Common use of Wykonawca zobowiązuje się do Clause in Contracts

Wykonawca zobowiązuje się do. 1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego; 2) dostarczenie wykonanych opracowań w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 1. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest do spisania z Zamawiającym uzgodnień materiałowych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kolorystyki elewacji celem jej akceptacji. 3. Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji zastosuje optymalne rozwiązania konstrukcyjne. 4. Dokumentacja musi zostać sporządzona z zachowaniem wymogów art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności opis materiałów, wyrobów, urządzeń które będą użyte lub zastosowane nastąpi za pomocą: parametrów technicznych, wymagań jakościowych i funkcjonalnych. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może wskazać nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. 5. Przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa zostaną podzielone na zadania i etapy według potrzeb Zamawiającego. 6. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji oraz spotkań stron niniejszej umowy będzie siedziba Zamawiającego. 7. Fakt dokonania czynności przyjęcia dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót strony umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do zapłaty części wynagrodzenia zgodnie z §6 ust. 3a). 8. W przypadku braku zastrzeżeń co do przekazanej dokumentacji (opracowań) lub po dokonaniu wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx zmian w dokumentacji strony podpisują „Protokół odbioru”, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury zgodnie z §6 ust 3b).W innym przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad. 9. Za jakość dokumentacji projektowej, kompletność i prawidłowość oraz za szkody wynikłe z jej wad odpowiada Wykonawca na zasadach ogólnych. Niezależnie od dokonanego odbioru dokumentacji Zamawiający ma prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy za jakość dokumentacji oraz jej kompletność pod względem celu jakiemu ma służyć.

Wykonawca zobowiązuje się do. 1) wykonania terminowej dostawy przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami na koszt własny bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; 2) dostarczenie wykonanych opracowań terminowego rozpatrywania reklamacji; 3) terminowej wymiany wadliwego egzemplarza na wolny od wad w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;terminie określonym w § 4 ust. 4. 1. Przed przystąpieniem Strony niniejszej umowy wprowadzają następujące kary umowne: 1) za nieterminową dostawę książek, objętych przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do projektowania naliczenia kar umownych w wysokości 1 % wartości brutto książek dostarczonych po terminie zgodnie z cenami zawartymi w ofercie za każdy dzień zwłoki; 2) za każdą nie dostarczoną książkę, Wykonawca zobowiązany jest zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto nie dostarczonej pozycji. 3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 4 ust. 3 oraz w wymianie wadliwego egzemplarza w terminie określonym w § 4 ust. 4, Zamawiający ma prawo do spisania naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto zareklamowanej pozycji za każdy dzień zwłoki, 4) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanego zakresu umowy; 5) w wysokości 20% ceny brutto niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z Zamawiającym uzgodnień materiałowychprzyczyny, za które odpowiada Wykonawca, a w szczególności gdy zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekracza 30 dni. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kolorystyki elewacji celem jej akceptacjiwyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktur VAT wystawionych za realizację przedmiotu umowy. 3. Wysokość kary umownej, wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może ulec zmianie, gdy Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji zastosuje optymalne rozwiązania konstrukcyjneprzedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o naliczonych karach umownych wiarygodny dowód, iż powód niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpił z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Dokumentacja musi zostać sporządzona z zachowaniem wymogów art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności opis materiałów, wyrobów, urządzeń które będą użyte lub zastosowane nastąpi za pomocą: parametrów technicznych, wymagań jakościowych i funkcjonalnych. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może wskazać nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. 5. Przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa zostaną podzielone na zadania i etapy według potrzeb Zamawiającego. 6. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji oraz spotkań stron niniejszej umowy będzie siedziba Zamawiającego. 7. Fakt dokonania czynności przyjęcia dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót strony umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do zapłaty części wynagrodzenia zgodnie z §6 ust. 3a). 8. W przypadku braku zastrzeżeń co do przekazanej dokumentacji (opracowań) lub po dokonaniu wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx zmian w dokumentacji strony podpisują „Protokół odbioru”, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury zgodnie z §6 ust 3b).W innym przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad. 9. Za jakość dokumentacji projektowej, kompletność i prawidłowość oraz za szkody wynikłe z jej wad odpowiada Wykonawca na zasadach ogólnych. Niezależnie od dokonanego odbioru dokumentacji Zamawiający ma prawo do dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy za jakość dokumentacji oraz jej kompletność odszkodowania przewyższającego kwotę kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod względem celu jakiemu ma służyćrygorem nieważności. 2. Wykonawca nie może, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do. 1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego; 2) dostarczenie wykonanych opracowań w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 1. Przed przystąpieniem do projektowania realizacji Wykonawca zobowiązany jest do spisania przeprowadzenia z Zamawiającym uzgodnień materiałowych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kolorystyki elewacji celem jej akceptacji. 3. Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji zastosuje optymalne rozwiązania konstrukcyjnerozwiązania. 43. Dokumentacja musi zostać sporządzona z zachowaniem wymogów art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności opis materiałów, wyrobów, urządzeń które będą użyte lub zastosowane nastąpi za pomocą: parametrów technicznych, wymagań jakościowych i funkcjonalnych. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może wskazać nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych. 54. Przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa zostaną podzielone na zadania i etapy według potrzeb Zamawiającego. 65. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji oraz spotkań stron niniejszej umowy będzie siedziba Zamawiającego. 76. Fakt dokonania czynności przyjęcia dokumentacji projektowejdokumentacji, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót strony umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do zapłaty części wynagrodzenia zgodnie z §6 ust. 3a). 87. W przypadku braku zastrzeżeń co do przekazanej dokumentacji (opracowań) lub po dokonaniu wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx zmian w dokumentacji strony podpisują „Protokół odbioru”, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury zgodnie z §6 ust 3b).W innym przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad. 98. Za jakość dokumentacji projektowejdokumentacji, kompletność i prawidłowość oraz za szkody wynikłe z jej wad odpowiada Wykonawca na zasadach ogólnych. Niezależnie od dokonanego odbioru dokumentacji Zamawiający ma prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy za jakość dokumentacji oraz jej kompletność pod względem celu jakiemu ma służyć.

Wykonawca zobowiązuje się do. 1) wykonania . Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz uzgodnieniami. 2. Zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisamiprzepisami tj. uprawnienia do projektowania i uprawnienia audytora. 3. Uzyskania wymaganych opinii, normamidecyzji, zasadami współczesnej wiedzy technicznej uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 4. Wykonania dokumentacji w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy. 5. Przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie, kompletnego i zgodnego z niniejszą umową opracowania, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 6. Dołączenia do protokołu zdawczo-odbiorczego wykazu opracowanej dokumentacji oraz wskazówkami Zamawiającego; 2) dostarczenie wykonanych opracowań w stanie kompletnym pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;. 7. Uzupełnienia lub usunięcia błędów w przedmiocie umowy na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 8. Uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o niniejsze zamówienie (dokumentację projektową), poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywania modyfikacji dokumentacji. 9. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 10. Ponoszenia odpowiedzialności za działania i zaniechania osób, za których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 1. Przed przystąpieniem Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie i majątkowe z chwilą przekazania mu dokumentacji powstałej na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie i majątkowe również w przypadku zlecenia wykonania części zamówienia innym wykonawcom. Przeniesienie praw o których mowa nie rodzi prawa do projektowania Wykonawca zobowiązany jest do spisania z Zamawiającym uzgodnień materiałowychdodatkowego wynagrodzenia. 2. Wykonawca zobowiązany W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo w szczególności do: – kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części, – wprowadzania dokumentacji do komputera, – przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom i podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do przedstawienia Zamawiającemu kolorystyki elewacji celem jej akceptacjirealizacji przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a także udostępniania do publicznego wglądu. 3. Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji zastosuje optymalne rozwiązania konstrukcyjne. 4. Dokumentacja musi zostać sporządzona z zachowaniem wymogów art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności opis materiałów, wyrobów, urządzeń które będą użyte lub zastosowane nastąpi za pomocą: parametrów technicznych, wymagań jakościowych i funkcjonalnych. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca, za zgodą wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego może wskazać nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnychz tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 5. Przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa zostaną podzielone na zadania i etapy według potrzeb Zamawiającego. 6. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji oraz spotkań stron niniejszej umowy będzie siedziba Zamawiającego. 7. Fakt dokonania czynności przyjęcia dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót strony umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do zapłaty części wynagrodzenia zgodnie z §6 ust. 3a). 8. W przypadku braku zastrzeżeń co do przekazanej dokumentacji (opracowań) lub po dokonaniu wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx zmian w dokumentacji strony podpisują „Protokół odbioru”, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury zgodnie z §6 ust 3b).W innym przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad. 9. Za jakość dokumentacji projektowej, kompletność i prawidłowość oraz za szkody wynikłe z jej wad odpowiada Wykonawca na zasadach ogólnych. Niezależnie od dokonanego odbioru dokumentacji Zamawiający ma prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy za jakość dokumentacji oraz jej kompletność pod względem celu jakiemu ma służyć.

Wykonawca zobowiązuje się do. 1) wykonania przedmiotu umowy . Uzgodnienia z należytą starannością, zgodnie Zamawiającym terminu wejścia na teren NCBJ i przystąpienia pracowników Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy. Terminy wykonywania prac należy uzgodnić z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego;wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. 2) dostarczenie . Ekipa serwisowa Wykonawcy odnotowuje wykonane czynności Przedmiotu Umowy w przekazanym Zamawiającemu protokole z wykonanych opracowań prac. Protokół powinien być podpisany przez osobę przeszkoloną w stanie kompletnym z punktu widzenia celuzakresie obsługi serwisowej zasilaczy UPS produkcji firmy GE Consumer & Industrial SA lub firmę która jest obecnie prawnym następcą GE Consumer & Industrial SA. 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia, któremu ma służyć;jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni, na swój własny koszt, wszelkich zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w systemach UPS-ów 4 x 300 kVA i instalacjach zasilania bezprzerwowego, jak również w innych systemach i instalacjach zlokalizowanych w budynku serwerowni CIŚ, oraz w samym budynku i jego wyposażeniu. 14. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest do spisania przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie NCBJ (w tym instrukcji o ruchu osobowo-towarowym), oraz do wykonywania poleceń, nakazów i zakazów uprawnionych Służb NCBJ. 5. Wykonawca ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za swoich pracowników i współpracowników, również w przypadku, gdy ich działania doprowadzą: do utraty lub kradzieży danych, do naruszenia integralności oprogramowania, lub wprowadzenia złośliwego kodu do systemów komputerowych zainstalowanych w serwerowni. 1. Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela Zamawiającego, w tym upoważnionego do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, stanowiącego podstawę do rozliczania wykonywanych usług jest: ……………………………………….., tel: ……………….., e-mail ………………. 2. Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela Wykonawcy jest: ………………………………………., tel: ………….. ……….., e-mail ……………… . Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach: 1) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron, 2) W przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. Strony dopuszczają x.xx. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z Zamawiającym uzgodnień materiałowychwystępowaniem Covid -19. 3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: - przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień; - innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw; Powyższe postanowienia ust. 1 pkt 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, b) za opóźnienia w przypadku realizacji świadczeń z tytułu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest upoważnia Zamawiającego do przedstawienia Zamawiającemu kolorystyki elewacji celem jej akceptacjiobniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, o kwotę naliczonych kar umownych. 3. Wykonawca przy sporządzaniu dokumentacji zastosuje optymalne rozwiązania konstrukcyjneZamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 4. Dokumentacja musi zostać sporządzona Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w niżej wymienionych przypadkach: a) w przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę jego pracowników lub współpracowników, lub z jego/ich winy, do zatrzymania pracy systemów komputerowych HPC z powodu utraty zasilania gwarantowanego (bezprzerwowego) w trakcie wykonywanych przez Wykonawcę prac serwisowych; b) spowodowanie przez Wykonawcę, jego pracowników lub współpracowników, lub z jego/ich winy, znacznych strat dla Zamawiającego w trakcie lub wskutek wykonywania Przedmiotu Umowy; c) nie podporządkowanie się wymaganiom obowiązujących na terenie NCBJ regulaminom i instrukcjom, lub poleceniom Służb Ochrony. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności cywilnej z tytułu niniejszej Umowy, ani z konieczności naprawienia spowodowanych przez siebie szkód. 2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy, lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, b) nie przedstawi Zamawiającemu odpowiednich dokumentów, certyfikatów wymaganych niniejszą Umową lub odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa dla osób skierowanych do realizacji zamówienia, c) zatrudni do wykonania Przedmiotu Umowy pracowników nie posiadających wymaganej wiedzy i umiejętności, których działanie będzie prowadzić do istotnych strat lub awarii w zasobach Zamawiającego. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonaną część Umowy. 4. Odstąpienie od Umowy następuje z zachowaniem wymogów formy pisemnego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Odstąpienie od Umowy wymaga podania przyczyny odstąpienia. 1. W wykonaniu przepisu art. 29-31 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 2. Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie, w szczególności w jej komparycji i w § 8 przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony. 3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamówień publicznychpublicznych oraz Kodeks cywilny. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzeżonej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, a w szczególności opis materiałów, wyrobów, urządzeń które będą użyte lub zastosowane nastąpi za pomocą: parametrów technicznych, wymagań jakościowych i funkcjonalnych. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może wskazać nazwy handlowe kilku typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnychże zmiana danych wskazanych § 8 nie wymaga aneksu. 5. Przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa zostaną podzielone na zadania i etapy według potrzeb Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji oraz spotkań stron niniejszej umowy Wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie siedziba Zamawiającegoprowadzona w języku polskim. 7. Fakt dokonania czynności przyjęcia dokumentacji projektowejUmowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót strony umowy potwierdzają przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do zapłaty części wynagrodzenia zgodnie z §6 ust. 3a)po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 8. Oferta Wykonawcy oraz załącznik do Umowy stanowią jej integralną część. 1. Integralną część umowy stanowi : - załącznik nr 1: opis urządzeń i instalacji oraz zakresu prac będących przedmiotem umowy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA do Umowy Nr IZP.271 2020.ZP W przypadku braku zastrzeżeń co do przekazanej dokumentacji (opracowań) lub po dokonaniu wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx zmian pomieszczeniu 08 w dokumentacji strony podpisują „Protokół odbioru”piwnicy budynku nr 88 NCBJ zainstalowano system zasilaczy bezprzerwowych UPS. W skład systemu wchodzą cztery urządzenia UPS firmy GE serii SG PurePulse S3 o mocy 300 kVA każdy, wraz z czterema zestawami baterii akumulatorów. Zasilacze te z punktu widzenia zarządzania i sterowania stanowią jeden zespół, który stanowi podstawę zasila wszystkie odbiory przyłączone do wystawienia wspólnej szyny wyjściowej (bus-bar) zespołu UPS-ów. Wszystkie urządzenia UPS pracują w trybie pracy równoległej, synchronizowanej, dostarczając zasilanie do serwerowni przez Wykonawcę faktury zgodnie jeden transmisyjny most szynowy. System umożliwia podtrzymanie przez minimum 10 minut (przy 100% pojemności baterii) zasilania odbiorników elektrycznych o łącznej mocy 1 200 kVA. System może pracować w układzie redundantnym 3 + 1, dostarczając mocy 900 kVA, nawet przy uszkodzeniu jednego z §6 ust 3b).W innym przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wadczterech zasilaczy awaryjnych. Wszystkie urządzenia UPS zestawu w trybie normalnym pracują w systemie true on-line, zapewniając pełną galwaniczną izolację wejścia i wyjścia (technologia transformatorowa) i wytwarzają na wyjściu napięcie sinusoidalne o zniekształceniach < 3% przy pełnym obciążeniu. Wszystkie urządzenia UPS zestawu wyposażone są w układ łagodnego startu prostownika pojedynczej jednostki UPS i sekwencyjny łagodny start całego systemu równoległego. Przy zaniku zewnętrznego zasilania elektrycznego budynku UPS-y, pobierając prąd z baterii akumulatorów, podtrzymują nieprzerwaną pracę odbiorów wymagających nieprzerwanego zasilania elektrycznego. Autonomiczną pracę każdego UPS-a umożliwiają baterie akumulatorów, zainstalowane na stelażach metalowych również w pomieszczeniu 08 w piwnicy budynku. Używane dotychczas baterie akumulatorów wykonane zostały w technologii VRLA i posiadały one minimalną żywotność wg klasyfikacji EUROBAT określoną na 10-12 lat. Każdy z UPS-ów dla podtrzymywania zasilania z pełną mocą w czasie minimum 10 minut wyposażony został w trzy łańcuchy po 32 sztuki baterii akumulatorów 90 Ah produkcji firmy FIAMM typu 12FLB350, w sumie zainstalowano 4 stelaże po 96 baterii akumulatorów, czyli 384 sztuki baterii. W poprzednim przetargu zostały wymienione akumulatory w 2 stelażach od UPS nr 1 i 3. 9. Za jakość dokumentacji projektowej, kompletność i prawidłowość oraz za szkody wynikłe z jej wad odpowiada Wykonawca na zasadach ogólnych. Niezależnie od dokonanego odbioru dokumentacji Zamawiający ma prawo dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy za jakość dokumentacji oraz jej kompletność pod względem celu jakiemu ma służyć.