Umowa o współpracy

Umowa o współpracy

zwana dalej „Umową” zawarta w dniu 00.00.2021 roku

pomiędzy:

1. Gminą Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, reprezentowaną przez:

………………………………. – Wójta Gminy Kleszczów,

zwaną dalej „Gminą”

2. Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, reprezentowaną przez:

……………………………….. – Prezesa Zarządu,

…………………………………– Członka Zarządu,

zwaną dalej „Fundacją”

3. …………………………..,

NIP ……………………………. REGON ………………………………, KRS …………………………… reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………

zwaną dalej „Inwestorem”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, indywidualnie zaś „Stroną”.

WSTĘP

Inwestor oświadcza, że zamierza samodzielnie zrealizować inwestycję polegającą na budowie innowacyjnego zakładu produkcyjnego na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej
w Kleszczowie/Żłobnicy/Bogumiłowie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja w/w inwestycji będzie korzystna dla Gminy i jej rozwoju, przedstawiciele Gminy i Fundacji wyrażają wolę współpracy z Inwestorem w czasie trwania budowy oraz dalszej działalności Inwestora.

Mając na uwadze powyższe, Strony ustalają, co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza Umowa opisuje prawa i obowiązki Stron dotyczące współpracy w trakcie realizacji inwestycji opisanej w § 2 niniejszej Umowy.

§ 2

OPIS INWESTYCJI

1. Inwestycja będzie realizowana przez ………………………………………. Inwestor zamierza na terenie gminy Kleszczów……………………………………………………………

2. Wymagana powierzchnia gruntu dla inwestycji to ok. ……………………………… i podłączenie do sieci elektroenergetycznej o mocy ………………. i napięciu …………………. Inwestor zamierza ogrodzić
   i zagospodarować teren, jak poniżej:

1. hala produkcyjna – ………………………m²,

2. budynki i budowle pomocnicze – ……………………………m2,

3. Zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym będzie wynosiło ok. ………………………………osób.

4. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to maksymalnie 4 lata od podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości na inwestora.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA INWESTORA

1. Inwestor oświadcza, iż zrealizuje całość inwestycji opisanej w § 2 w terminie ……………………………od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości na ……………………………….

Przedsięwzięcie będzie podzielone na 2 etapy:

Etap 1 – w ciągu 2 lat od daty podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości rozpoczęcie inwestycji zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 lit. a).

Etap 2 – do ………. – zakończenie inwestycji, tj. budowa hali produkcyjnej oraz budynków i budowli pomocniczych opisanych w § 2 ust. 2 lit. a) i b) oraz przedstawienie dokumentów, o których mowa
w ust. 3 lit. a) i b).

2. Inwestor zobowiązuje się niniejszą Umową do ustanowienia umownego prawa odkupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na okres 5 (pięciu) lat
   od daty przeniesienia własności nieruchomości, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego
   z zastrzeżeniem postanowień poniższych, przy czym prawo odkupu będzie przysługiwało Fundacji
   w przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek z poniższych terminów:

1. gdy Kupujący – Inwestor nie rozpocznie na przedmiotowej nieruchomości inwestycji
   i nie udokumentuje jej rozpoczęcia poprzez przedłożenie kopii dokumentów lub okazanie
   ich oryginałów na każde żądanie Fundacji, o których mowa w ust. 3 lit. a) – w terminie do 2 lat
   od podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku, gdy dokumentacja zawierać będzie dane osobowe osób innych niż pracownicy/zleceniobiorcy/wykonawcy czy inne osoby, działające w imieniu Inwestora, bądź dane osobowe inne niż dane osób uprawnionych do wydania stosownych decyzji administracyjnych, Inwestor przekazuje dokumenty Fundacji
   w formie zanonimizowanej;

2. gdy Kupujący – Inwestor nie zrealizuje dwóch etapów wymienionych w ust. 1 lub nie udokumentuje ich realizacji poprzez przedłożenie kopii stosownych dokumentów,
   w szczególności wskazanych w ust. 3 lit. b) w zadeklarowanym przez siebie terminie ukończenia drugiego etapu, tj. (termin z drugiego etapu). W przypadku, gdy dokumentacja zawierać będzie dane osobowe osób innych niż pracownicy/zleceniobiorcy/wykonawcy czy inne osoby działające w imieniu Inwestora, bądź dane osobowe inne niż dane osób uprawnionych do wydania stosownych decyzji administracyjnych, Inwestor przekazuje dokumenty Fundacji w formie zanonimizowanej;

3. w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 3 lit. c).

3. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów jest uprawniona do wykonania prawa odkupu za cenę równą cenie sprzedaży wskazanej w niniejszej Umowie, bez obowiązku zwrotu kosztów sprzedaży
   i nakładów, o których mowa w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego. Koszty wykonania prawa odkupu ponosi w całości - Inwestor.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają, iż:

1. przez rozpoczęcie inwestycji będzie się uważać rozpoczęcie robót budowlanych związanych
   z inwestycją o takim stopniu zaawansowania, że inwestycja staje się nieodwracalna w rozumieniu art. 2 pkt 23 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, co należy udokumentować poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, przy czym dla usunięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że za rozpoczęcie inwestycji nie będzie się uważać w szczególności ogrodzenia terenu, prowadzenia prac projektowych;

2. przez zakończenie inwestycji rozumie się odbiór wykonanych robót budowlanych od wykonawcy oraz zgłoszenie wszystkich budynków do użytkowania lub uzyskanie prawomocnej decyzji
   o pozwoleniu na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane;

3. Kupujący – Inwestor zobowiązuje się nie przenosić własności przedmiotowej nieruchomości,
   a także nie oddawać jej do odpłatnego lub nieodpłatnego używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym przed zakończeniem inwestycji wskazanej w § 2 umowy, w tym poprzez przeniesienie jej jako składnika przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 ust. 7 umowy. Postanowienie to nie obejmuje obciążenia na rzecz Gminy i podmiotów przez nią wskazanych.

4. W przypadku konieczności dostaw gazu Inwestor zamówi i uzgodni warunki przyłączenia żądanej ilości gazu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

5. Inwestor zamówi i uzgodni warunki dostawy energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sieci elektroenergetycznej Gminy Kleszczów: Energoserwis Kleszczów
   Sp. z o.o.

6. Inwestor uzgodni warunki zrzutu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak i dostaw wody
   z Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o.

7. Inwestor zobowiązuje się nie obciążać gruntów wymienionych poniżej w § 4, a w szczególności ustanawiać hipotek na cele inne niż wymienione w § 2 i § 3 umowy w terminie do zakończenia inwestycji.

8. Inwestor zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia terenu na cele realizacji zadań publicznych polegających na budowie i konserwacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i innych, gdy zaistnieje taka konieczność zgłoszona przez Gminę – w szczególności poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej lub służebności przesyłu.

9. Zobowiązania wynikające z ust. 2, ust. 7 i ust. 8 Inwestor złoży w akcie notarialnym dotyczącym nabycia nieruchomości.

10. Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia Gminy Kleszczów oraz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów o rozpoczęciu inwestycji poprzez przedstawienie prawomocnej decyzji
    o pozwoleniu na budowę oraz przedstawienie dziennika budowy z odpowiednim wpisem
    o rozpoczęciu inwestycji zgodnie z zapisami w przedmiotowej Umowie. Inwestor jest zobowiązany także do przedstawienia informacji o realizacji etapu 2 w zadeklarowanym terminie, dotyczącego osiągnięcia stanu surowego zamkniętego inwestycji oraz o zakończeniu inwestycji poprzez przedstawienie pisemnego odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenia do użytkowania lub decyzji
    o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie 7 dni od daty zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

11. Inwestor zobowiązuje się do informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ
    na realizację inwestycji, w tym w szczególności związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji i innych dokumentów niezbędnych do realizacji Inwestycji, które mają lub mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 1.

12. Inwestor dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy Gminy Kleszczów stanowili 50% personelu zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym.

13. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako działka nr………………………… prawo pierwokupu przysługuje Gminie Kleszczów, a w stosunku
    do nieruchomości oznaczonej jako działka nr ………………………… prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, co wymaga zawarcia warunkowych umów sprzedaży tych nieruchomości.

14. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy współpracy, Inwestor jest zobowiązany zawrzeć warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka ……………… w formie aktu notarialnego, w którym Inwestor ustanowi prawo odkupu nieruchomości na zasadach określonych
    w niniejszej Umowie, zobowiąże się do zapłaty poszczególnych kar umownych,
    o których mowa w § 5 ust. 4 umowy w terminach tam określonych i podda się wobec Gminy Kleszczów na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. egzekucji wprost z aktu notarialnego.

15. Umowa przenosząca własność nieruchomości wskazanej w § 4 ust. 1 umowy zawierająca zobowiązania Inwestora ustanowione w warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości,
    w szczególności co do poddania się egzekucji w zakresie terminowej zapłaty kar umownych,
    o których mowa w § 5 ust. 4 umowy, powinna zostać zawarta w terminie 14 dni od złożenia przez uprawnionego oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu.

16. Inwestor zobowiązany jest zapłacić ustaloną cenę w terminie 3 dni od podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

17. Inwestor jest zobowiązany przedstawić wypis aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży
    i umowy przenoszącej własność nieruchomości do Urzędu Gminy w Kleszczowie.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

1. Fundacja oświadcza i gwarantuje, iż jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w Strefie Przemysłowej w ………………, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem ………….
   o łącznej powierzchni ………………………:

1. Nr działek, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/,

2. Nr działek, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/,

3. Nr działek, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/

oraz że Fundacja sprzeda te nieruchomości gruntowe za cenę 15 PLN/m² + VAT.

2. Fundacja oświadcza i gwarantuje, iż opisana w ust. 1 nieruchomość przeznaczona jest
   w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości ………………… na cele przemysłowe, zgodnie z Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22.12.2014 r.
   dla Strefy Przemysłowej w ………………. a także, iż grunty nie były i nie są wykorzystywane do żadnych celów, które mogłyby spowodować zagrożenie dla środowiska i że nie są na ich terenie i nigdy nie były usuwane żadne materiały niebezpieczne.

3. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby pomóc Inwestorowi sprostać wszelkim wymogom administracyjnym związanym z realizacją inwestycji na terenie Gminy Kleszczów
   oraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w celu realizacji niniejszej deklaracji Fundacji, może być konieczne upoważnienie Fundacji do działania
   w imieniu Inwestora i udostępnienie Fundacji danych osobowych przetwarzanych przez Inwestora. W takiej sytuacji, przekazanie danych Fundacji przez Inwestora może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której Fundacja będzie występować jako podmiot przetwarzający (procesor).

§ 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY

1. Gmina, po przekazaniu aktów notarialnych, o których mowa w § 3 ust. 17 umowy, wyrazi zgodę
   Inwestorowi na podłączenie się do gminnej infrastruktury elektroenergetycznej
   do Stacji GPZ - …………… w celu zasilania zakładu w energię elektryczną do celów produkcyjnych,
   o następujących parametrach: prąd: docelowo ………………MW, zasilanie …………

2. Gmina wyrazi zgodę Inwestorowi na podłączenie się do gminnej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, w celu zasilenia zakładu w media: woda z przeznaczeniem
   na cele socjalno-bytowe, ścieki komunalne oraz telefony (linie i łącze internetowe):

jeżeli Inwestor uzyska od dostawców mediów potwierdzenie dostaw.

3. Gmina dołoży wszelkich starań oraz będzie działać bez opóźnień i w ramach swoich uprawnień,
   aby wydać wszelkie wymagane pozwolenia oraz decyzje niezbędne do wypełnienia niniejszej Umowy i budowy zakładu produkcyjnego.

4. W związku z tym, iż Gmina poniosła znaczne nakłady na realizację w/w infrastruktury technicznej, wynikającej z tej Umowy, Inwestor, w razie niewywiązania się ze swoich zobowiązań określonych
   w § 2 i w § 3 umowy w terminach tam oznaczonych, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Kleszczów kar umownych w następujących wysokościach:

- z tytułu odstąpienia od realizacji inwestycji (przez odstąpienie od realizacji inwestycji Strony rozumieją jej nierozpoczęcie w rozumieniu § 3 ust. 3 lit. a) umowy) w terminie 2 lat od podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości - w wysokości ………………. zł
(słownie: ……………………złotych 00/100) płatnej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
do zapłaty, z tym, że odstąpienie od realizacji inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty w/w kary umownej,

- z tytułu nieterminowego zakończenia inwestycji - w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki płatnej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, kara ta będzie naliczona dopiero
po przekroczeniu przedłużonego terminu zakończenia inwestycji.,

- z tytułu zbycia w okresie do 5 lat od daty podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości, a także w tym okresie wynajęcia, wydzierżawienia bądź obciążenia na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz osób trzecich nieruchomości nabytej w celu realizacji inwestycji - w wysokości…............................... zł (słownie: ………………………… 00/100) za każdy taki przypadek płatnej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Postanowienie to nie obejmuje obciążenia na rzecz Gminy i podmiotów przez nią wskazanych.

5. Niezależnie od kar umownych, Gmina może dochodzić od Inwestora odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość kary umownej.

6. Gmina jest uprawniona do kumulowania kar umownych.

7. Limit kary umownej z tytułu nieterminowego zakończenia inwestycji wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 6

DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszej Umowy będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. Inwestor oraz Gmina przyjmują do wiadomości oraz akceptują, że Fundacja jest administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3 poniżej, które Fundacja otrzymuje od Inwestora

i Gminy x.xx. w przekazywanej dokumentacji (decyzje, dziennik budowy), czy korespondencji.

3. Z uwagi na powyższe, jako że w wykonaniu niniejszej Umowy Inwestor oraz Gmina przekazują Fundacji dane osobowe swoich reprezentantów, a także mogą przekazywać w przyszłości dane osobowe x.xx. swoich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców oraz innych osób działających w ich imieniu, w razie takiego przekazania zarówno Inwestor, jak i Gmina zobowiązują się spełnić we właściwym czasie obowiązek informacyjny Fundacji, określony w art. 13 i 14 RODO, względem swoich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, czy osób działających w jego imieniu.

4. W odniesieniu do reprezentantów Inwestora oraz Gminy obowiązek informacyjny Fundacji realizowany jest przy podpisaniu niniejszej Umowy.

5. Treść klauzuli informacyjnej Fundacji przeznaczona dla w/w osób, w tym reprezentantów, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 7

CESJA/PRZENIESIENIE PRAW

Żadna ze Stron nie przeniesie swoich praw i obowiązków opisanych w niniejszej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron.

§ 8

KWESTIE SPORNE

Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć w sposób polubowny wszelkie ewentualne kwestie sporne, wynikłe z realizacji niniejszej Umowy lub związane z nią oraz z innych umów zawartych na jej podstawie. Jeżeli nie będą one mogły być rozstrzygnięte polubownie podlegać będą cywilnym sądom powszechnym właściwym dla siedziby Gminy.

§ 9

JĘZYK

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 10

ZAWIADOMIENIA

Jakiekolwiek zawiadomienia jednej ze Stron mogą być przesłane do drugiej za pomocą wiadomości
e-mail, przesyłką pocztową lub listem poleconym pod adresy podane poniżej i będą uznane za dostarczone po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru, a w przypadku braku takiego potwierdzenia po upływie 7 dni od ich wysłania.

Urząd Gminy Kleszczów

ul. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx

fax 00 00 00 000 00 00

tel. 00 00 00 000 00 00

0. 0 00 000 00 00

D/W P.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

ul. Xxxxxxxx 0

97-410 Kleszczów

fax 00 00 00 000 00 00

tel. 00 00 00 000 00 00

e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

D/W P.

…………………………….

ul.

00-000 …………………….

tel.

e-mail:

D/W P.

O jakichkolwiek zmianach w powyższych danych, Strony winny być poinformowane bezzwłocznie
na piśmie, pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencję przesłaną na adres wskazany
w Umowie.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w terminie 90 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy współpracy w formie aktu notarialnego, wszystkie prawa i obowiązki Stron z niej wynikające wygasają, co nie wyklucza dochodzenia poniesionych i udokumentowanych kosztów od tej Strony, która odmówiła zawarcia aktu notarialnego.

2. W przypadku uchybienia przez Xxxxxxxxx któremukolwiek ze zobowiązań z § 3 ust. 9 i ust. 14 umowy niniejsza Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu.

3. Koszty związane ze zwrotem nieruchomości pokrywa rezygnujący z inwestycji. W przypadku skorzystania z prawa odkupu za rezygnującego z inwestycji rozumie się Inwestora.

§ 12

ZMIANY

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W imieniu Gminy W imieniu Fundacji W imieniu Xxxxxxxxx

Załącznik nr 1 do Umowy o współpracę

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KONTRAHENTA

1. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxxx 0 x Xxxxxxxxxxx. Możesz się z nami skontaktować tradycyjną drogą korespondencyjną lub wysyłając wiadomość e-mail na adres xxx@xxxx.xx.

2. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszego kontrahenta, którego jesteś pracownikiem/zleceniobiorcą/współpracownikiem/pełnomocnikiem lub w inny sposób reprezentujesz w relacji z nami, jako administratorem, lub zostały przez nas pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG).

3. TWOJE PRAWA:

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a w pewnych sytuacjach, także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. PO CO NAM TWOJE DANE?

Twoje dane są przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem, w imieniu którego działasz w relacji z nami, w celach archiwizacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.

5. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zawarcie umowy z naszym kontrahentem, w imieniu którego działasz w relacji z nami, archiwizacja oraz ewentualne dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami.

6. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ?

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV. powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań).

7. KATEGORIE DANYCH:

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

• Imię/ imiona nazwisko, numer PESEL (dot. osób uprawnionych do reprezentacji),

• funkcja w ogranie reprezentującym (dot. osób uprawnionych do reprezentacji),

• stanowisko,

• adres poczty elektronicznej e-mail,

• numer telefonu kontaktowego.

8. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE:

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, w tym zapewniającym hosting naszych danych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza EOG.

9. SPRZECIW:

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Wymaga to podania uzasadnienia.