OGÓLNE WARUNKI UMOWY O DZIEŁO TECHNICZNE W SPÓŁKACH GRUPY CIECH

SPIS TREŚCI:

§1. DEFFINCJE

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

§4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

§5. PODWYKONAWCY

§6. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§7. TERMIN WYKONANIA UMOWY

§8. GOSPODARKA ODPADAMI

§9. WYNAGRODZENIE

§10. WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI

§11. UBEZPIECZENIE

§12. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

§13. PRACE DODATKOWE, ZAMIENNE LUB ZANIECHANE

§14. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE, CZĘŚCI I MATERIAŁY

§15. ODBIORY

§16. GWARANCJA

§17. KARY UMOWNE

§18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§19. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§20. CESJA

§21. ZABEZPIECZENIA

§22. POUFNOŚĆ

§23. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§24. SIŁA WYŻSZA

§25. ZAWIESZENIE

§26. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§27. PRZEDSTAWICIELE STRON

§28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. DEFINICJE

„DOKUMENT UMOWY”

oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej,

zatytułowany „UMOWA” lub „Zamówienie”, podpisany przez obie STRONY, który wraz z Załącznikami w nim wymienionymi stanowi UMOWĘ;

„DOKUMENTACJA

TECHNICZNA”

oznacza wszystkie dokumenty, a także każdy dokument lub jego część z osobna,

lub ich kopie, które WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w ramach wykonania UMOWY, sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w UMOWIE, a także - nawet jeśli nie zostało to wprost wskazane w UMOWIE – zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów prawa mającymi zastosowanie do PRZEDMIOTU UMOWY, oraz z powszechnie stosowaną praktyką uwzględniającą aktualny stan wiedzy technicznej właściwej dla charakterystyki PRZEDMIOTU UMOWY. W skład DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ wchodzą w szczególności: projekty technologiczne i techniczne, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza, rysunki warsztatowe,

instrukcje i inne opracowania powstałe na potrzeby UMOWY;

„DOKUMENTACJA

ZAMAWIAJĄCEGO”

oznacza dokumentację udostępnioną WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO,

zawartą w Załączniku, na podstawie której lub zgodnie z którą WYKONAWCA

zobowiązany jest wykonać PRZEDMIOT UMOWY;

„Grupa CIECH”

CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki, wobec których CIECH S.A. jest

spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w tym ZAMAWIAJĄCY oraz wszelkie podmioty, które są podmiotami powiązanymi z

CIECH S.A. w rozumieniu tejże ustawy;

„Gwarantowane

Parametry Techniczne z

Grupy A”

jeśli zostały wprowadzone w UMOWIE, oznaczają parametry techniczne, do

osiągnięcia których zobowiązany jest WYKONAWCA pod rygorem odstąpienia

od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO;

„Gwarantowane

Parametry Techniczne z

Grupy B”

jeśli zostały wprowadzone w UMOWIE, oznaczają parametry techniczne, do

osiągnięcia których zobowiązany jest WYKONAWCA pod rygorem zapłaty kar

umownych;

„Informacje Poufne”

oznaczają informacje określone w § 22 OW;

„OGÓLNE WARUNKI” lub

„OW”

oznacza niniejsze OGÓLNE WARUNKI UMOWY O DZIEŁO TECHNICZNE W

SPÓŁKACH GRUPY CIECH;

„ODBIÓR

CZĘŚCIOWY/ODBIORY CZĘŚCIOWE”

oznacza przyjęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO części wykonanego PRZEDMIOTU

UMOWY, które może następować za wynagrodzeniem, jeśli UMOWA tak stanowi; dokonanie ODBIORU CZĘŚCIOWEGO nie oznacza potwierdzenia

należytego wykonania danej części PRZEDMIOTU UMOWY;

„ODBIÓR KOŃCOWY”

oznacza odbiór wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY, potwierdzający

wywiązanie się WYKONAWCY ze wszystkich zobowiązań umownych, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości,

potwierdzony przez obie STRONY w protokole ODBIORU KOŃCOWEGO;

„OKRES GWARANCJI”

oznacza liczony od daty ODBIORU KOŃCOWEGO okres udzielonej przez

WYKONAWCĘ gwarancji jakości PRZEDMIOTU UMOWY, podczas którego PRZEDMIOT UMOWY musi spełniać wymaganą UMOWĄ jakość oraz wymagania przewidziane obowiązującym prawem; wszelkie WADY wykryte w OKRESIE GWARANCJI WYKONAWCA zobowiązany jest usunąć na zasadach

przewidzianych w UMOWIE i OW;

„PODWYKONAWCA”

oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza wykonanie części lub

całości PRZEDMIOTU UMOWY;

„POMIARY PARAMETRÓW

GWARANTOWANYCH”

oznacza pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy lub Grupy

B wykonywane przed ODBIOREM KOŃCOWYM PRZEDMIOTU UMOWY;

„PROGRAM

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

oznacza Program Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez

WYKONAWCĘ w oparciu o posiadane i uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM wewnętrzne regulacje z zakresu BIOZ na obszarze realizacji PRZEDMIOTU

UMOWY;

„PROGRAM ZAPEWNIENIA

KONTROLI JAKOŚCI”

oznacza Program Zapewnienia i Kontroli Jakości opracowany przez

WYKONAWCĘ w oparciu o posiadany i uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM system zapewnienia jakości, mający zastosowanie do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;

„PRZEDMIOT UMOWY”

oznacza wykonanie określonego w UMOWIE dzieła, wraz ze wszystkimi

świadczeniami określonymi w UMOWIE, w szczególności pracami

towarzyszącymi i dostawami, oraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ, opisanego w Załączniku i zleconego WYKONAWCY do wykonania na podstawie UMOWY;

„ROZRUCH”

jeśli przewidziany w UMOWIE, oznacza etap realizacji UMOWY, podczas którego

w pierwszej fazie WYKONAWCA sprawdzi funkcje wszystkich urządzeń, instalacji i układów technologicznych bez udziału czynników procesowych, takich jak x.xx.: woda, para wodna, sorbent, olej opałowy, sprężone powietrze, czynniki chłodzące („na zimno”), a następnie sprawdzi funkcjonowanie urządzeń, instalacji i układów technologicznych instalacji pod obciążeniem, z udziałem

czynników procesowych („na gorąco”);

„RUCH PRÓBNY”

jeśli przewidziany w UMOWIE, oznacza etap realizacji UMOWY po pomyślnie

zakończonym RUCHU REGULACYJNYM, w którym WYKONAWCA wykaże zdolność wszystkich urządzeń i instalacji objętych PRZEDMIOTEM UMOWY do

	prawidłowej pracy i osiągania wymaganych UMOWĄ Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy A i B;
„RUCH REGULACYJNY”	jeśli przewidziany w UMOWIE, oznacza etap realizacji UMOWY po pozytywnym zakończeniu ROZRUCHU, a poprzedzający RUCH PRÓBNY, w którym WYKONAWCA przeprowadza regulację i optymalizację pracy wszystkich urządzeń objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, gdy wszystkie układy będą funkcjonować prawidłowo;
„STRONY” lub „STRONA”	oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ łącznie lub każdego z nich z osobna;
„UMOWA”	oznacza umowę zawartą przez STRONY, której przedmiotem jest wykonanie określonego w niej dzieła, w tym także umowę zawartą w drodze złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia i przyjęcia go przez WYKONAWCĘ, do której zastosowanie mają niniejsze OGÓLNE WARUNKI; wszystkie postanowienia UMOWY zawarte są w DOKUMENCIE UMOWY oraz Załącznikach;
„WADA”	oznacza (i) wadę fizyczną zgodnie z art. 556¹§1 Kodeksu Cywilnego, rozumianą także jako wszelka nieprawidłowość lub brak w PRZEDMIOCIE UMOWY, w tym także związana z projektowaniem, doborem urządzeń lub materiałów, powodująca w szczególności, że PRZEDMIOT UMOWY nie posiada wszystkich właściwości, jakie powinien posiadać ze względu na cel UMOWY lub jego przeznaczenie, lub (ii) wadę prawną wykonanego przez WYKONAWCĘ PRZEDMIOTU UMOWY, w rozumieniu art. 556³Kodeksu Cywilnego;
„WADA ISTOTNA”	oznacza WADĘ spełniającą jedną lub więcej z następujących cech: 1) jest nieusuwalna lub uniemożliwia lub znacznie utrudnia zgodne z celem i przeznaczeniem oraz przepisami prawa korzystanie z PRZEDMIOTU UMOWY, 2) jest nieusuwalna i przez którą PRZEDMIOT UMOWY w sposób zasadniczy odbiega od zakładanych cech funkcjonalnych lub estetycznych, 3) koszt jej usunięcia przekracza łącznie 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w UMOWIE;
„WADA NIEISTOTNA”	oznacza każdą WADĘ, która nie jest WADĄ ISTOTNĄ;
„WYKONAWCA”	oznacza podmiot, z którym ZAMAWIAJĄCY zawarł UMOWĘ;
„Załącznik”	oznacza każdy z dokumentów dołączonych do DOKUMENTU UMOWY, stanowiący integralną część UMOWY;
„ZAMAWIAJĄCY”	oznacza wskazaną w UMOWIE jako STRONA spółkę z Grupy CIECH;

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podpisany przez STRONY DOKUMENT UMOWY, wraz z niniejszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI i pozostałymi Załącznikami stanowią łącznie jednolitą UMOWĘ zawartą przez STRONY.

2. Jakiekolwiek zmiany do niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW wiążą STRONY jedynie w przypadku wyraźnego zastrzeżenia wprowadzenia zmian do OW, wyrażonego w DOKUMENCIE UMOWY w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OGÓLNYCH WARUNKÓW oraz postanowieniami zawartymi w DOKUMENCIE UMOWY, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia zawarte w DOKUMENCIE UMOWY.

4. Wyłączone jest zastosowanie wszelkich wzorów umów i ogólnych warunków WYKONAWCY.

§3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę techniczną, zasoby i doświadczenie niezbędne do należytego i profesjonalnego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, oraz że jego sytuacja finansowa, posiadane zaplecze techniczne i dostęp do wykwalifikowanego personelu umożliwiają wypełnienie zobowiązań wynikających z UMOWY.

2. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zakresem PRZEDMIOTU UMOWY wraz ze wszystkimi uwarunkowaniami i oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do zakresu PRZEDMIOTU UMOWY, jak również do przyjętych rozwiązań oraz wymagań ZAMAWIAJĄCEGO.

3. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z DOKUMENTACJĄ ZAMAWIAJĄCEGO i potwierdza, że jest ona kompletna i wystarczająca do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń.

4. WYKONAWCA oświadcza, że swoją działalność prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza dotyczącymi ochrony środowiska, prawa pracy i praw socjalnych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie narusza przepisów o zatrudnieniu.

5. WYKONAWCA oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie restrukturyzacyjne, ani nie został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości, nie jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością oraz że nie zalega ze zobowiązaniami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.

§4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania UMOWY zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, najnowszymi standardami technicznymi i inżynieryjnymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, uzgodnieniami z ZAMAWIAJĄCYM oraz decyzjami administracyjnymi dotyczącymi PRZEDMIOTU UMOWY.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w ustalonym w UMOWIE terminie i w ramach wynagrodzenia przewidzianego w UMOWIE wszystkie prace niezbędne do osiągnięcia umówionego przez STRONY efektu w postaci prawidłowo wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnie od tego, czy prace te zostały jednoznacznie określone w UMOWIE, lub czy wynikają pośrednio z UMOWY, a które WYKONAWCA, jako posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, powinien był przewidzieć jako konieczne dla prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:

1) opracowania DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w UMOWIE oraz z wymaganiami wskazanymi w §12 OW;

2) uzyskania stosownych zezwoleń lub dokonania wymaganych zgłoszeń na wykonywanie czynności objętych PRZEDMIOTEM UMOWY w zakresie wymaganym prawem;

3) dokonania, na swój koszt i w ramach wynagrodzenia określonego w UMOWIE, zakupów i dostawy urządzeń, wyposażenia, części oraz materiałów niezbędnych do realizacji UMOWY;

4) wykonania PRZEDMIOTU UMOWY z wykorzystaniem urządzeń, wyposażenia, części i materiałów wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem ich wykorzystania w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z ustalonym harmonogramem, o jakości określonej w Załącznikach, po ich uprzedniej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO;

5) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, który w żadnym razie nie może być krótszy niż czternaście (14) dni przed przystąpieniem do odbioru odpowiednio danej części lub całego PRZEDMIOTU UMOWY, wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami i/lub innych dokumentów wymaganych przez obowiązujące w dniu przekazania przepisy prawa, a dotyczących użytych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY urządzeń, wyposażenia, części i materiałów, także tych, które wynikają z charakterystyki i przeznaczenia wskazanego w UMOWIE PRZEDMIOTU UMOWY i ze względu na swoje zastosowanie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO są wymagane przez prawo farmaceutyczne, energetyczne, HACAP, GMP, REACH, ISO, czy dyrektywę maszynową i ATEX, w zależności od potrzeb wskazanych w PRZEDMIOCIE UMOWY;

6) niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o dostrzeżonych w trakcie realizacji UMOWY wadach w DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w terminie trzech (3) dni od daty ich ujawnienia oraz przedłożenia w takim przypadku założeń odpowiednich modyfikacji w celu usunięcia wad;

7) prawidłowego i terminowego wykonania UMOWY;

8) uzyskania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania i korzystania z PRZEDMIOTU UMOWY;

9) szkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO;

10) zapewnienia obsługi gwarancyjnej PRZEDMIOTU UMOWY;

11) zapewnienia niezbędnego nadzoru technicznego nad realizacją UMOWY oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami do obsługi urządzeń, dopuszczonymi do prac na wysokości, wyposażonymi w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji

PRZEDMIOTU UMOWY, które to narzędzia są dostosowane do środowiska pracy i zgodnie z informacją producenta mogą być wykorzystywane do danego rodzaju prac;

12) przestrzegania obowiązujących zasad bezpiecznej pracy oraz przepisów ochrony środowiska;

13) niedopuszczenia do wykonywania pracy swoich pracowników bez wstępnego szkolenia w zakresie BHP, zagrożeń występujących na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO oraz ogólnych warunków i wytycznych organizacji/funkcjonowania zakładu ZAMAWIAJĄCEGO i bezpiecznego poruszania się po terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w obszarze, w którym realizowany będzie PRZEDMIOT UMOWY;

14) przeprowadzenia przed dopuszczeniem do prac szkolenia wstępnego BHP swoich pracowników przez osobę wyznaczoną przez WYKONAWCĘ, posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia;

15) ustalenia i omówienia z ZAMAWIAJĄCYM wszelkich możliwych sytuacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników, zarówno WYKONAWCY jak i ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności związanych z prowadzeniem prac niebezpiecznych, między innymi realizacji dostaw mediów technologicznych, oraz sposobu i zasad postępowania na wypadek wystąpienia takich sytuacji;

16) przestrzegania przepisów ochrony środowiska, BHP i PPOŻ oraz ruchu drogowego obowiązujących na terenie ZAMAWIAJĄCEGO;

17) odsunięcia od wykonywania prac, będących PRZEDMIOTEM UMOWY, każdej zatrudnionej przez siebie lub swoich PODWYKONAWCÓW osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub z powodu nieprzestrzegania prawa, zasad BHP, reguł, regulaminów lub niewłaściwego zachowania, niesubordynacji lub poważnego zaniedbania zagraża w jakikolwiek sposób bezpieczeństwu lub należytemu wykonaniu UMOWY;

18) niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, które miały miejsce na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO podczas wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY – zgłoszenia dokonuje się do zatwierdzającego zezwolenie na prowadzenie robót (kierownik komórki organizacyjnej) oraz do pracownika Służby BHP ZAMAWIAJĄCEGO;

19) realizowania prac zgodnie z obowiązującymi na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO Standardami wykonywania prac i przepisów BHP;

20) wskazania do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kluczowych przedstawicieli WYKONAWCY, skierowanych do realizacji UMOWY na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z numerami uprawnień i aktualnym ubezpieczeniem w terminie siedmiu (7) dni od podpisania UMOWY i nie później niż to wynika z obowiązujących przepisów prawa;

21) przygotowania i przekazania do akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz przestrzegania PROGRAMU ZAPEWNIENIA I KONTROLI JAKOŚCI,

22) przygotowania i przekazania do akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz przestrzegania PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA (BiOZ) – ZAMAWIAJĄCY może przekazać WYKONAWCY swoje wymagania w tym zakresie, które będą w takim przypadku zawarte w Załączniku;

23) sprawowania nadzoru nad procesem dostawy urządzeń, części i materiałów na potrzeby realizacji UMOWY, ich odbioru oraz rozładunku i zabezpieczenia, a także wykorzystania na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO;

24) zapewnienia, na warunkach określonych w §23 OW, oprogramowania wskazanego w PRZEDMIOCIE UMOWY, opisanym w Załączniku;

25) przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO;

26) podjęcia, w przypadku stwierdzonych opóźnień, sytuacji awaryjnych lub sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, odpowiednich środków zaradczych, nat.. dokonania stosownych napraw, zwiększenia liczby załogi lub sprzętu, wydłużenia dobowego czasu pracy, pracy w dni ustawowo wolnnst.tp.;

27) uwzględnienia ostatecznych decyzji administracyjnych uzyskanych w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, a także przekazanych WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO;

28) niezwłocznego poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, korespondencja wysłana na ostatni znany adres WYKONAWCY będzie traktowana jako prawidłowo doręczona;

29) zapewnienia ochrony, ogrodzenia i oznakowania miejsca, na którym WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT UMOWY na terenie ZAMAWIAJĄCEGO;

30) zapewnienia pracownikom odpowiedniego stroju oraz identyfikatorów;

31) zapewnienia czystości na drogach dojazdowych;

32) uprzedniego uzgodnienia i potwierdzenia z właścicielem obszaru, którego to dotyczy, wszelkich wyłączeń i włączeń instalacji lub obszarów objętych UMOWĄ, które są w ruchu, oraz uwzględnienie ich w harmonogramie realizacji UMOWY;

33) realizowania UMOWY w taki sposób, aby nie zakłócić ciągłości i bezpieczeństwa produkcji u ZAMAWIAJĄCEGO;

34) stosowania się do instrukcji i poleceń ZAMAWIAJĄCEGO, związanych z realizacją UMOWY na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO

35) zwrotu wszelkiej dokumentacji przekazanej WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY, najpóźniej z chwilą dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO.

§5. PODWYKONAWCY

1. WYKONAWCA może zlecić wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY PODWYKONAWCOM wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO i pod warunkiem, że szczegółowy przedmiot prac zleconych został uprzednio zgłoszony ZAMAWIAJĄCEMU.

2. Na warunkach przewidzianych w niniejszych OW, WYKONAWCA może zlecić wykonanie części PRZEDMIOTU UMOWY wyłącznie podmiotom profesjonalnym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i przestrzegającym przepisów prawa przy prowadzeniu działalności oraz realizacji UMOWY. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe PODWYKONAWCY.

3. ZAMAWIAJĄCY może zaspokoić wymagalne roszczenie PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY z tytułu realizacji podzleconego zakresu wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY, dokonując zapłaty należnego PODWYKONAWCY wynagrodzenia bezpośrednio na jego rachunek, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę (oznacza zgodę w rozuminst.u art. 518 § 1 pkt 3) k.c.). Tym samym ZAMAWIAJĄCY nabędzie spłaconą wierzytelność, którą, wraz z odsetkami liczonymi od dnia dokonania zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest zaspokoić niezwłocznie po wezwaniu ZAMAWIAJĄCEGO. Wierzytelność tę wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł potrącić z należnym WYKONAWCY wynagrodzeniem za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY.

4. Niezależnie od możliwości zastosowania rozwiązania przewidzianego w ust. 3, STRONY dopuszczają możliwość zaspokojenia wymagalnych roszczeń PODWYKONAWCÓW w drodze prnst.azu (aast.921¹ i nast. Kodeksu cywilnego) na mocy porozumienia, zawartego odrębnie na wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO, pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, WYKONAWCĄ i PODWYKONAWCĄ. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru zawartego w Załączniku, a zapłata kwoty wynagrodzenia PODWYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie takiego porozumienia, zaliczona będzie na poczet zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY do wysokości kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY, co pozostanie bez wpływu na zobowiązania WYKONAWCY, w szczególności ryzyko i jego odpowiedzialność wynikające z UMOWY;

5. Za działania lub zaniechania PODWYKONAWCÓW WYKONAWCA odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

6. Wszystkie postanowienia UMOWY i niniejszych OW, regulujące zobowiązania WYKONAWCY wynikające z faktu zawarcia umowy z PODWYKONAWCĄ, mają zastosowanie do WYKONAWCY także w przypadku zlecania wykonania prac przez PODWYKONAWCĘ dalszym podwykonawcom lub odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom.

§6. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

1) dokonania w ustalonym terminie i miejscu odbioru PRZEDMIOTU UMOWY, wykonanego zgodnie z UMOWĄ, o ile nie wystąpią istotne powody przesunięcia terminu odbioru;

2) terminowej realizacji płatności należnych WYKONAWCY.

2. Na czas wykonywania przez WYKONAWCĘ czynności na terenie ZAMAWIAJĄCEGO związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY, w miarę posiadanych możliwości, umożliwi WYKONAWCY odpłatne korzystanie z mediów w oparciu o aktualny cennik zawarty w Załączniku.

3. STRONY dopuszczają możliwość wzajemnej kompensaty płatności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie UMOWY z płatnościami za dostawę mediów.

4. Na czas wykonywania czynności na terenie ZAMAWIAJĄCEGO związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY i o ile jest to niezbędne ze względu na charakter wykonywanych czynności, ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY korzystanie z gruntów i obiektów ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Rozliczenie opłat, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi raz na miesiąc, na podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO faktur. Termin płatności tych faktur ustala się na dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury.

6. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do dokonywania w dowolnej chwili kontroli stanu zaawansowania oraz sposobu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

§7. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zakończyć wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY w terminie wskazanym w harmonogramie zawartym w Załączniku, a jeśli harmonogram przewiduje wydawanie PRZEDMIOTU UMOWY częściami, WYKONAWCA zobowiązany jest dotrzymać wskazanych w harmonogramie terminów pośrednich dla określonych części PRZEDMIOTU UMOWY.

2. ZAMAWIAJĄCY może zmienić datę wykonania poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY (terminów pośrednich), ustalonych w harmonogramie załączonym do UMOWY, każdorazowo w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ, bez konieczności podpisywania aneksu do UMOWY. STRONY zobowiązane są do dołożenia starań, by zmiana nie powodowała dodatkowych kosztów dla którejkolwiek ze STRON. W przypadku gdy realizacja prac w zakresie pozostałych części PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie możliwa dla WYKONAWCY w związku ze zmianą terminów pośrednich, termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY może zostać odpowiednio zmieniony przez STRONY w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany wprowadzone na podstawie niniejszego postanowienia nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia wskazanego w UMOWIE.

3. Przez zakończenie wykonania PRZEDMIOTU UMOWY STRONY rozumieją stan umożliwiający niezakłócone korzystanie z całego PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami wydajnościowymi i jakościowymi, potwierdzony protokołem ODBIORU KOŃCOWEGO.

4. W przypadku opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY przekraczającego 30 dni, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo powierzenia wykonania lub dokończenia wykonania PRZEDMIOTU UMOWY innemu wykonawcy na koszt i ryzyko WYKONAWCY, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze).

5. Postanowienie ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu poszczególnych części PRZEDMIOTU UMOWY względem podanych w harmonogramie załączonym do UMOWY terminów pośrednich.

6. WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco informować ZAMAWIAJĄCEGO o przebiegu realizacji UMOWY, a w szczególności niezwłocznie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich trudnościach i ryzykach, mogących skutkować niedotrzymaniem terminów przewidzianych w UMOWIE.

§8. GOSPODARKA ODPADAMI

1. Stosuje się zasadę wynikającą z Ustawy z dnia 00 xxxxxxx 000x. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.), że wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w wyniku realizacji PRZEDMIOTU UMOWY jest WYKONAWCA, chyba że UMOWA stanowi inaczej.

2. Czasowe gromadzenie wytwarzanych przez WYKONAWCĘ odpadów w obiektach i na terenie ZAMAWIAJĄCEGO jest dopuszczalne jedynie za jego zgodą i w miejscu ściśle przez niego wskazanym. Odpady powstające w wyniku wykonywania UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest gromadzić we własnych pojemnikach oraz wywozić na bieżąco na swój koszt z terenu ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie wystawionej przepustki, oraz przedkładać każdorazowo ZAMAWIAJĄCEMU kopię karty przekazania odpadów.

3. WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru BDO w zakresie wytwarzanych odpadów oraz uprawnienia z zakresu gospodarowania odpadami (jeśli są wymagane przepisami prawa).

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, wszelki gruz oraz inne odpady powstałe w trakcie robót są własnością WYKONAWCY i powinny być niezwłocznie na jego koszt usuwane z terenu ZAMAWIAJĄCEGO i zagospodarowane zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami lub pozwoleniami na gospodarowanie odpadami.

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do gromadzenia, w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, złomu metalicznego i niemetalicznego oraz niektórych rodzajów odpadów, zastrzeżonych przy konkretnych pracach, które mogą być wykorzystane na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, powstałych w czasie wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY. Stanowią one własność ZAMAWIAJĄCEGO.

6. WYKONAWCA zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. WYKONAWCA gwarantuje, że wszystkie odpady usunięte z terenu ZAMAWIAJĄCEGO zostaną przewiezione przez firmy posiadające stosowne uprawnienia na teren odpowiedni do ich magazynowania, składowania, odzyskiwania lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz gwarantuje prowadzenie nadzoru nad zgodnością działań pracowników własnych i firm współpracujących z WYKONAWCĄ z wymaganiami przepisów prawnych i UMOWY.

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do selektywnego czasowego magazynowania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

8. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt szczelnych pojemników odpowiednich do rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, z pokrywą zapobiegającą rozwiewaniu odpadów oraz przedostawaniu się do środowiska odcieków. Pojemniki na wytwarzane odpady komunalne i odpady inne niż komunalne muszą być oznakowane nazwą WYKONAWCY lub podwykonawcy oraz kodami i rodzajami odpadów, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.

9. Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów i posiadania stosownych umów z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia lub pozwolenia na gospodarowanie przyjmowanymi od WYKONAWCY odpadami.

10. W trakcie prowadzenia prac WYKONAWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i utrzymywania na bieżąco porządku na terenie prowadzenia prac oraz na zapleczu i drogach dojazdowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ustawy o odpadach i przepisami ppoż.

11. Po zakończeniu prowadzenia prac WYKONAWCA (dotyczy to również jego podwykonawców, dalszych podwykonawców) zobowiązany jest posprzątać i uporządkować teren prowadzenia prac oraz teren zaplecza i dróg dojazdowych.

12. WYKONAWCA zobowiązany jest do udzielania na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO informacji na temat realizacji powyższych postanowień.

§9. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wskazanej w UMOWIE. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, jest całkowite i ostateczne, obejmuje wszelkie należności WYKONAWCY związane z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszelkie nakłady niezbędne do zrealizowania całości prac, także tych, których nie wskazano bezpośrednio w UMOWIE, a które są konieczne do prawidłowego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY.

3. WYKONAWCA oświadcza, że będąc profesjonalistą jest świadomy, że chociażby w czasie zawarcia UMOWY nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, bądź WYKONAWCA błędnie ocenił ich rozmiar, bądź koszty prac uległyby zmianie, WYKONAWCA nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, tym samym wyłączone jest roszczenie WYKONAWCY oparte o art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. WYKONAWCA oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności w związku ze wzrostem cen materiałów, cen usług, cen energii, paliw, stali, zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych lub różnic kursowych walut.

4. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia WYKONAWCY, co do DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO oraz dokumentacji dostępnych urządzeń zgłoszone po zawarciu UMOWY nie mogą stanowić podstawy do żądania przez WYKONAWCĘ podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w UMOWIE.

5. Ponadto, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA w szczególności:

1) ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania PRZEDMIOTU UMOWY;

2) ponosi koszty ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych w UMOWIE, w tym dokonywanych w nich zmian;

3) przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe i udziela licencji na zasadach określonych w § 23 OW.

§10. WARUNKI FAKTUROWANIA I PŁATNOŚCI

1. Fakturowanie wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY następować będzie po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kompletnego PRZEDMIOTU UMOWY, a jeśli harmonogram załączony do UMOWY przewiduje dokonywanie ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, po wykonaniu i pozytywnym odbiorze danej części, dla której UMOWA przewiduje odpowiednie rozliczenie.

2. Płatność wynagrodzenia zgodnie z ust.1 następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, spełniającej wymagania wskazane w ust. 1,7,8 i 9 niniejszego paragrafu. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi sześćdziesiąt (60) dni liczonych od dnia podpisania przez STRONY odpowiednio protokołu ODBIORU CZĘŚCIOWEGO lub protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury, chyba że UMOWA wskazuje inny termin płatności.

3. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze musi być zgodny ze wskazaniem zawartym w UMOWIE lub pisemnym oświadczeniem WYKONAWCY o treści zgodnej z ust. 13 poniżej oraz musi znajdować się na tzw. Białej liście podatników (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz.U. z 2021r, poz. 685 ze zm.) w dniu dokonania zapłaty. W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO rozbieżności w tym zakresie, płatność nie zostanie dokonana na numer rachunku podany na fakturze i WYKONAWCA będzie zobowiązany do wskazania prawidłowego rachunku bankowego znajdującego się na Białej liście podatników. WYKONAWCA nie będzie mieć prawa do naliczenia jakichkolwiek odsetek w związku z opóźnieniem w zapłacie z tego tytułu.

4. Jeżeli PRZEDMIOT UMOWY obejmuje towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług lub innym jemu odpowiadającym, podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, WYKONAWCA na wystawionych fakturach umieści obowiązkowe oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. W razie niedopełnienia tego obowiązku i poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO sankcji podatkowych związanych z nieprawidłową zapłatą przez niego błędnie wystawionej faktury, WYKONAWCA zobowiązuje się do wyrównania ZAMAWIAJĄCEMU całości szkody powstałej w wyniku ustalenia ewentualnego zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na ZAMAWIAJĄCEGO przez organ podatkowy, w kwotach wynikających z rozstrzygnięć organu podatkowego.

5. WYKONAWCA będzie umieszczać na fakturze informację o kodzie PKWiU lub kod Nomenklatury Scalonej CN sprzedawanego towaru/ świadczonej usługi.

6. W przypadku ustalenia w UMOWIE wypłaty zaliczki, jej zapłata uzależniona jest od dostarczenia przez WYKONAWCĘ Bankowej Gwarancji Zwrotu Zaliczki, zgodnie z postanowieniami §21 OW.

7. Podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktur będzie protokół odbioru, wystawiony zgodnie z §15 OW i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli STRON. Ostateczne rozliczenie PRZEDMIOTU UMOWY dokonane zostanie na podstawie protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO i wystawionej na jego podstawie faktury końcowej.

8. Prawidłowo wystawiona przez WYKONAWCĘ faktura, oprócz wymogów ustawowych, powinna zawierać także:

1) numer i nazwę projektu, w ramach którego realizowany jest PRZEDMIOT UMOWY;

2) numer i datę UMOWY;

3) warunki i datę płatności zgodne z UMOWĄ;

4) nr rachunku bankowego do zapłaty zgodnego ze wskazaniem w UMOWIE lub w oświadczeniu WYKONAWCY zgodnym z ust. 13. poniżej;

5) informację o zawartym w UMOWIE zakazie dokonywania cesji wierzytelności bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

9. Do każdej faktury WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć:

1) podpisany przez STRONY protokół ODBIORU CZĘŚCIOWEGO, a w przypadku faktury końcowej protokół ODBIORU KOŃCOWEGO;

2) kopie faktur wystawionych przez PODWYKONAWCÓW.

10. W przypadku dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury niespełniającej wymogów wskazanych w ust. 1, 7,

8 lub 9 niniejszego paragrafu, termin zapłaty należności wynikającej z tak dostarczonej przez WYKONAWCĘ faktury będzie liczony od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury wystawionej zgodnie z powyższymi wymogami.

11. Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze i w terminie określonym w UMOWIE, liczonym od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury spełniającej wymogi wskazane w niniejszym paragrafie.

12. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

13. Zmiana rachunku bankowego WYKONAWCY wskazanego w UMOWIE nie stanowi zmiany UMOWY wymagającej zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o której mowa w §28 ust. 2 OW. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego w UMOWIE, WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania WYKONAWCY, zawierające następujące dane:

1) nazwa i adres banku;

2) nr SWIFT banku;

3) nr nowego rachunku bankowego.

§11. UBEZPIECZENIE

1. WYKONAWCA jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji UMOWY ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim i kontrahentowi (w tym ZAMAWIAJĄCEMU) w związku z realizacją UMOWY, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota określona w UMOWIE, w zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO towarzystwie ubezpieczeniowym.

2. Zakres ubezpieczenia WYKONAWCY oraz wysokość sumy ubezpieczenia w polisie OC uzgodniony został z ZAMAWIAJĄCYM przed podpisaniem UMOWY. Wymogi dotyczące ubezpieczenia OC WYKONAWCY określone są w Załączniku.

3. WYKONAWCA zobowiązany jest ponadto posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji UMOWY ubezpieczenie mienia przekazanego mu przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY poza terenem zakładu ZAMAWIAJĄCEGO, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość przekazanego mienia, która została określona w UMOWIE, w zaakceptowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO towarzystwie ubezpieczeniowym.

4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji UMOWY wymagane prawem ubezpieczenia obowiązkowe, w szczególności obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

5. WYKONAWCA zobowiązany jest ponadto posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji UMOWY ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla pracowników z sumą ubezpieczenia w wysokości wskazanej w UMOWIE, którego potwierdzenie w postaci polisy lub jej uwierzytelnionego odpisu zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU przed rozpoczęciem robót.

6. Niedostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU uwierzytelnionego odpisu polisy ubezpieczeniowej wymaganej UMOWĄ, aktualnej na kolejne okresy, w terminie siedmiu (7) dni przed końcem ważności polisy, której odpis zawarty jest w Załączniku, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do:

a) odstąpienia od UMOWY, lub

b) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiadającej polisie, której nie zawarł WYKONAWCA na koszt WYKONAWCY; w takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany będzie, na pierwsze wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, do zwrotu poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztów zawarcia takiej umowy ubezpieczenia, a w przypadku uchybienia przez WYKONAWCĘ temu obowiązkowi, ZAMAWIAJĄCY

uprawniony będzie do dokonania potrącenia poniesionych kosztów z najwcześniej wymagalną częścią wynagrodzenia WYKONAWCY,

c) oraz skorzystania z GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA UMOWY lub żądania od WYKONAWCY wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego w UMOWIE, na okres odpowiadający okresowi wymaganego ubezpieczenia. Wpłata kaucji, o której mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić w drodze potrącenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kwoty równej 10% wynagrodzenia netto wskazanego w UMOWIE z najwcześniej wymagalnego wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za wykonane prace. Potrącenie kaucji w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nastąpi ze skutkiem na dzień wymagalności wynagrodzenia WYKONAWCY, z którym kaucja zostanie potrącona. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez cały okres, na który zostanie wniesiona zgodnie z niniejszym postanowieniem, nie będzie płatnością wymagalną, a WYKONAWCA do czasu upływu terminu na jaki została wniesiona, zrzeka się jej dochodzenia, traktując ją, jako płatność nienależną.

7. Przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, warunkuje umożliwienie wstępu WYKONAWCY na teren zakładu ZAMAWIAJĄCEGO. Niedotrzymanie terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w związku z brakiem możliwości wstępu na teren zakładu ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ na podstawie niniejszego postanowienia, stanowić będzie opóźnienie z winy WYKONAWCY, uzasadniające naliczenie kar umownych zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2) OW.

8. Cesja praw z umowy ubezpieczenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§12. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kompletną DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ w języku polskim, obejmującą dokumenty, rysunki i opracowania określone w Załączniku.

2. Własność nośników DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, wykonanej w ramach UMOWY i dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO w dniu jej dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU.

3. WYKONAWCA sporządzi DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ:

1) zgodnie z UMOWĄ;

2) w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (np. DWG, edytowalnej w programie AUTOCAD, Word i Excel) oraz w formie papierowej w ilości egzemplarzy wskazanej w zakresie rzeczowym zawartym w Załączniku;

3) zapewniając taki dobór konstrukcji, urządzeń, wyposażenia, materiałów, oprogramowania i technologii realizacji, aby były one sprawdzone w doświadczeniu praktycznym oraz w drodze odpowiednich badań lub obliczeń oraz poprzez przyjęcie wystarczających współczynników bezpieczeństwa, aby uniknąć skutków sumowania różnych niekorzystnych zjawisk występujących w eksploatacji tego typu obiektów;

4) zapewniając, o ile jest to możliwe, unifikację urządzeń, wyposażenia, części i materiałów;

5) zapewniając jednorodność terminologii, opisów tekstowych oraz przejrzystość dokumentacji;

6) zapewniając, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania, zasady i normy Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) określone w dokumentach referencyjnych BREF dla LCP;

7) zaopatrując ją w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności wykonanej DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ i jej zgodności z założeniami objętymi UMOWĄ, obowiązującymi normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest wydawana w stanie kompletnym ze względu na cel, jakiemu ma służyć.

4. Jeżeli taki zakres został określony w PRZEDMIOCIE UMOWY, WYKONAWCA przygotuje kompletną dokumentację, zarówno techniczną jak i prawną, wymaganą dla uzyskania decyzji administracyjnych, certyfikacji i odbiorów niezbędnych dla niezakłóconego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY.

5. Jeżeli taki zakres został określony w PRZEDMIOCIE UMOWY, WYKONAWCA, na własny koszt oraz w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, dokona wszelkich niezbędnych zgłoszeń oraz uzyska w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkie niezbędne ostateczne decyzje administracyjne wymagane dla niezakłóconego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY, z wyłączeniem jedynie tych, które zostały wskazane w UMOWIE i których uzyskanie leży po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto, WYKONAWCA będzie także reprezentował

ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniach administracyjnych związanych z dokonaniem takich zgłoszeń i uzyskaniem takich decyzji, pokrywając wszystkie koszty z nich wynikające lub których poniesienie niezbędne jest do ich uzyskania.

6. WYKONAWCA zobowiązuje się przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU, bez uprzedniej prośby ZAMAWIAJĄCEGO, wykonane kolejne etapy DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ do opiniowania i zgłaszania uwag.

7. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ na każdym etapie jej wykonywania, a WYKONAWCA nie odmówi uwzględnienia stanowiska ZAMAWIAJĄCEGO bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku, gdy WYKONAWCA uzna, że uwzględnienie uwag ZAMAWIAJĄCEGO nie jest możliwe, uzasadni pisemnie swoje stanowisko w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania uwag od ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że STRONY zgodnie ustalą inny termin.

8. Niezależnie od zgłaszanych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag i opinii odpowiedzialność za prawidłowość wykonania DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ spoczywa na WYKONAWCY. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu prawidłowego wykonania DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, przewidziana w niniejszym ustępie, jest wyłączona w zakresie rozwiązań przyjętych na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, co do których WYKONAWCA zgłaszał ZAMAWIAJĄCEMU pisemnie uzasadnione merytorycznie zastrzeżenia.

9. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy przyjęcia DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, jeżeli jest ona niekompletna lub niezgodna z UMOWĄ.

10. WYKONAWCA skoryguje wszystkie błędy i wykona niezbędne prace w celu usunięcia niekompletności i niezgodności z UMOWĄ bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za WADY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, jak również za wynikłe z tego powodu WADY dzieła, opóźnienia w uzyskaniu stosownych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń i inne szkody.

§13. PRACE DODATKOWE, ZAMIENNE LUB ZANIECHANE

1. W żadnym wypadku nie będą uznane za prace dodatkowe, objęte dodatkowym wynagrodzeniem WYKONAWCY, prace niezbędne do prawidłowego wykonywania całego PRZEDMIOTU UMOWY, których konieczność wykonania WYKONAWCA mógł i powinien był przewidzieć w trakcie ustalania zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY przed jej podpisaniem.

2. Realizacja prac nie objętych zakresem ust.1 wymaga uprzedniego aneksu do UMOWY wraz z uzgodnieniem wynagrodzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prace dodatkowe, których potwierdzona pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczność wystąpiła w toku realizacji PRZEDMIOTU UMOWY wykonane zostaną przez WYKONAWCĘ na podstawie aneksu do UMOWY, zawartego przez STRONY po złożeniu przez WYKONAWCĘ oferty na prace dodatkowe na formularzu przekazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO i przeprowadzeniu przez STRONY negocjacji. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać prace dodatkowe przy zachowaniu zasad i standardów określonych w UMOWIE.

4. WYKONAWCA wystawi fakturę za prace dodatkowe po ich odbiorze, potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że STRONY inaczej postanowią w aneksie do UMOWY, o którym mowa w §13 ust. 2 OW.

5. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może wyłączyć określoną część z zakresu PRZEDMIOTU UMOWY. W takim przypadku wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY ulegnie obniżeniu o wartość wyłączonej części zakresu UMOWY. Wartość wyłączonej części zakresu PRZEDMIOTU UMOWY będzie obliczona na podstawie oferty WYKONAWCY, na podstawie której został wyceniony PRZEDMIOT UMOWY przed zawarciem UMOWY, a w przypadku braku możliwości takiego wyliczenia, na podstawie kalkulacji wykonanej według zasad określonych w §13 ust. 3 OW. ZAMAWIAJĄCY może skorzystać z prawa do wyłączenia części zakresu PRZEDMIOTU UMOWY, o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie do dnia wskazanego w UMOWIE jako zakończenie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Prawo do wyłączenia części zakresu PRZEDMIOTU UMOWY stanowi umowne prawo odstąpienia od UMOWY w tej części i jego realizacja nastąpi w drodze pisemnego oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO złożonego WYKONAWCY.

§14. URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIE, CZĘŚCI I MATERIAŁY

1. W ramach wynagrodzenia WYKONAWCA dostarczy wszystkie urządzenia, wyposażenie, części i materiały niezbędne do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO oraz Harmonogramem załączonym do UMOWY. Nawet w przypadku niewyspecyfikowania w UMOWIE jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego wykonania i funkcjonowania PRZEDMIOTU UMOWY, czy niezbędnego dla zapewnienia funkcjonalności wymaganych rozwiązań, włączając w to łatwość eksploatacji, naprawy i remontów PRZEDMIOTU UMOWY, będzie on dostarczony w ramach wynagrodzenia ustalonego w UMOWIE i w takim czasie, aby nie opóźniało to terminowej realizacji UMOWY.

2. Wszystkie wykorzystane w realizacji UMOWY urządzenia, wyposażenie, części i materiały będą nowe, wysokiej jakości, wyprodukowane w oparciu o najnowsze, ale jednocześnie stosowane już w praktyce technologie, dopuszczone do stosowania w Polsce, spełniające wymagania Dozoru Technicznego, posiadające oznaczenie CE (dotyczy elementów, dla których oznaczenie CE ma zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami), kompatybilne względem siebie oraz instalacji i urządzeń istniejących w zakładzie ZAMAWIAJĄCEGO i podlegających powiązaniu oraz spełniające wszystkie wymagania określone w UMOWIE. Jednocześnie wszystkie wykorzystane do realizacji UMOWY urządzenia, wyposażenie, części i materiały muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich wykorzystania do realizacji UMOWY.

3. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację techniczno-ruchową zastosowanych urządzeń, wyposażenia i części, sporządzoną w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej, łącznie z kartą gwarancyjną, atestami, próbami szczelności etc., w zakresie niezbędnym do realizacji UMOWY oraz prawidłowej eksploatacji, naprawy i remontów PRZEDMIOTU UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO lub podmioty trzecie przez niego zatrudnione.

4. Jeśli wynika to z zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY, w ramach wynagrodzenia ustalonego w UMOWIE WYKONAWCA dostarczy części zamienne i szybkozużywające się oraz materiały eksploatacyjne w zakresie określonym w Załączniku określającym zakres rzeczowy UMOWY.

5. W przypadku realizacji UMOWY na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, własność wszystkich dostarczonych w ramach UMOWY urządzeń, wyposażenia, części i materiałów przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO w dniu ich dostarczenia wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za tę część PRZEDMIOTU UMOWY, która obejmuje dane urządzenia, wyposażenie, części i materiały. Jednakże w przypadku, gdy UMOWA przewiduje zapłatę za wchodzące w skład PRZEDMIOTU UMOWY urządzenia, wyposażenie, części lub materiały przed ich dostarczeniem na teren ZAMAWIAJĄCEGO lub przed ich odbiorem, własność ich przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO w dniu dokonania zapłaty. Ze względu na charakter wykonywanych prac, ZAMAWIAJĄCY powierzy WYKONAWCY urządzenia, wyposażenie, części i materiały, których własność przeszła na ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z niniejszym ustępem, w celu umożliwienia WYKONAWCY prawidłowego wykonania UMOWY. WYKONAWCA zobowiązany jest do należytego sprawowania pieczy nad powierzonymi urządzeniami, wyposażeniem, częściami i materiałami oraz ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie będące skutkiem nienależycie sprawowanej pieczy. Przejście własności urządzeń, wyposażenia, części i materiałów, o którym mowa w niniejszym ustępie, pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność WYKONAWCY za wykonanie całego PRZEDMIOTU UMOWY (wyłączenie odpowiedzialności z art. 638§1 zd. drugie Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania).

6. Postanowienie ust. 5. zdanie trzecie i czwarte niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do urządzeń, wyposażenia, części i materiałów nie dostarczonych przez WYKONAWCĘ w ramach PRZEDMIOTU UMOWY, ale powierzonych mu przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, z zastrzeżeniem, że ryzyko przechodzi z powrotem na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą podpisania przez STRONY protokołu ODBIORU CZĘŚCIOWEGO lub protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO, potwierdzającego montaż powierzonych urządzeń, wyposażenia, części i materiałów.

§15. ODBIORY

1. ODBIÓR KOŃCOWY i ODBIORY CZĘŚCIOWE odbywać się będą zgodnie z procedurą odbiorową zawartą w Załączniku, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, które mają pierwszeństwo przed zapisami procedury odbiorowej. Jeżeli do UMOWY nie załączono odrębnej procedury odbiorowej, zastosowanie mają tylko zapisy poniższe.

2. Jeżeli w zakres PRZEDMIOTU UMOWY wchodzi uruchomienie instalacji i urządzeń technologicznych wykonanych lub zamontowanych w ramach PRZEDMIOTU UMOWY, uruchomienie nastąpi w kolejnych etapach sprecyzowanych w Załączniku, przy zachowaniu poniższych zasad:

1) WYKONAWCA zgłosi wniosek o przystąpienie do ROZRUCHU, do którego może przystąpić po uprzedniej pisemnej zgodzie ZAMAWIAJĄCEGO. Pozytywne przeprowadzenie ROZRUCHU zostanie potwierdzone przez obie STRONY stosownym protokołem ROZRUCHU, jeśli nie zostaną stwierdzone WADY ISTOTNE. Jeśli podczas przeprowadzonego ROZRUCHU stwierdzone zostaną WADY ISTOTNE, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin do ich usunięcia oraz powtórnego przeprowadzenia ROZRUCHU, przy czym możliwy jest tylko jeden powtórny ROZRUCH, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi pisemnie zgodę na kolejne próby przeprowadzenia ROZRUCHU. Jeśli podczas ostatniego powtórzonego ROZRUCHU zostaną stwierdzone WADY ISTOTNE, ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do odstąpienia od UMOWY na podstawie §19 ust. 1 pkt 1) OW;

2) WYKONAWCA zgłosi wniosek o przystąpienie do RUCHU REGULACYJNEGO, do którego może przystąpić po uprzedniej pisemnej zgodzie ZAMAWIAJĄCEGO. Pozytywne przeprowadzenie RUCHU REGULACYJNEGO zostanie potwierdzone przez obie STRONY stosownym protokołem RUCHU REGULACYJNEGO, jeśli w jego trakcie nie zostaną stwierdzone WADY ISTOTNE. Jeśli podczas przeprowadzonego RUCHU REGULACYJNEGO stwierdzone zostaną WADY ISTOTNE, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin do ich usunięcia oraz powtórnego przeprowadzenia RUCHU REGULACYJNEGO, przy czym możliwy jest tylko jeden powtórny RUCH REGULACYJNY, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi pisemnie zgodę na kolejne próby przeprowadzenia RUCHU REGULACYJNEGO. Jeśli podczas ostatniego powtórzonego RUCHU REGULACYJNEGO zostaną stwierdzone WADY ISTOTNE ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do odstąpienia od UMOWY na podstawie §19 ust. 1 pkt

1) OW;

3) WYKONAWCA zgłosi wniosek o przystąpienie do RUCH PRÓBNEGO, do którego może przystąpić po uprzedniej pisemnej zgodzie ZAMAWIAJĄCEGO. Pozytywne przeprowadzenie RUCHU PRÓBNEGO zostanie potwierdzone przez obie STRONY stosownym protokołem RUCHU PRÓBNEGO, jeśli nie zostaną w jego trakcie stwierdzone WADY ISTOTNE. Jeśli podczas przeprowadzonego RUCHU PRÓBNEGO stwierdzone zostaną WADY ISTOTNE, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin do ich usunięcia oraz powtórnego przeprowadzenia RUCHU PRÓBNEGO, przy czym możliwy jest tylko jeden powtórny RUCH PRÓBNY, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi pisemnie zgodę na kolejne próby przeprowadzenia RUCHU PRÓBNEGO. Jeśli podczas powtórnego RUCHU PRÓBNEGO zostaną stwierdzone WADY ISTOTNE ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do odstąpienia od UMOWY na podstawie §19 ust. 1 pkt 1) OW;

4) Pominięcie ROZRUCHU, RUCHU REGULACYJNEGO lub RUCHU PRÓBNEGO może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO;

5) Podczas ROZRUCHU, RUCHU REGULACYJNEGO lub RUCHU PRÓBNEGO ZAMAWIAJĄCY zapewni stabilne i niezakłócone funkcjonowanie instalacji i urządzeń pomocniczych;

6) Podstawą podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO jest pozytywny wynik RUCHU PRÓBNEGO zgodnie z wymaganiami zawartymi w UMOWIE, a w przypadku, gdy z UMOWY to wynika, spełnienie także warunków przewidzianych w UMOWIE.

3. W przypadku, gdy dla PRZEDMIOTU UMOWY w UMOWIE wymagane jest spełnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, zastosowanie mają następujące postanowienia:

1) WYKONAWCA gwarantuje osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy A i B określonych w Załączniku. Weryfikacja osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy A i B odbędzie się zgodnie z określoną w Załączniku procedurą odbiorów;

2) jeżeli w wyniku pomiarów uzyskane wartości nie będą odpowiadać wartościom Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy A i B, WYKONAWCA dokona na własny koszt koniecznych napraw lub modyfikacji, w czasie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO;

3) dopuszcza się maksymalnie po dwie (2) naprawy lub modyfikacje dotyczące tego samego Gwarantowanego Parametru Technicznego w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, o ile STRONY nie uzgodnią w danym przypadku inaczej. W przypadku dalszego nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy A ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od UMOWY w całości albo części, a w przypadku dalszego nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy B ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zapłaty kar umownych określonych w UMOWIE.

4. W trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA będzie zgłaszał gotowość do ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH, jeśli są przewidziane w UMOWIE, a po wykonaniu całego PRZEDMIOTU UMOWY zgłosi gotowość do ODBIORU KOŃCOWEGO. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał odbiorów w miejscu wskazanym w UMOWIE po otrzymaniu zgłoszenia od WYKONAWCY.

5. ODBIORY CZĘŚCIOWE przewidziane w UMOWIE dokonywane będą po wykonaniu każdej części PRZEDMIOTU UMOWY określonej w Harmonogramie załączonym do UMOWY. ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do dokonania poszczególnych ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH przed terminami wskazanymi w UMOWIE.

6. Przedmiotem ODBIORU KOŃCOWEGO są wszystkie świadczenia wykonane należycie w ramach PRZEDMIOTU UMOWY, tj. zgodnie z UMOWĄ. ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do przystąpienia do ODBIORU KOŃCOWEGO przed terminem wskazanym w UMOWIE.

7. W przypadku, gdy WYKONAWCA realizuje PRZEDMIOT UMOWY na podstawie DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO, podpisanie protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO może nastąpić dopiero po jej zwrocie ZAMAWIAJĄCEMU. Odmowa podpisania protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO przez ZAMAWIAJĄCEGO na tej podstawie nie będzie uznana za zwłokę wierzyciela.

8. STRONY postanawiają, iż dokonane odbiory w myśl zasad określonych w niniejszym paragrafie nie zwalniają WYKONAWCY od odpowiedzialności za WADY ujawnione po dokonaniu tych odbiorów.

9. ZAMAWIAJĄCY może dokonać ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY z WADAMI NIEISTOTNYMI, które zostaną opisane w protokole odbioru wraz ze wskazaniem terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do ich usunięcia przez WYKONAWCĘ oraz ze wskazaniem wartości, o jaką zostanie obniżone wynagrodzenie w wypadku ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie. W terminie trzech (3) dni od dnia sporządzenia protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY Z WADAMI NIEISTOTNYMI, WYKONAWCA zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, na okres do czasu podpisania dodatkowego protokołu, potwierdzającego usunięcie WAD, kaucję zabezpieczającą roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w kwocie odpowiadającej wartości netto niewykonanych lub nienależycie wykonanych prac dotkniętych WADAMI, a stanowiącej odpowiedni udział w całkowitej wartości netto ryczałtowego wynagrodzenia WYKONAWCY. Zapłata kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnym WYKONAWCY wynagrodzeniem. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez czas, na który zostanie wniesiona nie będzie wymagalny jej zwrot. Kaucja zostanie zwrócona po upływie terminu na jaki została wniesiona, jeśli nie wystąpią przesłanki do skorzystania z niej w celu zaspokojenia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO, które kaucja zabezpieczała.

10. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu ODBIORU CZĘŚCIOWEGO nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego i nie będzie stanowić potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO należytego wykonania UMOWY ani nie zwalnia WYKONAWCY z jego zobowiązań oraz odpowiedzialności. protokół ODBIORU KOŃCOWEGO będzie stanowił podstawę do rozliczenia wykonania UMOWY.

§16. GWARANCJA

1. WYKONAWCA, niezależnie od uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z rękojmi za WADY, udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na wykonany PRZEDMIOT UMOWY, w tym na zastosowane urządzenia, wyposażenie, części i materiały oraz oprogramowanie, na OKRES GWARANCJI liczony od daty ODBIORU KOŃCOWEGO.

2. OKRES GWARANCJI został określony w DOKUMENCIE UMOWY.

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości na wykonany PRZEDMIOT UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest również dokonać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO cesji uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi dostarczonych urządzeń, wyposażenia, części lub materiałów oraz oprogramowania, udzielonej przez ich producentów lub dostawców.

4. W przypadku ujawnienia się WAD w PRZEDMIOCIE UMOWY w OKRESIE GWARANCJI, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

5. W przypadku wykonania przez WYKONAWCĘ w ramach gwarancji istotnych napraw lub wymiany wadliwych urządzeń, wyposażenia, części lub materiałów, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia, w którym ZAMAWIAJĄCY dokonał odbioru, bez zastrzeżeń, prac obejmujących naprawy lub wymianę

wadliwych urządzeń, wyposażenia, części lub materiałów. W pozostałych przypadkach, OKRES GWARANCJI wydłuża się o czas wykonania napraw gwarancyjnych PRZEDMIOTU UMOWY.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z eksploatacji PRZEDMIOTU UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO niezgodnej z pisemnymi instrukcjami przekazanymi przez WYKONAWCĘ.

7. W przypadku wystąpienia WAD w PRZEDMIOCIE UMOWY, ZAMAWIAJĄCY złoży WYKONAWCY, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklamację, na którą WYKONAWCA jest zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej lub pocztą elektroniczną w umówionym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji.

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie WAD, ZAMAWIAJĄCY może je usunąć lub zlecić usunięcie innemu podmiotowi (bez upoważnienia sądowego) w zastępstwie i na koszt i ryzyko WYKONAWCY, naliczając jednocześnie kary umowne wskazane w § 17 ust. 1 pkt 3) OW.

9. Dla celów związanych z reklamacją, korespondencja pocztą elektroniczną uważana będzie przez obie STRONY za równoważną z korespondencją w formie pisemnej, mającą taką samą moc dowodową.

10. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do cesji na rzecz osoby trzeciej uprawnień z rękojmi za WADY oraz z udzielonej gwarancji jakości na wykonany PRZEDMIOT UMOWY, bez zgody WYKONAWCY.

§17. KARY UMOWNE

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie UMOWY, w poniższych przypadkach i w wysokości wskazanej poniżej:

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO w całości lub części, jeśli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – karę umowną w wysokości 22,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w UMOWIE;

2) za opóźnienie w wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY lub któregokolwiek jego etapu – karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w UMOWIE za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym kwota kary liczona narastająco nie może być większa niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto WYKONAWCY określonego UMOWĄ;

3) za opóźnienie w usunięciu WAD stwierdzonych przy odbiorze lub w OKRESIE GWARANCJI albo rękojmi – karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w UMOWIE za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do wyznaczonego terminu usunięcia WAD;

4) za naruszenie przepisów BHP, ppoż. lub ochrony środowiska podczas realizacji robót na terenie ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ, pracowników WYKONAWCY, jego PODWYKONAWCÓW oraz osoby świadczące na ich rzecz pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego – zgodnie z obowiązującym u ZAMAWIAJĄCEGO taryfikatorem kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP, p.poż lub ochrony środowiska, zawartym w Załączniku, za każde stwierdzone naruszenie;

5) z tytułu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych Grupy B – kary umowne w wysokości określonej w UMOWIE;

6) w przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności określonego w § 22 OW – karę umowną w wysokości 150.000 zł za każde naruszenie;

7) za powierzenie PODWYKONAWCY zakresu prac niezgodnie z postanowieniami §5 OW - karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w UMOWIE.

2. Każda z powyżej zastrzeżonych kar umownych jest niezależna i ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych, jak również kumulatywnie naliczać wszystkie te kary, których naliczenie uzasadnione jest wystąpieniem przewidzianych w UMOWIE przesłanek.

3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. WYKONAWCA odpowiedzialny jest za należyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY.

2. WYKONAWCA odpowiada za szkody wynikłe wskutek naruszenia obowiązków wynikających z UMOWY, w tym za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników, jak również

innych osób (w tym PODWYKONAWCÓW), którymi posługuje się w wykonaniu UMOWY, jak za własne działania lub zaniechania.

3. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku wynikającego z § 4 ust.3 pkt 6) OW, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO za szkody wynikłe z powyższego faktu. WYKONAWCA ponadto ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie WADY wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY, które wynikły z wad DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO, która była przez niego sprawdzona.

4. WYKONAWCA odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z postojem w wykonywaniu prac przez osoby zatrudnione przez siebie lub przez PODWYKONAWCÓW lub postojem sprzętu, powstałe na skutek opóźnień lub braku pozwolenia na wykonywanie prac z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w tym z przyczyn spowodowanych względami bezpieczeństwa.

5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO, za wszelkie szkody, w tym uszkodzenie ciała i śmierć lub uszkodzenie mienia, które wystąpią podczas realizacji UMOWY, spowodowane przez niedbalstwo lub wykroczenia związane z wykonywaniem poleceń lub nadzorem personelu WYKONAWCY lub jego PODWYKONAWCÓW.

6. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie ruchomości powierzonych mu przez ZAMAWIAJĄCEGO, będące skutkiem nienależycie sprawowanej nad nimi pieczy przez WYKONAWCĘ.

§19. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od UMOWY, ZAMAWIAJĄCY, w jest uprawniony do odstąpienia od UMOWY w całości lub w części terminie wskazanym w DOKUMENCIE UMOWY (umowne prawo odstąpienia), poprzez pisemne oświadczenie złożone WYKONAWCY, w przypadku:

1) znaczącego uchybienia ze strony WYKONAWCY;

2) gdy stan siły wyższej trwa nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc;

3) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY lub jej części nie leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY;

4) gdy został złożony wniosek restrukturyzacyjny lub podjęto uchwałę o likwidacji WYKONAWCY albo wszczęto odpowiadające powyższym postępowania w kraju siedziby WYKONAWCY;

5) niewypłacalności WYKONAWCY w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1228 z późn. zm.) lub zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu ustawy z dnia 00 xxxx 0000x. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Xx. X. x 0000x. poz. 814 z późn. zm.);

6) gdy opóźnienie WYKONAWCY w wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY lub jego części objętej terminami pośrednimi wskazanymi w harmonogramie załączonym do UMOWY przekracza trzydzieści (30) dni;

7) opóźnienia w rozpoczęciu przez WYKONAWCĘ wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY przekraczające trzydzieści (30) dni w stosunku do daty rozpoczęcia wskazanej w harmonogramie zawartym w Załączniku;

8) nieustanowienia przez WYKONAWCĘ zabezpieczeń określonych w OW i w UMOWIE, w szczególności niedostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU zabezpieczeń w postaci gwarancji przewidzianych w § 21 ust.1 OW;

9) nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych z Grupy A;

10) utratę przez WYKONAWCĘ zdolności do wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY;

11) niedostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU uwierzytelnionego odpisu polisy ubezpieczeniowej, aktualnej na kolejne okresy, zgodnie z § 11 ust. 5 OW;

12) gdy przesłanki uzasadniające zawieszenie zgodnie z § 25 OW nie ustaną po upływie okresu zawieszenia przewidzianego w § 25 ust.1 OW,

13) wyłączenia części prac lub dostaw z zakresu PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z §13 ust.5. OW.

2. Za znaczące uchybienie ze strony WYKONAWCY, uzasadniające odstąpienie od UMOWY na zasadach wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, w szczególności uważa się:

1) nienależyte wykonywanie UMOWY przez WYKONAWCĘ, pomimo pisemnego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie ich skutków;

2) niewykonanie obowiązków z tytułu odpowiedzialności za WADY wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY;

3) naruszenie przepisów prawa lub właściwych decyzji administracyjnych mających zastosowanie do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY;

4) powierzenie przez WYKONAWCĘ wykonania całości lub części UMOWY osobie trzeciej z naruszeniem postanowień UMOWY, w szczególności zawarcie umowy z PODWYKONAWCĄ bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO;

5) wstrzymanie przez WYKONAWCĘ, bez istotnej przyczyny, realizacji UMOWY;

6) uporczywe niewykonywanie lub odmawianie przez WYKONAWCĘ wykonywania swoich obowiązków wynikających z UMOWY.

3. W przypadku odstąpienia od UMOWY w całości lub w części przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1), 6) – 11) niniejszego paragrafu, WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej z tytułu odstąpienia od UMOWY z przyczyn leżących po jego stronie, wskazaną w §17 ust. 1 pkt 1) OW.

4. W przypadku odstąpienia od UMOWY w zakresie niewykonanej części UMOWY, WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu od UMOWY, wykonaną należycie część PRZEDMIOTU UMOWY, a w przypadku wykonywania UMOWY na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, uprzątnie ponadto miejsce wykonywania prac i usunie należące do niego całe zaplecze techniczne oraz należący do niego sprzęt.

5. W przypadku odstąpienia od UMOWY w zakresie niewykonanej części UMOWY z przyczyn innych niż wystąpienie zdarzenia siły wyższej, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odpowiednią do wykonanego zakresu część umówionego wynagrodzenia za należycie wykonaną i odebraną do dnia odstąpienia część PRZEDMIOTU UMOWY, oraz za prace w toku, jeżeli są należycie wykonane. W przypadku wskazanym w

§13 ust.5 OW, ustalenie wartości zakresu, którego dotyczy odstąpienie, nastąpi zgodnie z §13 ust.5 OW.

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 i 9 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA:

1) dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie urządzenia, wyposażenie, części i materiały stanowiące odpowiednią część PRZEDMIOTU UMOWY, za którą WYKONAWCA otrzymuje wynagrodzenie;

2) przekaże ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ, oprogramowanie oraz ich dokumentację w zakresie zrealizowanym na dzień odstąpienia od UMOWY i na zasadach przewidzianych w UMOWIE;

3) przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO lub udzieli ZAMAWIAJĄCEMU licencji na wszystkie prawa własności intelektualnej objęte PRZEDMIOTEM UMOWY w zakresie zrealizowanej części UMOWY, na zasadach przewidzianych w UMOWIE;

4) na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przeniesie na niego prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy WYKONAWCĄ i jego PODWYKONAWCAMI w zakresie wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem zgody na zmianę wierzyciela wyrażonej przez PODWYKONAWCÓW;

5) z dniem odstąpienia od UMOWY w jej niewykonanej części, udzielona zostaje ZAMAWIAJĄCEMU gwarancja na warunkach określonych w § 16 OW na zakres PRZEDMIOTU UMOWY wykonany i odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO.

7. W przypadku odstąpienia od UMOWY w całości lub w części przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, może powierzyć wykonanie lub dokończenie wykonania PRZEDMIOTU UMOWY innemu wykonawcy lub wykonawcom. Jeżeli wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY przez innego wykonawcę lub innych wykonawców spowoduje wzrost kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany będzie zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU tytułem odszkodowania kwotę odpowiadającą powstałemu zwiększeniu kosztów w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową potwierdzającą zwiększenie kosztów, o ile nie została ona potrącona z kaucji, o której mowa w ust. 8. Niezależnie od powyższego, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje uprawnienie wskazane w art. 636 kodeksu cywilnego.

8. W przypadku odstąpienia od UMOWY w całości lub części z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązany jest, na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, wpłacić na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO na okres do dnia dokończenia wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez innego wykonawcę, lub innych wykonawców, kaucję zabezpieczającą zapłatę odszkodowania, o którym mowa w ust. 7 zd. drugie, w kwocie odpowiadającej przewidywanemu zwiększeniu kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY. Zapłata kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnym WYKONAWCY wynagrodzeniem. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez czas, na który zostanie wniesiona nie będzie wymagalny jej zwrot. Kaucja zostanie zwrócona po upływie terminu na jaki została wniesiona, jeśli nie wystąpią przesłanki do skorzystania z niej w celu zaspokojenia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO, które kaucja zabezpieczała. W wezwaniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ZAMAWIAJĄCY wskaże wysokość

kaucji, która będzie odpowiadać przewidywanemu wzrostowi kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, ustalonemu na podstawie ofert złożonych przez wykonawców gotowych dokończyć realizację PRZEDMIOTU UMOWY, a w ich braku, na podstawie dokonanego obmiaru i inwentaryzacji wykonanej części PRZEDMIOTU UMOWY, oraz ustalonego na tej podstawie zakresu wymaganego dla dokończenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY i aktualnych cen rynkowych.

9. W przypadku odstąpienia od UMOWY w całości albo w zakresie niewykonanej części UMOWY na podstawie wskazanej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, rozliczenie UMOWY nastąpi w oparciu o uzgodnienia STRON, dla których podstawą będzie protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia, zatwierdzony przez obie STRONY.

10. Postanowienie ust. 9. niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie ust. 1 pkt 12) niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem rozliczeń dokonanych przez STRONY na podstawie § 25 ust. 3 OW.

11. W przypadku, gdy odstąpienie od UMOWY dotyczy wykonanej części lub całości PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU otrzymane od niego do dnia odstąpienia wynagrodzenie w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, oraz odbierze od ZAMAWIAJĄCEGO w miejscu i w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub zdemontuje i usunie z terenu ZAMAWIAJĄCEGO, te elementy PRZEDMIOTU UMOWY, które zostały dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU lub zamontowane na terenie ZAMAWIAJĄCEGO i których odstąpienie dotyczy.

12. Uprawnienie wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu nie zmienia prawa ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od UMOWY na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.

13. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO, postanowienia § 17, §19 ust. 3 - 11 i §22 OW pozostają w mocy.

§20. CESJA

1. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków, w tym wierzytelności wynikających z UMOWY lub udzielenie upoważnienia osobie trzeciej do dochodzenia tych roszczeń, wymaga dla swej ważności uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zamieści na każdej wystawianej fakturze informację o zakazie dokonywania cesji wierzytelności bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków z tytułu UMOWY bez konieczności uzyskania zgody WYKONAWCY.

§21. ZABEZPIECZENIA

1. W celu zabezpieczenia właściwego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY oraz roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z niej wynikających, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU:

1) w ciągu czternastu (14) dni od dnia podpisania UMOWY, Bankową Gwarancję Dobrego Wykonania UMOWY, wystawioną według wzoru zawartego w Załączniku, zabezpieczającą a) należyte wykonanie UMOWY oraz b) należyte wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji jakości oraz c) roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych zobowiązań przez WYKONAWCĘ, w tym w szczególności roszczenia z tytułu kar umownych, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zwrot kosztów wykonania zastępczego, poniesione koszty postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, na 15% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w UMOWIE, ważną od dnia wystawienia do upływu trzydziestu (30) dni od końca OKRESU GWARANCJI wskazanego w §16 ust. 2 OW. W uzasadnionych przypadkach, za wyraźną pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, zamiast Bankowej Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany będzie do dostarczenia, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Ubezpieczeniowej Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY według wzoru zawartego w Załączniku, z zakresem zabezpieczenia tożsamym z zakresem wyznaczonym dla Bankowej Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY, określonym w zdaniu poprzednim;

2) w przypadku ustalenia w UMOWIE wypłaty zaliczki lub zaliczek, Bankową Gwarancję Zwrotu Zaliczki na wartość brutto zaliczek, wystawioną według wzoru zawartego w Załączniku, ważną do daty ODBIORU KOŃCOWEGO. Gwarancja Zwrotu Zaliczki może być wystawiona odrębnie dla każdej z

zaliczek lub łącznie dla wszystkich zaliczek określonych w UMOWIE. Dostarczenie Bankowej Gwarancji Zwrotu Zaliczki stanowi warunek wypłaty zaliczki lub zaliczek.

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji UMOWY, najpóźniej na czternaście (14) dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowych gwarancji, WYKONAWCA jest zobowiązany, na swój koszt, do odpowiedniego do zaistniałej zmiany terminu, przedłużenia wszystkich dotychczasowych gwarancji tj. przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów nowych gwarancji lub odpowiednio aneksów do dotychczasowych gwarancji. Niedopełnienie powyższego zobowiązania stanowi naruszenie UMOWY i uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do skorzystania z dotychczasowych gwarancji lub potrącenia kaucji zgodnie z ust. 5. niniejszego paragrafu.

3. W przypadku podwyższenia wynagrodzenia WYKONAWCY, gwarancje, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zostaną dostosowane odpowiednio do zmiany wynagrodzenia i WYKONAWCA na swój koszt przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU dostosowane do zmian wynagrodzenia dalsze gwarancje, w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana wynagrodzenia. Niedopełnienie powyższego zobowiązania uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do skorzystania z dotychczasowego zabezpieczenia lub potrącenia kaucji zgodnie z ust.5 niniejszego paragrafu.

4. Gwarancje, o których mowa w niniejszym paragrafie będą bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone w języku polskim, wystawione przez zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO polski bank lub przez ubezpieczyciela posiadającego rating długu terminowego S&P na poziomie BBB+ lub wyższym, Moody’s na poziomie Baa1 lub wyższym, oraz sporządzone i interpretowane zgodnie z polskim prawem i podlegające jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

5. W razie niedostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU którejkolwiek z gwarancji określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA wpłaci na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO kaucję nieoprocentowaną w wysokości odpowiadającej wartości brakującego zabezpieczenia, w ostatnim dniu terminu wyznaczonego zgodnie z niniejszymi OW dla wniesienia brakującego zabezpieczenia, przy czym zapłata tak określonej kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnego WYKONAWCY najwcześniej wymagalnego wynagrodzenia. Potrącenie kaucji w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nastąpi ze skutkiem na dzień wymagalności wynagrodzenia WYKONAWCY, z którym kaucja zostanie potrącona. Kaucja zostanie wniesiona na okres do czasu otrzymania brakującej gwarancji albo do końca okresu, na jaki obowiązywałaby gwarancja w przypadku jej dostarczenia. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez cały okres, na który zostanie wniesiona zgodnie z niniejszym postanowieniem nie będzie wymagalny jej zwrot. Kaucja zostanie zwrócona po upływie terminu na jaki została wniesiona, jeśli nie wystąpią przesłanki do skorzystania z niej w celu zaspokojenia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO, które kaucja zabezpieczała.

6. W uzasadnionych przypadkach i za uprzednią pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA może, w miejsce zabezpieczeń określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustanowić poniżej opisane formy zabezpieczenia, przy zachowaniu tych samych okresów, zakresów zabezpieczenia i wysokości zabezpieczeń oraz odpowiedniego zastosowania postanowień zawartych w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu:

1) wpłata gotówki przez WYKONAWCĘ na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO (kaucja nieoprocentowana) w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym zapłata tak określonej kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnego WYKONAWCY najwcześniej wymagalnego wynagrodzenia;

2) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym WYKONAWCY;

3) zastąpienie, pod warunkiem spełnienia wymogów OW i UMOWY co do wartości i okresu zastępowanej gwarancji, jednej Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY dwoma Gwarancjami Dobrego Wykonania UMOWY przy zachowaniu zasady, że pierwsza zostanie dostarczona ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu czternastu (14) dni od dnia podpisania UMOWY i będzie ważna do trzydziestego (30) dnia od dnia podpisania Protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO lub do dnia dostarczenia drugiej Gwarancji Dobrego Wykonania UMOWY - w zależności, który termin wystąpi wcześniej, a druga zostanie dostarczona najpóźniej dziesięć (10) dni od daty podpisania Protokołu ODBIORU KOŃCOWEGO i będzie ważna do upływu trzydziestu (30) dni od końca OKRESU GWARANCJI wskazanego w §16 ust. 2 OW. Niedostarczenie pierwszej lub drugiej Gwarancji Dobrego Wykonania, o której mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO odpowiednio do:

a) skorzystania z dotychczasowego zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej kwoty jako kaucji, tytułem zabezpieczenia zastępczego zgodnie z ust.5, do czasu złożenia brakującego

zabezpieczenia lub do czasu, do którego obowiązywałaby Gwarancja w przypadku jej dostarczenia, lub

b) wezwania WYKONAWCY do wpłaty w wyznaczonym terminie, lecz nie później niż w terminach określonych w pkt 3) niniejszego ustępu, kaucji w wysokości równej wartości brakującego zabezpieczenia i na okres odpowiadający brakującemu zabezpieczeniu, o którym mowa w ust.

5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że brak wpłaty kaucji uprawniać będzie ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kwoty równej wartości brakującego zabezpieczenia z najwcześniej wymagalnego należnego WYKONAWCY wynagrodzenia. Potrącenie kaucji w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nastąpi ze skutkiem na dzień wymagalności wynagrodzenia, z którym kaucja zostanie potrącona. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez cały okres, na który zostanie wniesiona zgodnie z niniejszym postanowieniem, nie będzie wymagalny jej zwrot. Kaucja zostanie zwrócona po upływie terminu na jaki została wniesiona, jeśli nie wystąpią przesłanki do skorzystania z niej w celu zaspokojenia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO, które kaucja zabezpieczała.

§22 POUFNOŚĆ

1. „Informacje Poufne”, w rozumieniu OW, oznaczają wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, księgowym, prawnym lub organizacyjnym, dotyczące działalności gospodarczej ZAMAWIAJĄCEGO lub innych podmiotów z Grupy CIECH, udostępnione WYKONAWCY przed lub po zawarciu UMOWY, w jakiejkolwiek formie lub na dowolnym nośniku, niezależnie od tego czy zostały oznaczone jako „poufne” lub nie, w szczególności: idee, techniki, technologie, schematy, rysunki, przedmioty prawa autorskiego, modele, wynalazki, know-how, urządzenia, stosowane oprogramowanie i systemy zabezpieczeń, informacje dotyczące badań i ich wyników, doświadczeń, projektów i specyfikacji, informacje finansowe, wymagania handlowe i produkcyjne, listy kontrahentów, inwestorów i pracowników oraz ich dane kontaktowe, powiązania biznesowe i kontraktowe, prognozy biznesowe, plany marketingowe, informacje poufne osób trzecich (w dozwolonym zakresie), lub inne informacje przedstawiające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej może naruszyć interesy ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Informacjami Poufnymi w rozumieniu niniejszego paragrafu są także wszystkie notatki, analizy, badania, interpretacje, memoranda i inne dokumenty, materiały lub raporty (w dowolnej formie lub na jakimkolwiek nośniku) przygotowane przez WYKONAWCĘ w zakresie, w jakim zawierają, odzwierciedlają lub opierają się, w całości lub w części, na Informacjach Poufnych dostarczonych WYKONAWCY zgodnie z UMOWĄ w czasie jej trwania lub przed jej zawarciem, w związku lub przy okazji jej wykonywania.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5, 7, 8 i 10 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy otrzymane Informacje Poufne oraz treść UMOWY i nie ujawniać ich osobom trzecim, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych do celów innych niż wykonanie UMOWY.

4. WYKONAWCA podejmie wszelkie działania w celu zachowania poufności wobec Informacji Poufnych z zachowaniem co najmniej takiego należytego stopnia staranności, który uwzględnia zawodowy charakter działalności WYKONAWCY.

5. WYKONAWCA może udostępnić Informacje Poufne swoim PODWYKONAWCOM jedynie w zakresie, w jakim potrzeba udostępnienia wynika z realizacji UMOWY i po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pod warunkiem poinformowania ich o poufnym charakterze udostępnianych informacji oraz zobowiązania ich, w umowie podwykonawczej lub w odrębnej umowie, do zachowania poufności na zasadach odpowiadających postanowieniom OW i UMOWY. Ponadto, w umowie z PODWYKONAWCĄ, WYKONAWCA zobowiąże PODWYKONAWCĘ do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU lub usunięcia Informacji Poufnych na zasadach przewidzianych w niniejszych paragrafie.

6. WYKONAWCA gwarantuje, że PODWYKONAWCA nie będzie naruszać zasad ochrony Informacji Poufnych, których zakres uregulowany jest w niniejszym paragrafie. Każdy przypadek naruszenia przez PODWYKONAWCĘ tych zasad stanowi niewykonanie zobowiązania przez WYKONAWCĘ.

7. WYKONAWCA może udostępnić treść UMOWY bankowi lub ubezpieczycielowi, który wystawi Gwarancję Dobrego Wykonania UMOWY zgodnie z wymogami zawartymi w § 21 OW, w zakresie niezbędnym do wystawienia takiej Gwarancji.

8. Zgoda ZAMAWIAJĄCEGO nie jest wymagana dla ujawnienia Informacji Poufnych spółkom należącym do Grupy CIECH.

9. Obowiązek zachowania poufności wiąże WYKONAWCĘ przez okres 10 lat.

10. Zobowiązania do zachowania poufności, określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do informacji, co do których WYKONAWCA udowodni, że:

1) posiadał je zanim ZAMAWIAJĄCY udostępnił je na mocy UMOWY;

2) są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia obowiązku zachowania ich w poufności wynikającego z UMOWY;

3) uzyskał je od strony trzeciej, na którą nie nałożono jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania ich w poufności;

4) zostały niezależnie opracowana przez WYKONAWCĘ w jego imieniu, bez wykorzystania Informacji Poufnych;

5) ciąży na nim obowiązek ujawnienia ich organom publicznym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym orzeczeniem sądu, kompetentnego organu ścigania lub właściwego organu administracji, w tym w szczególności właściwych organów regulacyjnych nad rynkiem papierów wartościowych, pod warunkiem, że niezwłocznie po powzięciu wiadomości o powstaniu takiego obowiązku i przed ujawnieniem Informacji Poufnych na tej podstawie zawiadomi o tym ZAMAWIAJĄCEGO, oraz że ujawnienie na tej podstawie ograniczone będzie wyłącznie do takich informacji, które zgodnie z prawem lub orzeczeniem (decyzją) należy przekazać lub ujawnić właściwemu sądowi lub organowi;

11. W przypadku powstania obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie wskazanej w ust. 10 pkt 5) niniejszego paragrafu, WYKONAWCA zobowiązuje się, że będzie w rozsądny sposób współpracować z ZAMAWIAJĄCYM w działaniach zmierzających do zmiany lub uchylenia orzeczenia nakładającego obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych oraz we wszelkich powiązanych postępowaniach.

12. Na żądanie zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO, a w przypadku odstąpienia od UMOWY niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie posiadane dokumenty, materiały i inne nośniki informacji, zawierające Informacje Poufne, w tym także wszystkie ich kopie i reprodukcje, będące w posiadaniu WYKONAWCY oraz jego PODWYKONAWCÓW w związku z wykonywaniem UMOWY. Niezależnie od wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim, WYKONAWCA będzie nadal związany zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego paragrafu.

13. Niezależnie od powyższego, WYKONAWCA może zachować w aktach swojego działu prawnego jedną (1) kopię Informacji Poufnych otrzymanych lub wytworzonych w ramach lub w związku z realizacją UMOWY wyłącznie w celu (o ile zaistnieje taka potrzeba): (i) zabezpieczenia swoich praw i obowiązków w odniesieniu do takich Informacji Poufnych (w tym w związku z postępowaniem sądowym) lub (ii) w celu zapewnienia wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na WYKONAWCĘ (o ile takie istnieją).

14. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, że spółka CIECH S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539, ze zm.) („Ustawa o Ofercie"), a ponadto, że w związku z zawarciem UMOWY, wśród uzyskiwanych lub przekazywanych Informacji Poufnych, mogą być także informacje, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) oraz w art. 4 pkt 31 Ustawy o Ofercie. W związku z powyższym WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania UMOWY zgodnie z obowiązkami wynikającymi z MAR oraz pozostałych przepisów prawa mających zastosowanie do Informacji Poufnych, w szczególności – Ustawy o Ofercie.

15. Wszystkie Informacje Poufne są ujawniane przez ZAMAWIAJĄCEGO „jako takie” (as is), co oznacza, że ZAMAWIAJĄCY niniejszym nie udziela i wyłącza jakąkolwiek gwarancję lub zapewnienie w odniesieniu do Informacji Poufnych dostarczanych lub ujawnianych przez nią lub w jej imieniu, co do ich dokładności, kompletności, jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. ZAMAWIAJĄCY nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, wobec WYKONAWCY za

jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku dozwolonego korzystania przez WYKONAWCĘ z Informacji Poufnych lub jakichkolwiek błędów w nich lub ich niekompletności.

16. Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością ZAMAWIAJĄCEGO. Żadne z postanowień UMOWY: (a) nie przenosi na WYKONAWCĘ żadnego prawa, tytułu, udziału lub zezwolenia na używanie (licencji) do którejkolwiek z Informacji Poufnych ZAMAWIAJĄCEGO (w tym żadnych praw własności intelektualnej w niej zawartych) i (b) nie tworzy jakiegokolwiek zobowiązania, w sposób domniemany lub w inny sposób.

§23. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. W ramach wynagrodzenia określonego w UMOWIE i z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów objętych PRZEDMIOTEM UMOWY, w szczególności DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ lub oprogramowania (dalej łącznie także jako „Utwory”), z chwilą ich przekazania lub udostępnienia ZAMAWIAJĄCEMU w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zainstalowanie na środowisku deweloperskim lub produkcyjnym lub przesłania ZAMAWIAJĄCEMU (cokolwiek nastąpi pierwsze), co nie będzie wymagało sporządzenia odrębnego dokumentu.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w przypadku Xxxxxx, którego nie jest twórcą i do którego nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe, nabędzie te prawa od twórcy lub innego uprawnionego podmiotu, w zakresie pozwalającym mu na przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na ZAMAWIAJĄCEGO, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów (które nie są oprogramowaniem) następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) wprowadzanie do pamięci komputera;

3) publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie;

4) użyczanie egzemplarza lub oryginału Utworu;

5) udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w Internecie);

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - zbycie oryginału Utworu i wprowadzenie dzieła do obrotu;

7) dokonywanie przedruków całości albo części Utworu, oraz udostępnienie do przeglądów, wystaw i katalogów;

8) wykorzystywanie Utworów na własny użytek w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, na potrzeby którego wykonany ma być PRZEDMIOT UMOWY, oraz eksploatacji, napraw, remontów przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, prowadzonych na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO, w tym udostępnianie Utworu:

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych powiązanych bezpośrednio z zadaniem, dla którego realizowany ma być PRZEDMIOT UMOWY;

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia na realizację prac wchodzących w zakres budowy, eksploatacji, naprawy lub remontów, powiązanych z PRZEDMIOTEM UMOWY, a także przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, w szczególności poprzez włączenie Utworu do technicznej dokumentacji ww. prac;

c) w części niezbędnej innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania prac;

d) w części niezbędnej stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, pozostającym w związku z PRZEDMIOTEM UMOWY.

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów będących oprogramowaniem następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

5. W przypadku, gdy w ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarcza oprogramowanie, dla którego UMOWA wskazuje udzielenie ZAMAWIAJĄCEMU licencji, WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia udziela, z chwilą wskazaną w ust. 1, licencji niezbędnych do korzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z takiego oprogramowania zgodnie z postanowieniem ust. 7, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.

6. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w przypadku Utworu będącego oprogramowaniem, do którego WYKONAWCY nie przysługują autorskie prawa majątkowe, a dla którego UMOWA wskazuje udzielenie ZAMAWIAJĄCEMU licencji, nabędzie od podmiotu uprawnionego licencję pozwalającą udzielenie ZAMAWIAJĄCEMU dalszej licencji, bądź zapewni udzielenie licencji ZAMAWIAJĄCEMU bezpośrednio przez uprawniony do tego podmiot, w ramach wynagrodzenia przewidzianego UMOWĄ, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

7. Udzielone licencje do korzystania z Utworu będącego oprogramowaniem będą zawierały co najmniej prawo ZAMAWIAJĄCEGO do bezterminowego i nieograniczonego terytorialnie korzystania z oprogramowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, do przeniesienia całości praw licencyjnych na następcę prawnego lub podmioty należące do Grupy CIECH, do udzielenia sublicencji podmiotom należącym do Grupy CIECH, udostępniania oprogramowania w modelu SaaS.

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 licencje będą wypowiadalne z zachowaniem 5-letniego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, przy czym WYKONAWCA zobowiązuje się i gwarantuje, że uprawnienie do wypowiedzenia wskazane w niniejszym ustępie nie zostanie wykorzystane.

9. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY naruszy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące WYKONAWCY lub innemu uprawnionemu licencjodawcy, oraz nie zaprzestanie naruszenia mimo wezwania i wyznaczenia ZAMAWIAJĄCEMU w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż czternaście (14) dni, WYKONAWCA lub odpowiednio inny uprawniony licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji z zachowaniem dodatkowego 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi pod rygorem nieważności być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać wyraźne zastrzeżenie, że WYKONAWCA lub odpowiednio inny uprawniony licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez ZAMAWIAJĄCEGO wyraźnie i precyzyjnie wymienionych w wezwaniu naruszeń.

10. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do korzystania z przekazanych Utworów w trakcie realizacji UMOWY i eksploatacji PRZEDMIOTU UMOWY, jego diagnozowania, napraw i remontów, przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, wykonywanych samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przez osoby trzecie.

11. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kodu źródłowego każdorazowo z chwilą przekazania ZAMAWIAJĄCEMU poszczególnych Utworów stanowiących programy komputerowe. WYKONAWCA zobowiązuje się do niestosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby ZAMAWIAJĄCEMU odczyt lub zapisywanie kodu źródłowego.

12. WYKONAWCA oświadcza, że wynagrodzenie przytoczone w ust.1, 5 i 6 niniejszego paragrafu wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, w szczególności przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust.2 niniejszego paragrafu oraz udzielenia licencji na zasadach wskazanych w ust.5-8 niniejszego paragrafu.

13. ZAMAWIAJĄCY posiadać będzie względem WYKONAWCY wyłączne prawo pierwokupu majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia UMOWY, które ujawnią się w przyszłości. WYKONAWCA, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym jest zobowiązany zbyć na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do Utworów, na pierwsze jego żądanie. Niezależnie od powyższego, ZAMAWIAJĄCY posiada względem WYKONAWCY prawo do żądania przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia UMOWY, innych niż wymienione w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

14. WYKONAWCA zezwala ZAMAWIAJĄCEMU na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów. Wyżej wskazane uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę WYKONAWCY na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami Utworów.

15. WYKONAWCA udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz podmioty, którym ZAMAWIAJĄCY powierza dokończenie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY na podstawie art. 636 §1

k.c. bądź na podstawie § 7 ust. 4 OW lub § 19 ust. 7 OW, bez ograniczeń, zmian w Utworach.

16. WYKONAWCA zapewnia, że z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych w UMOWIE, przysługują mu prawa majątkowe do Utworów i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, oraz że Utwory nie naruszają praw osób trzecich, jak również oświadcza, iż zapewni ZAMAWIAJĄCEMU, iż autor Utworów nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do Utworów względem ZAMAWIAJĄCEGO oraz jego następców prawnych, na których majątkowe prawa do Utworu zostaną przeniesione.

17. Wraz z wydaniem ZAMAWIAJĄCEMU Utworu, WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO w ramach wynagrodzenia określonego w UMOWIE, własność egzemplarzy Utworu oraz nośników, na których Utwór został utrwalony.

18. WYKONAWCA oświadcza, że prace, w tym technologie wykorzystywane do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie naruszą żadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych i innych praw własności intelektualnej, zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.

19. Niezależnie od powyższych postanowień, ZAMAWIAJĄCY uprawniony będzie do wykorzystywania w swej działalności wszelkich danych i informacji, w tym o charakterze technicznym, biznesowym lub handlowym, zawartych w dokumentacji sporządzonej w ramach wykonania UMOWY, jak również do przekazania tych informacji do korzystania spółkom ze Grupy CIECH.

20. Niezależnie od innych postanowień, w przypadku podniesienia przez jakiekolwiek osoby trzecie w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO, jego następców prawnych lub podmiotów, na które ZAMAWIAJĄCY przeniesie uprawnienia wynikające z UMOWY, jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw zależnych, naruszenia patentu, zarejestrowanego wzoru, znaku towarowego lub nazwy handlowej, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, WYKONAWCA niezwłocznie zwolni ZAMAWIAJĄCEGO, jego następców prawnych lub podmioty, na które ZAMAWIAJĄCY przeniesie uprawnienia wynikające z UMOWY, z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z podniesieniem tych roszczeń.

21. Niezależnie od obowiązków WYKONAWCY wskazanych powyżej, w przypadku podniesienia przez jakiekolwiek osoby trzecie w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO, jego następców prawnych lub podmiotów, na które ZAMAWIAJĄCY przeniesie uprawnienia wynikające z UMOWY, jakichkolwiek roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej w związku z PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA albo w najkrótszym możliwym okresie uzyska dla ZAMAWIAJĄCEGO prawo korzystania bez naruszeń z praw własności intelektualnej, których roszczenia dotyczą, albo też zmodyfikuje lub wymieni element, którego roszczenia dotyczą na taki, który nie powoduje żadnych naruszeń praw własności intelektualnej. Modyfikacja lub wymiana nie może skutkować zmniejszeniem funkcjonalności lub przydatności PRZEDMIOTU UMOWY wskazanych w UMOWIE.

22. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykona obowiązków wskazanych w ustępie 20. niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony, na koszt i ryzyko WYKONAWCY, do podjęcia takich czynności, które uzna za konieczne w celu uzyskania prawa do korzystania z praw własności intelektualnej, których dotyczą zgłaszane roszczenia, a w przypadku gdy uzyskanie takich praw nie będzie możliwe, do dokonania niezbędnych modyfikacji lub wymiany elementu którego roszczenia dotyczą na taki, który nie spowoduje naruszeń. WYKONAWCA poniesie całkowity koszt takich działań oraz naprawi poniesioną z tego tytułu przez ZAMAWIAJĄCEGO szkodę.

§24. SIŁA WYŻSZA

1. STRONY nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań umownych spowodowane wystąpieniem zdarzenia siły wyższej.

2. Przez zdarzenia siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne i nagłe, jakich nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, którym nie można było się przeciwstawić i których skutkom nie można było zapobiec, w szczególności spełniające ww. przesłanki poniższe zdarzenia:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, akty terrorystyczne, mobilizacje, lub embarga;

2) promieniowanie radioaktywne lub skażenie radioaktywne pochodzące od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych, toksycznych materiałów

wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych lub ich nuklearnych składników;

3) terroryzm, przewrót wojskowy lub wojna domowa;

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, tąpnięcie, powódź, deszcz nawalny i jego skutki, pożar;

5) następujące warunki geologiczne związane z podłożem: relikty archeologiczne, materiały niebezpieczne np. niewybuchy i niewypały lub toksyczne np. ropopochodne;

6) falę uderzeniową spowodowaną przez obiekt latający poruszający się z prędkością pod - lub naddźwiękową.

3. STRONA, której wykonanie UMOWY z powodu działania siły wyższej stało się niemożliwe, powiadomi drugą STRONĘ UMOWY na piśmie o zaistnieniu siły wyższej niezwłocznie (najpóźniej w ciągu czternastu

(14) dni od jej wystąpienia). Ustanie siły wyższej powinno być również niezwłocznie zgłoszone drugiej STRONIE z jednoczesną propozycją aktualizacji zobowiązań.

§25. ZAWIESZENIE REALIZACJI UMOWY

1. W wypadku wystąpienia okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiają, ograniczają lub znacząco utrudniają dalszą realizację UMOWY zgodnie z jej treścią, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, ZAMAWIAJĄCY może zawiesić wykonywanie UMOWY na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy ze skutkiem i w terminie określonym w powiadomieniu o zawieszeniu. Zgoda WYKONAWCY nie jest wymagana dla skuteczności zawieszenia. W wypadku, gdy na 3 tygodnie przed zakończeniem okresu zawieszenia nie ustaną jego przyczyny, ZAMAWIAJĄCY może wydłużyć okres zawieszenia o kolejne 3 miesiące, jednak łącznie okresy zawieszenia realizacji UMOWY nie mogą przekroczyć 11 miesięcy.

2. W okresie zawieszenia nie będą realizowane czynności określone UMOWĄ. W terminie trzech (3) dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia o zawieszeniu, WYKONAWCA zabezpieczy i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wykonaną do dnia zawieszenia część prac, materiały i urządzenia.

3. W związku z zawieszeniem realizacji UMOWY WYKONAWCA będzie uprawniony do:

a) otrzymania zapłaty za prace należycie wykonane do dnia zawieszenia, oraz za dostarczone do dnia zawieszenia lub zamówione do dnia zawieszenia materiały i urządzenia, o ile zamówienia tego nie da się wstrzymać lub wycofać lub STRONY uzgodnią, że nie powinno ono być wstrzymane lub wycofane. Takie materiały i urządzenia mogą być dostarczone i składowane u ZAMAWIAJĄCEGO również w okresie zawieszenia, a jeśli w celu ich należytego zabezpieczenia powinny być przechowywane u producenta lub dostawcy, ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY powstałe z tego tytułu dodatkowe udokumentowane koszty, o ile ZAMAWIAJĄCY dokonał akceptacji dla takiego działania;

b) przedłużenia terminów realizacji UMOWY o czas odpowiadający okresowi zawieszenia realizacji UMOWY.

4. ZAMAWIAJĄCY rozliczy należności wskazane w ust.3 lit. a), na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ zgodnie z zasadami określonymi w §10.

5. STRONY zobowiązują się do pozostawania w stałym kontakcie w okresie trwania zawieszenia.

6. Po okresie zawieszenia WYKONAWCA zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji UMOWY bez dodatkowego wezwania.

7. Jeśli przesłanki zawieszenia ustaną wcześniej niż okres zawieszenia, ZAMAWIAJĄCY może wydać WYKONAWCY polecenie wznowienia prac. W takim wypadku WYKONAWCA dokona mobilizacji w terminie czternastu (14) dni od polecenia wznowienia prac i rozpocznie realizację prac.

§26. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Prawem właściwym dla UMOWY jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w OW lub UMOWIE stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) i przepisów wykonawczych.

2. Spory mogące wyniknąć z UMOWY, STRONY będą rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W razie nieosiągnięcia porozumienia w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze STRON wobec drugiej STRONY z żądaniem polubownego rozwiązania sporu, spór zostanie poddany jurysdykcji odpowiedniego sądu powszechnego, właściwego dla siedziby

ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie koszty postępowania przed sądami wszystkich instancji zasądzone na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

§27. PRZEDSTAWIECIELE STRON

1. Każda ze STRON wyznaczy swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji oraz za prowadzenie korespondencji w zakresie realizacji UMOWY w jego imieniu, bez upoważnienia do składania wiążących oświadczeń woli.

2. Przedstawiciele STRON, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i którzy zostaną wskazani w UMOWIE, nie są umocowani do zaciągania zobowiązań finansowych oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu odpowiednio ZAMAWIAJĄCEGO albo WYKONAWCY, skutkujących zmianą UMOWY.

3. Zmiana przedstawicieli STRON wskazanych w UMOWIE nie stanowi zmiany UMOWY i nie wymaga dla swej ważności pisemnego Aneksu a jedynie uprzedniego powiadomienia drugiej STRONY na piśmie.

§28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień OW lub UMOWY z powodu niezgodności z prawem, nieskuteczności lub niewykonalności lub w przypadku luki w OW lub UMOWIE, pozostałe postanowienia OW lub UMOWY pozostaną ważne, a realizacja UMOWY będzie kontynuowana z pominięciem postanowienia dotkniętego nieważnością, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia OW lub UMOWY lub z jego treści wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością UMOWA nie zostałaby zawarta. STRONY zobowiązują się zastąpić postanowienie dotknięte nieważnością innym ważnym i skutecznym postanowieniem, które w zakresie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji STRON będzie maksymalnie zbliżone do postanowienia dotkniętego nieważnością.

2. Wszelkie zmiany UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Document Metadata

Table of Contents

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O DZIEŁO TECHNICZNE W SPÓŁKACH GRUPY CIECH

Document Metadata