Umowa o współpracy

Umowa o współpracy

zwana dalej „Umową” zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy:

1. Gminą Kleszczów, reprezentowaną przez:

…………………………….– Wójt Gminy z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, zwaną dalej „Gminą”

2. Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, reprezentowaną przez:

………………………..– Prezes Zarządu,

……………………….. – Członek Zarządu

z siedzibą w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 3, 97-410 Kleszczów, zwaną dalej „Fundacją”

3. …………………………..
   00-000 ………………. , reprezentowaną przez:

………………….. – Prezes Zarządu,

………………….. – Członek Zarządu, zwaną dalej „Inwestorem”.

WSTĘP

Inwestor oświadcza, że zamierza samodzielnie zrealizować inwestycję polegającą na budowie innowacyjnego zakładu produkcyjnego na terenie Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej w Kleszczowie/Żłobnicy/Bogumiłowie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja w/w inwestycji będzie korzystna dla Gminy i jej rozwoju, przedstawiciele Gminy i Fundacji wyrażają wolę współpracy z Inwestorem w czasie trwania budowy oraz dalszej działalności firmy ……………..

Mając na uwadze powyższe, Strony Umowy ustalają, co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza Umowa opisuje prawa i obowiązki Stron dotyczące współpracy w trakcie realizacji inwestycji opisanej w § 2 niniejszej Umowy.

§ 2

OPIS INWESTYCJI

1. Inwestycja będzie realizowana poprzez ……….. Planowana inwestycja będzie polegać na budowie innowacyjnego zakładu produkcyjnego działającego w przemyśle…………... Wytwarzanym produktem będzie ………………………...

2. Wymagana powierzchnia gruntu dla inwestycji to ok.  ………………… m² i podłączenie do sieci elektroenergetycznej o mocy …………MW. Inwestor zamierza ogrodzić teren i zagospodarować teren, jak poniżej:

a) hala produkcyjna – …………. m²,

b) budynki i budowle pomocnicze – …………. m²,

c) parkingi – ……………… m²,

d) drogi dojazdowe wewnętrzne – 3000 m².

3. Zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym będzie wynosiło ok. …………osób.

4. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to (maksymalnie 4 lata od zakupu gruntu).

§ 3

ZOBOWIĄZANIA INWESTORA

1. Inwestor oświadcza, iż zrealizuje całość inwestycji opisanej w § 2 w terminie, od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości na inwestora, do końca 2024 r.

Przedsięwzięcie będzie podzielone na 2 etapy:

Etap 1 – w ciągu 2 lat od daty podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości rozpoczęcie inwestycji zgodnie z zapisami § 3, ust.3, lit a).

Etap 2 – do ………. – zakończenie inwestycji, tj. budowa hal i budynków pomocniczych opisanych w § 2, montaż linii technologicznych i wyposażenie oraz przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit a).

2. Inwestor zobowiązuje się niniejszą Umową do ustanowienia umownego prawa odkupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na okres 5 (pięciu) lat od daty przeniesienia własności nieruchomości, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień poniższych, przy czym prawo odkupu będzie przysługiwało Fundacji w przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek z poniższych terminów:

1. gdy Kupujący – Inwestor nie rozpocznie na przedmiotowej nieruchomości inwestycji i nie udokumentuje jej rozpoczęcia poprzez przedłożenie kopii dokumentów lub okazanie ich oryginałów na każde żądanie Fundacji, o których mowa w ust. 3 lit. a) – w terminie do 2 lat od podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku, gdy dokumentacja zawierać będzie dane osobowe osób innych niż pracownicy/zleceniobiorcy/wykonawcy czy inne osoby działające w imieniu Inwestora, bądź dane osobowe inne niż dane osób uprawnionych do wydania stosownych decyzji administracyjnych, Inwestor przekazuje dokumenty Fundacji w formie zanonimizowanej.

2. Gdy Kupujący – Inwestor nie zrealizuje dwóch etapów wymienionych w ust. 1 lub nie udokumentuje ich realizacji poprzez przedłożenie kopii stosownych dokumentów, w szczególności wskazanych
   w ust. 3 lit. b) w zadeklarowanym przez siebie terminie ukończenia drugiego etapu, tj. w terminie do (termin z drugiego etapu). W przypadku, gdy dokumentacja zawierać będzie dane osobowe osób innych niż pracownicy/zleceniobiorcy/wykonawcy czy inne osoby działające w imieniu Inwestora, bądź dane osobowe inne niż dane osób uprawnionych do wydania stosownych decyzji administracyjnych, Inwestor przekazuje dokumenty Fundacji w formie zanonimizowanej.

3. w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 3 lit c).

3. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów jest uprawniona do wykonania prawa odkupu za cenę równą cenie sprzedaży wskazanej w niniejszej Umowie, bez obowiązku zwrotu kosztów sprzedaży i nakładów,
   o których mowa w art. 594 § 1 Kodeksu cywilnego. Koszty wykonania prawa odkupu ponosi w całości - Inwestor.

Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają, iż:

1. przez rozpoczęcie inwestycji, o której mowa w ust. 2 będzie się uważać rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją o takim stopniu zaawansowania, że inwestycja staje się nieodwracalna
   w rozumieniu art. 2 pkt 23 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, co należy udokumentować poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, przy czym dla usunięcia wątpliwości, strony postanawiają, że za rozpoczęcie inwestycji nie będzie się uważać w szczególności ogrodzenia terenu, prowadzenia prac projektowych;

2. za zakończenie inwestycji rozumie się odbiór wykonanych robót budowlanych
   od wykonawcy oraz zgłoszenie wszystkich budynków do użytkowania lub uzyskanie decyzji
   o pozwoleniu na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane;

3. Kupujący – Inwestor zobowiązuje się nie przenosić własności przedmiotowej nieruchomości przed zakończeniem inwestycji wskazanej w ust. 2, a także zobowiązuje się nie oddawać jej do odpłatnego lub nieodpłatnego używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym poprzez przeniesienie jej jako składnika przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 ust. 7. Postanowienie to nie obejmuje obciążenia na rzecz Gminy i podmiotów przez nią wskazanych.

3. W przypadku konieczności dostaw gazu Inwestor zamówi i uzgodni warunki przyłączenia żądanej ilości gazu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

4. Inwestor zamówi i uzgodni warunki dostawy energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sieci elektroenergetycznej Gminy Kleszczów: Energoserwis Kleszczów
   Sp. z o.o.

5. Inwestor uzgodni warunki zrzutu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak i dostaw wody
   z Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o.

6. Inwestor zobowiązuje się nie obciążać gruntów wymienionych poniżej w § 4, a w szczególności ustanawiać hipotek na cele inne niż wymienione w § 2 i § 3 w terminie do zakończenia inwestycji.

7. Inwestor zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia terenu na cele realizacji zadań publicznych polegających na budowie i konserwacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i innych, gdy zaistnieje taka konieczność zgłoszona przez Gminę – w szczególności poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej lub służebności przesyłu.

8. Zobowiązania wynikające z § 3 ust. 2 i ust. 7, ust. 8 Inwestor złoży w akcie notarialnym dotyczącym nabycia nieruchomości.

9. Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia Gminy Kleszczów oraz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów o rozpoczęciu inwestycji poprzez przedstawienie prawomocnej decyzji
   o pozwoleniu na budowę oraz przedstawienie dziennika budowy z odpowiednim wpisem
   o rozpoczęciu inwestycji zgodnie z zapisami w przedmiotowej Umowie. Inwestor jest zobowiązany także do przedstawienia informacji o realizacji etapu 2 w zadeklarowanym terminie, dotyczącego osiągnięcia stanu surowego zamkniętego inwestycji oraz o zakończeniu inwestycji poprzez przedstawienie pisemnego odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenia do użytkowania lub decyzji
   o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie 7 dni od daty zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

10. Inwestor zobowiązuje się do informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację inwestycji w tym w szczególności związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji i innych dokumentów niezbędnych do realizacji Inwestycji, które mają lub mogą mieć wpływ na dotrzymanie terminów o których mowa w § 3 ust. 1.

11. Inwestor dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy Gminy Kleszczów stanowili 50% personelu zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym.

12. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako działka nr ……. prawo pierwokupu przysługuje Gminie Kleszczów, a w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako działka nr …. prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych, co wymaga zawarcia warunkowych umów sprzedaży tych nieruchomości.

13. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy współpracy, Inwestor jest zobowiązany zawrzeć warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, oznaczonych jako działka…………... 1 w formie aktu notarialnego, w którym Inwestor ustanowi prawo odkupu nieruchomości na zasadach określonych
    w niniejszej Umowie, zobowiąże się do terminowej zapłaty poszczególnych kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 4 w terminach określonych w § 5 niniejszej „Umowy o współpracy” i podda się wobec Xxxxx Xxxxxxxxx na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. egzekucji wprost z aktu notarialnego

14. Umowa przenosząca własność nieruchomości wskazanej w § 4 ust. 1 powinna zostać zawarta
    w terminie 21 dni od złożenia przez uprawnionego oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu.

15. Inwestor zobowiązany jest zapłacić ustaloną cenę w terminie …..dni od podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

16. Inwestor jest zobowiązany przedstawić wypis aktu notarialnego do Urzędu Gminy w Kleszczowie.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

Fundacja oświadcza i gwarantuje, iż jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w Strefie Przemysłowej 3 w Żłobnicy, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem ….P o łącznej powierzchni ……….. ha:

1. Nr działek, dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/,

2. Nr działek dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/,

3. Nr działek dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/

oraz że Fundacja sprzeda te nieruchomości gruntowe za cenę 15 PLN/m² + VAT.

1. Fundacja oświadcza i gwarantuje, iż opisana w ust. 1 nieruchomość przeznaczona jest
   w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości ………….. na cele przemysłowe, zgodnie z Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22.12.2014 r. w Strefie Przemysłowej nr …………… a także, iż grunty nie były i nie są wykorzystywane do żadnych celów, które mogłyby spowodować zagrożenie dla środowiska i że nie są na ich terenie i nigdy nie były usuwane żadne materiały niebezpieczne.

2. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby pomóc Inwestorowi sprostać wszelkim wymogom administracyjnym związanym z realizacją inwestycji na terenie Gminy Kleszczów
   oraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w celu realizacji niniejszej deklaracji Fundacji, może być konieczne upoważnienie Fundacji do działania w imieniu Inwestora i udostępnienie Fundacji danych osobowych przetwarzanych przez Inwestora. W takiej sytuacji, przekazanie danych Fundacji przez Inwestora może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której Fundacja będzie występować jako podmiot przetwarzający (procesor).

§ 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY

1. Gmina, po przekazaniu aktu notarialnego, o którym mowa w § 3 ust.14, wyrazi zgodę firmie …….na podłączenie się do gminnej infrastruktury elektroenergetycznej
   do Stacji GPZ - ……. w celu zasilania zakładu w energię elektryczną do celów produkcyjnych,
   o następujących parametrach: prąd: docelowo …….MW, zasilanie …………

2. Gmina wyrazi zgodę firmie ……….. na podłączenie się do gminnej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, w celu zasilenia zakładu w media: woda z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe, ścieki komunalne oraz telefony (linie i łącze internetowe):

• jeżeli Inwestor uzyska od dostawców mediów potwierdzenie dostaw.

3. Gmina dołoży wszelkich starań oraz będzie działać bez opóźnień i w ramach swoich uprawnień, aby wydać wszelkie wymagane pozwolenia oraz decyzje niezbędne do wypełnienia niniejszej Umowy, do działania firmy oraz do budowy obiektów magazynowych.

4. W związku z tym, iż Gmina poniosła znaczne nakłady na realizację w/w infrastruktury technicznej, wynikającej z tej umowy, Inwestor, w razie niewywiązania się ze swoich zobowiązań określonych
   w § 2 i w § 3 w terminach tam oznaczonych, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Kleszczów kar umownych w następujących wysokościach:

• z tytułu odstąpienia od realizacji inwestycji (przez odstąpienie od realizacji inwestycji Xxxxxx rozumieją jej nierozpoczęcie w rozumieniu § 3 ust. 3 lit. a) w terminie 2 lat od podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości – 100 000,00 zł – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty,
  z tym, że odstąpienie od realizacji inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty w/w kary umownej,

• z tytułu opóźnienia w zakończeniu inwestycji wynoszącego co najmniej 6 miesięcy – 25 000,00 zł
  – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Wysokość w/w kary umownej ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby faktycznie zrealizowanych metrów kwadratowych inwestycji w stosunku do powierzchni deklarowanej przez Inwestora,

• z tytułu zbycia w okresie do5 lat od daty podpisania aktu przeniesienia własności nieruchomości,
  a także w tym okresie wynajęcia, wydzierżawienia bądź obciążenia na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz osób trzecich nieruchomości nabytej w celu realizacji inwestycji – w wysokości 200 000,00 zł – w terminie 14 dni od zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności stanowiącej
  do powstania obowiązku zapłaty. Postanowienie to nie obejmuje obciążenia na rzecz Gminy
  i podmiotów przez nią wskazanych oraz sytuacji, w której wynajęcie, wydzierżawienie bądź obciążenie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz osób trzecich nieruchomości nabytej w celu realizacji inwestycji pozostaje bez wpływu na zakres i rozmiary zadeklarowanej inwestycji.

5. Przez zakończenie inwestycji, o której mowa w niniejszym paragrafie, strony rozumieją zrealizowanie I i II etapu inwestycji poprzez oddanie inwestycji do użytku.

§ 6

DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszej umowy będzie odbywać się zgodnie
   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. Inwestor oraz Gmina przyjmują do wiadomości oraz akceptują, że Fundacja jest administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3 poniżej, które Fundacja otrzymuje od Inwestora
   i Gminy x.xx. w przekazywanej dokumentacji (decyzje, dziennik budowy), czy korespondencji.

3. Z uwagi na powyższe, jako że w wykonaniu niniejszej Umowy Inwestor oraz Gmina przekazują Fundacji dane osobowe swoich reprezentantów, a także mogą przekazywać w przyszłości dane osobowe x.xx. swoich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców oraz innych osób działających w ich imieniu,
   w razie takiego przekazania zarówno Inwestor, jak i Gmina zobowiązują się spełnić we właściwym czasie obowiązek informacyjny Fundacji, określony w art. 13 i 14 RODO, względem swoich pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, czy osób działających w jego imieniu.

4. W odniesieniu do reprezentantów Inwestora oraz Gminy obowiązek informacyjny Fundacji realizowany jest przy podpisaniu niniejszej Umowy.

5. Treść klauzuli informacyjnej Fundacji przeznaczona w/w osób, w tym reprezentantów, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 7

CESJA/PRZENIESIENIE PRAW

Żadna ze stron nie przeniesie swoich praw i obowiązków opisanych tutaj bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych stron.

§ 8

KWESTIE SPORNE

Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć w sposób polubowny wszelkie ewentualne kwestie sporne, wynikłe z realizacji niniejszej Umowy lub związane z nią oraz z innych umów zawartych na jej podstawie. Jeżeli nie będą one mogły być rozstrzygnięte polubownie podlegać będą cywilnym sądom powszechnym właściwym dla siedziby Gminy.

§ 9

JĘZYK

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

§ 10

ZAWIADOMIENIA

Jakiekolwiek zawiadomienia jednej ze stron mogą być przesłane do drugiej za pomocą mail, faxu, przesyłką pocztową lub listem poleconym pod adresy podane poniżej i będą uznane za dostarczone po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru, a w przypadku braku takiego potwierdzenia po upływie 7 dni od ich wysłania.

Urząd Gminy Kleszczów

ul. Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx

fax 00 00 00 000 00 00

tel. 00 00 00 000 00 00

00 00 00 000 00 00

D/W P. ………………………..

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów

ul. Xxxxxxxx 0

97-410 Kleszczów

fax 00 00 00 000 00 00

tel. 00 00 00 000 00 00

e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

…………………………….

ul.

00-000 …………………….

tel.

e-mail:

D/W P.

O jakichkolwiek zmianach w powyższych danych, strony winny być poinformowane bezzwłocznie na piśmie, pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencji przesłanej na adres wskazany w Umowie.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy współpracy w formie aktu notarialnego, wszystkie prawa i obowiązki stron z niej wynikające wygasają, co nie wyklucza dochodzenia poniesionych i udokumentowanych kosztów od tej strony, która odmówiła zawarcia aktu notarialnego.

2. W przypadku uchybienia przez Xxxxxxxxx któremukolwiek ze zobowiązań z § 3 ust. 9, ust. 12 niniejsza Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku konieczności podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości w związku ze złożeniem przez uprawnionego oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu, termin o którym mowa w § 11 ust. 1 ulega wydłużeniu do dnia wskazanego w § 3 ust. 14 (21 dni po złożeniu przez uprawnionego oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu).

§ 12

ZMIANY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W imieniu Gminy W imieniu Fundacji W imieniu Xxxxxxxxx

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU KONTRAHENTA

1. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxxx 0 x Xxxxxxxxxxx. Możesz się z nami skontaktować tradycyjną drogą korespondencyjną lub wysyłając wiadomość e-mail na adres xxx@xxxx.xx.

2. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszego kontrahenta, którego jesteś pracownikiem/zleceniobiorcą/współpracownikiem/pełnomocnikiem lub w inny sposób reprezentujesz w relacji z nami, jako administratorem, lub zostały przez nas pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG).

3. TWOJE PRAWA:

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a w pewnych sytuacjach, także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. PO CO NAM TWOJE DANE?

Twoje dane są przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem, w imieniu którego działasz w relacji z nami, w celach archiwizacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami.

5. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zawarcie umowy z naszym kontrahentem, w imieniu którego działasz w relacji z nami, archiwizacja oraz ewentualne dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami.

6. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ?

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV. powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań).

7. KATEGORIE DANYCH:

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

• Imię/ imiona nazwisko, numer PESEL (dot. osób uprawnionych do reprezentacji),

• funkcja w ogranie reprezentującym (dot. osób uprawnionych do reprezentacji),

• stanowisko,

• adres poczty elektronicznej e-mail,

• numer telefonu kontaktowego.

8. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE:

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, w tym zapewniającym hosting naszych danych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza EOG.

9. SPRZECIW:

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Wymaga to podania uzasadnienia.

13