UMOWA (WZÓR) NR ………………….
Numer sprawy: DZP-271-356/22
Załącznik nr 4 do SWZ
UMOWA (WZÓR) NR ………………….
zawarta w Krakowie w dniu ……………………………. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną
w Krakowie, xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 6328, NIP: 6751219110, REGON: 357070478, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
- Pana Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx – Kierownika Zamawiającego,
- przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Fecicy – Głównego Księgowego Zamawiającego,
oraz
____________________________________ (imię i nazwisko), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _______________________ _______________________________________ (nazwa) z siedzibą pod adresem: ________________________________________________, NIP: _________________________, REGON: _______________________________, telefon: _____________________, e-mail: ____________________________, zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”.
2. _________________________________________________ (nazwa spółki lub innego podmiotu niż osoba fizyczna), z siedzibą w _________________________________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ____________________________, ______ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: _________________, NIP: __________________, REGON: ______________, kapitał zakładowy (dotyczy spółki z o.o., akcyjnej, komandytowo-akcyjnej): _________________________________, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
- __________________________________ - działającego(ą) jako lub na podstawie: ________________________________________ (jako Prezes Zarządu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, itp.)
Zamawiający i Wykonawca są dalej łącznie zwani „Stronami”, a z osobna „Stroną”.
PREAMBUŁA
Niniejsza umowy (dalej: „Umowa”) została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1, znak sprawy: DZP-271-356/22 (dalej: „Postępowanie przetargowe”), zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „UPZP”.
§ 1 - Przedmiot Umowy
Na zasadach opisanych w treści niniejszej Umowy oraz w Szczegółowych Warunkach Zamówienia stanowiących podstawę jej zawarcia (dalej: „SWZ”), Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz Zamawiającego sukcesywnych dostaw produktów przeznaczonych na potrzeby działalności Zamawiającego, których ceny oraz zakres rzeczowy i ilościowy określone zostały szczegółowo w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy), złożonych przez Wykonawcę w Postępowaniu przetargowym, jak też w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do Umowy), sporządzonym przez Zamawiającego na potrzeby Postępowania przetargowego (dalej: „Towary”).
Wykonawca gwarantuje, że wszelkie Towary, jakie dostarczy Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, będą zgodne wymogami opisanymi w SWZ, w tym z normami i przepisami obowiązującego w Polsce i w UE prawa, w tym odnoszącymi się do wyrobów medycznych (w przypadku Towarów będących wyrobami medycznymi), w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które Towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony Towar. Na każde żądanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej, Wykonawca doręczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania dokumenty potwierdzające zgodność Towarów z zamówieniem oraz normami i przepisami, o których mowa powyżej (w wymaganej formie – papierowej lub elektronicznej).
Strony zgodnie postanawiają, że przewidziane w Załączniku nr 2 do Umowy liczby zamawianych Towarów stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby pacjentów Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, przy czym w wypadku każdego z Towarów zmiana ta nie będzie większa, niż 10% liczby wskazanej w załączniku nr 2 do Umowy. Powyższa zmiana dokonywana będzie w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego i nie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę. Powyższa zmiana będzie ponadto miała wpływ na sumaryczną wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym różnica w jego wysokości nie będzie przekraczać 10% jego pierwotnej wartości, wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawca deklaruje, że przedmiot Xxxxx będzie wykonywał osobiście. W przypadku zamiaru powierzenia wykonywania części przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o powyższym fakcie w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem. Za działania i zaniechania swoich podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
§ 2 – Zlecenie dostaw Towarów
Towary dostarczane będą Zamawiającemu w częściach, sukcesywnie, zgodnie z jego bieżącymi potrzebami oraz przekazywanymi Wykonawcy zleceniami dostaw. Zlecenia dostaw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekazywane będą Wykonawcy faksem – na numer: _________________ lub e-mailem – na adres: ________________________ . Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie każdego zlecenia do realizacji faksem – na numer: 12/ 424 54 60 lub e-mailem – na adresy: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia do realizacji danego zlecenia dostawy w następnym dniu roboczym po jego wysłaniu przez Xxxxxxxxxxxxx przyjmuje się, że Wykonawca je zaakceptował i przyjął je do realizacji.
§ 3 – Dostawy Towarów
Zamówione przez Zamawiającego Towary dostarczane będą Zamawiającemu transportem Wykonawcy, na jego koszt oraz ryzyko. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Towarów aż do potwierdzenia ich odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w sposób określony w § 4 Umowy.
Towary dostarczane będą do xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx) niezwłocznie, nie później niż w ciągu ___________ dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia ich dostawy, z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane przez Zamawiającego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe wniesienie i rozładowanie Towarów do wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia, znajdującego się na terenie jego siedziby – Magazyn, lok. 07c.
Do każdej dostawy Towarów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód dostawy wraz ze specyfikacją Towarów nią objętych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy, w trakcie trwania Umowy, o przedłożenie:
dodatkowej dokumentacji stanowiącej opis każdego oferowanego Towaru,
dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych Towarów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z wymaganą przez Zamawiającego normą (w języku polskim).
§ 4 – Odbiór Towarów
Odbiór ilościowy i jakościowy Towarów, przez upoważnionego do tego celu pracownika Zamawiającego, nastąpi w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po dostarczeniu Towarów przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że nastąpi to w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Zamawiający dokona odbioru Towarów pod warunkiem, że dostarczone Towary będą:
zgodne wymaganiami Zamawiającego (Załącznik nr 3 do Umowy oraz SWZ) oraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 i 2 do Umowy) – nie zezwala się na dostarczenie zamienników, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2 lit. d) Umowy;
fabrycznie nowe;
nieuszkodzone, wolne od wad;
umieszczone w oryginalnych opakowaniach producenta - opakowanie musi być nienaruszone, posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące producenta, datę produkcji, datę ważności i numer serii;
odpowiednio zabezpieczone na czas transportu w celu zapobieżenia ich zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży, w tym zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi ich transportu (np. w zakresie zachowania temperatury przechowywania), o ile producent Towarów wydał takie wytyczne.
Z odbioru Towarów sporządzone zostanie pisemne potwierdzenie odbioru. Jeżeli podczas procedury odbioru Towarów Zamawiający stwierdzi braki ilościowe Towarów lub jakiekolwiek ich wady jakościowe (w tym opisane w ustępie poprzedzającym), niezwłocznie odnotuje on powyższy fakt w potwierdzeniu odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W powyższym wypadku odebrane zostaną jedynie Towary niewadliwe, a Towary niedostarczone (braki ilościowe) oraz wadliwe uważa się za nieodebrane. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy danej partii Towarów, uzupełnianie brakujących Towarów lub wymiana Towarów wadliwych na wolne od wad. Po uzupełnieniu lub wymianie Towarów na wolne od wad, Xxxxxx ponowią procedurę odbioru Towarów, z tym że w przypadku ponownego niewywiązania się przez Wykonawcę w obowiązku dostarczenia Zamawiającemu odpowiedniej liczby wolnych od wad Towarów, Zamawiającemu przysługuje prawo zamówienia odpowiedniej liczby brakujących Towarów od podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 5 – Wynagrodzenie Wykonawcy
Szacunkową, całkowitą wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia ustala się na kwotę __________________ zł (słownie: ____________________________________) netto / __________________ zł (słownie: ____________________________________) brutto (wartość podatku od towarów i usług (VAT): ___________ zł). Ostateczna, całkowita kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia obliczona zostanie jako iloczyn cen Towarów zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy oraz faktycznie zamówionej i odebranej przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania Umowy, liczby Towarów danego rodzaju, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym x.xx.: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, upusty, rabaty, koszty transportu, załadunku, rozładunku, opakowania oraz obsługi gwarancji. Stałość cen jednostkowych brutto Towarów, wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, ustala się na cały okres obowiązywania Umowy, za zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2 lit. f) Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w częściach odnoszących się do poszczególnych dostaw Towarów. W przypadku każdej dostawy Towarów Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, obejmującą zapłatę za Towary faktycznie dostarczone i odebrane przez Zamawiającego w ramach danej dostawy. Wskazana w fakturze kwota stanowić będzie iloczyn liczby faktycznie dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego Towarów oraz cen jednostkowych za te Towary, wskazanych w Załączniku 2 do Umowy.
Zapłata za Towary dostarczone Zamawiającemu w związku z uzupełnieniem ich braków ilościowych lub wymianą Towarów na wolne od wad (§ 4 ust. 2 Umowy) nastąpi w każdym wypadku na podstawie odrębnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Faktura VAT za faktycznie dostarczone i odebrane przez Zamawiającego Towary wystawiana będzie przez Wykonawcę w każdym wypadku nie wcześniej, niż w dniu dostawy Towarów nią objętych.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za te Towary, które zostały przez niego zamówione, doręczone mu i odebrane przez niego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za daną dostawę Towarów w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania dotyczącej jej, prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała poprawienia przez Wykonawcę, za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu faktury z poprawną treścią.
Każda faktura opłacona zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści. Miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w tej formie pod rygorem nieważności. Treść dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy.
Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu przez Wykonawcę faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, jak też not obciążeniowych i korygujących, w formie elektronicznej (plik w formacie PDF), na adres: xxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxx.xx . Wszelkie dokumenty księgowe, o których mowa powyżej, powinny być przesyłane Zamawiającemu z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanego w § 10 ust. 4 lit. b) Umowy.
§ 6 – Gwarancja
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż Towary oferowane Zamawiającemu są wolne od wad i spełniają wszelkie normy oraz wymogi jakościowe, stawiane produktom tego rodzaju przez prawo polskie i prawo unijne, jak też przewidziane w niniejszej Umowie oraz wskazane przez Zamawiającego na etapie Postępowania przetargowego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji jakości, w zakresie przewidzianym w ust. 1 niniejszego paragrafu, liczonej dla każdego Towaru od momentu jego odbioru przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Umowy. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że termin przydatności do użycia dostarczonego Towaru nie upłynie wcześniej niż dwanaście miesięcy od dnia jego dostawy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wszelkie wady dotyczące Towarów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy w formie mailowej na adres wskazany w § 10 ust. 4 lit. b) Umowy . Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak, niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do zakupu brakującego Towaru od podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wszelkie koszty realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu z tytułu gwarancji uprawnień obciążają Wykonawcę, chyba że zgłoszone przez Zamawiającego roszczenie reklamacyjne okaże się niezasadne.
§ 7 – Kary umowne
W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w:
w realizacji dostaw Towaru w stosunku do terminu przewidzianego w § 3 ust. 2 Umowy,
uzupełnieniu braków ilościowych Towaru lub w wymianie Towaru na wolny od wad w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 2 lub § 6 ust. 3 Umowy,
zapłaci on Zamawiającemu, w każdym przypadku naruszenia, karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do wskazanych wyżej terminów umownych. Kary umowne, o których mowa w niniejszym ustępie, podlegają sumowaniu, a ich suma nie przekroczy 20% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy (także w drodze odstąpienia) przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy (także w drodze odstąpienia) przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% tej części szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, której nie otrzymał on w związku z rozwiązaniem Umowy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które obciążyć mogą Wykonawcę, to 30% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które obciążyć mogą Zamawiającego, to 30% tej części szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, której nie otrzymał on w związku z rozwiązaniem Umowy z winy Zamawiającego. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową.
§ 8 - Zmiana Umowy
Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 UPZP;
w przypadkach przewidzianych w art. 455 UPZP.
Precyzując przesłanki uprawniające do zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 UPZP, Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy w zakresie:
zmiany terminu dostawy, o którym § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 lub § 6 ust. 3 Umowy, wywołanej wystąpieniem siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy, o czas występowania siły wyższej; siła wyższa, o której mowa powyżej, to zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przemożnym, będącym poza kontrolą Wykonawcy, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę profesjonalny charakter jego działalności, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, uniemożliwiające Wykonawcy terminowe wykonanie dostawy; za okoliczności siły wyższej Strony uznają x.xx.: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, o ile miały one bezpośredni wpływ na terminowe wykonanie przez Wykonawcę dostawy Towarów; Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu czynnika siły wyższej, który może mieć wpływ na terminową dostawę Towarów, pod rygorem braku możliwości powołania się na czynnik siły wyższej w przyszłości; Wykonawca zobowiązany jest również do przedsięwzięcia wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie możliwości dostarczenia Towarów niezwłocznie po ustąpieniu czynnika siły wyższej;
zmiany numeru katalogowego Towarów objętych ofertą Wykonawcy lub loga/znaku firmowego, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów i ceny oferowanych Towarów;
zmiany nazwy Towarów przez producenta, przy zachowaniu ich parametrów i ceny;
zmiany Towarów na inne Towary w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu Towarów objętych przedmiotem Umowy, przy zachowaniu ich parametrów i ceny;
zmiany wielkości opakowania Towarów wprowadzonej przez producenta – w takim wypadku Xxxxxx dopuszczają zmianę cen jednostkowych Towarów objętych Umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny Towarów przewidzianej w Załączniku nr 2 do Umowy, przy czym zmiana taka nie może wpłynąć na przewidzianą w ofercie ilość i sumaryczną wartość dostarczanych Towarów;
zmiany stawki VAT na Towary w okresie obowiązywania Umowy – w takim wypadku Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto Towarów, przy zachowaniu cen jednostkowych netto Towarów, o różnicę pomiędzy wyższą i niższą stawką VAT.
Zmiana Umowy dokonywana będzie w każdym przypadku na pisemny wniosek Strony. Strona występująca z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.
§ 9 – Obowiązywanie Umowy
Umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy lub do dnia wyczerpania dostaw Towarów w stosunku do ich liczby wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy (z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 Umowy), w zależności od tego, który z tych momentów przypadnie wcześniej. Bieg wskazanych wyżej terminów liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Niezależnie od możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
niedostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu danej partii Towarów w terminie 10 dni od dnia złożenia mu przez Zamawiającego zlecenia jej dostawy (§ 2 Umowy);
dopuszczenia się przez Wykonawcę 3 - krotnego opóźnienia w realizacji dostaw Towarów w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy;
co najmniej 3-krotnego dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Towarów, w wypadku których stwierdzone zostały braki ilościowe lub wady jakościowe, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Umowy.
Niezależnie od możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający w sposób obiektywnie nieuzasadniony odmawia odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z § 3 Umowy.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone drugiej Stronie, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, listu poleconego wysłanego na adres drugiej Strony, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wypowiedzenia. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przez Stronę składającą oświadczenie do drugiej Strony listu poleconego, zawierającego rzeczone oświadczenie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).
§ 10 - Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz załączników do niej, jak też składanie przewidzianych niniejszą Umową oświadczeń, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepis szczególny Umowy stanowi wyraźnie inaczej.
Wszelkie doręczenia związane z niniejszą Umową, dokonane na wskazane w jej treści adresy Stron (adresy do korespondencji wskazane w komparycji Umowy oraz adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 4 poniżej), Strony uznają za dokonane, w zależności od przyjętej formy doręczenia:
w przypadku przesyłki poleconej – w dniu poświadczenia odbioru przesyłki poleconej albo w dniu otrzymania przez nadawcę zwrotu przesyłki po jej podwójnym bezskutecznym awizowaniu lub z adnotacją, że adresat odmówił jej przyjęcia;
w odniesieniu do wymiany korespondencji e-mail – z chwilą wskazaną w art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. z chwilą wprowadzenia wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jej treścią.
Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o zmianach ich danych adresowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na poprzednio właściwy adres (w tym adres poczty elektronicznej) za skutecznie doręczoną.
Strony ustalają osoby upoważnione do wykonywania niniejszej Umowy:
ze strony Zamawiającego: Xxx Xxx Xxxxxxxx, tel. 12 /000-00-00, e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, lub Xxxx Xxx Xxxxxxx, tel. 12/ 000-00-00, e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx lub osoby je zastępujące.
ze strony Wykonawcy: ____________________, tel. _________________, e-mail: ______________
Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ustępie powyższym, w przypadku zmian organizacyjno-kadrowych. Zmiana osób, o których mowa wyżej, wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie, lecz nie stanowi ona zmiany Umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy wierzytelności z wynagrodzeniem Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy.
Użyte w niniejszej Umowie tytuły pełnią wyłącznie funkcję porządkująca i nie mogą wpływać na interpretację jej postanowień.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz UPZP.
Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy strony będą się starały rozwiązać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia przez nie porozumienia w ciągu 14 dni od chwili zasygnalizowania zaistnienia sporu przez jedną ze Stron, spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Integralną część niniejszej Umowy stanowi:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ____________ (Formularz oferty);
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy Wykonawca z dnia ______________;
Załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
______________________ ______________________
(Zamawiający) (Wykonawca)
______________________
(Zamawiający)
7