Common use of Postanowienia organizacyjne Clause in Contracts

Postanowienia organizacyjne. 1. Gmina/Lider zobowiązuje się do: 1) realizacji Projektu w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem Budynku, 6) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowych. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 5. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 zł. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karę.

Appears in 4 contracts

Samples: Organizacyjno Finansowa, Organizacyjno Finansowa, Organizacyjno Finansowa

Postanowienia organizacyjne. 1. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina/Lider zobowiązuje się do: 1a) realizacji Projektu w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2b) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3c) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4d) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5e) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem BudynkuBudynku wraz z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie Mieszkańca nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą, 6f) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7g) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) h) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9i) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowych. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. 7g) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx na zasadzie zwrotu przypadającej składki ubezpieczeniowej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowejrzecz Gminy. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 5. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 złkwocie stanowiącej równowartość szacunkowej wartości przedmiotu umowy, o której to wartości mowa w § 5 ust. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karę7.

Appears in 2 contracts

Samples: Umowa, Umowa

Postanowienia organizacyjne. 1. Gmina/Lider Miasto zobowiązuje się do: 1) realizacji Projektu zgonie z umową podpisaną z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu, 2) realizacji Projektu w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 23) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE wyboru wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznychpublicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 34) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 45) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 56) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem BudynkuBudynku wraz z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczną, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie Mieszkańca nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą, 67) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowych. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZENiezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust.1 pkt. 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx Miasto ubezpieczy wykonane zestawy instalacji objęte projektem na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowejcały okres trwałości projektu. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę Miasto do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony Budynku/na terenie Nieruchomości wyłonionych przez Gminę Miasto wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznejelektroenergetycznej i na podstawie pełnomocnictwa Mieszkańca przedłoży je u operatora, a Mieszkaniec w terminie 14 dni od podłączenia instalacji do sieci zobowiązuje się do przedłożenia Miastu protokołu podłączenia instalacji). 5. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec Xxxxxxxxxxx z własnej winy nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 zł. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karępokrycia całości kosztów zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Uczestnictwa W Projekcie

Postanowienia organizacyjne. 1. Gmina/Lider W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina zobowiązuje się do: 1) realizacji Projektu w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem BudynkuBudynku wraz z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie Xxxxxxxxxx nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą, 6) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres w okresie od montażu Instalacji OZE do zakończenia trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem przeszkolenia Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowych. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. pkt 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZEOZE oraz zawarcie z nim odpowiedniej umowy. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx Mieszkańca na zasadzie zwrotu przypadającej składki ubezpieczeniowej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowejrzecz Gminy, dokonanej bez protestu i na każde żądanie Gminy. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 5. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 złkwocie stanowiącej równowartość wartości przedmiotu umowy, o której to wartości mowa w § 5 ust. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karę8.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Na Zakup, Montaż Oraz Dofinansowanie Instalacji Oze

Postanowienia organizacyjne. 18.1 Impreza rozpoczyna się i kończy zgodnie z określonym w Umowie z Organizatorem terminem wyjazdu i powrotu. Gmina/Lider Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, dat a powrotu – dniem zakończenia Imprezy. Pierwszy i ost atni dzień Imprezy przeznaczony jest w szczególności na podróż. 8.2 Doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 12:00 (z wyjątkiem Hiszpanii i krajów egzotycznych o godzinie 10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 14:00 lub w krajach egzotycznych o 15:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny odlot u samolotu, muszą Państwo wraz z bagażami opuścić pokoje do godziny 12:00, (z wyjąt kiem Hiszpanii i krajów egzotycznych do godziny 10:00). 8.3 Wszelkie informacje zawarte w katalogu, Warunkach uczestnictwa odpowiadają st anowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator zobowiązuje się do:każdorazowo informować Klient a o wszelkich wiadomych mu zmianach. 1) realizacji Projektu 8.4 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospekt ów hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internet owych hotelu oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zost ały one włączone do Umowy. 8.5 W Imprezie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności prawnej oraz osoby niepełnosprawne w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannościąstopniu uniemożliwiającym samodzielne podróżowanie, ponosząc wydatki celowoale w obu przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych/pełnoprawnych. 8.6 Klient jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów tranzyt owych i docelowych. Klient ponosi koszty rezygnacji określone w pkt. 5 Warunków uczest nictwa wówczas, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem Budynku, 6) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych gdy nie jest możliwe uczestniczenie przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokumentów. 8.7 Klient jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i doprowadzenia zaleceń Organizatora niezbędnych do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń przeprowadzenia Imprezy zgodnie z Umową, w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzeniaszczególności Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na lotnisku i w hotelu. 8.8 W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy w postępowaniu reklamacyjnym, Klient może dochodzić roszczeń wynikających z Umowy przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe nie wyklucza prawa Klient a dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 8.9 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w szczególności: przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późniejszymi zmianami), przepisy ust awy z dnia 23 kwiet nia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności t akże przepisy ust awy z tytułu szkód dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowychkonsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 58.10 Informacje na temat wszelkich promocji, zniżek, bonusów lub ewent ualnych prezent ów oferowanych Klientom przez Organizat ora umieszczone są na stronie internetowej Organizatora. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec Organizator nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 zł. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karęponosi odpowiedzialności za prezenty przekazane przez Agent a a nieoferowane przez Organizatora.

Appears in 1 contract

Samples: Warunki Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych

Postanowienia organizacyjne. 1. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina/Lider zobowiązuje się do: 1a) realizacji Projektu w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2b) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3c) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4d) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5e) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem BudynkuBudynku wraz z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie Mieszkańca nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą, 6f) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7g) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) h) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9i) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowych. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. 7g) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx na zasadzie zwrotu przypadającej składki ubezpieczeniowej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowejrzecz Gminy. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 5. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 złkwocie stanowiącej równowartość wartości przedmiotu umowy, o której to wartości mowa w § 5 ust. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karę8.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Postanowienia organizacyjne. 1. Gmina/Lider W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina zobowiązuje się do: 1) realizacji Projektu w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem BudynkuBudynku wraz z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie Mieszkańca nie później niż 14 dni przed planowaną dostawą, 6) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres w okresie od montażu Instalacji OZE do zakończenia trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem przeszkolenia Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowych. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. pkt 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZEOZE oraz zawarcie z nim odpowiedniej umowy. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx Mieszkańca na zasadzie zwrotu przypadającej składki ubezpieczeniowej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowejrzecz Gminy, dokonanej bez protestu i na każde żądanie Gminy. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 5. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 złkwocie stanowiącej równowartość wartości przedmiotu umowy, o której to wartości mowa w § 5 ust. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karę7.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Na Zakup, Montaż Oraz Dofinansowanie Instalacji Oze

Postanowienia organizacyjne. 18.1 Impreza rozpoczyna się i kończy zgodnie z określonym w Umowie z Organizatorem terminem wyjazdu i powrotu. Gmina/Lider Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, dat a powrotu – dniem zakończenia Imprezy. Pierwszy i ost atni dzień Imprezy przeznaczony jest w szczególności na podróż. 8.2 Doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 12:00 (z wyjąt kiem Hiszpanii o godzinie 10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 14:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu samolotu, goście wraz z bagażami muszą opuścić pokoje do godziny 12:00 (z wyjątkiem Hiszpanii o godzinie 10:00). 8.3 Wszelkie informacje zawarte w katalogu, Warunkach uczestnictwa odpowiadają st anowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator zobowiązuje się do:każdorazowo informować Klient a o wszelkich wiadomych mu zmianach. 1) realizacji Projektu 8.4 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospekt ów hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internet owych hotelu oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zost ały one włączone do umowy. 8.5 W Imprezie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności prawnej oraz osoby niepełnosprawne w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannościąstopniu uniemożliwiającym samodzielne podróżowanie, ponosząc wydatki celowoale w obu przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 8.6 Klient jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do pr zekroczenia granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów tranzytowych i docelowych. Klient ponosi koszt y rezygnacji wówczas, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem Budynku, 6) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych gdy nie jest możliwe uczestniczenie przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokument ów. 8.7 Klient jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i doprowadzenia zaleceń Organizatora niezbędnych do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń przeprowadzenia Imprezy zgodnie z Umową, w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzeniaszczególności Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na lotnisku i w hotelu. 8.8 W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy w postępowaniu reklamacyjnym, Klient może dochodzić roszczeń wynikających z Umowy przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe nie wyklucza prawa Klient a dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 8.9 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w szczególności: przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późniejszymi zmianami), przepisy ust awy z dnia 23 kwiet nia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności t akże przepisy ust awy z tytułu szkód dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowychkonsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 58.10 Informacje na temat wszelkich promocji, zniżek, bonusów lub ewent ualnych prezent ów oferowanych Klientom przez Organizat ora umieszczone są na stronie internetowej Organizatora. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec Organizator nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 zł. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karęponosi odpowiedzialności za prezenty przekazane przez Agent a nieoferowane przez Organizatora.

Appears in 1 contract

Samples: Warunki Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych

Postanowienia organizacyjne. 18.1 Impreza rozpoczyna się i kończy zgodnie z określonym w Umowie z Organizatorem terminem wyjazdu i powrotu. Gmina/Lider Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, dat a powrotu – dniem zakończenia Imprezy. Pierwszy i ost atni dzień Imprezy przeznaczony jest w szczególności na podróż. 8.2 Doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 12:00 (z wyjąt kiem Hiszpanii o godzinie 10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 14:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu samolotu, goście wraz z bagażami muszą opuścić pokoje do godziny 12:00 (z wyjątkiem Hiszpanii o godzinie 10:00). 8.3 Wszelkie informacje zawarte w katalogu, Warunkach uczestnictwa odpowiadają st anowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator zobowiązuje się do:każdorazowo informować Klient a o wszelkich wiadomych mu zmianach. 1) realizacji Projektu 8.4 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospekt ów hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internet owych hotelu oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zost ały one włączone do umowy. 8.5 W Imprezie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności prawnej oraz osoby niepełnosprawne w pełnym zakresie rzeczowym z należytą starannościąstopniu uniemożliwiającym samodzielne podróżowanie, ponosząc wydatki celowoale w obu przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 8.6 Klient jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów tranzytowych i docelowych. Klient ponosi koszt y rezygnacji wówczas, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację umowy, 2) przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy Instalacji OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) sprawowania bieżącego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu, 4) ustalenia harmonogramu montażu Instalacji OZE u Mieszkańca, 5) zakupu, dostarczenia, montażu i uruchomienia Instalacji OZE pod adresem Budynku, 6) przeprowadzenia odbiorów końcowych z udziałem mieszkańca oraz inspektora nadzoru oraz rozliczenia finansowego Projektu, 7) ubezpieczenia zamontowanych Instalacji OZE przez okres trwałości Projektu, 8) przekazania Mieszkańcowi Instalacji OZE protokołem zdawczo – odbiorczym w użytkowanie wraz z przeszkoleniem Mieszkańca z zakresu obsługi i konserwacji Instalacji OZE, 9) usunięcia w ramach gwarancji usterek i wad towaru zgodnie z warunkami określonymi w umowie z wykonawcą Instalacji OZE, 10) zobowiązania wykonawcy do usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych gdy nie jest możliwe uczestniczenie przez niego w trakcie realizacji prac montażowych instalacji oraz naprawienia Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokument ów. 8.7 Klient jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i doprowadzenia zaleceń Organizatora niezbędnych do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń przeprowadzenia Imprezy zgodnie z Umową, w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzeniaszczególności Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na lotnisku i w hotelu. 8.8 W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy w postępowaniu reklamacyjnym, Klient może dochodzić roszczeń wynikających z Umowy przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe nie wyklucza prawa Klient a dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 8.9 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w szczególności: przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późniejszymi zmianami), przepisy ust awy z dnia 23 kwiet nia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności t akże przepisy ust awy z tytułu szkód dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i awarii spowodowanych w trakcie realizacji prac montażowychkonsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm. 2. Ubezpieczenia Instalacji OZE, o którym mowa w ust.1 pkt. 7) dokona Gmina poprzez wybór ubezpieczyciela dla wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie zamontowanych Instalacji OZE. Koszt ubezpieczenia będzie stanowił koszt niekwalifikowany projektu i pokryty zostanie przez Xxxxxxxxxx na zasadzie zwrotu przypadającej na Mieszkańca części składki ubezpieczeniowej. 3. Mieszkaniec upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych lub potrzebnych dla prawidłowej i celowej realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Nieruchomości i Budynku. 4. Mieszkaniec wyraża zgodę, żeby w Budynku wyłoniony przez Gminę wykonawca Instalacji OZE dokonał montażu Instalacji OZE i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty i prace (w tym: montaż urządzeń i włączenie do wewnętrznej instalacji, ewentualny wjazd i umożliwienie pracy koparkom, podnośnikom, ustawienie rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej oraz wody, dokonanie czynności sprawdzających poprawność montażu Instalacji OZE, przeszkolenie w obsłudze Instalacji OZE, dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej; w przypadku instalacji fotowoltaicznej wykonawca sporządzi niezbędne dokumenty do przedłożenia operatorowi sieci energetycznej celem podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej). 58.10 Informacje na temat wszelkich promocji, zniżek, bonusów lub ewent ualnych prezent ów oferowanych Klientom przez Organizat ora umieszczone są na stronie internetowej Organizatora. Mieszkaniec zobowiązuje się po wybudowaniu Instalacji OZE do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w okresie do 90 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy w powyższym terminie Mieszkaniec Organizator nie przyłączy instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5.000 zł. Gmina jest uprawniona do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jeżeli szkoda przewyższy karęponosi odpowiedzialności za prezenty przekazane przez Agent a nieoferowane przez Organizatora.

Appears in 1 contract

Samples: Warunki Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych