SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu
Znak postępowania: ZP.370.3.2022
ZATWIERDZIŁ:
Xxxxxxxxx
Xxxxx
Elektronicznie podpisany przez Xxxxx Xxxxxxxxx
Integralną część niniejszej SWZ stanowią:
1. Załjcznik nr 1 - Formularz oferty
.………………………………………. Data: 2022.03.16 12:24:50
+01'00'
2. Załjcznik nr 2A - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
3. Załjcznik nr 2B - o braku podstaw do wykluczenia
4. Załjcznik nr 2C - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz o braku podstaw do wykluczenia podmiotu
udostępniajjcego zasoby
5. Załjcznik nr 3 - wykaz wykonanych robót
6. Załjcznik nr 4 - wykaz osób
7. Załjcznik nr 5 - informacja o grupie kapitałowej
8. Załjcznik nr 6 - wzór/projekt umowy
9. Załjcznik nr 7 - Dokumentacje projektowe, STWIOTB, przedmiary robót, pozwolenie na budowę, dokumenty formalno- prawne
10. Załjcznik nr 8 - zobowijzanie podmiotu trzeciego,
11. Załjcznik nr 9A i 9B - wzory oświadczeń - osoby zatrudnione na umowę o pracę,
SPIS TREŚCI
§I. Nazwa oraz adres Zamawiajjcego 4
§II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będj zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio zwijzane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 4
§III. Tryb udzielenia zamówienia 4
§IV. Informacja, czy zamawiajjcy przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwościj prowadzenia negocjacji 5
§V. Opis przedmiotu zamówienia 5
§VI. Termin wykonania zamówienia 12
§VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 12
§VIII. Podstawy do wykluczenia 16
§IX. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych (oświadczenia i dokumenty, jakie zobowijzani sj dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do WYKLUCZENIA) ORAZ przedmiotowych środkach dowodowych 18
§X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiajjcy będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzjdzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 20
§XI. Opis sposobu przygotowania oferty 23
§XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 29
§XIII. Termin zwijzania ofertj 29
§XIV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 29
§XV. Sposób obliczenia ceny 30
§XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 33
§XVII. informacje o formalnościach, jakie muszj zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
§XVIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostanj wprowadzone do treści tej umowy; 36
§XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujjcych wykonawcy 36
§XX. Opis części zamówienia 37
§XXI. Liczba części zamówienia, na którj wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnj liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majjce zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostanj udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części; 38
§XXII. Informacje dotyczjce ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszj odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiajjcy wymaga lub dopuszcza ich składanie; 38
§XXIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp; 38
§XXIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiajjcy przewiduje takie wymagania; . 38
§XXV. InformacjA o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłjcznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli zamawiajjcy przewiduje takie wymagania 39
§XXVI. Wymagania dotyczjce wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiajjcy przewiduje obowijzek wniesienia wadium 39
§XXVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, jeżeli zamawiajjcy przewiduje udzielenie takich zamówień 40
§XXVIII. Informacje dotyczjce przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiajjcy przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 40
§XXIX. Informacje dotyczjce walut obcych, w jakich mogj być prowadzone rozliczenia między zamawiajjcym a wykonawcj, jeżeli zamawiajjcy przewiduje rozliczenia w walutach obcych; oraz informacja o zaliczkach 41
§XXX. Informacje dotyczjce zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiajjcy przewiduje ich zwrot; 41
§XXXI. Informacja o obowijzku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiajjcy dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp 41
§XXXII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiajjcy zawrze umowę ramowj, jeżeli zamawiajjcy przewiduje zawarcie umowy
§XXXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiajjcy przewiduje aukcję elektronicznj 41
§XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołjczenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp; 41
§XXXV. Informacje dotyczjce zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 42
§XXXVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 43
Załjcznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 44
Załjcznik nr 2A do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków 49
Załjcznik nr 2B do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 52
Załjcznik nr 2C do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniajjcego
Załjcznik nr 3 do SWZ - wykaz wykonanych robót 55
Załjcznik nr 4 do SWZ - wykaz osób 57
Załjcznik nr 5 do SWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej 59
Załjcznik nr 6 do SWZ - wzór/projekt umowy 60
Załjcznik nr 8 do SWZ - zobowijzanie podmiotu trzeciego 111
Załjcznik nr 9A do SWZ - wzór oświadczenia - osoby zatrudnione na umowę o pracę 112
Załjcznik nr 9B do SWZ - wzór oświadczenia - osoby z grup społecznie marginalizowanych 113
§I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiajjcy: MUZEUM WARMII X XXXXX W OLSZTYNIE, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum.
2. Adres zamawiajjcego: xx. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx; 3. REGON 510989163; NIP 000-000-00-00;
4. Nr tel. 00 000 0000,
5. Adres poczty elektronicznej: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx,
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx,
§II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio zwijzane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będj udostępniane na stronie internetowej: xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx,
§III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawj Pzp" lub „uPzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszj specyfikacjj warunków zamówienia, zwanj dalej „SWZ”, zastosowanie majj przepisy uPzp.
3. Podstawa prawna opracowania SWZ:
1) Rozporzjdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzjdzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452);
2) Rozporzjdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żjdać zamawiajjcy od wykonawcy (Dz.U.2020.2415);
3) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujjcych zadania publiczne (t.j.
Dz.U.2021.2070 ze zm.);
4) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2020.1740 ze zm.);
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 ze zm.);
6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2021.275)
7) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2020.1913
z xxxx.xx);
8) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2021.1646);
9) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2020.1320 ze zm.);
10) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2021.685 z późn. zm.);
11) Rozporzjdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831);
12) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowijcego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
(M.P.2021.1177),
4. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiajjcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwościj prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
§V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich pałacu Dohnów przy ul. Xxxxxxxxxxxx 54 w Morjgu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem” lub
„przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
1) Zadanie I - Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby muzeum im. J.G. Xxxxxxx w Morągu wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morjgu”. Przedmiotowy etap obejmuje wykonanie:
a) termomodernizację obejmujjcj w szczególności:
- docieplenie ścian oddzielajjcych strych od części ogrzewanej,
- docieplenie lukarn w tym w szczególności: rozbiórka obecnych lukarn dachowych i wykonanie nowych lukarn, docieplenia ścian lukarn w pomieszczeniach ogrzewanych,
- docieplenie podłogi poddasza nieużytkowanego,
- docieplenie dachu w tym w szczególności: remont więźb dachowych (wymiana elementów konstrukcji i poszycia porażonych korozjj biologicznj, oczyszczenie i odgrzybienie, zabezpieczenie p.biol. i ppoż.); remont stalowej konstrukcji latarni, hełmu i iglicy wieży (oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne); częściowa przebudowa więźb polegajjca na wyprowadzeniu w okapach pokrycia dachowego poza obręb murów i gzymsów oraz korekcie połaci nad bocznymi ryzalitami barokowego skrzydła północnego (za pomocj ołacenia, odpowiednich nadbitek i przypustnic); przebudowa kominów i naprawa gzymsów podokapowych; wymiana całkowita pokrycia dachowego (dachówka esówka, dachówka karpiówka, blacha cynkowo-tytanowa); wymiana obróbek blacharskich i instalacji rynnowo-spustowej na blachę cynkowo-tytanowj; montaż elementów systemów bezpieczeństwa dachowego; wykonanie instalacji odgromowej,
w celu osijgnięcia w każdym z tych przypadków odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła określonego w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej;
b) termomodernizację stolarki okiennej i drzwiowej: wymiana wszystkich okien na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; wymiana drzwi zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; okna i drzwi o formie indywidualnej (odtwarzajjce wygljd historyczny), w kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich, o odpowiednim współczynniku przenikania
ciepła określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej, wyposażonych w kontraktrony i elektrozaczepy, z szybami z zabezpieczeniem anty UV, spełniajjce wymogi Rozporzjdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżj i innym niebezpieczeństwem grożjcym ich zniszczeniem lub utratj; naprawy ościeży okien i drzwi i ich malowanie po wymianie stolarki,
c) kompleksową modernizację instalacji c.w.u oraz kompleksowa wymiana instalacji c.o. i grzejników obejmujące w szczególności: wykonanie modernizacji i częściowej przebudowy sieci cieplnej (pod nadzorem archeologicznym); wykonanie kompleksowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników (grzejniki stylizowane żeberkowe, dostosowane zasięgiem do wnęk); wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji c.w.u. z montażem pompy ciepła, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj; docieplenie ścian zewnętrznych od wewnjtrz (w obrębie wnęk okiennych i wnęk w murach) materiałem o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej; wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie,
d) wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wszelkie niezbędne prace związane z instalacją elektryczną w szczególności: według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt 1): wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj, oraz wszelkie niezbędne prace zwijzane z instalacjj elektrycznj – wymiana linii WZL; wymiana rozdzielnic elektrycznych; ponowny montaż osprzętu węzła
c.o. i rozbudowa o c.w.u. oraz zasilenie pompy ciepła; wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego) i montaż centralnej baterii; wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego); wymiana elektrycznych źródeł światła w istniejjcych, zachowywanych zabytkowych żyrandolach i kinkietach ściennych na źródła LED o barwie ciepłej (moc i rodzaj źródeł światłj ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem tak żeby w pełni zachować walory estetyczne zabytku); wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie, a w przypadku gotyckiego, eksponowanego lica ceglanego i/lub kamiennego wykonanie prac konserwatorskich w rejonie poprowadzenia okablowania; prace należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe.
2) zadanie II - rewitalizacja pałacu, wykonanie części prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pozostałej części pałacu - wspófinansowany ze środków Samorzjdu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy etap obejmuje wykonanie:
a) przebudowę i modernizację części skrzydła północnego pałacu, w granicach określonych w dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format), obejmujjca kondygnację parteru, I piętra, II piętra w szczególności:
- przebudowa klatki schodowej K 1 (bez montażu szklanej obudowy szybu windy osobowej i montażu
xxxxxx xxxxx) z pracami wykończeniowymi,
- rozbiórki ścian działowych na parterze na potrzeby wykonania foyer wejściowego,
- kompleksowy remont pomieszczeń (wymiana tynków cementowych, wykonanie tynków i malowanie, wymiana i wykonanie podłóg i posadzek kamiennych), w tym wykonanie foyer wejściowego i prace konserwatorskie średniowiecznego muru obronnego od strony wnętrz parteru pałacu (lico kamienno-ceglane),
- kompleksowe wykonanie sanitariatów,
- wymiana stolarki wewnętrznej,
- montaż balustrady schodów,
- wykonanie chodnika zewnętrznego (dojście do drzwi XX0, XX0, XX0, XX0),
b) wykonanie prac adaptacyjnych w pozostałej części pałacu w szczególności:
- remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby węzła c.o.,
- wydzielenie i remont pomieszczenia przeznaczonego do montażu pompy ciepła,
- wydzielenie i remont pomieszczenia zaworu głównego wody przy pomieszczeniu węzła c.o.,
- wykonanie ścian działowych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej na poddaszu pałacu,
- wydzielenie i remont trzech pomieszczeń w obecnej sieni wejściowej na parterze skrzydła południowego (w tym pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia ochrony),
- rozbiórkę ścian działowych w pomieszczeniu 1.12 na parterze pałacu,
c) wykonanie prac instalacyjnych branży sanitarnej w szczególności:
- wykonanie pod nadzorem archeologicznym przyłjcza wodocijgowego ze studnij wodomierzowj, wykonanie pod nadzorem archeologicznym sieci wodocijgowej na dojściu do zaworu głównego i wykonanie zaworu głównego, podłjczenie istniejjcej wewnętrznej instalacji wodocijgowej do przebudowanej części sieci wodocijgowej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodocijgowej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym,
- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby pomieszczenia serwerowni,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym (pod
nadzorem archeologicznym),
- wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie ,
d) wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt 2, 3 i 4):
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych z gniazdami i odbiornikami 3-faz ze sprzętem (montażem
gniazd),
- wykonanie okablowania poziomego, okablowania pionowego, punków dystrybucyjnych, tras kablowych sieci teletechnicznej LAN, Wifi (sieć komputerowa Ethernet) z przyłjczeniem do paneli (szafy Rack bez sprzętu). UWAGA!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia szafy Rackowej w postaci routerów, listew, patchpaneli itp,
- wykonanie systemu przyczynowego łazienki niepełnosprawnych NPS ze sprzętem
- wykonanie okablowania systemu kontroli dostępu SKD,
- wykonanie okablowania systemu monitoringu CCTV,
- wykonanie okablowania systemu ochrony zbiorów,
- wykonanie oddymiana klatki schodowej K1 (kompleksowo),
- wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP,
- wykonanie okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN,
- montaż sprzętu systemu dostępu SKD, tj. skrzynki dla kontrolerów, z połjczeniem kontaktronów i elektrozaczepów rewersyjnych zainstalowanych w stolarce okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach termomodernizacji,
- demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji pożaru SSP do nowego okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP (istniejjcej centrali POLON 4200, systemu monitoringu, istniejjcych czujek - 85 czujek DIO, 10 czujek DOR, 1 czujki TUN, przycisków ROP i sygnalizatorów, głównego wyłjcznika prjdu PGWP) (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj). Montaż brakujjcej liczby czujek dymowych, kabla sensorycznego dla zabezpieczenia więźby dachowej, systemu zasysania dla wieży i w serwerowni,
- demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji włamania SSWiN do nowego okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN, skrzynek do montażu modułów INT-E (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj)
- wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie
- UWAGA: Obiekt po wykonaniu prac instalacyjnych branży elektrycznej Etapu I i Etapu II ma być zabezpieczony ppoż. (system SSP, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, główny wyłjcznik prjdu PGWP) oraz przed włamaniem (ponowny montaż istniejjcego sprzętu SSWiN oraz przyłjczenie kontraktronów i elektrozaczepów dostarczonych ze stolarkj okienna i drzwiowj do wykonanego nowego kompleksowego okablowania). Instalacje wraz z rozdzielnicami należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe.
3. Kody dotyczjce przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne, 45453100-8 - Roboty renowacyjne, 45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne, 45454100-5 - Odnawianie, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodocijgów i rurocijgów do odprowadzania ścieków, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45421132-8 Instalowanie okien, 45421131-1 instalowanie drzwi, 45262522-6 roboty murarskie. 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45332000- 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzjdzeń sanitarnych, 45443000-4 Roboty elewacyjne.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) 2 egzemplarzy konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej spełniajjce standardy określone w załjczniku do rozporzjdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, wyposażonej w pozytywy fotografii bjdź równoważne wydruki na papierze fotograficznym, oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie .doc i .pdf)
2) 2 egzemplarzy architektonicznej dokumentacji powykonawczej wyposażonej w pozytywy fotografii bjdź równoważne wydruki na papierze fotograficznym, oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie .doc i .pdf)
– z badań architektonicznych gotyckiego muru obronnego, przeprowadzonych po skuciu tynków w skrzydle północnym pałacu
3) 2 egzemplarzy dokumentacji badań archeologicznych spełniajjcych standardy określone w załjczniku do rozporzjdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków; wyposażonej w pozytywy fotografii bjdź równoważne wydruki na papierze fotograficznym, oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie .doc i .pdf)
4) wykonanie i przekazanie Zamawiajjcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami umowy z robót budowlanych wchodzjcych w zakres zadania, w szczególności robót, które ulegajj zakryciu, wyposażonej w pozytywy fotografii bjdź równoważne wydruki na papierze fotograficznym, oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie .doc i .pdf) oraz 2 egzemplarzy geodezyjnej mapy powykonawczej
5) wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń;
6) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszj SWZ;
5. Pozostałe wymogi zwijzane z realizacjj zamówienia:
1) realizacja zadania I - Termomodernizacji pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Xxxxxxx w Morjgu ma przynieść osijgnięcie wskazanych poniżej mierzalnych wskaźników projektu. Ich sprawdzenie nastjpi wg tabeli poniżej podczas pomiarów jednorazowych na zakończenie projektu (na podstawie protokołu odbioru prac budowlanych/instalacyjnych) oraz rok po zakończeniu projektu (na podstawie audytu ex-post),
2) w trakcie realizacji zamówienia obiekt, na którym będj wykonywane czynności zwijzane z realizacjj przedmiotu zamówienia nie będzie udostępniany turystom (w obiekcie swoje obowijzki służbowe będj wykonywać pracownicy muzeum - pracownicy ochrony oraz pracownicy administracyjni). Powyższe oznacza, iż wykonawca zobowijzany jest do zabezpieczenia prac w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo pracownikom Zamawiajjcego, a ten fakt należy uwzględnić w harmonogramie prac i robót,
3) prace należy etapować w taki sposób by możliwe było nieprzerwane przechowywanie w bezpiecznych warunkach zbiorów muzealnych znajdujjcych się w obiekcie. Dostęp do części pomieszczeń skrzydła północnego i rozpoczęcie przebudowy klatki schodowej K1 jest warunkowany przeprowadzeniem całości prac zadania I i zadania II w części pomieszczeń skrzydła południowego.
4) teren położony na zachód, północ i południowy-zachód od pałacu Dohnów nie stanowi własności Zamawiajjcego (granica przebiega po linii elewacji pałacu), w zwijzku z powyższym w sytuacji konieczności korzystania z tego terenu podczas prowadzenia inwestycji niezbędne jest przeprowadzenie właściwych formalności, uzyskanie zgody właściciela terenu. Ew. koszty z tym zwijzane winny zostać uwzględnione w cenie ofertowej,
5) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (roboty przy obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków) wykonawcy sj zobowijzani do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacjj projektowj, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczjcych przedmiotowej inwestycji;
6) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), przedmiarach robót, SWZ, wzorze umowy wraz z załjcznikami;
7) wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowych, STWiORB, SWZ wraz z załjcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowijzujjcymi przepisami szczegółowymi i sztukj budowlanj oraz zapewni pełnj obsługę geodezyjnj wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawj sporzjdzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB, SWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowij tylko materiał pomocniczy;
8) szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
a) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawom: ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo budowlane, Rozporzjdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżj i innym niebezpieczeństwem grożjcym ich zniszczeniem lub utratj,
b) Wykonawca jest zobowijzany do zapewnienia kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i restauratorskich w osobach dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki posiadajjcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia dla specjalności majjcych zastosowanie ze względu na zakres zadania, archeologa prowadzjcego nadzór archeologiczny; osobę do prowadzenia badań architektonicznych, dotyczy to wszystkich robót objętych decyzjj o pozwoleniu na budowę i decyzjami konserwatorskimi,
c) jeżeli wystjpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, opracowań, badań, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowijzany do ich pozyskania lub wykonania własnym kosztem i staraniem - koszty z tym zwijzane winien uwzględnić w cenie ofertowej,
d) Wykonawca zobowijzany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogj zaistnieć w zwijzku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia,
e) bez wyraźnej zgody Zamawiajjcego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadnj
postacij (baner, plakat, tabliczka, siatka osłaniajjca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.),
f) odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłjcznie w sytuacji, gdy roboty stanowijce odstępstwo od zatwierdzonych rozwijzań projektowych zostały wykonane za zgodj lub na wniosek Zamawiajjcego.
6. Rozwijzania równoważne:
1) równoważność - rozwijzanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadajjcych cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiajjcy dopuszcza zaoferowanie rozwijzań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantujj one realizację robót w zgodzie z dokumentacjj projektowj, STWiORB, przedmiarami, zapewnij uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SWZ oraz będj zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,
g) izolacyjności cieplnej;
h) walorów estetycznych (dostosowanie wygljdu, na który składajj się parametry: wielkość, rodzaj kształtu, kolor, jakość materiału, do miejsca użycia/wbudowania)
3) rozwijzanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiajjcego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, majjce wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych;
4) użycie w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SWZ nazw rozwijzań, materiałów i urzjdzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SWZ dla projektowanych rozwijzań;
5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwijzania równoważne spełnij zakładane
wymagania minimalne;
6) użycie w dokumencie słowa „lub” oznacza, że przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganj funkcjonalność, natomiast to Zamawiajjcy czy użytkownik będzie miał wybór korzystania z tej funkcjonalności;
7) możliwość zaoferowania funkcji w sposób równoważny jest określone słowem „ewentualnie” albo w jasny sposób zakomunikowane przez Zamawiajjcego;
8) wymagania przedstawione w dokumencie, jeśli nie wynikajj z obowijzujjcych i uznawanych standardów (np. XML, SOAP, np. zasilanie 230V), sj wymaganiami granicznymi;
9) brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwijzanie o lepszych parametrach;
10) w celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwijzania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwijzanie równoważne uważa się takie rozwijzanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwijzaniu wyspecyfikowanym;
11) nie podlegajj porównaniu cechy rozwijzania właściwe wyłjcznie dla rozwijzania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwijzania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowij o istocie całości zakładanych rozwijzań technologicznych i posiadajj odniesienie w
rozwijzaniu równoważnym. W zwijzku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwijzania, które realizujj takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiajjcego w inny, niż podany sposób;
12) przez bardzo zbliżonj (podobnj) wartość użytkowj rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływajjcych w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwijzania te sj dedykowane. Rozwijzanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzajjcj, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiajjcego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwijzanie w odniesieniu do rozwijzania wyspecyfikowanego;
13) dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiajjcy dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwijzań równoważnych pod warunkiem, że zapewnij uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiajjcego w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, oraz SWZ. Zamawiajjcy informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy sj jedynie przykładowe i stanowij wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiajjcy zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urzjdzeń równoważnych. Materiały lub urzjdzenia pochodzjce od konkretnych producentów określajj minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (x.xx.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urzjdzeń, estetyka itp.) jakim muszj odpowiadać materiały lub urzjdzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiajjcego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiajjcego w stosunku do określonego rozwijzania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłjcznie charakter przykładowy. Zamawiajjcy, wskazujjc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznajjc tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwijzania równoważne opisane przez Zamawiajjcego, jest obowijzany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniajj wymagania określone przez Zamawiajjcego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiajjcy uzna zaproponowane rozwijzania za równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwijzania równoważne opisywane przez Xxxxxxxxxxxxx, jest obowijzany wykazać, że oferowane przez niego rozwijzania spełniajj wymagania określone przez Zamawiajjcego. W takiej sytuacji Zamawiajjcy wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniajjcych te rozwijzania;
14) Zamawiajjcy informuje, że zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiajjcy określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowijcych załjcznik do SWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-6 ustawy Pzp Zamawiajjcy dopuszcza rozwijzania równoważne opisywane w/w dokumentach;
15) Wykonawca, który powołuje się na rozwijzania równoważne opisane przez Zamawiajjcego, jest obowijzany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniajj wymagania określone przez Zamawiajjcego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiajjcy uzna zaproponowane rozwijzania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej.
7. Zamawiajjcy żjda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urzjdzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
9. Elementy wyposażenia (urzjdzenia) oraz materiały muszj być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
10. Elementy wyposażenia muszj być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i
producenta.
11. Zamawiajjcy działajjc na podstawie art.310 ustawy Pzp informuje, że przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiajjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostanj mu przyznane.
§VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowijzany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania
umowy z tym, że :
1) zadanie I – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że nie później niż do 30.05.2023 r. z uwagi na
konieczność rozliczenia dofinasowania,
2) zadanie II – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że nie później nie do 30.11.2023 r. z uwagi na
konieczność rozliczenia dotacji celowej.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczjce terminu realizacji umowy uregulowane sj we wzorze umowy stanowijcej
załącznik nr 6 do SWZ.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami umowy. Wykonawca zobowijzuje się do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie Zamawiajjcego w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy, podczas którego zostanj uzgodnione szczegóły harmonogramu. Harmonogram rzeczowo-finansowy może zostać zaktualizowany. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji będzie podpisanie przez Strony umowy zaktualizowanego harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu nie może powodować zmiany terminu końcowego wykonania robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnościj do kolejnego miesijca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikajjce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogjce mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniajjce realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym.
§VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogj ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegajj wykluczeniu na zasadach określonych w § VIII SWZ, oraz spełniajj określone przez Zamawiajjcego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogj ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniajj warunki dotyczjce:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajjcy nie stawia warunku w powyższym
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiajjcy nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajjcy nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) doświadczenie zawodowe:
a) dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiajjcy żjda, by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał:
- co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajjce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowijcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadajjce rodzajem robót budowlanych stanowijcych przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę1 lub przebudowę lub remont dachu o konstrukcji tradycyjnej drewnianej wraz z dociepleniem i nachyleniem połaci pod kątem min. 35o o wartości robót min. 800.000,00 zł brutto. Zamawiajjcy nie uzna warunku za spełniony w przypadku robót obejmujjcych stropodachy,
oraz
- co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajjce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowijcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadajjce rodzajem robót budowlanych stanowijcych przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonanie lub remont lub przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto,
lub
- Zamawiajjcy uzna także powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ramach
1 zadania (kontraktu) wykonał budowę lub przebudowę lub remont dachu o konstrukcji tradycyjnej drewnianej wraz z dociepleniem i nachyleniem połaci pod kjtem min. 35o o wartości robót min. 800.000,00 zł brutto i wykonał lub remontował lub przebudował wewnętrznj instalację c.o. i c.u.w. o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto;
b) w przypadku wykonawców występujjcych wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczjcego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że łjcznie spełniajj warunek określony w lit. a;
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczjcego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a;
d) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca musi wskazać, iż bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu wymaganych robót budowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a, tj. wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów,
e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej,
f) w przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniajjcy warunek rozliczenie pomiędzy wykonawcj a zamawiajjcym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
g) ocena spełniania warunku nastjpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §IX ust. 4 pkt 2 lit. a SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiajjcego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 3 do SWZ) należy dołjczyć dowody potwierdzajjce, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty;
1 Budowa, przebudowa, remont - w rozumieniu art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4.2)kadra techniczna: Zamawiajjcy uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - pełniący jednocześnie funkcję
kierownika budowy. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadajjcy doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
b) kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocijgowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadajjcy doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
c) kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadajjcy doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
d) kierownikiem robót w specjalności telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadajjcy doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
e) kierownikiem robót w specjalności inżynierii drogowej. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
- posiadajjcy doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.),
f) kierownik prac konserwatorskich prowadzjcy prace konserwatorskie ceglanego lica i detalu architektonicznego w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.) w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego;
- przez funkcję kierownika prac zamawiajjcy rozumie osobę prowadzjcj prace konserwatorskie
na podstawie pozwolenia WKZ,
g) archeolog prowadzjcy badania archeologiczne zwijzane z wykonywaniem prac dotyczjcych przyłjczy i sieci. Minimalne wymagania:
- posiadajjcy wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.);
h) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji poszczególnych kierowników robót/prac/badań ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż,
i) ocena spełniania warunku nastjpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §IX ust. 4 pkt 2 lit. b SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiajjcego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ). Zamawiajjcy określajjc wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadajjce im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowijzujjcych przepisów oraz odpowiadajjce im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz oaz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiajjcym a Wykonawcj, a także zapewni tłumaczenie na bieżjco wszystkich dokumentów zwijzanych z realizacjj przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiajjcego,
j) Zamawiajjcy informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 4 do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia,
k) Wykonawcy wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia muszj wykazać, że łjcznie spełniajj w/w warunki określone w ppkt 4.2.
4.3) potencjał techniczny: Zamawiajjcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniajjcych zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łjczjcych go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczjcych doświadczenia, wykonawcy mogj polegać na zdolnościach podmiotów udostępniajjcych zasoby, jeśli podmioty te wykonajj roboty budowlane do realizacji których te zdolności sj wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniajjcych zasoby, składa, wraz z ofertj, zobowijzanie podmiotu udostępniajjcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzajjcy, że wykonawca realizujjc zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4) Zamawiajjcy ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniajjce zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalajj na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
2 Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzj, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniajjcego zasoby nie potwierdzajj spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzj wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajjcy żjda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiajjcego zastjpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu3.UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniajjcych zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniajjcych zasoby4.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniajjcych zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniajjcego zasoby, potwierdzajjce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby5
- zgodnie z załącznikiem nr 2C do SWZ.
4. Zamawiajjcy może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniajjcych zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniajjcych zasoby.
§VIII. PODSTAWY DO WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę6:
1) będjcego osobj fizycznj, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo zwijzku majjcym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majjce na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajjcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3 Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp
4 Zgodnie z art. 123 ustawy Pzp
5 Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
6 Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajjcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędujjcego członka jego organu zarzjdzajjcego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sjdu lub ostatecznj decyzję administracyjnj o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wijżjce porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiajjcy może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie majjce na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należjc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażj, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikajjcego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcj do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) pkt 4 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarzjdza likwidator lub sjd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajjcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) pkt 8 ustawy Pzp, tj. który w wyniku zamierzonego działania lub rażjcego niedbalstwa wprowadził Zamawiajjcego w błjd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiajjcego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
3) pkt 10 ustawy Pzp, tj. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzajjce w błjd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiajjcego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiajjcego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiajjcemu, że spełnił łącznie następujjce przesłanki:
1) naprawił lub zobowijzał się do naprawienia szkody wyrzjdzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpujjco wyjaśnił fakty i okoliczności zwijzane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracujjc odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiajjcym;
3) podjjł konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powijzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczjce odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
§IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA) ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Do oferty (załącznik nr 1 do SWZ) wykonawca zobowijzany jest dołjczyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2A oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowij wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. Zamawiajjcy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia7.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp8:
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2021.275), z innym wykonawcj, który złożył odrębnj ofertę, ofertę częściowj lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajjcymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należjcego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
7 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp
8 Zgodnie z art. 273 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sjdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzjdzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagajj wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowijcymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załjczeniem dowodów określajjcych czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sj referencje bjdź inne dokumenty sporzjdzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi oraz badaniami archeologicznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjj o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzajjce odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem9.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości dokumentem zawierajjcym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sjdowym, administracyjnym albo organem samorzjdu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy10. Termin, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiajjcy nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli11:
1) może je uzyskać za pomocj bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujjcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiajjce dostęp do tych środków;
8. Wykonawca nie jest zobowijzany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiajjcy posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawj Pzp lub niniejszj SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie majj w szczególności przepisy:
1) rozporzjdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żjdać zamawiajjcy od wykonawcy, oraz
9 Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit b rozporzjdzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żjdać zamawiajjcy od wykonawcy.
10 Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzjdzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żjdać zamawiajjcy od wykonawcy.
2) rozporzjdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzjdzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporzjdzeniu, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w przepisach, w zakresie i sposób określony w rozporzjdzeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegajjcych się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzajj brak podstaw wykluczenia z postępowania12.
12. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzajjce brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w
ust. 4 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegajjcych się o zamówienie we własnym imieniu.
13. W przypadku Wykonawców działajjcych w formie spółki cywilnej:
1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzjcej działalność gospodarczj pod nazwj określonj w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”),
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i b składane jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzjcej działalność gospodarczj pod nazwj określonj w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”),
14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniajj łjcznie następujjce wymagania:
1) sj utrwalone w sposób umożliwiajjcy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiajj prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na
monitorze ekranowym;
3) umożliwiajj prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocj wydruku;
§X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ;
1. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: xxxxx://xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx (zwanej dalej: platformą lub portalem) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Platforma umożliwia komunikację wykonawcy z zamawiajjcym, w tym złożenie oferty.
2. Komunikacja między zamawiajjcym, a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w ust. 3.
3. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej możliwa jest w następujjcy sposób:
1) korespondencja przed upływem terminu składania ofert (w szczególności: wnioski o wyjaśnienie treści SWZ / pytania dotyczące postępowania):
a) za pośrednictwem Platformy- w tym celu należy wejść na stronę Platformy. Po wyświetleniu strony logowania należy przejść w zakładkę „Strona główna”. W dalszej kolejności należy kliknjć na zakładkę
„Zamówienia publiczne”. W efekcie powyższego działania rozwinj się wszystkie postępowania prowadzone przez Zamawiajjcego. Należy odnaleźć interesujjce Wykonawcę postępowanie oraz kliknjć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na kolumnę „Nazwa ogłoszenia” w wierszu odpowiadajjcym
nazwie właściwego postępowania. W efekcie wykonania operacji wyżej opisanej zostanie otwarta zakładka dotyczjca danego postępowania. Wybrać przycisk „Zadaj pytanie do postępowania” i postępować zgodnie z instrukcjj użytkownika, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany w §I ust. 5 SWZ;
2) korespondencja po upływie terminu składania ofert (w szczególności: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia Wykonawcy składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wnioski wykonawcy):
a) za pośrednictwem platformy - po otwarciu ofert przez Zamawiajjcego - w celu przesłania dokumentów w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty należy wejść na stronę zamawiajjcego. Należy kliknjć na ikonę „Twoje postępowania”. Następnie należy kliknjć na tytuł postępowania, do którego Wykonawca chce przesłać oświadczenia/dokumenty i z opcji wybrać
„Szczegóły postępowania”. Będjc w szczegółach postępowania należy kliknjć na zakładkę
„KORESPONDENCJA”. Następnie zostanie wyświetlona strona, w której będzie istniała możliwość załjczenia (plików) dokumentów. Poprzez użycie „Upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” Wykonawca będzie miał możliwość dodania plików. Wykonawca posiada możliwość zaznaczenia czy pliki zawierajj informacje niejawne i/lub dane osobowe. Po dodaniu pliku, dopiero kliknięcie „Wyślij” skutkuje przekazaniem plików do Zamawiajjcego. Patrz instrukcja użytkowania o której mowa w ust. 4 pkt 2;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany w §I ust. 5 SWZ, wykonawca do komunikacji może użyć wyłjcznie adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu ofertowym lub adresu wskazanego w profilu wykonawcy na Platformie w zakładce „Rejestracja w bazie wykonawców”. W takim przypadku w korespondencji zwijzanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następujjcym znakiem postępowania: ZP.370.3.2022 oraz nazwj postępowania.
3) Zamawiajjcy wszelkj korespondencję do wykonawców będzie przesyłał za pośrednictwem Xxxxxxx. W przypadku przerwy w działaniu Portalu Zamawiajjcy będzie przesyłał korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.
4) Sposób składania środków ochrony prawnej został określony w § XIX SWZ.
5) Zamawiajjcy nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
4. Informacje dotyczjce komunikacji za pośrednictwem Platformy:
1) Wykonawca przystępujjc do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrujjc się lub w przypadku posiadania konta w Platformie, logujjc się, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx oraz uznaje go za wijżjcy,
2) szczegółowa instrukcja obsługi platformy, zawierajjca instrukcję korzystania z platformy przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx,
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane sj w prawym górnym rogu portalu,
4) numer telefonu infolinii technicznej oraz adres e-mail dotyczjcy Platformy: x00 00 000 00 00, pn-pt: 8:00- 16:00 e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx,
5. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujjcych minimalnych wymagań
technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b) lista zalecanych przegljdarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przegljdarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przegljdarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włjczona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łjcza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierajjcy wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z,
.eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiajjcego, ponieważ widnieje w platformie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiajjcego po upływie terminu składania ofert,
b) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będjc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez platformę.
6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiajjcego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp - nie dotyczy.
7. Korzystanie z portalu przez wykonawców jest bezpłatne.
8. Przegljdanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w portalu,
ani logowania do portalu.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowijzek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na xxxxx://xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx przesłanych przez zamawiajjcego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Sposób sporzjdzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporzjdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzjdzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. W przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowijzanie podmiotu udostępniajjcego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowijzaniem podmiotu udostępniajjcego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporzjdza się w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujjcych zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 11, przekazywane w postępowaniu, sporzjdza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujjcych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 3
13. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjjtków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
14. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiajjcym a wykonawcj, z uwzględnieniem wyjjtków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
15. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie sj istotne, w szczególności nie dotyczj ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
16. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiajjcego o wyjaśnienie treści SWZ.
18. Zamawiajjcy jest obowijzany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynjł do zamawiajjcego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
19. Jeżeli zamawiajjcy nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 18, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
20. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynjł w terminie, o którym mowa w ust. 18 zamawiajjcy nie ma obowijzku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowijzku przedłużenia terminu składania ofert.
21. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
odpowiednio SWZ.
22. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiajjcy udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx
23. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścij niniejszej SWZ a treścij udzielonych odpowiedzi jako obowijzujjcj należy przyjjć treść pisma zawierajjcego późniejsze oświadczenie Zamawiajjcego.
24. W uzasadnionych przypadkach zamawiajjcy może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporzjdzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianj treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiajjcy przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
25. Zamawiajjcy informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ, tj. xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx
§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę, należy złożyć w języku polskim, sporzjdzonj pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym13 lub podpisem osobistym14 przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formj reprezentacji Wykonawcy określonj w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, w ogólnie dostępnych formatach danych15:
1) Zamawiajjcy rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajjcy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
13 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność sj zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji
14 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylajjcego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocj certyfikatu podpisu osobistego;
15 Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzjdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporzjdzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
e) *.zip;
f) *.7Z;
3) Zamawiajjcy zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służjcej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB,
4) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszj weryfikację podpisu, zamawiajjcy zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składajjcych się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,
5) Zamawiajjcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
6) Zamawiajjcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty,
7) ofertę należy przygotować z należytj starannościj dla podmiotu ubiegajjcego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpoczjć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem
8) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1,
9) jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecanej jest wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików,
10) Zamawiajjcy zaleca wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu,
11) Zamawiajjcy zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznościj odrzucenia oferty w postępowaniu,
2. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez
portal.
3. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowijzany jest założyć w portalu konto użytkownika, jednocześnie wprowadzajjc w portalu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu wykonawcy. Rejestracja w portalu dostępna jest po kliknięciu przycisku „REJESTRACJA”. Szczegółowa instrukcja dotyczjca tworzenia konta wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w portalu w zakładce „INSTRUKCJE”.
4. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejjce konto.
5. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania wykonawca w celu złożenia oferty klika ikonę „Złóż”. Następnie wyświetli się strona umożliwiajjca dodanie oferty do Platformy. Za pomocj „Upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” Wykonawca będzie miał możliwość dodania plików składajjcych się na ofertę. Pliki składane przez Wykonawców jako oferta sj szyfrowane na serwerze. Dla zaszyfrowanych plików po pobraniu i otwarciu, nie jest możliwe odczytanie ich treści. Pobranie i odczytanie zaszyfrowanych plików będzie dostępne tylko dla Zamawiajjcego po upływie terminu otwarcia ofert. Załjczniki muszj być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w portalu w zakładce „INSTRUKCJE” - pod adresem xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx . UWAGA! Pliki dodane do kreatora oferty, opcja „Upuść pliki lub kliknij, aby dodać z dysku” zostaną automatycznie zaszyfrowane przez system platformy. Pobranie ich z platformy i dodanie tych pobranych ponownie do kreatora oferty skutkuje PODWÓJNYM ZASZYFROWANIEM plików i podczas otwarcia ofert Zamawiający nie będzie mógł otworzyć takich plików. Należy zawsze dodawać pierwotną wersję przygotowanych plików, a nie tą pobraną, np. dla celów weryfikacyjnych z platformy.
6. Wykonawca załjczajjc plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
7. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny wykonawca zobowijzany jest dołjczyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicj przedsiębiorstwa.
8. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załjczenia przez wykonawcę pliku zawierajjcego dane osobowe zaleca się dołjczenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).
9. Po załadowaniu wszystkich plików składajjcych się na ofertę należy kliknjć ikonę „Wyślij”. Platforma poprosi Wykonawcę o potwierdzenie złożenia oferty. Po kliknięciu na ikony „Wyślij” oferta zostanie złożona. Prawidłowość
złożenia oferty zostanie potwierdzona komunikatem: „Oferta została złożona” Ponadto Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail potwierdzajjcj złożenie oferty. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę tj. datę złożenia oferty wyświetlonj na koncie Zamawiajjcego wskazanej w kolumnie „Data złożenia oferty”. Platforma umożliwia złożenie oferty bez rejestracji - szczegółowa instrukcja składania oferty bez rejestracji znajduje się w portalu w zakładce „INSTRUKCJE” - pod adresem xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx.
10. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx-xxxxxx-xxxxxxx. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/x-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx.
11. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołjcza do portalu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy można użyć formatu XAdES;
3) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszj spełniać wymogi Rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku;
4) w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiajjcy wymaga dołjczenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
12. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiajjcego zgodnie z wzorem stanowijcym załącznik nr 2A do SWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowijcym załącznik nr 2B do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołjczyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujjcy swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działajjcej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegajjcych się o udzielenie zamówienia publicznego
c) W przypadku wykonawców ubiegajjcych się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowijzani sj do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załjczyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załjczone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegajjcych się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajjcych się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia mogj polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonajj roboty budowlane, do realizacji których te zdolności sj wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy sj zobowijzani dołjczyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonajj poszczególni wykonawcy16.
4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniajjcych zasoby - zobowijzanie podmiotu udostępniajjcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzajjcy, że stosunek łjczjcy wykonawcę z podmiotami udostępniajjcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określajjcy w szczególności17:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniajjcego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniajjcego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniajjcy zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczjcych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczj.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniajjcy zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2C do SWZ,
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sjdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działajjca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania18:
a) wykonawca nie jest zobowijzany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiajjcy może je uzyskać za pomocj bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiajjce dostęp do tych dokumentów,
7) przedmiotowe środki dowodowe:
a) nie dotyczy
8) Wadium
a) Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
b) Zamawiajjcy zaleca (jest to czynność fakultatywna) załjczenie do oferty dokumentu potwierdzajjcego wniesienie wadium w pienijdzu na rachunek bankowy zamawiajjcego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
13. Każdy Wykonawca składa tylko jednj ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać warunkom zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczjce treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiajjcym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w §XII ust. 7 SWZ.
15. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiajjcy określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załjcznikach do SWZ, powinny być sporzjdzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścij oferty zawartj w formularzu ofertowym sporzjdzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ, a informacjami przedstawionymi w „ofercie” wygenerowanej przez platformę w wyniku uzupełnienia formularza przez Wykonawcę, Zamawiajjcy uwzględni informacje przedstawione w formularzu oferty zgodnym z wzorem stanowijcym załącznik nr 1 do SWZ.
16 Art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
17 Art. 118 ust. 4 ustawy Pzp
18 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzjdzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żjdać zamawiajjcy od wykonawcy.
16. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporzjdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żjdać zamawiajjcy od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
17. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi być załjczone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporzjdzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporzjdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bjdź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporzjdzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
18. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegajjcych się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiajj pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiajjcym w toku postępowania i do niego zamawiajjcy kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiajjcy uzna za wijżjce dla wszystkich Wykonawców składajjcych ofertę wspólnj.
19. Zamawiajjcy informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowijcych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogj być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowij tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
20. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowijcych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma obowijzek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załjczników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystjpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowijzany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowij tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
Uwaga:
Zastrzegajjc informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczj, oraz jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie sj powszechnie znane osobom zwykle zajmujjcym się tym rodzajem informacji, albo nie sj łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzjdzenia nimi podjjł, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W nawijzaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sjdowego, należy przyjjć, iż sferj tajemnicy można objjć tylko takie informacje, które sj znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozcijgać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
21. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2A-2C do SWZ), podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia (określone w ust. 12 pkt 1-6), składa się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w Rozporzjdzeniu, o którym mowa w §IX ust. 9 pkt 2.
22. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzajjce umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegajjcych się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniajjcego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędjcego podmiotem udostępniajjcym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami
potwierdzajjcymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniajjcy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
23. W przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 22, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonj podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczajjce zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
24. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w ust. 23 dokonuje w przypadku19:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzajjcych umocowanie do reprezentowania
– odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniajjcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzajjcych umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczj;
2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczj.
25. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowijzanie podmiotu udostępniajjcego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
26. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 25, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporzjdzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczajjcym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w ust. 26, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniajjcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczj;
2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowijzania podmiotu udostępniajjcego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa - mocodawca
28. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa
w ust. 24 i 27, może dokonać również notariusz.
29. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
19 Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzjdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzjdzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
30. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddajjcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajjcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjjtkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegajjcego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
31. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajjce umocowanie do reprezentowania złożone wraz z ofertj sporzjdzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiajjcy będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawj badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie z art. 65 §2 KC.
32. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożonj przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do portalu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje jj przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
33. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
34. Wspólnicy spółki cywilnej sj traktowani jak Wykonawcy składajjcy ofertę wspólnj.
§XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami sj:
1) Xxxxxxx Xxxxxxxxx, adres e mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx,
2) Xxxxxxx Xxxx adres e-mail: x.xxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx, e-mail: x.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx,
§XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest zwijzany ofertj przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.05.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu zwijzania ofertj jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastjpi przed upływem terminu zwijzania ofertj określonego w SWZ, Zamawiajjcy przed upływem terminu zwijzania ofertj zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu zwijzania ofertj, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu zwijzania ofertj.
4. Przedłużenie terminu zwijzania ofertj jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres zwijzania ofertj
§XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć ofertę wyłjcznie za pośrednictwem Platformy pod adresem: xxxxx://xxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxx,00000,0x000000xx0000xx0000xxx00xxx0x0x.xxxx.
2. Termin składania ofert upływa 06.04.2022 r. do godziny 10:30.
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
4. Otwarcie ofert odbędzie się 06.04.2022 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jakj zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.
6. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców.
7. Zamawiajjcy odrzuci ofertę złożonj po terminie składania ofert.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o20:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. W przypadku wystjpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiajjcego, otwarcie ofert nastjpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 Zamawiajjcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
11. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia
w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistj omyłkę pisarskj należy rozumieć widocznj, niezamierzonj niedokładność, błjd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub innj podobnj usterkę w tekście, niebudzjcj wjtpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujjcy sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzu ofertowym:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkowj,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbj, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza ofertowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbj, ani podana słownie nie odpowiadajj obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczonj w formularzu ofertowym.
b) w przypadku oferty z cenj określonj za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbj nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłowj cenę podanj liczbj,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne
ceny.
c) Zamawiajjcy poprawiajjc omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 11 pkt 2 uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
3) inne omyłki polegajjce na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujjce istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegajjce na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujjce istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiajjcy może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności
– niezwłocznie zawiadamiajjc o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
4) Zamawiajjcy wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
§XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Rozliczenia między Zamawiajjcym a Wykonawcj prowadzone będj w PLN.
20 Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp
2. Wykonawca podaje cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowijcego Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowijzany jest wycenić wszystkie pozycje formularza ofertowego (załjcznik nr 1 do SWZ). Wykonawca podaje za każde zadanie cenę netto za poszczególne elementy wymienione w tabeli następnie podsumowuje wartość netto zadania (ogółem wartość netto), do wartości netto dodaje kwotę podatku VAT, a sumę pozycji (Wartość ryczałtowa brutto tj. wartość netto + VAT). Następnie sumuje kwoty poszczególnych zadań zgodnie z treścij załjcznika nr 1 do SWZ – tabela i następnie podsumowuje wartość netto zadania I i II (ogółem wartość netto), do wartości netto dodaje kwotę podatku VAT zadania I i II, a sumę pozycji (Wartość ryczałtowa brutto tj. wartość netto + VAT) dla zadania I i II, uzyskane w ten sposób kwoty wpisuje w pkt 1 danego formularza ofertowego.
3. Cena oferty jest cenj ryczałtowj (zawierajjcj obowijzujjcy podatek VAT i niezmiennj do zakończenia realizacji robót). Zgodnie z ustawj z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 KC.
4. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest cenj ustalonj w oparciu o przekazanj przez Zamawiajjcego dokumentację projektowj, STWiORB, SWZ oraz dokumentację postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierajj się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogj wpłynjć na cenę zamówienia. Wykonawca jest zobowijzany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczjcych budowy oraz kosztów z tym zwijzanych. Przedmiar robót należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazujj skalę danej części zamówienia i pomagajj w oszacowaniu kosztów inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.
5. W zwijzku z sytuacjj określonj w ust. 3 i 4 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikajjce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również w dokumentacji tej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniajjcego przekazanie obiektu do użytkowania. Będj to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):
1) robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, porzjdkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
4) dostawy i serwisu urzjdzeń,
5) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujjcych obiekt oraz zapewnienia komunikacji i bezpieczeństwa podczas wykonywania prac z drogami dojazdowymi (umożliwienia na wypadek kryzysu ewakuacji osób i mienia z terenu realizacji zamówienia)
6) zakwaterowanie łjcznie z częścij socjalnj i sanitarnj,
7) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci - Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty zwijzane z przekazaniem odpadów firmom posiadajjcym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach t.j. Dz.U.2021.779 ze zm.).,
8) koszty zwijzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikajjcych z lokalizacji terenu budowy,
9) koszty wynikajjce z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (x.xx. brak miejsca do składowania materiałów
budowlanych),
10) koszty bieżjce eksploatacji i utrzymania sieci wód. - kan., elektrycznej, ogrzewania, dróg,
11) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzjdzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,
12) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będj opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,
13) wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejjcych obiektów placu budowy,
14) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.
15) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
16) bieżjcych napraw dróg dojazdowych oraz dróg, przez które zostanie wyznaczony objazd, jeżeli występuje.
17) koszty obsługi geodezyjnej zwijzanej z wykonaniem drenażu,
18) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o którym mowa we wzorze umowy,
19) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zwijzanej z wykonaniem uzbrojenia i
zagospodarowania terenu
20) koszty zwijzane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
21) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
22) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB,
23) koszty zwijzane z zabezpieczeniem dojść dla użytkowników obiektu (wnętrza zamku podczas trwania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych będj udostępniane turystom).
6. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawj z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowijzków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
7. Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjj
projektowj. Dokumentacja ta stanowi załjcznik do niniejszej SWZ.
8. Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, załączony do SWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa w ust.8 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i STWiORB, SWZ należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ.
9. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w §XVII ust. 8 pkt 3 SWZ oraz ostateczna
cena oferty muszj być liczone z dokładnościj do dwóch miejsc po przecinku.
10. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrjgla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrjgla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
11. Upusty oferowane przez wykonawcę muszj być zawarte w cenach jednostkowych.
12. Zamawiajjcy w celu ustalenia czy oferta zawiera rażjco niskj cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczjcych elementów oferty majjcych wpływ na wysokość ceny. Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo żjdania od każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodj szczegółowj od wykonawców, których oferty mogj zawierać rażjco niskj cenę.
13. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiajjcego obowijzku podatkowego zgodnie z ustawj z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiajjcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którj miałby obowijzek rozliczyć21. W formularzu ofertowym wykonawca ma obowijzek:
1) poinformowania zamawiajjcego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajjcego obowijzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będj prowadziły do powstania obowijzku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowijzkiem podatkowym zamawiajjcego, bez kwoty
podatku;
21 Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzj wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
§XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTER IÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujjcych kryteriów:
l.p. | Opis kryteriów oceny | Waga |
1) | Cena (C) | 60 % |
2) | Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) | 30 % |
3) | Aspekt społeczny (As) | 10 % |
2. Zamawiajjcy dokona oceny ofert, przyznajjc punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmujjc zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona, wg
następujjcego wzoru:
1) C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium „Cena”
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach Cb - cena oferty badanej
2) Porównywanj cenj będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1 do SWZ pkt 1).
4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostanj przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
1) oferty w tym kryterium oceniane będj w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i prace konserwatorskie oraz urzjdzenia zamontowane i dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców w złożonej ofercie,
2) Zamawiajjcy zastrzega, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy,
3) w przypadku podania w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) minimalnego wymaganego
okresu gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy oferta otrzyma 0,00 pkt,
4) w przypadku niepodania (niewpisania oferowanego okresu gwarancji i rękojmi) przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załjcznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiajjcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy i oferta otrzyma 0,00 pkt,
5) punkty zostanj przyznane wg poniższego wzoru:
(Gro − 36)
Ogr = (Grn − 36) x 30 pkt
gdzie:
Ogr- liczba punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
Gro - oferowany okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach
36 - minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi
gdzie:
Ogr- liczba punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
6) punkty zostanj przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik
nr 1 do SWZ).
7) w przypadku wskazania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji i rękojmi, krótszego niż wymagany minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy zostanie odrzucona,
8) oferta z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy otrzyma maksymalnj liczbę punktów Zamawiajjcy informuje, że w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy do oceny
zostanie przyjęty maksymalny punktowanych okres gwarancji i rękojmi, tj. 84 miesijce, a do umowy zostanie
przyjęty oferowany okres gwarancji i rękojmi,
9) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w ramach niniejszego zamówienia, tylko w pełnych miesijcach,
10) bez względu na powyższe: jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urzjdzeń wbudowanych przewidujj dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowijzuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta,
11) złożona oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 30,00 punktów
12) UWAGA - Patrz zapisy §11 wzoru umowy załącznika nr 6 do SWZ
5. Punkty za kryterium „Aspekt społeczny” (As) - (waga 10%) - kryterium społeczne - zostanj przyznane zgodnie
z poniższym opisem:
1) Zamawiajjcy dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (załjcznik nr 1 do SWZ) dotyczjcego liczby etatów, na których wykonawca zatrudni (osób nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonania robót budowlanych na umowę o pracę, osoby będjce członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2021.573 z późn. zm.);
b) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2021.1100 z późn. zm.);
c) osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity Dz.U.2021.53 z późn. zm.), majjcych trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U.2021.2268 z późn. zm.);
e) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniajjcj, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2021.1108 z późn. zm.);
f) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadajjce status osoby poszukujjcej pracy,
bez zatrudnienia;
g) osoby będjce członkami mniejszości znajdujjcej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będjce członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U.2017.823t.j.);
2) Zamawiajjcy weźmie pod uwagę zarówno osoby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też osoby zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiajjcy dokona zsumowania etatów częściowych,
3) maksymalna oceniana ilość etatów: 2 etaty,
4) w przypadku podania większej liczby etatów niż 2 oferta otrzyma maksymalnj liczbę punktów,
5) oferta w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę w wymiarze równym lub większym niż ½ etatu. Oferta w kryterium otrzyma zero punktów również w przypadku niewpisania żadnej liczby etatów.
6) liczba punktów, które można uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona wg
następujjcego wzoru:
As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie
As- ilość punktów badanej oferty w kryterium „Aspekt Społeczny”
Aso - zadeklarowana liczba etatów w badanej ofercie
Asb - największa zadeklarowana liczba etatów w ofertach
7) UWAGA!!! - Patrz zapisy §17 i 18 wzoru umowy załącznika nr 6 do SWZ
6. Zamawiajjcy może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszj zostanie uznana oferta z największj liczbj punktów, tj. przedstawiajjca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr + As, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
Ogr - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
As - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt Społeczny”,
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiajjcy wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższj ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały takj samj ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiajjcy wybiera ofertę z najniższj cenj lub najniższym kosztem.
9. Uzyskana z wyliczenia liczba punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnościj do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następujjcej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny zaokrjgla się w dół; jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej, to parametr setny zaokrjgla się w górę.
§XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;
1. Zamawiajjcy zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób22.
2. Zamawiajjcy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jednj ofertę23.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiajjcego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowijzek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowij załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikajjce ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawij Zamawiajjcemu umowę regulujjcj współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiajjcy może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowijzany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy24.
8. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowijzany jest dostarczyć zamawiajjcemu następujjce
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:
1) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorzjdu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będj pełnić funkcję kierowników robót oraz projektantów (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładajj na niego taki obowijzek),
22 art. 308 ust. 2 ustawy Pzp
23 art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp
24 art. 263 ustawy Pzp w zwijzku z art. 449 ust. 3 ustawy Pzp.
2) kopie dokumentów potwierdzajjcych doświadczenie zawodowe określone w art. 37a, 37c,37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.), Dokumenty potwierdzajjce wymagane ustawj o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami doświadczenie zawodowe majj mieć formę zaświadczeń lub/i świadectw w oryginalne lub potwierdzonych zgodnie z art. 76a § 2 kpa
3) kosztorys ofertowy sporzjdzony metodj kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporzjdzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzjdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458). Wraz z kosztorysem wykonawca zobowijzany jest przedłożyć Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
a) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/..
§XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY;
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostanj wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
§XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługujj wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiajjcego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynajjcego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługujj również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodnj z przepisami ustawy czynność Zamawiajjcego, podjętj w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajjcy był obowijzany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujjcy przekazuje kopię odwołania zamawiajjcemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścij przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie25:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiajjcego stanowijcej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiajjcego stanowijcej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powzijć wiadomość o okolicznościach stanowijcych podstawę jego wniesienia
25 Art. 515 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sjdu.
9. W postępowaniu toczjcym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowij inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sjdu Okręgowego w Warszawie - sjdu zamówień publicznych, zwanego dalej "sjdem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłajjc jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Xxxx przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sjdu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczjce środków ochrony prawnej określone sj w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”
ustawy Pzp.
§XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. 1Zamawiajjcy nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Zamawiajjcy nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części, gdyż jego wielkość oraz wartość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, poprzez26:
1) możliwe ograniczenie konkurencji (mniejszy przedmiot zamówienia → mniejsze zainteresowanie zamówieniem wykonawców → wyższa cena);
2) zwiększenie kosztów transportu - w przypadku wyboru kilku wykonawców, każdy skalkuluje w cenie oferty
koszty dostawy materiałów budowlanych;
3) nie dokonano podziału zamówienia na części ze względu na zakres i specyfikę robot zwijzanych z przedmiotowym zamówieniem. Wszystkie etapy robot sj ze sobj powijzane i ściśle od siebie uzależnione, a ich wykonywanie winno być realizowane sukcesywnie, zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi wynikajjcymi z dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zamierzenie budowlanego także w rozumieniu ustawy Pzp, które będzie prowadzone na podstawie jednej decyzji zezwalajjcej na realizację robot. Zamawiajjcy nie dokonał podziału niniejszego zamówienia na części, ponieważ potrzeba skoordynowania działań rożnych wykonawców realizujjcych poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia publicznego,
4) przedmiot zamówienia ze względów technicznych nie może zostać podzielny na części z uwagi na to, że obejmuje wykonanie różnych prac w tych samych pomieszczeniach tj. instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, malowanie, instalacje cieplne, instalacji elektrycznych, monitoringu. Zastosowana technologia wykonania budynku nie pozwala na podział poszczególnych instalacji. Taki stan uniemożliwiłby Zamawiajjcemu egzekwowanie warunków gwarancji prowadzjc wręcz do jej utraty, a tym samym poniesienia kosztów udzielonej gwarancji bez możliwości jej stosowania co naraziłoby zamawiajjcego na zarzut niegospodarności,
5) podział zamówienia na części dotyczjce robót wewnętrznych i zewnętrznych jest niekorzystny z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje x.xx. wymianę dachu, która jest ściśle powijzana z wykonaniem ścian. Ta sam sytuacja dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami,
26 Art. 91 ust.2 ustawy Pzp
6) brak tzw. efektu skali (im większe zamówienie, tym niższa cena), większy zakres robót budowlanych udzielonych Wykonawcy, może spowodować spadek kosztów wykonania robót oraz kosztów zakupu niezbędnych materiałów do ich wykonania, a w konsekwencji możliwość zaoferowanie niższej ceny,
7) Zamawiajjcy dokonał analizy rynku przed wszczęciem postępowania i stwierdził, iż niedokonanie podziału zamówienia na części nie ograniczy dostępu do realizacji zamówienia MŚP. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na dalsze części z uwagi na to, że według wiedzy Zamawiajjcego nabytej podczas udzielania podobnych zamówień, struktura rynku jest dostosowana do MŚP, zgodnie z motywem 78 preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Zamawiajjcy w podobnych zamówieniach uzyskał oferty od Wykonawców, którzy zaliczajj się do grupy małych i średnich przedsiębiorstw)
§XXI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB
MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIE LONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI;
1. Liczba części zamówienia, na którj wykonawca może złożyć ofertę - nie dotyczy.
2. Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo do udzielenia łjcznie następujjcych części lub grup części - nie dotyczy.
3. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.
§XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE;
Zamawiajjcy nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
§XXIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP;
Stosownie do treści art. 95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajjcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujjcych następujjce czynności w zakresie realizacji zamówienia polegajjce na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiórkowe, remontowe, roboty ziemne, ocieplenie, roboty malarskie, wymiana stolarki, roboty instalacyjne wod-kan., c.o. oraz inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w, dokumentacji projektowej SWZ i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz uprawnienia zamawiajjcego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte we wzorze umowy stanowijcym załącznik nr 6 do SWZ.
§XXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA;
Zamawiajjcy w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby
wskazane w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
§XXV. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA
Zamawiajjcy nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogj ubiegać się wyłjcznie wykonawcy majjcy status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będj realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
§XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 06.04.2022 r. do godz. 10.30
wysokości: 50.000,00 zł.
2. Wadium musi obejmować pełen okres zwijzania ofertj zgodnie z §XIII ust.1 SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.
1) pienijdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pienijdzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku City Bank numer rachunku 52 1030 1218 0000 0000 9051 2002 Wadium musi wpłynjć na wskazany rachunek bankowy zamawiajjcego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiajjcego).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiajjcemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu27 i powinno zawierać następujjce elementy:
1) nazwę dajjcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiajjcego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Muzeum Warmii x Xxxxx w Olsztynie, xx. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx,
2) musi wskazywać nazwę postępowania,
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancjj/poręczeniem,
4) kwotę gwarancji/poręczenia,
5) termin ważności gwarancji/poręczenia,
6) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowijzuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowijzania wykonawcy wobec Zamawiajjcego wynikajjce z zapisów SWZ dotyczjce wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żjdanie Zamawiajjcego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej,
7) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia,
8) zobowijzanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żjdanie zamawiajjcego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
27 art. 97 ust. 10 ustawy Pzp
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu zwijzania ofertj lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiajjcy odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiajjcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żjdaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżjcych po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzajjcych okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżjcych po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana,
8. Zamawiajjcy odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu zwijzania ofertj lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiajjcy zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystjpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu zwijzania ofertj;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjjtkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynjł termin do jego wniesienia.
10. Zamawiajjcy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium
wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjjtkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynjł termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 10, powoduje rozwijzanie stosunku prawnego z wykonawcj wraz z utratj przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
12. Zamawiajjcy zwraca wadium wniesione w pienijdzu wraz z odsetkami wynikajjcymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiajjcy zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pienijdzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
§XXVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1
XXX 0, XXXXXX ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiajjcy nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
§XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ
LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW
1. Zamawiajjcy dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się
z wykonawcami.
§XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH; ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH
1. Zamawiajjcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie między zamawiajjcym a wykonawcj będj prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiajjcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT;
Zamawiajjcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
§XXXI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiajjcy nie zastrzega obowijzku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiajjcy wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile sj mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
§XXXII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiajjcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp
§XXXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiajjcy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp
§XXXIV. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI
OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP;
Zamawiajjcy nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołjczenia katalogu elektronicznego do oferty
§XXXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pienijdzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiajjcego, najpóźniej w dniu podpisania umowy - do chwili jej podpisania.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) pienijdzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowijzanie kasy jest zawsze zobowijzaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiajjcy nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pienijdzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajjcego 52 1030 1218 0000 0000 9051 2002.
6. Zabezpieczenie wniesione w pienijdzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiajjcego.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
8. Zamawiajjcy nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrjcenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
10. Zamawiajjcy zwróci zabezpieczenie w następujjcych terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiajjcego za należycie wykonane;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi, liczony
zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
11. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiajjcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żjdania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajjcego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajjcego jest uzasadnione czy nie.
12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienijdzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowijzaniem się Wykonawcy do przedłużenia na kolejne okresy. W takim przypadku z treści dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pienijdz musi wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w art.452 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
13. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pienijdz, Zamawiajjcy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
§XXXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwijzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzjdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warmii x Xxxxx w Olsztynie z
siedzibj przy xx. Xxxxxxx 0, 00 - 000 Xxxxxxx, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000000000;
2) kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres, telefonicznie pod numerem tel. 000- 00-00 lub pocztj elektroniczna na adres xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby administratora danych lub drogj elektronicznj na adres xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będj na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawj prawnj ich przetwarzania jest obowijzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych ZP.370.3.2022 spoczywajjcy na Muzeum jako jednostce sektora finansów publicznych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będj osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będj przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowijzek podania przez Panij/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczjcych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwijzanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikajj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będj podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do żjdania od administratora danych osobowych:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczjcych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianj wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianj postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawj Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załjczników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żjdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w zwijzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawj prawnj
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
11) Pani/Pana dane osobowe nie będj udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
12) Pani/Pana dane osobowe nie będj profilowane ani też nie będj podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):
1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisujjca ofertę: ......................... Pełna nazwa: ........................................................................ Adres ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... numer NIP ......................................... numer REGON ................................................................ KRS.................................................................... Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... |
2. | Pełna nazwa: ........................................................................ Adres ulica .......................... kod ................ miejscowość .................... tel.: .......................numer NIP ..................numer REGON ................. |
w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie podstawowym pn. Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morąguw postępowanie znak: ZP.370.3.2022, składam(y) niniejszj ofertę:
1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za cenę ryczałtowj brutto: ............................................ w tym należny podatek VAT w wysokości: ,
netto. . - obliczonj zgodnie z poniższj tabelj:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |
1 | 2 | 3 |
Zadanie I – współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020projektu pn. „Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu” | ||
1. | Termomodernizację obejmujjcj w szczególności: - docieplenie ścian oddzielajjcych strych od części ogrzewanej, - docieplenie lukarn w tym w szczególności: rozbiórka obecnych lukarn dachowych i wykonanie nowych lukarn;, , docieplenia ścian lukarn w pomieszczeniach ogrzewanych, - docieplenie podłogi poddasza nieużytkowanego, - docieplenie dachu w tym w szczególności: remont więźb dachowych (wymiana elementów konstrukcji i poszycia porażonych korozjj biologicznj, oczyszczenie i odgrzybienie, zabezpieczenie p.biol. i ppoż.); remont stalowej konstrukcji latarni, hełmu i iglicy wieży (oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne); częściowa przebudowa więźb polegajjca na wyprowadzeniu w okapach pokrycia dachowego poza obręb murów i gzymsów oraz korekcie połaci nad bocznymi ryzalitami barokowego skrzydła północnego (za pomocj ołacenia, odpowiednich nadbitek i przypustnic); przebudowa kominów i naprawa gzymsów podokapowych; wymiana całkowita pokrycia dachowego (dachówka esówka, dachówka karpiówka, blacha cynkowo-tytanowa); wymiana obróbek blacharskich i instalacji rynnowo-spustowej na blachę cynkowo-tytanowj; montaż elementów systemów bezpieczeństwa dachowego; wykonanie instalacji odgromowej, w celu osijgnięcia w każdym z tych przypadków odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła określonego w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej | |
2. | Termomodernizacja stolarki okiennej i drzwiowej: wymiana wszystkich okien na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; wymiana drzwi zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; okna i drzwi o formie indywidualnej (odtwarzajjce wygljd historyczny), w kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich, o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej, wyposażonych w kontraktrony i |
elektrozaczepy, z szybami z zabezpieczeniem anty UV, spełniajjce wymogi Rozporzjdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżj i innym niebezpieczeństwem grożjcym ich zniszczeniem lub utratj; naprawy ościeży okien i drzwi i ich malowanie po wymianie stolarki. | ||
3. | kompleksową modernizację instalacji c.w.u oraz kompleksowa wymiana instalacji c.o. i grzejników obejmujące w szczególności: wykonanie modernizacji i częściowej przebudowy sieci cieplnej (pod nadzorem archeologicznym); wykonanie kompleksowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników (grzejniki stylizowane żeberkowe, dostosowane zasięgiem do wnęk); wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji c.w.u. z montażem pompy ciepła, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj; docieplenie ścian zewnętrznych od wewnjtrz (w obrębie wnęk okiennych i wnęk w murach) materiałem o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej; wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie | |
4. | wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wszelkie niezbędne prace związane z instalacją elektryczną w szczególności: według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt 1): wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj, oraz wszelkie niezbędne prace zwijzane z instalacjj elektrycznj – wymiana linii WZL; wymiana rozdzielnic elektrycznych; ponowny montaż osprzętu węzła c.o. i rozbudowa o c.w.u. oraz zasilenie pompy ciepła; wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego) i montaż centralnej baterii; wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego); wymiana elektrycznych źródeł światła w istniejjcych, zachowywanych zabytkowych żyrandolach i kinkietach ściennych na źródła LED o barwie ciepłej (moc i rodzaj źródeł światłj ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem tak żeby w pełni zachować walory estetyczne zabytku); wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie, a w przypadku gotyckiego, eksponowanego lica ceglanego i/lub kamiennego wykonanie prac konserwatorskich w rejonie poprowadzenia okablowania; prace należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe | |
5. | Ogółem netto zadanie I | |
6. | Podatek VAT – zadanie I | |
7. | Wartość ryczałtowa brutto (wartość netto + VAT) – zadanie I | |
Zadanie II | ||
8. | przebudowa i modernizacja części skrzydła północnego pałacu, w granicach określonych w dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format), obejmujjca kondygnację parteru, I piętra, II piętra w szczególności: - przebudowa klatki schodowej K 1 (bez montażu szklanej obudowy szybu windy osobowej i montażu kabiny windy) z pracami wykończeniowymi, - rozbiórki ścian działowych na parterze na potrzeby wykonania foyer wejściowego, - kompleksowy remont pomieszczeń (wymiana tynków cementowych, wykonanie tynków i malowanie, wymiana i wykonanie podłóg i posadzek kamiennych), w tym wykonanie foyer wejściowego i prace konserwatorskie średniowiecznego muru obronnego od strony wnętrz parteru pałacu (lico kamienno-ceglane), - kompleksowe wykonanie sanitariatów, - wymiana stolarki wewnętrznej, - montaż balustrady schodów, - wykonanie chodnika zewnętrznego (dojście do drzwi XX0, XX0, XX0, XX0), | |
0. | wykonanie prac adaptacyjnych w pozostałej części pałacu w szczególności: - remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby węzła c.o., - wydzielenie i remont pomieszczenia przeznaczonego do montażu pompy ciepła, - wydzielenie i remont pomieszczenia zaworu głównego wody przy pomieszczeniu węzła c.o., - wykonanie ścian działowych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej na poddaszu pałacu, - wydzielenie i remont trzech pomieszczeń w obecnej sieni wejściowej na parterze skrzydła południowego (w tym pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia ochrony), - rozbiórkę ścian działowych w pomieszczeniu 1.12 na parterze pałacu | |
10. | wykonanie prac instalacyjnych branży sanitarnej w szczególności: - wykonanie pod nadzorem archeologicznym przyłjcza wodocijgowego ze studnij wodomierzowj, wykonanie pod nadzorem archeologicznym sieci wodocijgowej na dojściu do zaworu głównego i wykonanie zaworu głównego, podłjczenie istniejjcej wewnętrznej instalacji wodocijgowej do przebudowanej części sieci wodocijgowej, |
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodocijgowej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym, - wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej, - wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby pomieszczenia serwerowni, - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym (pod nadzorem archeologicznym), - wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie , | ||
11. | wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt 2, 3 i 4): - wykonanie instalacji gniazd wtykowych z gniazdami i odbiornikami 3-faz ze sprzętem (montażem gniazd), - wykonanie okablowania poziomego, okablowania pionowego, punków dystrybucyjnych, tras kablowych sieci teletechnicznej LAN, Wifi (sieć komputerowa Ethernet) z przyłjczeniem do paneli (szafy Rack bez sprzętu). UWAGA!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia szafy Rackowej w postaci routerów, listew, patchpaneli itp, - wykonanie systemu przyczynowego łazienki niepełnosprawnych NPS ze sprzętem - wykonanie okablowania systemu kontroli dostępu SKD, - wykonanie okablowania systemu monitoringu CCTV, - wykonanie okablowania systemu ochrony zbiorów, - wykonanie oddymiana klatki schodowej K1 (kompleksowo), - wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP, - wykonanie okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN, - montaż sprzętu systemu dostępu SKD, tj. skrzynki dla kontrolerów, z połjczeniem kontaktronów i elektrozaczepów rewersyjnych zainstalowanych w stolarce okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach termomodernizacji, - demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji pożaru SSP do nowego okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP (istniejjcej centrali POLON 4200, systemu monitoringu, istniejjcych czujek - 85 czujek DIO, 10 czujek DOR, 1 czujki TUN, przycisków ROP i sygnalizatorów, głównego wyłjcznika prjdu PGWP) (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj). Montaż brakujjcej liczby czujek dymowych, kabla sensorycznego dla zabezpieczenia więźby dachowej, systemu zasysania dla wieży i w serwerowni, - demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji włamania SSWiN do nowego okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN, skrzynek do montażu modułów INT-E (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj) - wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie, - UWAGA: Obiekt po wykonaniu prac instalacyjnych branży elektrycznej Etapu I i Etapu II ma być zabezpieczony ppoż. (system SSP, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, główny wyłjcznik prjdu PGWP) oraz przed włamaniem (ponowny montaż istniejjcego sprzętu SSWiN oraz przyłjczenie kontraktronów i elektrozaczepów dostarczonych ze stolarkj okienna i drzwiowj do wykonanego nowego kompleksowego okablowania). Instalacje wraz z rozdzielnicami należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe. | |
12. | Ogółem netto zadanie II | |
13. | Podatek VAT – zadanie II | |
14. | Wartość ryczałtowa brutto (wartość netto + VAT) – zadanie II | |
Ogółem wartość oferty netto zadanie I i zadanie II (lp. 5 + lp.12) (tę wartość należy wpisać w pkt 1 formularza ofertowego) | ||
Podatek VAT zadanie I i zadanie II (lp. 6+ lp. 13) (tę wartość należy wpisać w pkt 1 formularza ofertowego) | ||
Wartość ryczałtowa brutto zadanie I i zadanie II (lp. 7 + lp 14), (tę wartość należy wpisać w pkt 1 formularza ofertowego) |
2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi ............................................. miesięcy w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.
3. Aspekt społeczny „Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowijzujemy się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę: ……… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na:
……… etatów.1 Wypełnia wykonawca zgodnie z SIWZ (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość etatów, maks.
2 etaty)
4. Oświadczam(y), że:
1) zapoznałem(liśmy) się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiajjcego i uznajemy się za zwijzanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
2) jestem(śmy) zwijzani niniejszj ofertj zgodnie z art. 307 ust.1 ustawy Pzp,
3) zawarty w SWZ wzór umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowijzuję(emy) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajjcego,
4) nie wykonywałem (liśmy) żadnych czynności zwijzanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporzjdzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczjcymi w dokonaniu tych czynności,
5) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiajjcego w SWZ.
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy
..........................................................................................................................................
6. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | % wartości części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać) |
7. Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy) jest:
mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będjcy żadnym z poniższych)
małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
jednoosobowa działalność gospodarcza
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowijcych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sj w następujjcych dokumentach:
.................................................................................
1 Szczegółowy opis kryterium znajduje się w §XVI ust. 5 SWZ
9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowijzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3
10. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU w sprawie postępowania jest: Imię i nazwisko: ……………………………………………………
e-mail: …………………………………, tel ,
(wykonawca do komunikacji może użyć wyłącznie adresu poczty elektronicznej wskazanego powyżej lub adresu wskazanego w profilu wykonawcy na Platformie w zakładce „REJESTRACJA W BAZIE WYKONAWCÓW”)
11. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam, że wybór naszej oferty4:
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiajjcego obowijzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),
będzie prowadził do powstania u Zamawiajjcego obowijzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), w zwijzku z powyższym wskazujemy5:
a) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będj prowadziły do powstania obowijzku podatkowego: ,
b) wartość towaru lub usługi objętego obowijzkiem podatkowym zamawiajjcego, bez kwoty podatku:
……………………….
c) stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie: ………………………………………………
12. Informuję, że zamawiajjcy może uzyskać odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sjdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru za pomocj bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych6:
xxxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?x:xxxx, xxxxx://xxxx.xxxxx.xxx.xx
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany7/ podpis osobisty8
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
2 rozporzjdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwijzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzjdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczjcych lub zachodzi wyłjczenie stosowania obowijzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunjć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)
4 Wybrać właściwe
5 Dotyczy w szczególności: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub towarów
6 Wybrać właściwe
7 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji
8 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp36
Działajjc w imieniu Wykonawcy:
Lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
1. | ||
… |
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie podstawowym pn.: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu” - postępowanie znak: ZP.370.3.2022 - oświadczam(y), co następuje:
1. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, SAMODZIELNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1.1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczjce (zaznaczyć właściwe): doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret pierwsze SWZ); doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret drugie SWZ
Lub
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret trzecie SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2
lit. a SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności sanitarnej robót w specjalności sanitarnej (określony w § VII ust.
2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. b SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. d
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. e SWZ);
kadry technicznej - kierownik prac konserwatorskich w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. f SWZ);
kadry technicznej - archeolog (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. g SWZ);
1.2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie (zaznaczyć właściwe)
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret pierwsze SWZ);
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret drugie SWZ
36W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
Lub
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret trzecie SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2
lit. a SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności sanitarnej robót w specjalności sanitarnej (określony w § VII ust.
2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. b SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. d
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. e
SWZ);
kadry technicznej - kierownik prac konserwatorskich w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. f SWZ);
kadry technicznej - archeolog (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. g SWZ);
polegam na zasobach: następujjcego/ych podmiotu/ów:
…………………………………............................................................................................……………………………………. (podać
pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następujjcym zakresie: ………...................................................………………........................................................…………
2. OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA37:
2.1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczjce (zaznaczyć właściwe):
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret pierwsze SWZ);
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret drugie SWZ);
Lub
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret trzecie SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2
lit. a SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności sanitarnej robót w specjalności sanitarnej (określony w § VII ust.
2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. b SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. d
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. e
SWZ);
kadry technicznej - kierownik prac konserwatorskich w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu
architektonicznego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. f SWZ);
kadry technicznej - archeolog (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. g SWZ);
2.2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
37Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - patrz art.125 ust.4 ustawy Pzp.
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie (zaznaczyć właściwe):
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret pierwsze SWZ);
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret drugie SWZ);
Lub
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret trzecie SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2
lit. a SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności sanitarnej robót w specjalności sanitarnej (określony w § VII ust.
2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. b SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. d
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. e SWZ);
kadry technicznej - kierownik prac konserwatorskich w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. f SWZ);
kadry technicznej - archeolog (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. g SWZ);
2.3. Oświadczam, że stosownie do art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, że zrealizuję następujjce roboty budowlane38:
a) …………………………………………………..
b) ………………………………………………….
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis xxxxxxx00/ podpis osobisty40
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
38 Wypełniajj wykonawcy wspólnie ubiegajjcy się o udzielenie zamówienia wskazujjc, które roboty budowlane, wykonajj poszczególni wykonawcy - art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
39 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw
informatyzacji
40 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp41
Działajjc w imieniu Wykonawcy:
Lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
1. | ||
… |
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie podstawowym pn.: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu” - postępowanie znak: ZP.370.3.2022 - oświadczam(y), co następuje:
OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ/ WYKONAWCĘ WYSTĘPUJĄCEGO WSPÓLNIE
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzj w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w zwijzku z ww. okolicznościj, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjjłem następujjce środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
4.1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach sj aktualne i zgodne z prawdj oraz zostały przedstawione z pełnj świadomościj konsekwencji wprowadzenia Zamawiajjcego w błjd przy przedstawianiu informacji,
4.2. Niniejszym działajjc na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy Pzp wskazuję, że podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § IX ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ, zamawiajjcy może uzyskać z następujjcej bazy danych…………………………………………….
W przypadku podmiotów krajowych - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sjdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru za pomocj bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych42:
xxxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?x:xxxx,
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany43/ podpis osobisty44
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
41W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
42 Wybrać właściwe
43 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność sj zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do
spraw informatyzacji
44 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylajjcego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocj certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 2C DO SWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp podmiotu udostepniającego zasoby45
Działajjc w imieniu Wykonawcy:
Lp. | nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | adres podmiotu udostępniającego zasoby |
1. | ||
… |
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie podstawowym pn.: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu” - postępowanie znak: ZP.370.3.2022 - oświadczam(y), co następuje:
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
1.1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.109 ust. 1 pkt 4, 8,1 0 ustawy Pzp.
1.3. Oświadczam, że zachodzj w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w zwijzku z ww. okolicznościj, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjjłem następujjce środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczjce (zaznaczyć właściwe): doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret pierwsze SWZ); doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret drugie SWZ);
Lub
doświadczenia zawodowego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a tiret trzecie SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2
lit. a SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności sanitarnej robót w specjalności sanitarnej (określony w § VII ust.
2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. b SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c
SWZ);
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. d
SWZ);
45 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z przedmiotowym oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - patrz art.125 ust. 5 ustawy Pzp
kadry technicznej - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. e
SWZ);
kadry technicznej - kierownik prac konserwatorskich w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. f SWZ);
kadry technicznej - archeolog (określony w § VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.2 lit. g SWZ);
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
3.1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach sj aktualne i zgodne z prawdj oraz zostały przedstawione z pełnj świadomościj konsekwencji wprowadzenia Zamawiajjcego w błjd przy przedstawianiu informacji,
3.2. Niniejszym działajjc na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy Pzp wskazuję, że podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § IX ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ, zamawiajjcy może uzyskać z następujjcej bazy danych…………………………………………….
3.3. W przypadku podmiotów krajowych - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sjdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru za pomocj bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych46.
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis xxxxxxx00/ podpis osobisty48
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
46 Wybrać właściwe
47 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność sj zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do
spraw informatyzacji
48 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylajjcego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocj certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT49
Przystępujjc do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie
podstawowym pn.:
„Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu”. Postępowanie znak: ZP.370.3.2022
działajjc w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….............................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... (podać nazwę i adres Wykonawcy)
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w cijgu ostatnich 5 lat następujjce zamówienia:
Miejsce wykonania i zakres prac wykonania | ||||
(wykazać co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajjce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowijcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadajjce rodzajem robót budowlanych stanowijcych przedmiot zamówienia” należy rozumieć | ||||
Lp. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonano roboty | Całkowita wartość robót budowlanych wymagana/posiadana | budowę50 lub przebudowę lub remont dachu o konstrukcji tradycyjnej drewnianej wraz z dociepleniem i nachyleniem połaci pod kątem min. 35o o wartości robót min. 800.000,00 zł brutto. Zamawiajjcy nie uzna warunku za spełniony w przypadku robót obejmujjcych stropodachy, oraz co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajjce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowijcym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadajjce rodzajem robót budowlanych stanowijcych przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonanie lub remont lub przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto Zamawiajjcy uzna także powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ramach 1 zadania (kontraktu) wykonał budowę lub przebudowę lub remont dachu o konstrukcji tradycyjnej drewnianej wraz z dociepleniem i nachyleniem połaci pod kjtem min. 35o o wartości robót min. 800.000,00 zł brutto i wykonał lub remontował lub przebudował wewnętrznj instalację c.o. i c.w.u. o wartości robót min. 300.000,00 zł brutto) | Czas realizacji od - do dz./m-c /rok |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 800.000,00/ ……………………. (wartość robót dachowych) | 1. Nazwa zadania .............................................................. 2. Zakres prac ................................................................... (wpisać szczegółowo zgodnie z warunkiem udziału) 3. Kąt nachylenia dachu: | od …./…/…. do …./…./…. |
49Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a SWZ
50 Budowa, przebudowa, remont - w rozumieniu art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
35o/…………………… (wymagany/posiadany) | ||||
ORAZ | ||||
2 | 300 000,00/ ……………………. (wartość robót instalacyjnych) | 1. Nazwa zadania .............................................................. 2. Zakres prac ................................................................... (wpisać szczegółowo zgodnie z warunkiem udziału) | od …./…/…. do …./…./…. | |
LUB | ||||
800 000,00/ ……………………. (wartość robót dachowych) 300 000,00/ ……………………. (wartość robót instalacyjnych) | 1. Nazwa zadania .............................................................. 2. Zakres prac ................................................................... (wpisać szczegółowo zgodnie z warunkiem udziału – zakres musi potwierdzać wykonanie prac dachowych i instalacyjnych) 3. Kąt nachylenia dachu: 35o/…………………… | od …./…/…. do …./…./…. |
Uwagi:
1. Do wykazu należy dołjczyć dowody potwierdzajjce, że roboty budowlane te zostały wykonane w sposób należyty.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany51/ podpis osobisty52
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
UWAGA!!!
Zamawiajjcy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzajjcych okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Załjcznik nr 3A - składa się na wezwanie Zamawiajjcego.
51 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność sj zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji
52 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylajjcego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocj certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - WYKAZ OSÓB
POTENCJAŁ KADROWY53
Przystępujjc do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie
podstawowym pn.: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu”. Postępowanie znak:
ZP.370.3.2022
działajjc w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….............................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... (podać nazwę i adres Wykonawcy)
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujjce osoby:
L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności oraz informacja na temat doświadczenia | Kwalifikacje (Uprawnienia nr) | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - pełniący jednocześnie funkcję koordynatora. Wskazana osoba: - posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, - posiada doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.), | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** | ||
2. | kierownik robót w specjalności sanitarnej. Wskazana osoba: - posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocijgowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, - posiada doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.), | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** | ||
3. | kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Wskazana osoba: - posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, - posiada doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.), | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** | ||
4. | kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej. Wskazana osoba:: - posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
53 Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §VII ust. 2 pkt 4 pkt 4.2 lit. a) - g) SWZ
- posiada doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.), | ||||
5. | kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej. Wskazana osoba: - posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiajjce wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniajj uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiajjce zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, - posiada doświadczenie zawodowe określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.), | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** | ||
6. | kierownik prac konserwatorskich prowadzjcy prace konserwatorskie ceglanego lica i detalu architektonicznego w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego. Wskazana osoba: - posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.) w specjalności odpowiedniej dla konserwacji cegły i detalu architektonicznego; - przez funkcję kierownika prac zamawiajjcy rozumie osobę prowadzjcj prace konserwatorskie na podstawie pozwolenia WKZ | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** | ||
7. | archeolog prowadzjcy badania archeologiczne zwijzane z wykonywaniem prac dotyczjcych przyłjczy i sieci. Wskazana osoba - posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.2021.710 ze zm.); | Osoba będjca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
Uwagi:
1. *** niewłaściwe skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis xxxxxxx00/ podpis osobisty55
Wykonawcy lub osoby upoważnionej
UWAGA!!!
Zamawiajjcy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzajjcych okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Załjcznik nr 4 - składa się na wezwanie Zamawiajjcego.
54 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność sj zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji
55 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylajjcego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocj certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie
dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej *.
Przystępujjc do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp w trybie
podstawowym pn.: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu”. Postępowanie znak:
ZP.370.3.2022
działajjc w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………….............................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
1) należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), o której
mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzj następujjce podmioty:
Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
1. | ||
….. |
Jednocześnie w celu wykazania, że powijzania z Wykonawcami wskazanymi w tabeli nie prowadzj do zakłócenia konkurencji w postępowaniu przedstawiam następujjce dowody:
1. ..............................
2. ...............................
2) Informuję(my), że nie przynależę(my) do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
3) Informuję(my), że nie przynależę(my) do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
- kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany1/ podpis osobisty2 Wykonawcy lub osoby upoważnionej
* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.
UWAGA!!!
Zamawiajjcy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzajjcych okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Załjcznik nr 5 - składa się na wezwanie Zamawiajjcego
1 Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji 2 podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - WZÓR/PROJEKT UMOWY
Umowa nr..................................
zawarta w dniu r. w Olsztynie pomiędzy:
Muzeum Warmii x Xxxxx w Olsztynie z siedzibj mieszczjcj się przy xx. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, REGON 510989163, NIP ,
zwanym dalej „Zamawiajjcym”, reprezentowanj przez:
a ....................................................................................................................................
nr KRS (jeżeli dotyczy) ....................................... NIP........................... REGON ..................................
zwanym dalej „Wykonawcj”” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
o następujjcej treści:
Preambuła
Biorjc pod uwagę, że:
1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności posiada stosownj wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania władajjcymi językiem polskim i posiadajjcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy z należytj starannościj, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych,
2) oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszj w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzajjcym zawarcie niniejszej Umowy,
3) intencjj Stron Umowy, jest osijgnięcie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci zwanego dalej
Obiektem, w taki sposób, aby mógł on:
- trwale osijgać założone parametry użytkowe,
- być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,
- być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu zastosowania nowości
technicznych,
4) Wykonawca gwarantuje długoterminowj bezpiecznj i zgodnj z założonymi parametrami użytkowymi pracę Obiektu. Strony uzgadniajj warunki Umowy jak niżej oraz oświadczajj, że ich prawa i obowijzki określone w tej Umowie sj zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sj wystarczajjce do należytego wypełnienia wszystkich zobowijzań przez Strony tej Umowy.
1. Definicje:
1) Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarowj, ustalona na podstawie kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym - stanowijcym załjcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2) Cena ofertowa brutto - cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrażona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazanj przez Zamawiajjcego dokumentację projektowj, STWiORB oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
4) Dokumentacja budowy - zgłoszenie rozpoczęcia robót, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy, protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służjce realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja służjca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujjca w szczególności:
a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez właściwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostały wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na budowę,
b) projekty wykonawcze/techniczne, projekty dostosowujjce do wydzielenie I etapu inwestycji,
c) informacja dotyczjca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) Przedmiary robót - jako element pomocniczy,
e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę,
Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert, a także te które zostały dokonane przez Zamawiajjcego lub Wykonawcę podczas realizacji Umowy na podstawie §13 Umowy.
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajjcego w celu realizacji Umowy, zawierajjcy zbiory wytycznych i wymagań określajjcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.
7) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dokumentacja przekazana przez Zamawiajjcego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujjca w szczególności: SWZ, Dokumentację projektowj, STWiORB oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajjcego lub informację z zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wjtpliwości dotyczjcych treści SWZ.
8) Dziennik budowy - urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowijcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzjcych w toku ich wykonywania i majjcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.
9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzjdzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiajjcego przedstawiajjce:
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowijzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zwijzku z zakończeniem i odbiorem
poszczególnych etapów robót,
przygotowany w sposób zapewniajjcy Wykonawcy terminowj realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiajjcemu umożliwiajjcy bieżjcj weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzjdzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajjcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie obejmujjca zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1 nie wymaga sporzjdzenia aneksu,
10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajjcego, jako jego
przedstawiciel, będjca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
11) Kierownik budowy - wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będjca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,
12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujjcy się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.
13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzjdzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajjcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sporzjdzony metodj kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporzjdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzjdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajjcy elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/., zawierajjcy wszystkie roboty objęte dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stanowijcy Zał. nr 1 do niniejszej umowy, służjcy do sprawdzania kolejności wykonywania robót, a przypadku rozwijzania umowy do rozliczenia robót w toku.
14) Materiały - surowce i inne elementy budowlane, które majj być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania majj zostać zastosowane.
15) Nadzór autorski - zespół czynności polegajjcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacjj projektowj oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwijzań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy przenoszjce normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszjce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17) Obiekt budowlany - całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii ljdowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczj lub technicznj w rozumieniu Pzp.
18) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegajjcy na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikajj lub ulegajj zakryciu.
19) Odbiór częściowy - odbiór polegajjcy na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych będjcych
przedmiotem Umowy.
20) Odbiór końcowy - odbiór polegajjcy na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót budowlanych będjcych
przedmiotem Umowy.
21) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
22) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
23) Oferta - pisemne zobowijzanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami SWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiajjcemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajjca osobowości prawnej, lecz posiadajjca zdolność prawnj, która:
a) zawarła z Wykonawcj, Podwykonawcj lub dalszym Podwykonawcj zaakceptowanj przez Zamawiajjcego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służjcych realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
b) zawarła z Wykonawcj przedłożonj Zamawiajjcemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sj dostawy lub usługi, stanowijce część zamówienia publicznego, z wyłjczeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
… (równej lub niżej niż 0,5%, określonej przez Zamawiajjcego) wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegajjcy obowijzkowi przedłożenia Zamawiajjcemu,
25) Protokół konieczności - dokument określajjcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzjdzany w przypadku wystjpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
26) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument stwierdzajjcy wykonanie zgodnie z Umowj przez Wykonawcę robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu.
27) Protokół odbioru częściowego - dokument stwierdzajjcy wykonanie przez Wykonawcę części Robót budowlanych.
28) Protokół odbioru usunięcia wad - dokument potwierdzajjcy odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
29) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzajjcy odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będjcych przedmiotem Umowy.
30) Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzajjcy odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystjpienia Wad.
31) Roboty tymczasowe - roboty, które sj potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostanj zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych.
32) Roboty zabezpieczające - prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych.
33) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - roboty budowlane, które zanikajj lub ulegajj zakryciu w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy.
34) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którj Wykonawca ani Zamawiajjcy nie majj wpływu; wystjpieniu której Wykonawca ani Zamawiajjcy, działajjc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystjpienia, Wykonawca ani Zamawiajjcy, działajjc racjonalnie, nie mogli uniknjć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajjcemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujjce zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjjtkiem tych które mogj być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców;
f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione sj warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczności za Siłę wyższj.
35) Sprzęt - urzjdzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umowj wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będjce w dyspozycji Wykonawcy.
36) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone sj roboty budowlane stanowijce przedmiot Umowy wraz z przestrzenij zajmowanj przez urzjdzenia Zaplecza budowy.
37) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowijzany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umowj.
38) Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiajjcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, obejmujjce zobowijzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowijzanie Zamawiajjcego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności zwijzanych z przygotowaniem robót, w szczególności zwijzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem sj usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowijce część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcj a Podwykonawcj a także pomiędzy Podwykonawcj a dalszym Podwykonawcj lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
40) VAT - podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
41) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwijce w stanowijcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w zwijzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujjce niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obcijżony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umowj, Dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowijzujjcymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajjce wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajjcy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadj jest także stwierdzony brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiajjcego.
42) Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowijzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy technicznej.
43) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiajjcego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunków Zamówienia.
44) Zamawiający - Strona Umowy zlecajjca wykonanie robót budowlanych będjcych przedmiotem Umowy, zobowijzana do dokonania wymaganych Umowj oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiajjcych Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności zwijzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
45) Zaplecze budowy - część Terenu budowy wraz z jej urzjdzeniami, na której znajdować będzie się zaplecze socjalno- biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, itp.
46) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
47) Skróty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
b) KRS - Krajowy Rejestr Sjdowy,
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane,
d) Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
e) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia,
f) UZP - Urzjd Zamówień Publicznych.
2. Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sj interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2) Dokumenty tworzjce Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniajjce.
3) Umowę tworzj następujjce dokumenty, które dla celów interpretacji będj miały pierwszeństwo zgodnie z następujjcj kolejnościj:
a) Umowa,
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu, przez Zamawiajjcego na pytania Wykonawców, dotyczjce wyjaśnienia treści SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,
c) Projekt budowlany,
d) Projekty wykonawcze/techniczne projekty dostosowujjce do wydzielenie I etapu inwestycji,
e) STWiORB,
f) SWZ,
g) Oferta Wykonawcy,
h) Kosztorys ofertowy stanowijcy Zał. nr 1 do niniejszej umowy.
4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiajjcy jest zobowijzany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowujjc zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastjpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będj sporzjdzane w języku polskim,
6) Śródtytuły nie wpływajj na interpretację postanowień umownych
7) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesijcach odnoszj się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane sj zgodnie z przepisami KC.
3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajjcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane oraz prace konserwatorskich pałacu Dohnów przy ul. Xxxxxxxxxxxx 54 w Morjgu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy „obiektem” lub „przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:
1) zadanie I - Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby muzeum im. J.G. Xxxxxxx w Morągu wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w rama projektu pn. „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morjgu”. Przedmiotowy etap obejmuje wykonanie:
a) termomodernizację obejmujjcj w szczególności:
- docieplenie ścian oddzielajjcych strych od części ogrzewanej,
- docieplenie lukarn w tym w szczególności: rozbiórka obecnych lukarn dachowych i wykonanie nowych lukarn;, , docieplenia ścian lukarn w pomieszczeniach ogrzewanych,
- docieplenie podłogi poddasza nieużytkowanego,
- docieplenie dachu w tym w szczególności: remont więźb dachowych (wymiana elementów konstrukcji i poszycia porażonych korozjj biologicznj, oczyszczenie i odgrzybienie, zabezpieczenie p.biol. i ppoż.); remont stalowej konstrukcji latarni, hełmu i iglicy wieży (oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne); częściowa przebudowa więźb polegajjca na wyprowadzeniu w okapach pokrycia dachowego poza obręb murów i gzymsów oraz korekcie połaci nad bocznymi ryzalitami barokowego skrzydła północnego (za pomocj ołacenia, odpowiednich nadbitek i przypustnic); przebudowa kominów i naprawa gzymsów podokapowych; wymiana całkowita pokrycia dachowego (dachówka esówka, dachówka karpiówka, blacha cynkowo-tytanowa); wymiana obróbek blacharskich i instalacji rynnowo-spustowej na blachę cynkowo-tytanowj; montaż elementów systemów bezpieczeństwa dachowego; wykonanie instalacji odgromowej,
w celu osijgnięcia w każdym z tych przypadków odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła określonego w
audycie energetycznym i dokumentacji projektowej;
b) termomodernizację stolarki okiennej i drzwiowej: wymiana wszystkich okien na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; wymiana drzwi zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; okna i drzwi o formie indywidualnej (odtwarzajjce wygljd historyczny), w kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich, o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej, wyposażonych w kontraktrony i elektrozaczepy, z szybami z zabezpieczeniem anty UV, spełniajjce wymogi Rozporzjdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżj i innym niebezpieczeństwem grożjcym ich zniszczeniem lub utratj; naprawy ościeży okien i drzwi i ich malowanie po wymianie stolarki,
c) kompleksową modernizację instalacji c.w.u oraz kompleksowa wymiana instalacji c.o. i grzejników obejmujące w szczególności: wykonanie modernizacji i częściowej przebudowy sieci cieplnej (pod nadzorem archeologicznym); wykonanie kompleksowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników (grzejniki stylizowane żeberkowe,
dostosowane zasięgiem do wnęk); wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji c.w.u. z montażem pompy ciepła, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj; docieplenie ścian zewnętrznych od wewnjtrz (w obrębie wnęk okiennych i wnęk w murach) materiałem o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej; wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie,
d) wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wszelkie niezbędne prace związane z instalacją elektryczną w szczególności: według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt 1): wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj, oraz wszelkie niezbędne prace zwijzane z instalacjj elektrycznj – wymiana linii WZL; wymiana rozdzielnic elektrycznych; ponowny montaż osprzętu węzła c.o. i rozbudowa o c.w.u. oraz zasilenie pompy ciepła; wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego) i montaż centralnej baterii; wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego); wymiana elektrycznych źródeł światła w istniejjcych, zachowywanych zabytkowych żyrandolach i kinkietach ściennych na źródła LED o barwie ciepłej (moc i rodzaj źródeł światłj ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem tak żeby w pełni zachować walory estetyczne zabytku); wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie, a w przypadku gotyckiego, eksponowanego lica ceglanego i/lub kamiennego wykonanie prac konserwatorskich w rejonie poprowadzenia okablowania; prace należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe.
2) zadanie II - rewitalizacja pałacu, wykonanie części prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pozostałej części pałacu -
wspófinansowany ze środków Samorzjdu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy etap obejmuje wykonanie:
a) przebudowę i modernizację części skrzydła północnego pałacu, w granicach określonych w dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format), obejmujjca kondygnację parteru, I piętra, II piętra w szczególności:
- przebudowa klatki schodowej K 1 (bez montażu szklanej obudowy szybu windy osobowej i montażu kabiny windy) z pracami wykończeniowymi,
- rozbiórki ścian działowych na parterze na potrzeby wykonania foyer wejściowego,
- kompleksowy remont pomieszczeń (wymiana tynków cementowych, wykonanie tynków i malowanie, wymiana i wykonanie podłóg i posadzek kamiennych), w tym wykonanie foyer wejściowego i prace konserwatorskie średniowiecznego muru obronnego od strony wnętrz parteru pałacu (lico kamienno-ceglane),
- kompleksowe wykonanie sanitariatów,
- wymiana stolarki wewnętrznej,
- montaż balustrady schodów,
- wykonanie chodnika zewnętrznego (dojście do drzwi XX0, XX0, XX0, XX0),
b) wykonanie prac adaptacyjnych w pozostałej części pałacu w szczególności:
- remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby węzła c.o.,
- wydzielenie i remont pomieszczenia przeznaczonego do montażu pompy ciepła,
- wydzielenie i remont pomieszczenia zaworu głównego wody przy pomieszczeniu węzła c.o.,
- wykonanie ścian działowych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej na poddaszu pałacu,
- wydzielenie i remont trzech pomieszczeń w obecnej sieni wejściowej na parterze skrzydła południowego (w tym
pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia ochrony),
- rozbiórkę ścian działowych w pomieszczeniu 1.12 na parterze pałacu,
c) wykonanie prac instalacyjnych branży sanitarnej w szczególności:
- wykonanie pod nadzorem archeologicznym przyłjcza wodocijgowego ze studnij wodomierzowj, wykonanie pod nadzorem archeologicznym sieci wodocijgowej na dojściu do zaworu głównego i wykonanie zaworu głównego, podłjczenie istniejjcej wewnętrznej instalacji wodocijgowej do przebudowanej części sieci wodocijgowej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodocijgowej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym,
- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby pomieszczenia serwerowni,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym (pod nadzorem
archeologicznym),
- wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć
substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie ,
d) wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt
2, 3 i 4):
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych z gniazdami i odbiornikami 3-faz ze sprzętem (montażem gniazd),
- wykonanie okablowania poziomego, okablowania pionowego, punków dystrybucyjnych, tras kablowych sieci teletechnicznej LAN, Wifi (sieć komputerowa Ethernet) z przyłjczeniem do paneli (szafy Rack bez sprzętu). UWAGA!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia szafy Rackowej w postaci routerów, listew, patchpaneli itp,
- wykonanie systemu przyczynowego łazienki niepełnosprawnych NPS ze sprzętem
- wykonanie okablowania systemu kontroli dostępu SKD,
- wykonanie okablowania systemu monitoringu CCTV,
- wykonanie okablowania systemu ochrony zbiorów,
- wykonanie oddymiana klatki schodowej K1 (kompleksowo),
- wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP,
- wykonanie okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN,
- montaż sprzętu systemu dostępu SKD, tj. skrzynki dla kontrolerów, z połjczeniem kontaktronów i elektrozaczepów
rewersyjnych zainstalowanych w stolarce okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach termomodernizacji,
- demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji pożaru SSP do nowego okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP (istniejjcej centrali POLON 4200, systemu monitoringu, istniejjcych czujek - 85 czujek DIO, 10 czujek DOR, 1 czujki TUN, przycisków ROP i sygnalizatorów, głównego wyłjcznika prjdu PGWP) (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj). Montaż brakujjcej liczby czujek dymowych, kabla sensorycznego dla zabezpieczenia więźby dachowej, systemu zasysania dla wieży i w serwerowni,
- demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji włamania SSWiN do nowego okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN, skrzynek do montażu modułów INT-E (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj)
- wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć
substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie
- UWAGA: Obiekt po wykonaniu prac instalacyjnych branży elektrycznej Etapu I i Etapu II ma być zabezpieczony ppoż. (system SSP, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, główny wyłjcznik prjdu PGWP) oraz przed włamaniem (ponowny montaż istniejjcego sprzętu SSWiN oraz przyłjczenie kontraktronów i elektrozaczepów dostarczonych ze stolarkj okienna i drzwiowj do wykonanego nowego kompleksowego okablowania). Instalacje wraz z rozdzielnicami należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z Dokumentacjj projektowj wraz z STWiORB, Dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ofertj Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowijzujjcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowijzujjcego, w terminie określonym Umowj. Dokumenty, o których mowa wyżej stanowij integralnj część Umowy.
4. Wykonawca zobowijzuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacjj projektowj, Dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowijzuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §13 Umowy.
6. Zamawiajjcy zobowijzuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy czynności zwijzanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie.
7. W razie wjtpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjjł się wszystkich robót budowlanych, niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikajjcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowijzujjcymi przepisami prawa.
8. Przedmiot umowy obejmuje także uprzjtnięcie terenu, po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia.
§ 2. Terminy
1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że:
1) zadanie I – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że nie później niż do 30.05.2023 r. z uwagi na konieczność rozliczenia dofinasowania. Jest to termin zakończenia wykonanych robót objętych zakresem zadania I. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowijzek wykonać wszystkie roboty, zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania,
2) zadanie II – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że nie później nie do 30.11.2023 r. z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji celowej. Jest to termin zakończenia wykonanych robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowijzek wykonać wszystkie roboty objęte zakresem zadania II i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
2. Wykonawca zobowijzuje się w terminie obwijzywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie miesięcy (min. 36 miesięcy,
wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) (od dnia Odbioru końcowego), usunjć wszystkie ujawnione wady dotyczjce realizacji
przedmiotu Umowy.
3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastjpi po dniu przekazania przez Zamawiajjcego Dokumentacji
projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika budowy.
4. Zamawiajjcy przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.
5. Wykonawca ma obowijzek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót końcowego na 7 dni przed planowanym terminem
zakończenia robót określonym w ust. 1 dokonujjc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.
6. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru czyli po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych Umowj, a w których Nadzór wraz z Zamawiajjcym stwierdzi błędy lub niedokładności, muszj zostać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajjcego i Nadzoru.
7. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiajjcego, Nadzór Inwestorski oraz Wykonawcę, Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
9. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiajjcego, nastjpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporzjdzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastjpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do użytkowania, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcego oraz przedstawiciela Użytkownika. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastjpi po zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiajjcego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane i przekazaniu oryginału decyzji Zamawiajjcemu.
§ 3. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiajjcy jest zobowijzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.
2. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajjcy.
3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowij własność Zamawiajjcego i mogj być wykorzystane wyłjcznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wyłjcznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub jeżeli zmiany te będj wykonywane na wniosek Wykonawcy, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwijzanych z tym prac obcijżajj Wykonawcę.
5. Zamawiajjcy jest zobowijzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do
wykonania przewidzianego w Umowie zakresu prac remontowo konserwatorskich,
5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażj się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowijzków wynikajjcych z Umowy.
6. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajjcy jest zobowijzany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego części,
2) każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajj następujjcy sposób wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, po ogrodzeniu
i zabezpieczeniu terenu,
b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej,
c) Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie utrzymywać porzjdek na terenie budowy i w jej otoczeniu (w zakresie wynikajjcym z robót),
d) Wykonawca po zakończeniu prac uporzjdkuje teren budowy i przekaże go Zamawiajjcemu w terminie odbioru robót,
e) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia majjce miejsce na terenie budowy,
f) Wykonawca przejmuje pełnj odpowiedzialność za znajdujjcj się w obrębie terenu budowy infrastrukturę technicznj.
7. Nadzór inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajjcy ustanowi nadzór inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowijzki określone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowijzki wydajjc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które sj obowijzujjce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiajjcemu na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będj podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiajjcego.
4) Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełnijcej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajjcy powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany.
5) Zmiana osoby pełnijcej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowj i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajjcego, majj formę pisemnj, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy.
7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżjcej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacjj projektowj i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
8) Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujjce konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujjce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajj uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajjcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystjpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajjcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowijzku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjjtkiem czynności i poleceń zwijzanych z bezpieczeństwem i higienj pracy, zabezpieczeniem mienia i ochronj ppoż.
§ 4. Odbiory
1. Zamawiajjcy jest zobowijzany w terminach określonych Umowj do odbiorów:
1) robót ulegajjcych zakryciu,
2) robót zanikajjcych,
3) częściowych,
4) końcowego całości robót,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
2. Odbiorów robót ulegajjcych zakryciu i zanikajjcych, częściowych może dokonywać w imieniu Zamawiajjcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W odbiorze końcowym musi uczestniczyć przedstawiciel Zamawiajjcego.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowijzek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikajjcej lub która ulega zakryciu.
4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
6. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu za zbędny, jest zobowijzany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.5
7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowijzany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §9 ust. 3 Umowy.
10. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporzjdzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni liczjc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Uwaga!!! W przypadku odbioru robót zwijzanych z:
1) wykonaniem odnawialnych źródeł energii w protokole częściowego odbioru robót, należy wykazać dodatkowj zdolność (ilość) wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
2) wykonaniem pompy ciepła jako OZE w protokole częściowego odbioru robót, należy wykazać dodatkowj zdolność (ilość) wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych należy przedstawiać pomiar uzyskiwanego z pompy ilości energii cieplnej,
11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składajjcych się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentów pozwalajjcych na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia, uzgodnienia i decyzje właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje, instrukcje użytkowania, instruktaż dotyczjcy obowijzkowych przegljdów sprzętu i urzjdzeń oraz dokumentację powykonawczj ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, dokumentację fotograficznj, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.
14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiajjcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowijzek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot
Umowy.
16. Zamawiajjcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru pisemnie do Zamawiajjcego, wyznaczy datę przystjpienia do Odbioru końcowego.
17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będjce jego przedmiotem nie sj gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystjpienia istotnych Wad, uniemożliwiajjcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiajjcy może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczajjc Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniajjcy ich złożoność technicznj, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
18. Komisja sporzjdza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawj do
dokonania końcowych rozliczeń Stron.
19. Zamawiajjcemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przysługujj następujjce uprawnienia:
1) Zamawiajjcy może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli wady sj istotne i uniemożliwiajj wykorzystanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,
2) Zamawiajjcy może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczajjc termin usunięcia wad,
3) jeżeli wady nie nadajj się do usunięcia, ale nie uniemożliwiajj użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajjcy może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,
4) jeżeli wady uniemożliwiajj użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub spowodujj albo mogj spowodować zagrożenie użytkowania, Zamawiajjcy może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W cijgu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiajjcy może od umowy odstjpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części Umowy albo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sjdu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajj w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiajjcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót bez stwierdzonych wad.
22. Przegljdy gwarancyjne przeprowadzane sj: na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.
23. Przegljdy gwarancyjne przeprowadzane sj komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiajjcego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegljdu, a Zamawiajjcy jest wówczas zobowijzany przesłać Wykonawcy protokół przegljdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiajjcego terminie.
24. Przegljdy gwarancyjne polegajj na ocenie robót zwijzanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiajjcego terminie, uwzględniajjcym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczjce usunięcia Wady, Zamawiajjcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
26. Odbiory gwarancyjne będj przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w cijgu 15 dni przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót zwijzanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.
27. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiajjcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
28. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporzjdzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).
29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowijzków wynikajjcych z Umowy.
30. Z Odbioru ostatecznego sporzjdza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem tego okresu) Protokół odbioru ostatecznego.
31. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwościj użytkowania obiektu, którego dotyczj roboty budowlane stanowijce przedmiot Umowy, Zamawiajjcy przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowijzany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiajjcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu, którego Wykonawca jest zobowijzany usunjć Wady. W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie zastosowanie majj zapisy ust. 25.
§ 5. Wykonawca
1. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacjj projektowj oraz uwarunkowaniami wynikajjcymi z decyzji dotyczjcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oświadczenie powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.
2) Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacjj projektowj i przedmiarami robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejjcy stan faktyczny - obiekt będzie funkcjonował w czasie wykonywania robót zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwijzku z tym Wykonawca zobowijzany jest przez cały okres realizacji inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiajjcym na bieżjco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowijzuje się wykonać przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjj i za cenę umownj.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem władajjcym językiem polskim i posiadajjcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytj starannościj.
4) Wykonawca oświadcza, że:
a) potencjał techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotów trzecich oraz
e) Podwykonawcy,
- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostanj
wykorzystane do wykonania Umowy.
5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiajj wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zaoferuje Zamawiajjcemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniajjcy warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.
6) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjęte przez Zamawiajjcego.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca ma obowijzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowj, ofertj i Dokumentacjj projektowj, STWiORB, Dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nienaruszajjcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowijzujjcego.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody zwijzane z realizacjj Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w zwijzku z wykonywaniem robót budowlanych będjcych przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którj Zamawiajjcy ponosi odpowiedzialność.
4) Wykonawca jest zobowijzany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów.
6) Wykonawca jest zobowijzany do następujjcych czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczególności:
a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadajjcych niezbędne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,
c) przekazywania Zamawiajjcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczjcych wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiajjcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowijzujjcymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniajjcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłjcznie osobom upoważnionym przez Zamawiajjcego lub Wykonawcę,
g) ochrony znajdujjcego się na Terenie budowy mienia Zamawiajjcego przed działaniem osób trzecich,
h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w czasie obowijzywania rękojmi,
j) utrzymywania porzjdku na Terenie budowy,
k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadajjcych niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
m) dostarczania Materiałów i urzjdzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,
n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z Podwykonawców,
o) opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoż. obiektu, majjcych zastosowanie w okresie budowy, oraz uzgodnienia ich ze stosownymi służbami w szczególności PSP i organami za pośrednictwem Zamawiajjcego,
p) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajjcemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzajjcych jakość wbudowanych Materiałów,
q) ubezpieczenia budowy,
7) Wykonawca jest zobowijzany prowadzić na bieżjco i przechowywać:
a) Dziennik budowy,
b) ksijżkę obmiarów,
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
8) Do obowijzków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robót,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej.
9) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów leżjcych po stronie Wykonawcy,
10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczjcych ochrony środowiska naturalnego, unieszkodliwiana odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczjcych ochrony środowiska obcijżajj Wykonawcę,
11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzjdowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości robót wykonywanych
z tych Materiałów,
12) Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych położonych w okolicy Terenu budowy o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwijzanych nie później niż na 7 dni przed przystjpieniem do robót,
13) Wykonawca jest zobowijzany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu w terminie 5 dni po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikajjcej lub ulegajjcej zakryciu.
14) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
15) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obcijżajj koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którj ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:
a) Wadj, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służjcych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiajjcego lub;
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w zwijzku z realizacjj Umowy.
17) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczj zgodnie z obowijzujjcymi przepisami prawa w tym ustawj i rozporzjdzeniami ministra właściwego od kultury i dziedzictwa narodowego, odzwierciedlajjc i dokumentujjc stan faktyczny wykonania robót.
18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.
19) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiajjcemu na każde żjdanie w trakcie obowijzywania niniejszej
Umowy.
20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajjce jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiajjcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
§ 6. Postanowienia szczegółowe
1. Terminowość robót
1) Wykonawca jest zobowijzany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajjcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiajjcemu przez Wykonawcę do dnia zawarcia Umowy, w formacie *.xls lub innym równoważnym, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.
2) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogj ograniczyć postęp robót w okresie jesienno - zimowo - wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczności mogjce mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy.
3) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na Terenie budowy.
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:
a) podział na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót, oraz kolejność zamawiania przez Wykonawcę urzjdzeń i dostaw,
b) szacowanie przerobu w układzie kwartalnym z uwzględnieniem terminów realizacji zadania I i zadania II oraz zapisów
§9 ust. 2 Umowy. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikajjce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogjce mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniajjce realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2 ust.1.
5) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzjdza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajjcemu do zatwierdzenia.
6) Jeżeli Zamawiajjcy zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczjce jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robót, Wykonawca jest zobowijzany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzględniajjcego uwagi Zamawiajjcego oraz postanowienia Umowy.
7) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdj inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żjdanie Zamawiajjcego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajjcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
8) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
9) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego Terminu zakończenia etapu robót, będj następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiajjcy, w szczególności dotyczjcych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych, z powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do żjdania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowijzujjcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
10) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzajjcym, przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastjpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów Pzp.
11) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żjdania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót.
12) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy określonej w §13 nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstjpienia od Umowy.
13) Każdy przypadek wystjpienia okoliczności wpływajjcych na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany przez upoważnionj osobę do Dziennika budowy.
2. Potencjał Wykonawcy
1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajjcy zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożonj Ofertj.
2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będjcych
przedmiotem Umowy.
3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub
doświadczenia Wykonawca powoływał się składajjc Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowijzany do zastjpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajjcym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajjcego lub zobowijże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowj lub ekonomicznj, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiajjcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składajjc Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcj solidarnj odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowijzany do przekazania Wykonawcy środków zapewniajjcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
……………. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obcijżajj Zamawiajjcego.
6) Dokument potwierdzajjcy zobowijzanie (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiajjcego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określajjcy szczegółowo wysokość zobowijzania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowić będzie załjcznik do Umowy.
3. Wstrzymanie robót
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w przypadku:
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacjj projektowj lub w sposób naruszajjcy warunki bezpieczeństwa stwarzajjce zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujjcych się na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obcijżajj wyłjcznie Wykonawcę,
b) wystjpienia warunków atmosferycznych, mogjcych wpłynjć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w zwijzku z wystjpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnij nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzględniajjce okres wstrzymania.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.
4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umowj lub ujawnienia powstałych z przyczyn obcijżajjcych Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowijcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żjdania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
2) Jeżeli dla ustalenia wystjpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzj wadliwości robót, Zamawiajjcy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.
4) Xxxxxx Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajjcy może zlecić usunięcie Xxxx przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrjcić poniesione w zwijzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Skutki siły wyższej
1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugj Stronę.
2) W przypadku wystjpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.
3) Zamawiajjcy jest zobowijzany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystjpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowijzek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiajjcego lub działajjcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2) Wykonawca ma obowijzek na bieżjco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przyszłych problemach zwijzanych z realizacjj Umowy, które mogj mieć wpływ w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.
3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1 i przekazania informacji, o której mowa w pkt 2,
Wykonawca przedkłada Zamawiajjcemu ocenę wpływu tych okoliczności na Termin wykonania robót.
4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajjcemu do akceptacji propozycje dotyczjce uniknięcia lub zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.
7. Personel i sprzęt Wykonawcy
1) Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o numerze: …………………………, który jest uprawniony do działania w zwijzku z realizacjj Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud oraz art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tel. …………… e-mail oraz kierowników robót
branżowych uprawnionych w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud oraz odpowiednio w art. 37a i 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1:
a) ……………………………………………….. - kierownik robót, posiadajjcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocijgowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o numerze: …………………………, tel. …………… e-mail ……………
b) ……………………………………………….. - kierownik robót, posiadajjcj uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o numerze: …………………………, tel. …………… e-mail ,
c) ……………………………………………….. – kierownik robót, posiadajjcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturj telekomunikacyjnj bez ograniczeń o numerze: tel.
…………… e-mail ,
d) …………………………………………. - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej, posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń o numerze: ………………………… tel. …………… e-mail ……………
e) …………………………………………..- osoba prowadzjca prace konserwatorskie: tel, ……………………….e-mail…………………….
f) …………………………………………..- osoba prowadzjca prace archeologiczne: tel, ……………………….e-mail…………………….
2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajjcemu, iż personel Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, będzie osobj, którj Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca jest zobowijzany jj uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami §13 Umowy.
4) Wykonawca jest zobowijzany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych sj zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowijzki na Terenie budowy.
5) Wykonawca jest zobowijzany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujjce podmioty, które je zaangażowały.
6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystjpić do Wykonawcy z żjdaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:
a) wykazuje rażjcy brak staranności,
1 Osoby kierowników robót branżowych wpisane zostanj zgodnie z wykazem osób zaoferowanym przez wykonawcę w poste powianiu o udzielenie zamówienia
b) wykonuje swoje obowijzki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.
7) W przypadku wystjpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednij osobę na zastępstwo w
xxxxxx przewidzianym w pkt 3,
8. Kontrola jakości
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżjcj kontrolę jakości robót budowlanych stanowijcych przedmiot Umowy i Materiałów.
2) Wszystkie Materiały, które będj użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowijzujjcymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.
4) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz określonym w
Dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unij Europejskj,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,
e) być wolne od obcijżeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
5) Wykonawca ma obowijzek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umowj jakości i prowadzenia bieżjcej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniajjcych dochowanie terminów realizacji robót określonych Umowj
6) Wykonawca jest zobowijzany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.
7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowijzać Wykonawcę do:
a) usunięcia Materiałów nie odpowiadajjcych normom jakościowym określonym w pkt 1 niniejszego ustępu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniajj wymagań STWiORB lub nie
zapewniajj możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.
8) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umowj poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrjcić poniesione w zwijzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
9) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4 niniejszego ustępu, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 4 niniejszego ustępu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) Wszystkie koszty zwijzane z tymi czynnościami obcijżajj Wykonawcę lub Zamawiajjcego, na zasadzie określonej w pkt 19
niniejszego ustępu.
12) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiałów, które nie sj zgodne z pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastjpienie zaakceptowanymi Materiałami.
13) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służjcym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami
14) Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest zobowijzany przeprowadzać na własny koszt.
15) Bieżjce pomiary i badania Materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na
Terenie budowy.
16) Wykonawca zobowijzany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzjdzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.
17) Badania Materiałów mogj być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajjcego placówce badawczej.
18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażjdać wykonania badań dodatkowych, które nie sj wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiałów lub robót, które budzj uzasadnione wjtpliwości, co do jakości.
19) Jeżeli wyniki badań wykażj, że: Materiały bjdź roboty nie sj zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażj, że Materiały bjdź roboty sj zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obcijżj Zamawiajjcego,
20) Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowijzujjcymi przepisami orzeczeń, atesty oraz deklaracje zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.
9. Utrzymanie Terenu budowy.
1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowijzany do zagospodarowania Terenu budowy.
2) Do obowijzków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywajjcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzjdku zapobiegajjcym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa w/w osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służjcych zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do Terminu zakończenia robót,
d) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłjczenia i dostaw mediów oraz zainstalowanie urzjdzeń służjcych do pomiaru zużycia mediów,
e) ponoszenie kosztów zwijzanych z zużyciem mediów do celów zwijzanych z wykonaniem, próbami i odbiorami robót,
f) ogrodzenie Terenu budowy,
g) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,
h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,
i) bieżjce utrzymanie porzjdku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie robót.
3) Wykonawca jest zobowijzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będj wykonywane roboty dotyczjce Umowy.
4) Roboty będjce przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz terenach należjcych do Zamawiajjcego lub osób trzecich.
5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowijzany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urzjdzenia pomocnicze, Sprzęt, Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porzjdku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
6) Wykonawca na własnj odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sjsiadujjcych z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikajjce z prowadzenia robót budowlanych.
7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowijzany uporzjdkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
8) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajjcy ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obcijżyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
10. Czas pracy.
1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach 22.00 - 6.00.
2) W wyjjtkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane sj w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu cijgłym.
11. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana).
1) Wykonawca jest zobowijzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.
2) Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjj
projektowj i STWiORB.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.
12. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich
1) Wykonawca jest zobowijzany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzjcych na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogj spowodować roboty lub transport i Sprzęt Wykonawcy albo jego Dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowijzujjcych ograniczeń obcijżeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.
2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogj zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegajj zatwierdzeniu przez właściwy zarzjd drogi.
3) Wykonawca jest zobowijzany ponosić koszty nałożonych na niego kar zwijzanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczjcych dopuszczalnych obcijżeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.
13. Procedury bezpieczeństwa
1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowijzany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywajjce na Terenie budowy.
2) Do obowijzków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urzjdzeń niezbędnych w powyższym celu.
3) Wykonawca jest zobowijzany opracować i przedłożyć Zamawiajjcemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzjdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczjcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.
14. Obsługa geodezyjna
1) Wykonawca zobowijzany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej oraz geotechnicznej, w tym sporzjdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę, badań geologicznych, geotechnicznych oraz wykonania pełnej dokumentacji zwijzanej z prowadzeniem ww. czynności i przekazania Zamawiajjcemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,
2) Wykonawca jest zobowijzany zapewnić obsługę geodezyjnj zgodnie z rozporzjdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowijzujjcych w budownictwie,
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczjce rejestrowania czynności
geodezyjnych,
4) po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowijzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień, w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach,
5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowijzany dokonać odpowiednich pomiarów na żjdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary,
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia,
7) po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajjcemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzjdzonj inwentaryzacjj urzjdzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w …………. (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii
15. Odpowiedzialność Wykonawcy.
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrzjdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwijzku z wykonywaniem robót, chyba że wyłjcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którj Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3) Wykonawca jest zobowijzany do zwolnienia Zamawiajjcego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w zwijzku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowijzujjcych przepisów, chyba że wyłjcznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiajjcy.
4) Wykonawca jest zobowijzany przejjć odpowiedzialność materialnj za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sjsiadujjcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
5) Wykonawca zobowijzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 5 dni.
16. Naprawa uszkodzeń.
1) Wykonawca jest zobowijzany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżj wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłjczeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiajjcego do użytkowania.
2) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowijzany naprawić na własny koszt w sposób zapewniajjcy zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowijzujjcymi przepisami prawa.
3) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 2 powstały wskutek okoliczności stanowijcych zgodnie z Umowj ryzyko Zamawiajjcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczj roboty budowlane będjce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
17. Ochrona środowiska:
1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowijzany podjjć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy,
2) Wykonawca jest zobowijzany do:
a) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwijzanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniajjcy ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,
b) podjęcia czynności prawnych zmierzajjcych do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowijzań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogj być dochodzone od Zamawiajjcego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody,
c) stosowania materiałów które nie sj szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujjcych szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego sj bardzo toksyczne lub intensywnie dymijce,
d) udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnionj jednostkę, do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określajjcych brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które sj szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogj być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, a jeżeli wymagajj tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowijzany jest otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej,
e) stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniajjcych wymagania obowijzujjcych przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzajjcych, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajjcych wymagane parametry użytkowe,
f) ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,
g) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawj z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z poźn. zm.) – Wykonawca zobowijzany jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostanj wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi posiada dokumenty potwierdzajjce przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie zwijzanych z tym opłat,
h) posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będj wchodziły x.xx. sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla podłoża gruntowego i wód podzielnych w sytuacjach awaryjnych,
i) zabezpieczenia drzew w pobliżu których prowadzone będj prace, poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodj bezwykopowj lub wykonywać ręcznie poza obrysem korony drzew. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa - metodj bezwykopowj lub ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej),
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczjcych ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujjcych gospodarkę odpadami.
18. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1) Jeżeli Wykonawcj jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzjce w skład Konsorcjum sj solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajjcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
2) Wykonawcy wchodzjcy w skład Konsorcjum zobowijzani sj do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łjcznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
3) Konsorcjum zobowijzuje się do przekazania Zamawiajjcemu kopii umowy regulujjcej współpracę podmiotów wchodzjcych w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajjcej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzjcych w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiajjcemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodj Zamawiajjcego.
5) W przypadku rozwijzania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiajjcy jest uprawniony do żjdania wykonania całości lub części robót wynikajjcych z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
19. Ubezpieczenie wykonawcy:
1) w celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowijzany do:
a) uzyskania akceptacji Zamawiajjcego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dla ubezpieczyciela i projektu polisy wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia. Zamawiajjcy w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca będzie zobowijzany uwzględnić, jeżeli wymagany zakres prowadzonych robót będzie stwarzał ryzyka nie uwzględnione w przedstawionych warunkach ubezpieczenia i może skutkować naruszeniem interesu Zamawiajjcego.
b) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrzjdzone osobom trzecim, w tym Zamawiajjcemu, powstałe w zwijzku z wykonywaniem wszelkich robót będjcych przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajjcego Protokołu odbioru końcowego lub zawarcia Ubezpieczenia ryzyk budowlano- montażowych (Contractor’s All Risks) w sekcji I i sekcji II. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowijzany dostarczyć nie później niż 7 dni po podpisaniu Umowy. Nieprzedłożenie ww. dokumentu do Zamawiajjcego jest jednoznaczne z brakiem zawarcia stosownej umowy.,
c) pokrycia na rzecz Zamawiajjcego wszelkich obcijżeń. Uszczerbek Zamawiajjcego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w zwijzku z wykonywaniem Umowy (majjtkowy bjdź niemajjtkowy, a więc także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), x.xx. w szczególności w zwijzku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrjcenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowj wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwijzku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowijzków wynikajjcych z zawartych umów ubezpieczenia, odmowj wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwijzku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowijzków wynikajjcych z powszechnie obowijzujjcych przepisów prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie wymienionych przyczyn, obcijża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego pokryty na rzecz Zamawiajjcego, jako jego zobowijzanie,
d) utrzymania cijgłości zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowijzany dostarczyć nie później niż 7 dni po zawarciu Aneksu do umowy ubezpieczenia, bjdź zawarciu nowego ubezpieczenia,
20. Pozostałe obowiązki związane z realizacją przedmiotu umowy - w zakresie robót budowlanych i montażu urządzeń technologii/ wyposażenia stałego, pełnienia nadzoru autorskiego oraz pozostałego zakresu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) wykonania robót budowlanych zgodnie z zaakceptowanj dokumentacjj projektowj, w tym dostosowujjcj do I etapu inwestycji, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem/ zgłoszeniami zamiaru wykonania robót oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi Zamawiajjcego.
2) wykonania wszelkich uzgodnień, w tym m. in. badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, x.xx.: sieci uzbrojenia terenu, układu drogowego z urzjdzeniem terenu, natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, szczelności instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., c.w.u. i gazu, wydajności wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacyjnej, pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej, ekspertyz kominiarskich sprawności systemów ppoż., sprawności instalacji monitoringu, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci i zarzjdcj dróg, rozruchów instalacji i urzjdzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorjco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania budynku,
3) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżjco i w trakcie realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót ulegajjcych zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za pomocj zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajjcego,
4) zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów (o ile zachodzi konieczność wynikajjca z przepisów), a w szczególności: Nadzór Inwestorski, Nadzór budowlany, Zamawiajjcego, projektanta, gestorów mediów, jak również przekazanie Zamawiajjcemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów ich złożenia,
5) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiajjcym i Nadzorem Inwestorskim.
6) umieszczenia tablic informacyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego, od dnia wprowadzenia na budowę,
7) zajęcia i zagospodarowania terenu zwijzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajjcym łjcznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łjczności telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie, dla budynku objętego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajęty Teren budowy i zobowijzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do porzjdku po zakończeniu robót.
8) prowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie muzeum, w tym w szczególności:
a) zabezpieczenia, wydzielenia, wygrodzenia użytkowanych pomieszczeń muzeum zgodnie z wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcego oraz przedstawiciela placówki (np. posadzki w taki sposób, aby nie uległy one zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót – płyty pilśniowe, folia o dużej wytrzymałości itp., stałe przegrody – brak możliwości wtargnięcia na teren budowy użytkowników placówki oraz osób trzecich),
b) prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu poza godzinami pracy muzeum lub w uzgodnieniu z przedstawicielem
muzeum,
c) wszelkie roboty zwijzane z remontem w czynnym obiekcie, w tym instalacje należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z przedstawicielem muzeum, dyrekcjj,
d) prowadzenia robót z należytj starannościj w celu zachowania cijgłości gwarancji należytego wykonania umowy jakiej
podlega czynny obiekt muzeum,
9) prowadzenia robót budowlanych na terenie nieruchomości czynnego obiektu użyteczności publicznej oraz w czynnym obiekcie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunków higieniczno – sanitarnych, dostawie gazu oraz energii elektrycznej w celu możliwości normalnego funkcjonowania muzeum. Wykonawca zobowijzany jest do:
a) zapewnienia cijgłości w dostawie ciepłej wody, gazu, energii elektrycznej, zimnej wody i funkcjonowania instalacji kanalizacji sanitarnej w okresie funkcjonowania muzeum, tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania prze Użytkownika w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.
b) uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów niepowodujjcych braku możliwości normalnego funkcjonowania muzeum, z odpowiednimi służbami oraz przedstawicielami muzeum,
c) zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść, dojazdów, drogi pożarowej do obiektu muzeum i dla mieszkańców okolicznych posesji. Ponadto zapewnienie, w czasie trwajjcych prac budowlanych, zapewnienie bezpiecznego, wygodnego dojścia do budynku muzeum w okresie jego funkcjonowania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót,
d) stosowania technologii i sprzętu niepowodujjcego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu,
10) wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie niezbędnym do realizacji robót objętych umowj według rozwijzań Wykonawcy o ile będj konieczne, biorjc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich kosztów z tym zwijzanych. Wykonawca zobowijzany jest wybrać metodę umocnienia/ zabezpieczenia wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Xxxxxxxx Inwestorskim oraz Zamawiajjcym,
11) zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejjcego uzbrojenia i instalacji wewnętrznych w obrębie wykonywanych robót, ze szczególnym uwzględnieniem elementów uzbrojenia wykonywanych przez Wykonawcę.
12) wykonania wymiany gruntu zgodnie z zaleceniami oraz opracowanj dokumentacjj geotechnicznj w przypadku występowania gruntów nienośnych w poziomie fundamentowania lub posadowienia,
13) wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewentualnych niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu ziemi,
14) wykonania robót w taki sposób, aby nie wystjpiły żadne uszkodzenia istniejjcych obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejjcej (takie jak instalacje wewnętrzne, sieci wod-kan, kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja deszczowa i inne), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu – w przypadku wystjpienia jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowijzany jest do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt,
15) poniesienia kosztów zwijzanych z ewentualnj wycinkj drzew i krzewów kolidujjcych z realizacjj inwestycji, nadto ich wycięcia, karczowania i wywiezienia zgodnie z opracowanj i zatwierdzonj dokumentacjj,
16) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych Umowj, o ile będj konieczne, biorjc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania oraz wszystkich robót zwijzanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowijzany wybrać metodę odwadniania oraz harmonogram odwadniania wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Xxxxxxxx Inwestorskim oraz Zamawiajjcym,
17) ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodj z wykopów – Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wykonania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy,
18) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych badań wymaganych na etapie
odbioru,
19) wykonania wszelkich robót wykończeniowych po remoncie pomieszczeń oraz po przejściach instalacyjnych w istniejjcej części obiektu, w przypadkach nie określonych w dokumentacji Wykonawca dowijże się materiałowo i kolorystycznie do istniejjcych materiałów wykończeniowych poprzez zastosowanie materiałów nie gorszych niż wbudowywane. Zakres niezbędnych prac do wykonania będzie omawiany z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajjcym i Użytkownikiem,
20) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i odrębnymi przepisami tj. z ustawj z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urzjdzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem urzjdzeń Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczjcymi danego wyrobu; w przypadku wjtpliwej jakości materiałów i urzjdzeń użytych do wbudowania, Zamawiajjcy ma prawo wykonania badań tych materiałów i urzjdzeń zgodnie z obowijzujjcymi normami w celu stwierdzenia ich jakości – jeśli badania wykażj, że zastosowane materiały i urzjdzenia sj złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obcijżony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,
21) uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajjcego zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładajjc w tym celu dokumenty wymagane Ustawj o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajjcym wzorem „Wniosku materiałowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na żjdanie Nadzoru inwestorskiego i / lub Zamawiajjcego, także próbek tych materiałów,
22) okazania próbek materiałów przed przystjpieniem do robót wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pisemnej zgodny Zamawiajjcego na ich zastosowanie, a co za tym idzie przedłożenia do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajjcego Wniosków materiałowych wraz z wymaganymi dokumentami,
23) prowadzenia bieżjcych konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiajjcego, Nadzoru Inwestorskiego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi,
24) udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiajjcego oraz Nadzór Inwestorski o postępie prowadzonych prac, a w szczególności składania wyjaśnień oraz przedstawienia poszczególnych elementów dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiajjcego,
25) stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiajjcego oraz wszystkich jego przedstawicieli,
26) umożliwienia w każdym terminie Zamawiajjcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Użytkownikowi oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy,
27) uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy,
28) protokolarnego przekazania Zamawiajjcemu wykonanych robót,
29) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urzjdzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urzjdzeń przez serwis producenta urzjdzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urzjdzeń i instalacji,
30) przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego prób technicznych dostarczonych przez siebie urzjdzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczenia / pozwolenia dopuszczajjcych do ich użytkowania,
31) opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno – budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W przypadku wystjpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowijzany jest opracować dokumentację. Zmiana oraz ww. dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajjcego oraz Nadzór Inwestorski,
32) pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiajjcego, w tym: o zakończeniu robót budowlanych wraz z dokonaniem wpisów do dziennika budowy przez Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,
33) likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzjdkowania terenu wraz z terenami przyległymi oraz dojazdem
na plac budowy po zakończeniu realizacji inwestycji,
34) udziału w przegljdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji budynku oraz w innych na wezwanie Zamawiajjcego – o terminach przegljdów gwarancyjnych Nadzór Inwestorski poinformuje Zamawiajjcego i Wykonawcę pisemnie i/lub pocztj elektronicznj,
35) współpracy z Zamawiajjcym, Nadzorem Inwestorskim oraz Użytkownikiem w celu zapewnienia należytego wykonania
Umowy,
36) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajjcego oraz innych instytucji wydajjcych warunki i uzgodnienia,
37) zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w zwijzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjjtkiem sytuacji, gdy obowijzek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowijzujjcych przepisów prawa,
38) dostarczenia Zamawiajjcemu w odpowiednim terminie wynikajjcym z harmonogramu prac dokumentów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne i badania architektoniczne.
21. Dokumentacja odbiorowa:
1) do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowijzany jest dołjczyć dokumentację odbiorowj, wykonanj zgodnie z obowijzujjcymi przepisami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajjcego, w zakresie i formie określonej w Umowie, w tym w dokumentacji projektowej a w szczególności:
a) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (np. wnioski skierowane do służb miejskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Morjg, w tym m. in. zarzjdcy drogi, poprzedzajjcych kontrolę budowy z wymaganymi załjcznikami, pomiarami, atestami, oświadczeniami, protokołami, decyzjami, świadectwem charakterystyki energetycznej budynku),
b) wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiajjcych przekazanie przez Zamawiajjcego elementów inwestycji na majjtek właścicieli i uzyskania w imieniu Zamawiajjcego dokumentów o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Morjgu oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie (lub pisemnego potwierdzenia przez te służby, że takie dopuszczenie nie jest wymagane),
c) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierajjcej dane umożliwiajjce wniesienie zmian na mapę zasadniczj do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporzjdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995r. w sprawie rodzaju zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowijzujjcych w budownictwie,
d) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiajjcemu wraz z budowlanj dokumentacjj odbiorowj atestów i świadectw dopuszczajjcych do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii sprawdzonych wcześniej i zaakceptowanych przez Nadzór Xxxxxxxxxxx,
e) sporzjdzenia i przekazania instrukcji pożarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej przez rzeczoznawcę ppoż.) dla całego obiektu,
f) przekazania wszystkich instrukcji, opisów i kopii kart gwarancyjnych urzjdzeń zamontowanych w obiekcie będjcym przedmiotem zamówienia,
g) przeprowadzenia szkoleń użytkownika w zakresie obsługi urzjdzeń zamontowanych w obiekcie,
h) uzyskanie pozytywnej pod względem higienicznym i zdrowotnym opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dotyczjcym ochrony przeciwpożarowej,
i) dołjczenia kopi kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie i/lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym organie wraz z załjcznikami w celu uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru i/lub zawiadomienia o zakończeniu robót,
j) projekt powykonawczy (w tym x.xx. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze) uwzględniajjcy dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika Budowy, Projektanta (Nadzór Autorski) i Nadzór Inwestorski wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,
k) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzajjcymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowijzujjcymi przepisami zatwierdzone pisemnie przez Nadzór Inwestorski i Zamawiajjcego,
l) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
m) Dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbędne i wymagane przez Zamawiajjcego, w tym protokoły odbiorów technicznych, rozruchów, instrukcji, badania szczelności instalacji wodnej i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia (w tym ewakuacyjnego), wydajności wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, badania wody, pomiarów geodezyjnych powykonawczych, ekspertyzy kominiarskie, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci i zarzjdcj drogi, rozruchów instalacji i urzjdzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorjco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania budynku oraz pozostałej infrastruktury,
n) w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego i wartościowego wyposażenia stałego oraz zamontowanych urzjdzeń i przekazania Zamawiajjcemu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót,
2) wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w następujjcej formie:
a) w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu łjcznie 3 egzemplarze dokumentacji w następujjcej formie wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls,
*.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych plików *.zip – w nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich znaków, pliki będjce skanem dokumentacji posiadajjce podpisy uprawnionych osób, w których pojemność pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 15 MB – nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich
znaków, w tym wymaganej zgodnie z ustawj o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wydanymi na jej podstawie decyzjami/pozwoleniami dokumentacjj powykonawczj z prac konserwatorskich i z badań archeologicznych,
b) w wersji papierowej w niezbędnej ilości egzemplarzy, przy czym łjcznie 3 egzemplarze dla Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcego i Użytkownika, potwierdzone za zgodność z oryginałem w przypadku przekazania kopii dokumentacji, w tym wymaganej zgodnie z ustawj o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wydanymi na jej podstawie decyzjami/pozwoleniami dokumentacjj powykonawczj z prac konserwatorskich i z badań archeologicznych.
§ 7. Podwykonawcy
1. Strony umowy ustalajj, że roboty zostanj wykonane przez wykonawcę osobiście bjdź z udziałem podwykonawców.
2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiajjcy nałożył obowijzek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia
Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa
3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następujjcej części zamówienia następujjcym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: …………………...
a) opis powierzonej części zamówienia: …………………….
b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Wykonawca jest zobowijzany do zawiadomienia zamawiajjcego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowijzany wykazać zamawiajjcemu, że:
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędjcych podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczjce podwykonawcy odnoszj się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcj i dalszym podwykonawcj lub między dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowijzany do sprawowania na bieżjco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu
art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz będzie zawierać w szczególności2:
1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występujj w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;
2) zakres robót przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiajjcego (wynikajjcego z niniejszej umowy);
6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujjcych czynności, o których mowa w §
18 ust. 1 umowy, obowijzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;
2 Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp
7) wymaganj treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcj, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,
8) wymóg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiajjcym a Wykonawcj i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajjcego
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajjcy zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowijzany do przedłożenia zamawiajjcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołjczy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
12. Zamawiajjcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiajjcego.
13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiajjcego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniajjcy w całości zastrzeżenia zamawiajjcego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiajjcego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sj roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiajjcego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiajjcemu poświadczonj za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
15. Zamawiajjcy w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.
16. Zamawiajjcy jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy:
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) będzie zobowijzywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiajjcy wskazał kluczowe części zamówienia;
3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajjcych wykonanie zleconego świadczenia;
4) będzie zawierała zapisy uzależniajjce dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiajjcego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiajjcego;
5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczjcych zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w
szczególności zapisów warunkujjcych podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajjcego;
6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiajjcego będj mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowj lub terminowj realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścij;
7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujjce prawa i obowijzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczjcych warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowijzki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy,
17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowijzujj także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.3
18. Strony umowy stwierdzajj, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiajjcego, wyłjczona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiajjcego z Wykonawcj za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługujjcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszj umowj.
19. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiajjcemu poświadczonj za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sj dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłjczeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Wyłjczenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku, o którym mowa powyżej Podwykonawca, Dalszy podwykonawca przedkłada poświadczonj za zgodność z oryginałem kopię umowę również Wykonawcy4.
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiajjcy informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystjpienia o zapłatę kary umownej.
3 art. 464 ust.11 ustawy Pzp
4 Art. 464 ust. 8 i 9
21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem sj dostawy lub usługi.
22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sj roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajjcego.
23. Zamawiajjcy może zażjdać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajjcego, lub może usunjć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz x xxxxx Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sjdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bjdź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajjcy, że osoby zawierajjce umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajj uprawnienia do jego reprezentacji.
25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiajjcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tj umowj wymaga ponownej akceptacji Zamawiajjcego w trybie określonym w ust. 11-16.
26. Zamawiajjcy, może żjdać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniajj warunków lub wymagań dotyczjcych podwykonawstwa, określonych Umowj, nie dajj rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żjdanie Zamawiajjcego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajj postanowienia niniejszej Umowy.
27. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzjdzane sj w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowijzany załjczyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski
28. Wykonawca, powierzajjc realizację robót Podwykonawcy, jest zobowijzany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcj.
29. W przypadku uchylenia się od obowijzku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujjcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajjcy dokona, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujjcego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowanj przez zamawiajjcego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sj roboty budowlane lub który zawarł przedłożonj zamawiajjcemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sj dostawy lub usługi.
§ 8. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi zł (słownie
brutto………………………………..........…………………………………………………...……), w tym podatek VAT wg stawki %, co stanowi
kwotę……………………zł. (słownie VAT ), wartość przedmiotu umowy bez podatku VAT
(netto) wynosi ……………………zł. (słownie netto……………………………………...…………), w tym: (zgodnie z tabelą formularza
ofertowego).
2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zmian umowy o których mowa w §13 Umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczj się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, transportu itp., a także te, które sj niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
§ 9. Rozliczenia
1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajjcego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowijcym Zał. nr 2 do umowy.
2. Rozliczenia za wykonane roboty sj dokonywane kwartalnie, na koniec danego kwartału z tym, że:
1) w przypadku kwartału obejmujjcego miesijc grudzień 2022 r. Wykonawca zobowijzany jest wystawić faktury do 9 grudnia 2022 r.,
2) w przypadku zadania I fakturę, z uwagi na to, że zdanie ulega zakończeniu w II kwartale 2023 r. Wykonawca wystawi do 25 maja 2023 r.,
3) w przypadku zadania II fakturę za ostatni kwartał Wykonawca wystawi do 25 listopada 2023 r.,
4) Wykonawca zobowijzany będzie do fakturowania wykonanych robót odrębnie dla zadania I oraz zadania II, w takim przypadku zapisy §10 stosuje się odpowiednio dla każdego zadania,
3. W celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia danego miesijca z
zastrzeżeniem ust. 2:
1) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty kwartalne zgodnie z zał. nr 3 do Umowy.
4. Raport kwartalne powinien zawierać, co najmniej:
1) informacje ogólne,
2) opis postępu robót i powstałych problemów,
3) propozycje rozwijzania tych problemów,
4) zaangażowanie finansowe,
5) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w powijzaniu na każdy kwartał,
6) listę zaakceptowanych przez Zamawiajjcego Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) oraz rodzaj i wartość robót budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym miesijcu,
7) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości Zamawiajjcego oraz wartość dostaw lub usług
przewidzianych w tych umowach,
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajjcego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w cijgu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych robót.
§ 10.Płatności
1. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowijzujjcymi przepisami.
2. Płatności sj realizowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajjcego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wystawianych nie częściej niż raz na kwartał, z uwzględnieniem potrjceń wynikajjcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.
3. Wykonawca jest zobowijzany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczjce zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczjce tych należności których termin upłynjł w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składajjcych je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikajjcych z Umów o podwykonawstwo. Oświadczenie nie może być wystawione z datj wcześniejszj niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załjcznik nr 4 do umowy. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowijzany dołjczyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikajjcych z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załjcznik nr 5 do umowy.
4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiajjcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługujjcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żjdaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiajjcego.
5. Zamawiajjcy niezwłocznie po zgłoszeniu żjdania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żjdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczjcych zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.5 podważajjcych zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiajjcy może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sjdowego kwotę potrzebnj na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wjtpliwości zamawiajjcego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. Zamawiajjcy jest zobowijzany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będjce przedmiotem żjdania, o którym mowa w ust.4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 5 uwag wykazujjcych niezasadność bezpośredniej zapłaty.
8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bjdź skierowanej do depozytu sjdowego, Zamawiajjcy potrjci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajjcego w złotych polskich (PLN).
10. Podstawj wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajjcego na kolejne okresy rozliczeniowe, będj wystawione
przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajjcemu wraz:
1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będj wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będj załjczone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,
2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajjcego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzajjcych płatności albo ze sporzjdzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,
4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie,
5) Raport kwartalny.
11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturj VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.10, Zamawiajjcy jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiajjcego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajjcego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żjdania odsetek.
12. Zamawiajjcy jest uprawniony do żjdania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wjtpliwości dotyczjcych dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
13. Wykonawca przekazuje Zamawiajjcemu pisemne uwagi, o których mowa ust.5 zawierajjce szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie majjcym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności majjcych wpływ na tę wymagalność.
14. Zamawiajjcy jest uprawniony do odstjpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażj zasadności takiej płatności.
15. Zamawiajjcy może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażj zasadność takiej płatności.
16. Podstawj płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiajjcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiajjcemu wraz z potwierdzonj za zgodność z oryginałem kopij protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiajjcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłjcznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłjcznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiajjcego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sjdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługujjcej Wykonawcy od Zamawiajjcego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadajjcej dokonanej płatności.
19. Zamawiajjcy dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajjcego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnionj.
20. Zamawiajjcy może złożyć do depozytu sjdowego kwotę potrzebnj na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wjtpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowanj kwotj zobowijzania Zamawiajjcego względem Wykonawcy.
21. Odpowiedzialność Zamawiajjcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłjcznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikajjcej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umowj o
podwykonawstwo a cenami określonymi Umowj Zamawiajjcy uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłjcznie kwotę należnj na podstawie cen określonych Umowj.
22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajjcego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załjczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzajjce tę okoliczność, cała kwota wynikajjca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiajjcego Wykonawcy.
23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołjczy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnościj końcowj.
24. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na konto: ...............................................................................................
25. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastjpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu ostatecznego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajjcego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5% wartości, o której mowa w §8 ust.1 Umowy.
26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiajjcego dyspozycji obcijżenia rachunku Zamawiajjcego kwotj
wynagrodzenia.
27. Faktury, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może przesłać Zamawiajjcemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiajjcego otwarte na platformie elektronicznej5 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/
28. Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikajjcych z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku rachunek wskazany w umowie winien być rachunkiem umożliwiajjcym rozliczenie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
29. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 28, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiajjcego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bjdź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi opóźnienia w płatności.
30. Wykonawca do pierwszej przedkładanej w ramach realizacji umowy faktury załjczy oświadczenie, że wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w umowie jest rachunkiem prowadzonym dla jego działalności gospodarczej i jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności
31. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy, przypadajjcy po takich dniach.
§ 11. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowj, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osijgał zakładane w Preambule rezultaty.
2. Wykonawca udziela Zamawiajjcemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego elementów) na okres miesięcy (min.
36 miesięcy wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) liczjc od daty Protokołu Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjjtkiem urzjdzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji,
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi .........................
miesięcy.
4. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszj kartj przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacjj projektowj, Umowj, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowijzujjcymi w przedmiocie Umowy.
5. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiały nie majj usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikajjcych z błędów technologicznych i zapewniajj bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszajjce wartość użytkowj, technicznj i estetycznj wykonanych robót i zamontowanych materiałów oraz urzjdzeń.
7. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w sposób
wskazany w art. 581 KC.
8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowijzany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).
5 Platforma elektroniczna, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
9. Wykonanie zobowijzania z gwarancji nastjpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujjcy możliwość ponownego wystjpienia
tych samych wad.
10. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancjj do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia gwarancyjnego Zamawiajjcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urzjdzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
11. Wykonawcę (Gwaranta) obcijża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się ona we władaniu
uprawnionego z gwarancji.
12. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowijzujjcymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancjj - Wykonawca (Gwarant) przystjpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajjcego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego), a wada zostanie usunięta w terminie nie dłuższym niż 3 dni - o ile nie nastjpij inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższym niż 20 dni,
3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiajjcego.
13. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bjdź przez osobę trzecij.
14. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystjpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajjcy będzie miał prawo usunjć wadę we własnym zakresie lub zatrudnionj stronj trzecij na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostanj pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w cijgu 14 dni od otrzymania noty obcijżeniowej.
15. Zamawiajjcy będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.
16. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynjł, Wykonawca (Gwarant) zobowijzuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach.
17. Nie podlegajj uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:
1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części,
2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Zamawiajjcego lub Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania,
3) dla części pochodzjcych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajjcego do ponownego użycia,
4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.,
18. Wykonawca odpowiada względem Zamawiajjcego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi.
19. Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.
20. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowijzany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów).
21. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi sj zgodne z warunkami określonymi w ust.9 - 15 i 17.
22. Roszczenia z tytułu rękojmi mogj być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiajjcy zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
23. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiajjcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiajjcego o grożjcym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajjcy na piśmie utrzymał swojj decyzję.
24. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiajjcy zobowijzuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowijzywania gwarancji i rękojmi.
25. Gwarancjj oraz rękojmij objęte sj wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.
26. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknjć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie.
27. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
28. Gwarancja obejmuje w szczególności:
1) przegljdy gwarancyjne zapewniajjce bezusterkowj eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwijcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,
3) koszty wykonania przegljdów gwarancyjnych oraz koszty Materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania zamontowanych urzjdzeń (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,
29. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowijzany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego jako załjcznik do protokołu.
30. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzjdzeń zostanj określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzjdzeń, które wymagajj przegljdów serwisowych.
31. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementów objętych gwarancjj.
32. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogj wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogj się różnić na niekorzyść Zamawiajjcego od zasad określonych przez producentów elementów podlegajjcych gwarancji.
33. Jeżeli Wykonawca nie sporzjdzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł uwolnić ze zobowijzań gwarancyjnych powołujjc się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegajjcych gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
34. W przypadku niesporzjdzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę, sporzjdzi jj Zamawiajjcy. Kosztami jej sporzjdzenia zostanie obcijżony Wykonawca a Zamawiajjcy może je potrjcić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
35. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiajjcego.
36. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastjpić nie później niż w cijgu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajjcego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
37. W razie stwierdzenia przez Zamawiajjcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datj
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datj ich usunięcia.
38. Odbiór poprzedzajjcy zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiajjcego, który zostanie przesłany
do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
39. Zamawiajjcy dokona przegljdu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowijzuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegljdu. Termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony za zgodj Zamawiajjcego ze względów na technologię wykonywania usunięcia wad i usterek. Zamawiajjcy umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.
40. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowijzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajjcego w terminie 10 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujjcych firmę,
3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,
5) ogłoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu działalności.
§ 12.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca jest zobowijzany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiajjcego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równj 5% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zł
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiajjcego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiajjcego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiajjcy.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowijzany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wijżjcj w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowijzany do niezwłocznego informowania Zamawiajjcego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które majj lub mogj mieć wpływ na moc wijżjcj Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiajjcego praw wynikajjcych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowijca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiajjcego za należycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynoszjca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jednj lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cijgłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajjcego i zachowuje swojj ważność na okres obejmujjcy wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pienijdzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikajjcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajjcego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiajjcy może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiajjcemu od Wykonawcy w zwijzku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowijzany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienijdzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowijzuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach, o których mowa w ust. 12 i ust. 17, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niż w pienijdzu, Zamawiajjcy zmieni formę na zabezpieczenie w pienijdzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej musi nastjpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Zamawiajjcy zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ………………………………. ·w dniu
…………………………………………………………
17. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §13 niniejszej umowy wystjpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowijzany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajjcy z aneksu do umowy.
§ 13.Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastjpić za zgodj obydwu Stron wyrażonj na piśmie, w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujjca zobowijzana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będjcych podstawj zmiany. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniajjcych do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawnj wynikajjcj z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy;
4) informacje i dowody potwierdzajjce, że zostały spełnione okoliczności uzasadniajjce dokonanie zmiany umowy.
2. Zamawiajjcy działajjc w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujjce okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:
1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiajjcego, o czas wstrzymania,
2) w sytuacji, gdy Zamawiajjcy nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiajjce prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologij ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagajjcej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe,
c) wystjpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych polegajjcych na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu oraz wystjpienia temperatury powietrza powyżej 30oC lub poniżej -10oC trwajjcych nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku których Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwie wykonywanie w tym czasie innych robót na budowie. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres
- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiajjcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
5) wystjpienia wad Dokumentacji projektowej6 skutkujjcych koniecznościj dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót majjcych wpływ na Termin wykonywania robót. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiajjcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
6) wystjpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiajjcego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniajjcych, które wstrzymujj lub opóźniajj realizację przedmiotu Umowy,
7) wystjpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy sj zobowijzane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie sj następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
10) działania siły wyższej, majjcej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
11) wystjpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
12) wystjpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
13) wystjpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SWZ warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,
14) wystjpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIORB oraz SWZ warunków terenowych,
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
15) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajjcego,
16) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej,
18) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którj przebiega planowana inwestycja, co
powoduje konieczność przeprojektowania,
19) skrócenia terminu wykonywania prac w zwijzku z koniecznościj zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w zwijzku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych,
20) utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), jego zaostrzenia lub wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znaczjco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia,
21) odkrycia podczas robót ziemnych reliktów/artefaktów wymagajjcych wg wymogów WKZ przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, wymagajjcych uzyskania/skutkujjcych wydaniem odrębnej decyzji WKZ, o czas prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, chyba że ich prowadzenie nie wpływa na harmonogram prowadzenia robót,
22) odkrycia podczas prac we wnętrzu zamku dekoracji wymagajjcych uzyskania/skutkujjcych wydaniem odrębnej decyzji WKZ, o czas prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, chyba że ich prowadzenie nie wpływa na harmonogram prowadzenia robót.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany zakresu przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystjpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy,
6 Przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć sprzeczność dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ) w stosunku do stanu faktycznego zastanego przez Wykonawcę na terenie budowy, której Wykonawca przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej od przedsiębiorcy zajmujjcego się wykonawstwem budowlanym, ale bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych, jakimi dysponuje projektant, nie mógł wykryć przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzajjcym zawarcie umowy.
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwijzań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajjcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwijzań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
3) odbiegajjcych w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogj skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odbiegajjcych w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
4) konieczności zmiany warunków płatności, terminu płatności, sposobu rozliczeń niemniejszej umowy w szczególności gdy zmiana ta następuje na skutek zmian wynikajjcych z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych w tym pochodzjcych ze środków UE lub zapisów planu rzeczowo - finansowego Zamawiajjcego lub zasad dofinasowania ze środków Samorzjdu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, lub utraty jednego ze źródeł finasowania,
5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwijzań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowijzujjcego prawa,
6) napotkania we wnętrzach zamku nieznanych dekoracji majjcych wpływ na wykonanie lub wykonanie w innych sposób
przedmiotu Umowy,
7) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujjcych niemożliwościj wykonania lub należytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
8) wystjpienia zmian powszechnie obowijzujjcych przepisów prawa w zakresie majjcym wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
9) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,
10) zmiany producenta urzjdzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzjdzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiajjcego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urzjdzenia lub wyposażenia,
11) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku Materiałów lub urzjdzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urzjdzeń,
12) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunjć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Xxxxxx.
13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacjj przedmiotu Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajjcego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiajjcemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowj/robotami którejkolwiek osoby. Zamawiajjcy zaakceptuje takj zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłjcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będj takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajjca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu wykonania robót,
14) wystjpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
15) wystjpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajjcy uzna, że osoby te nie wykonujj należycie swoich obowijzków. Wykonawca obowijzany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniajjce na dzień składania ofert warunki określone w SWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiajjcego,
16) zaakceptowana przez Zamawiajjcego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt 23 winna być dokona wpisem do
Dziennika budowy,
17) ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiajjcego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiajjcego, w przypadku7:
7 Art. 433 pkt 4 ustawy Pzp
a) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) zaistnienia sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności zwijzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie Zamawiajjcego, z zastrzeżeniem, że zakres robót może ulec poprzez wyłjczenie następujjcego zakresu rzeczowego: części instalacji, których wykonanie mogłoby doprowadzić do zniszczenia zabytkowych wartości zamku. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;
18) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 7 ust. 1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowijzany wykazać Zamawiajjcemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłjcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żjdanie Zamawiajjcego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajjce brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiajjcy stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzj podstawy wykluczenia, wykonawca obowijzany jest zastjpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
19) zamiany umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
20) łjczna wartość zmian jest mniejsza niż jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia pierwotnej
umowy,
21) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obcijżałyby Zamawiajjcego,
22) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiajjcemu do prawidłowej realizacji umowy,
23) siła wyższa uniemożliwiajjca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowj,
24) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad Dokumentacji projektowej;
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajjcego;
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajjcego ze względu na stwierdzone wady6, co
spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone sj roboty budowlane objęte umowj, powodujjce zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,
25) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec8. W taki przypadku zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu na krjg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poprzedzajjcym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami.
26) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego,
8 Ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym.
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) zmiany cen materiałów lub kosztów zwijzanych z realizacjj zamówienia,
27) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 26 lit. a, będzie odnosić się wyłjcznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowj, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniajjcych stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłjcznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, W przypadku przedmiotowej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
28) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa w pkt 26 lit. b-d, będzie obejmować wyłjcznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastjpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w zwijzku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniajjcych wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujjcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
29) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadajjcj wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwijzku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczjcych usługi do wysokości aktualnie obowijzujjcego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obcijżeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajjca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłjcznie do części wynagrodzenia pracowników świadczjcych usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzajjcym, odpowiadajjcej zakresowi, w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy,
30) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. c i d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadajjcj zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwijzku z wypłatj wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczjcym usługi. Kwota odpowiadajjca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłjcznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzajjcym, odpowiadajjcej zakresowi, w jakim wykonujj one prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy,
31) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 26 lit. a-d, każda ze Stron może wystjpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajjcym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jakj wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastjpiła bjdź nastjpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniajjca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
32) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 26 lit. b-d, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowijzany dołjczyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te majj wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczjcych usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadajjcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. b,
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczjcych prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadajjcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. c,
c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczjcych usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadajjcej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. d,
33) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. e, wynagrodzenie będzie zmienione w następujący sposób9:
a) zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy,
b) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia),
c) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §9 ust.1 ulegnie waloryzacji o zmianę odpowiedniego wskaźnika cen obiektów (PKOB 1130) ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik) w przypadku, gdy poziom zmiany Wskaźnika przekroczy 4,2% i o ile zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia,
d) pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy,
e) każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie, na wniosek strony po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji,
f) waloryzacja wynagrodzenie nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
g) warunkiem dokonania waloryzacji na Wniosek Wykonawcy jest przedstawienie dowodów wskazujących różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę,
h) w przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie, dowody wskazujące różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę lub jej brak,
i) w przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od upływu dnia otwarcia ofert,
j) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w lit. c lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w lit. c stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
k) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji,
l) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit. k.
m) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-l zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy
34) zmiany sposobu rozliczenia zadania z kwartalnego na miesięczny w szczególności:
a) w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia na realizację innych zadań inwestycyjnych określonych w budżecie Zamawiajjcego, Zamawiajjcy będzie posiadał możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotu umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robót przed terminem określonym w §2 ust.1 Umowy,
b) w przypadku, gdy w wyniku zmian budżetowych na dany rok finansowy przez Organizatora Zamawiajjcego, Zamawiajjcy będzie posiadał możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotu umowy,
c) w przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania lub zmiany wysokości dofinansowania przedmiotu umowy ze środków zewnętrznych niezależnych do Zamawiajjcego, będzie on posiadał możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotu umowy,
35) Wykonawca wystjpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia w zakresie określonym w pkt 26 z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowijzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujjce uzasadnienie faktyczne i prawne,
36) Zamawiajjcy po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 34 niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania
aneksu,
37) zmiana umowy skutkuje zmianj wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy,
9 Art. 439 ustawy Pzp
4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 - 21 przypadkach wystjpienia opóźnień, strony ustalj nowe Terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiajjcego, z wyjjtkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2.
5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiajjcego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiajjcy może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty zwijzane z podjętymi działaniami obcijżajj Wykonawcę.
6. Zamawiajjcy jest uprawniony do żjdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w zwijzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajjcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczjcych realizacji projektu.
7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §14 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowijzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczjcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowijcych podstawę do żjdania takiej zmiany.
8. Wniosek, o którym mowa w ust.10 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni od dnia,
w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
9. Wykonawca zobowijzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.10, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umowj i informacji uzasadniajjcych żjdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowijcych podstawę żjdania zmiany.
10. Wykonawca zobowijzany jest do prowadzenia bieżjcej dokumentacji zdarzeń/okoliczności, koniecznej dla uzasadnienia żjdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajjcego.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust.13 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżjcej uzasadniajjcej żjdanie zmiany.
12. Wykonawca jest zobowijzany do okazania do wgljdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust.13 14 i przedłożenia na żjdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
13. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 10 wraz z informacjami uzasadniajjcymi żjdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowijzany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żjdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajjcemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żjdania zmiany.
14. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żjdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcy powiadomi Wykonawcę o akceptacji żjdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
15. Nie stanowij zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 Pzp następujjce zmiany:
1) danych zwijzanych z obsługj administracyjno-organizacyjnj Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będjce następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§ 14.Roboty zamienne
1. Zamawiajjcy dopuszcza możliwość wystjpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjj projektowj w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowijzujjcymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwijzań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwijzań przyjętych w Dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwijzań materiałowo- konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwijzań przyjętych w Dokumentacji Projektowej - o ile sj korzystne dla Zamawiajjcego, pod
warunkiem, że sj spowodowane w szczególności:
1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,
2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urzjdzeń nowszej generacji pozwalajjcych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiajjce uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalajjcej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
Zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu na krjg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poprzedzajjcym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami.
4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajjcego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)", który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określajjcy różnicę pomiędzy wartościj robót podlegajjcych zamianie, a wartościj robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajjcy wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajjcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogj być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.
7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będj na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajjcego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w §9 i §10 Umowy.
8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 Wykonawca zobowijzany jest dostarczyć sporzjdzony projekt zamienny zawierajjcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
9. Wprowadzenie robót zamiennych Strony zobowijzane sj potwierdzić w formie pisemnego aneksu do umowy.
10. Odbiory robót zamiennych będj dokonywane wg zasad określonych w §5 niniejszej Umowy.
11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 niniejszej Umowy.
12. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujjcych zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a odpowiadajjcych elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §8 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujjcych wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowijcym Zał. nr 2 do niniejszej umowy tj.:
1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/
13. W przypadku robót zamiennych powodujjcych zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a nieodpowiadajjcych opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §8 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujjcych zasad: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiajjcego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty sj wykonywane, aktualnych w miesijcu poprzedzajjcym miesijc, w którym kalkulacja jest sporzjdzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiajjcego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiajjcemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiajjcy wprowadzi korektę.
14. Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żjdania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujjcych sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwijzań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikajjcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwijzań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikajjcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikajjcych z art. 36a ust. 5 PrBud,
3) wystjpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajjcych w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogj skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwijzań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowijzujjcego prawa,
5) wystjpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6) wystjpienia Siły wyższej uniemożliwiajjcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
§ 15.Odstąpienie od umowy
1. Zamawiajjcy jest uprawniony do odstjpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowj, powodujjc ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajjcego określajjcego ich rodzaj i wyznaczajjcego odpowiedni termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajjcego nie podjjł ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,
3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacjj robót, że wjtpliwym będzie dochowanie Terminu zakończenia robót,
4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikajjcej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiajjcego,
5) podzleca jakjkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiajjcy nałożył obowijzek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania …. (podmiot trzeci),
6) jeżeli suma kar umownych za opóźnienie, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % kwoty, o której mowa w §8 ust.1;
7) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakjkolwiek korzyść majjtkowj, prezent, gratyfikację, prowizję lub innj wartościowj rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania zwijzanego z Umowj i niezgodnego z prawem albo Umowj lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania zwijzanego z Umowj i zgodnego z prawem lub Umowj,
b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakjkolwiek takj zachętę lub nagrodę.
8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujjcej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajjcy może odstjpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żjdać wyłjcznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy,
9) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majjtku Wykonawcy.
10) nie rozpoczjł realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajjcego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżjcych po stronie Wykonawcy.
11) w razie konieczności:
a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiajjcego lub
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większj niż 10% wartości Umowy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajjcego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem sj roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiajjcemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem sj dostawy lub usługi.
12) w razie istotnego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajjcy nie może odstjpić od umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe istotne uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Wykonawcę usunięte;
13) Zamawiajjcy otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (x.xx. komornika sjdowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów samorzjdu terytorialnego) zajęcie jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiajjcego lub zajęcie na zabezpieczenie takich wierzytelności, o ile przedmiotem postępowania będzie kwota wyższa, niż 0,5% wynagrodzenia wskazanego w §9 ust.1 Umowy,
14) nieprzedłużenia bjdź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajjcego / polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych (Contractor’s All Risks),
2. Zamawiajjcy może odstjpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujjcych okoliczności:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowijzaniom, które cijżj na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiajjcy udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej
3. Istotne uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w umowie ma miejsce wtedy, gdy wystjpi chociażby jedna z następujjcych sytuacji: