Reclamaţii şi sancţiuni. 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.
9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării Bunurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanţelor care împiedică livrarea. În caz de încălcare a termenului de informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a bunurilor nelivrate.
9.3. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ori de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.
9.5. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau organizaţia independentă neutră şi autorizată în acest sens, cheltuielile de staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.
9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 30% din suma Bunurilor nelivrate.
9.9. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială precum urmează:
a) pentru primele 30 de zile calendaristice de întîrziere, penalitatea constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere;
b) pentru următoarele zile de întîrziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întîrziere.
9.10. Pentru transferul cu întîrzie...
Reclamaţii şi sancţiuni. 9.1. Reclamaţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Beneficiarului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
9.2. Pretenţiile privind serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.
9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6. Pentru refuzul de a presta Xxxxxxxxxx prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
9.7. Pentru prestatea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.
9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
Reclamaţii şi sancţiuni. 5.1. Pretenţiile referitoare la calitatea apei nu Vor fi acceptate de Cumpărător, dacă vor fi încălcate condiţiile de depozitare şi utilizare a apei, încălcarea tennenului de păstrare, sau în cazul în care nu se îndeplinesc cerinţele prevăzute conform programului de întreţinere preventivă a echipamentului (cel puţin o dată la şase luni, iar în caz de folosire intensivă cel puţin o dată la 3 luni).
5.2. Pretenţiile privind calitatea apei sunt acceptate de către Vâhzător in condiţii în care butelia cu apa reclamată va fi împlută de cel puţin 1/3 din volum şi cu condiţia, păstrării apei numai în sticlele Vânzătorului.
Reclamaţii şi sancţiuni. 9 1 Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la m om entul' recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.
Reclamaţii şi sancţiuni. 5.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este: Transfer bancar la contul autorității contractante XX00XXXXXX000000X00000XX, în cuantum de 0,5% din valoarea contractului fără TVA.
5.2. Pentru refuzul de a presta Xxxxxxxxxx prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 5.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
5.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.5.1.
5.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
5.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
5.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate.
5.7. Părţile contractante vor soluționa orice litigiu intervenit în executarea prezentului Contract pe cale amiabilă. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate în instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova.
Reclamaţii şi sancţiuni. 7.1. Dacă se constată lipsă în cantitatea de încărcătură, Cumpărătorul va înştiinţa imediat Vânzătorul despre acest fapt.
7.2. Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Vânzător în decurs de 5 zile de la data primirii pretenţiilor, prin livrarea suplimentară a mărfii lipsă.
7.4. Pretenţiile referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiţionată a mărfii, în decurs de 5 zile de la data înaintării pretenţiilor.
7.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.
7.6. Ih cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare le suportă partea vinovată.
Reclamaţii şi sancţiuni. 9 1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzător.,l„i v S l ri.C ept,0nării lor’ ffind confimlate ™ 1 - “ Q2’ V! f ătorul este °blis at să preavizeze Beneficiarul şi Centrul despre imnosibilitatea mpiedica livrarea. In caz de in^calcareCaal£tenrdmareiSntuiCluei ddee lianf^ormaSr“e stipulatcîni prrecze~ntul“ nuncr Vmzatorul suporta o penalitate î„ valoare de 1% din suma totala a bunuâor n e Z S e P ’ 1 c , Xxxxxxxxxxx privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de e m ta , e S a T d e A ' ' “ T ' 6' " de “ “ “ * * c S L T e p " înnZn a Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ori de o organizaţie independenta neutra şi autorizată în acest sens. , 9-4 - Vmzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile luată Pnm lm aCeSt0ra Şi Să comnnice Beneficiarului şi Centrului despre decizia
Reclamaţii şi sancţiuni. 9.1 Pretenţiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizaţie independentă neutră, sau autorizată în acest sens, şi se înaintează nemijlocit «PRESTATORULUI». 9.2 «PRESTATORUL» poartă răspundere pentru calitatea serviciilor în limitele stabilite. 9.3 Pentru refuzul de a presta serviciile, prevăzute în prezentul contract, «PRESTATORUL» suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a contractului. 9.4 Pentru achitarea cu întîrziere a serviciilor, «BENEFICIARUL» poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma serviciilor neachitate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.
Reclamaţii şi sancţiuni. 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de … zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.
9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de ….. zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ….. zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului.
9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de ….% din suma totală a contractului.
9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de ….% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ….% din suma totală a prezentului Contract.
9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de …..% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de …% din suma totală a prezentului contract.
Reclamaţii şi sancţiuni. 9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.
9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzirea Antreprenorului depășește 50 zile.
9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.
9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție.