Common use of Odszkodowanie - kary umowne Clause in Contracts

Odszkodowanie - kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1,0 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1. Łączna wysokość tak liczonej kary umownej nie przekroczy 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy, 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej.

Odszkodowanie - kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1,0 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z terminem określonym opóźnienia terminu określonego w § 3 2 ust. 1. ; Łączna wysokość tak liczonej kary umownej kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy, 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 3 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej.

Odszkodowanie - kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) za niewykonanie Usługi w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy - terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0 2% wartości brutto przedmiotu umowywynagrodzenia brutto, określonej o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1. Łączna wysokość tak liczonej kary umownej jednak nie przekroczy 10więcej niż 20% wartości brutto całego przedmiotu umowytego wynagrodzenia, 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1020% wynagrodzeniawynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie potrącenie kar umownych zastrzeżonych Umową z należności za wykonanie przedmiotu umowynależnego mu wynagrodzenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyrzeczywiścieponiesionejszkody. 4. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej.

Odszkodowanie - kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1,0 2 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 1 ust. 13, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 12. Łączna wysokość tak liczonej kary umownej kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy, 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 1 ust. 13. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej.

Odszkodowanie - kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach: 1) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1,0 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 2 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnieniazwłoki, zgodnie z terminem określonym w § 3 2 ust. 1. Łączna wysokość tak liczonej kary umownej kar umownych nie przekroczy 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy, 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 3 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z powodu siły wyższej.