonanie przez Inwestora bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 250,00PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00PLN (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek braku zmiany umowy; za dopuszczenie do wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową w wysokości 3.000,00PLN (trzy tysiące złotych 00/100); za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy zgodnie z wymogami SIWZ lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku – w wysokości 1.000,00PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika; za nieobecność Wykonawcy na naradach koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w siedzibie Inwestora w wysokości 500,00PLN (pięćset złotych 00/100) za każdą nieobecność; za spowodowanie przerwy w realizacji wszystkich Robót na Terenie Budowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy...
Nienależyte wykonanie umowy. 1. Jeżeli zwłoka w wykonaniu Xxxxx lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze częściowym przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo - niezależnie od naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 1 lit. a – powierzyć, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, wykonanie robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego.
Nienależyte wykonanie umowy. II.5.1. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego Zamawiającego x Xxxxxx lub w przedstawieniu zabezpieczeń płatności wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia: (i) całość Ceny staje się natychmiast wymagalna, (ii) Sakers może wstrzymać wykonywanie swoich obowiązków wynikających z zawartej na podstawie OWU umowy do chwili uregulowania wszelkich płatności i przedstawienia zabezpieczeń przez Zamawiającego, w szczególności Sakers może wstrzymać: (i) dostawę Urządzenia, (ii) uruchomienie Urządzenia, (iii) przeprowadzenie szkolenia z obsługi Urządzenia, a także (iv) usuwanie wad Urządzenia objętego gwarancją. W powyższym przypadku, terminy przewidziane do wykonania obowiązków przez Sakers ulegają odpowiedniemu wydłużeniu, o okres nie krótszy jednak niż okres opóźnienia Zamawiającego.
Nienależyte wykonanie umowy. III.7.1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosuje się postanowienia par. II.5 oraz par. III.7.
Nienależyte wykonanie umowy. 1. W każdym przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia partii towaru pozbawionej wad i odebrania wadliwej partii towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy, ewentualnie, według wyboru Xxxxxxxxxxxxx, Zamawiający może przyjąć wadliwy towar pod warunkiem obniżenia ceny. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku uprawnienie ustalenia wysokości obniżki ceny.