Common use of Terminy realizacji umowy Clause in Contracts

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.

Terminy realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia ………... r. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługi, co nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia usługi ani wartości uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umowąwynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występuje.

Terminy realizacji umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy dnia ………… r. i zakończy do dnia _______________ r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym w szczególności zobowiązuje się do: dostawy przedmiotu umowy pod wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx adres, przekazania Zamawiającemu wymaganych aktualnych deklaracji, certyfikatów zgodności, spełniających wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydanych przez jednostki certyfikujące wyroby będące przedmiotem umowy, dokumenty potwierdzające posiadanie przez poszczególne elementy przedmiotu zamówienia normy ISO, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie, jaki dotyczy, przekazania Zamawiającemu dokumenty (karty) gwarancyjne na dostarczone elementy stanowiące przedmiot zamówienia lub oświadczenia Wykonawcy z zbiorczym zestawieniem udzielonej gwarancji na poszczególne elementy składowe stanowiące przedmiot zamówienia, przekazania Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, iż przedmiot umowy jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce (niefabrykowany) oraz, że pochodzi z autoryzowanego przez jego producenta kanału dystrybucji w UE, jest przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim oraz nie jest obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich, przekazania Zamawiającemu szczegółowego zestawienia wartości inwestycji (danych rzeczowych - opisowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji oraz niezbędnych do sporządzenia dokumentów przejęcia środka trwałego do używania), uwzględniające podział wynagrodzenia Wykonawcy na poszczególne elementy stanowiącej przedmiot zamówienia itp. (w formie uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji edytowalnej na nośniku CD lub DVD), dokonania czynności końcowego odbioru wyposażenia, tj. odbioru niestwierdzającego występowanie wad i usterek. Wykonawca dokona potwierdzenia terminu dostarczenia (przekazania) przedmiotu Umowy poprzez przesłanie informacji, przynajmniej drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ………... r. ……, opcjonalnie telefonicznie z ……………….., pod numerem: ……………….. o dokładnym terminie dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na terminowość wykonania usługima obowiązek zaplanować wykonanie zadania w taki sposób, co aby termin końcowego odbioru robót odbył się najpóźniej w dniu oznaczonym w ust. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Po przekroczeniu terminu realizacji z ust. 1, Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań określonych w Umowie. Zamawiający ma przysługuje prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem sprawdzenia postępu realizacji Umowy przez Wykonawcę, informując go z 1-dniowym wyprzedzeniem. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 5 dni raport ze stanu zaawansowania realizacji Umowy. Data realizacji usługi rozumiana jest jako dzień wykonania usługi przez Wykonawcę w miejscu określonym w Umowie, potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zmiana terminu ukończenia realizacji ustalonego w Umowie wymaga formy pisemnej i może nastąpić w przypadku: porozumienia Stron, opóźnienia Zamawiającego w realizacji jego obowiązków określonych w Umowie, które uniemożliwiły Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuację usługi, wystąpienia siły wyższej. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Zmiana lub rozszerzenie zakresu prac Wykonawcy o wartość do 10% wysokości Wynagrodzenia netto nie spowoduje przesunięcia uzgodnionego terminu wykonania usługi. Na podstawie zlecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres robót dodatkowych, termin ich realizacji oraz wartość zostaną uzgodnione przez Strony z zastosowaniem stawek i wyceny przyjętej dla ustalenia wynagrodzenia zgodnie z niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego dotrzymania terminów pośrednich wykonania prac, jeżeli taki harmonogram występuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od stwierdzenia opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę prac w stosunku do określonych w harmonogramie terminów, jeżeli taki harmonogram występujeumowy.