Common use of Odszkodowania Clause in Contracts

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresie. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości: - 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki , b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; d) za zwłokę w wykonaniu części umowy stanowiącej element określony w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad; b) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Xxxxxx zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresie. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości: - : a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - ; b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - ; c) 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki ,zwłoki; b2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) ; za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1010 % wynagrodzenia umownego; d) za zwłokę w wykonaniu części umowy stanowiącej element określony w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) : za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usunięciu wad w tej dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad; b) ; za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części z winy Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Xxxxxx zastrzegają Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:: za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązaniaustalają, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresieże obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umownąprzysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach: a1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokościumowy: - 0,10,2% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone wartości umowy brutto za każdy dzień zwłokizwłoki licząc od dnia terminu wykonania, - 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłokininiejszej umowie. Termin wykonania uważa się za dotrzymany, liczone za każdy dzień zwłokijeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w terminie nie późniejszym, - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki ,niż termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2, a w wyniku odbioru podpisany został protokół odbioru końcowego; b2) za zwłokę w usunięciu wad usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 gwarancyjnym: 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie wadw protokole odbioru końcowego; c3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień stwierdzonej przerwy, potwierdzonej sporządzonym na tą okoliczność protokołem; 4) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownegowartości umowy brutto; d) za zwłokę w wykonaniu części umowy stanowiącej element określony w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych. 3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczności Zamawiający płaci zawiadomi o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar umownych, a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktur częściowych i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 4. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekraczać będzie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu część kar umownych, nie znajdujących pokrycia w zobowiązaniach Zamawiającego względem Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania. 5. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 do 4. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a1) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej przekazaniu terenu budowy lub jej części uniemożliwienie rozpoczęcia robót albo spowodowanie przerwy w wysokości 0,1 wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za wartości umowy brutto każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad; b2) za zwłokę odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy z przyczyn opisanych w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki§ 17 ust.1 umowy. 48. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Xxxxxx Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 59. Strony Kary umowne nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się przysługują w przypadku jeśli przerwa w realizacji robót wynika z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktuzaleceń zewnętrznych organów administracji państwowej. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązaniaustalają, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresieże obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umownąprzysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach: a1) za zwłokę opóźnienie w oddaniu określonego w umowie wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokościumowy: - 0,10,2 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone wartości umowy brutto za każdy dzień zwłokizwłoki licząc od dnia, - 0,3% wynagrodzenia umownego określonego § 2 niniejszej umowy. Termin wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłokiterminie nie późniejszym, liczone za każdy dzień zwłokiniż termin wykonania umowy określony w § 2, - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki ,a w wyniku odbioru podpisany został protokół odbioru końcowego; b2) za zwłokę w usunięciu wad usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 gwarancyjnym: 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie wadw protokole odbioru końcowego; c3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto. Wykonawca nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy z przyczyn opisanych w § 9 ust. 3 umowy. 3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. ust. 2 okoliczności Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar umownych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Covid 19, egzekwowanie kar umownych następuje w następujący sposób. Do zawiadomienia o naliczeniu wysokości kar dołączona zostanie nota księgowa z żądaniem wypłaty wskazanej tam kwoty w terminie przewidzianym niniejszą umową (§ 5 ust. 1) dla regulowania płatności związanych z rozliczeniem realizowanych na jej podstawie usług. Opóźnienie w zapłacie kwoty wskazanej na w/w nocie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 KC 4. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust. 3. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opisanych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; d) za zwłokę w wykonaniu części umowy stanowiącej element określony w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad; b) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Xxxxxx zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu§ 9 ust.1 i 2 umowy. 6. Roszczenie o zapłatę Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę umowy, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia strony poszkodowanej z żądaniem zapłaty. 7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia brutto określonego w paragrafie 4 ust.1 niniejszej umowy. 8. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązaniaustalają, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresieże obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umownąprzysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach: a1) za zwłokę opóźnienie w oddaniu określonego w umowie wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokościumowy: - 0,10,2 % wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone wartości umowy brutto za każdy dzień zwłokizwłoki licząc od dnia, - 0,3% wynagrodzenia umownego określonego § 2 niniejszej umowy. Termin wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłokiterminie nie późniejszym, liczone za każdy dzień zwłokiniż termin wykonania umowy określony w § 2, - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki ,a w wyniku odbioru podpisany został protokół odbioru końcowego; b2) za zwłokę w usunięciu wad usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 gwarancyjnym: 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie wadw protokole odbioru końcowego; c3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % wartości umowy brutto. Wykonawca nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opisanych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; d) za zwłokę w wykonaniu części umowy stanowiącej element określony w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych§ 9 ust. 3 umowy. 3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. ust. 2 okoliczności Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę zawiadomi o tym Wykonawcę, podając w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad; b) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki. 4tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar umownych. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umownąokresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Covid 19, Xxxxxx zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu. 6. Roszczenie o zapłatę egzekwowanie kar umownych następuje w następujący sposób. Do zawiadomienia o naliczeniu wysokości kar dołączona zostanie nota księgowa z tytułu zwłokiżądaniem wypłaty wskazanej tam kwoty w terminie przewidzianym niniejszą umową (§ 5 ust. 1) dla regulowania płatności związanych z rozliczeniem realizowanych na jej podstawie usług. Opóźnienie w zapłacie kwoty wskazanej na w/w nocie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:o których mowa w art. 481 KC

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązaniaustalają, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresieże obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umownąprzysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach: a) za zwłokę opóźnienie w oddaniu określonego w umowie wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokościUmowy : - 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,50,1 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki opóźnienia i licząc od dnia terminu wykonania, określonego w niniejszej Umowie. Termin wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w terminie nie późniejszym, niż termin wykonania Umowy określony w § 2 ust. 2, a w wyniku odbioru podpisany został protokół odbioru, b) za zwłokę opóźnienie w usunięciu wad usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 gwarancyjnym : 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie wad;w protokole odbioru, c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;: d) za zwłokę brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wykonaniu części wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy stanowiącej element określony o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu tej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, f) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w okresie pierwszych 30 terminie 7 dni kalendarzowychod daty zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, h) za niedopełnienie wymogu, wskazania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, oświadczenia potwierdzającego, że wskazane przez Zamawiającego czynności wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu ( t.j.: Dz.U.2018.2177 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 1596). 3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczności, Zamawiający płaci zawiadomi o tym Wykonawcę listem poleconym, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar umownych, a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 4. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekraczać będzie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy pozostałe do zrealizowania na dzień wyliczenia kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu część kar umownych, nie znajdujących pokrycia w zobowiązaniach Zamawiającego względem Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania. 5. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust. 2 do 4 poprzez potrącenie. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowej przekazaniu terenu budowy lub jej części uniemożliwienie rozpoczęcia robót albo spowodowanie przerwy w wysokości 0,1 wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego : 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad;opóźnienia, b) za zwłokę opóźnienie w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 przeprowadzeniu odbioru : 0,1% wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki.opóźnienia po terminie określonym w § 9 ust. 2 niniejszej Umowy, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w § 9 ust. 3 niniejszej Umowy, 4c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego innych niż określone w § 18 ust. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Xxxxxx 1: 7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 58. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w ust. 1-6 rozumie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższejwynagrodzenie brutto określone w § 7 ust. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu1. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

Odszkodowania. 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. Podanych zasad nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje własne postanowienia w tym zakresie. 2. Wykonawca płaci Zamawiającemu Inwestorowi karę umowną: a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości: - 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, - 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki , b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; d) za zwłokę w wykonaniu części umowy stanowiącej element określony w harmonogramie 0,1% wartości tego elementu w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych. 3. Zamawiający Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usunięciu wad w tej dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad; b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części z winy Inwestora w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki; c) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki. 4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Xxxxxx zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu. 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne: