Common use of Zarządzanie realizacją Umowy Clause in Contracts

Zarządzanie realizacją Umowy. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………. - w br. sanitarnej, tel. ………….. i …………………….. - w br. elektrycznej, tel. ………………………….. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Zarządzanie realizacją Umowy. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………1. - w br. sanitarnej, tel. ………….. i …………………….. - w br. elektrycznej, tel. ………………………….. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy niniejszej umowy w imieniu ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx, Zamawiający wyznacza zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiegoinwestorskiego oraz koordynatora SOP na etapie podpisania protokołu wprowadzenia na budowę. 2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycją poprzez firmę zewnętrzną, o którym mowa która będzie działać w § 6 ust. 1interesie Zmawiającego w zakresie odrębnej umowy podpisanej między nimi. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; niniejszej umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z „harmonogramem robót”, do odbiorów robót wykonanych i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBudzgodnie z „dokumentacją techniczną 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki obowiązki, wydając polecenia, zgody i akceptacje, które są obowiązujące Wykonawcy. 5. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniących funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 7. O zmianie Zmawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni roboczych przed jej dokonaniem. 8. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję w rozumieniu zapisów prawa budowlanego, wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Zarządzanie realizacją Umowy. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór, zarządzanie i koordynację realizacji Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i jej terminowej realizacji. 2. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (kontaktu w ramach niniejszej umowy jest: …………………………………… tel. …………………., e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………. - w br. sanitarnej, tel. ………….. i …………………….. - w br. 3. elektrycznej, tel. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu jest: …………………………………… tel. …………………., e-mail: ……………………….. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy . 4. Osoby wskazane w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3 zobowiązane są w szczególności do: 1) nadzoru nad czynnościami realizowanymi w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie zgodności z postanowieniami Umowy; 2) zgłaszania i zatwierdzania gotowości do odbioru usług; 3) zgłaszania potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji projektu; 4) nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy; 5) prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zdarzeń i czynności wykonanych w ra- mach realizacji Umowy, pozwalających na ustalenie faktów związanych x.xx. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robótze zle- caniem, do odbiorów robót wykonanych odbiorem i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie rozliczeniem; 6) zarządzanie ryzykiem; 7) bezzwłocznego rozstrzygania spraw spornych pomiędzy Zamawiającym oraz Wyko- nawcą w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji nie dłuższym niż 7 dni. 8) zgłoszenia żądania zmiany jeżeli uzna, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjęcie działań mających wpływ na ustalony za- kres prac; 9) zarządzania i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany kontroli zakresu umowy zarządzania zakresem prac realizowanych w ramach Umowy.

Zarządzanie realizacją Umowy. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………1. - w br. sanitarnej, tel. ………….. i …………………….. - w br. elektrycznej, tel. ………………………….. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy niniejszej umowy w imieniu ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx, Zamawiający wyznacza Zamawiający: 1) zapewni zespół Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na etapie podpisania protokołu wprowadzenia na budowę, 2) powołuje zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia zgodnie z art. 20 a ustawy PZP w składzie: a) por. SOP Xxxxx XXXXXXXXXXX b) kpr. SOP Xxxxx XXXXXXXXXX 2. Postanowienia Umowy dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego mają zastosowanie odpowiednio do Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycją poprzez firmę zewnętrzną, o którym mowa która będzie działać w § 6 ust. 1interesie Zmawiającego w zakresie odrębnej umowy podpisanej między nimi. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; niniejszej umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z „harmonogramem robót”, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z „dokumentacją techniczną zamówienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBudrozliczanie danego zakresu robót. 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki pełni funkcję w rozumieniu zapisów prawa budowlanego, wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowyniniejszej umowy.

Zarządzanie realizacją Umowy. 1. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (e-mailwyznacza: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………. - w br. sanitarnej, tel. ………….. i …………………….. - w br. elektrycznej, tel. – ………………………….. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza …… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności , – ……………………………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności , – ……………………………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności , – ……………………………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności , – ……………………………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności ……………………………… 2. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informację na temat zakresu uprawnień Inspektorów nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki obowiązki, wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie Przy czym czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwiększonej w stosunku do Dokumentacji projektowej ilości robót wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 2 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz inwestorskiego i z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeńodpowiedzialności za ich niewykonanie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmianaz wyjątkiem czynności i poleceń związanych z BHP, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowyzabezpieczeniem mienia i ochroną przeciwpożarową.

Zarządzanie realizacją Umowy. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………1. - w br. sanitarnej, tel. ………….. i …………………….. - w br. elektrycznej, tel. ………………………….. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy niniejszej umowy w imieniu ZamawiającegoXxxxxxxxxxxxx, Zamawiający wyznacza zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiegoinwestorskiego oraz koordynatora SOP na etapie podpisania protokołu wprowadzenia na budowę. 2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycją poprzez firmę zewnętrzną, o którym mowa która będzie działać w § 6 ust. 1interesie Zmawiającego w zakresie odrębnej umowy podpisanej między nimi. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; niniejszej umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z „harmonogramem robót”, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z „dokumentacją techniczną zamówienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBudrozliczanie danego zakresu robót. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki obowiązki, wydając polecenia, zgody i akceptacje, które są obowiązujące Wykonawcy. 5. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniących funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 7. O zmianie Zmawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni roboczych przed jej dokonaniem. 8. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję w rozumieniu zapisów prawa budowlanego, wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Zarządzanie realizacją Umowy. 5.1. Zamawiający wyznacza Pana Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel.: 00 000 0000 w. 233.) oraz …………. - zapewni nadzór inwestorski w br. sanitarnej, tel. ………….. i specjalności …………………….. - w br. elektrycznej, tel. ………………………….. ……. 5.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiającego Zamawiający wyznacza Inspektora osobę pełniącą nadzór w specjalności o której mowa w pkt 5.1. Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1należy przez to rozumieć odpowiednio tę osobę. 5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; , kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych i zgodnie z Dokumentacją projektową oraz pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, zwanej dalej PrBud. 5.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi powodujące konieczność zmiany UmowyDokumentacji projektowej lub wykonania robót wykraczających poza zakres Umowy powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem do Zamawiającego przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.