Common use of PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE Clause in Contracts

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1Skladno s šestim odstavkom 14. Na poziv naročnika člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • ; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se sklene pogodba. 3ponudnik v roku 5 (petih) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po veljavni zakonodaji, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe sklenitvi pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, mora izbran uspešen ponudnik predložiti priskrbeti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbene pogodbenih obveznosti v višini 1010 % pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki . Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj 30 veljavno 829 dni po od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 739 dni in dodatni rok 90 dni) oziroma v primeru, da ne pride do izdaje Potrdila o izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo izvajalcu gradenj v predvidenem roku, mora biti bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedboizvedbo pogodbenih obveznosti veljavno še 180 dni od izdaje le-tega. Namreč, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezujev primeru, da ne bo uvedel izvajalca prišlo do zaključka gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del« v posel najkasneje v predvidenem roku 5 (petih) dni od dneva podpisa pogodbe531 dni, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži bo moral izvajalec nadzora podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatratako, da izbrani bo veljavna še 180 dni od izdaje Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradnje projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del«. Bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sme naročnik unovčiti v primeru, da ponudnik v celoti ali delno ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8izpolnjuje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, kakovosti ali količini, pa zato nima utemeljenega razloga. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je podan v Podpoglavju 2.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne policeimeti sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo, ki izkazujebi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem dejavnosti, v višini 50.000,00 EUR. Skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) mora imeti pooblaščeni arhitekt oziroma inženir zagotovljeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti in je lahko sklenjeno kot splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta. Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode. Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe. Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja. Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 EUR. Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje v gospodarskem subjektu. Naročnik lahko pred podpisom pogodbe zahteva, da mu ponudnik dostavi kopije ustreznih zavarovanj za ponudnika, partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce, iz katerega bo razvidno, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo vsak subjekt, ki bo sodeloval pri izvedbi pogodbe sklenjena ustrezna zavarovanja, skladno z veljavnim Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s 14tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom Gradbenega zakonaPDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe oziroma bi naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 129.1 Skladno s šestim odstavkom 14. Na poziv naročnika člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: • – svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • ; – gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. . 29.2 Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se sklene pogodbaponudnik v roku 5 (petih) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. 3. 29.3 V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika, poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po veljavni zakonodaji, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. 29.4 Izbrani ponudnik je dolžan naročniku pred podpisom pogodbe dostaviti dokazila, da vsi kadri izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva oziroma projektiranja (kakor je to primerno), skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti. 29.5 V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran izbrani ponudnik predložiti priskrbeti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 105 % pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročilakot je določeno v posebnih pogojih FIDIC in v Dodatku k ponudbi. 4. 29.6 Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje29.7 Vsi gospodarski subjekti, da bo uvedel ki bodo izvajali dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta, morajo imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in mora biti v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljativišini najmanj 50.000,00 EUR. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. 29.8 Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno gospodarski subjekt, ki bo izvajal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta, v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje pred odgovornostjo kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji. 29.9 Izvajalec bo prav tako moral Naročniku predložiti ostala s prej navedenimi določbami nepokrita zavarovanja skladno s 14členom 18. Posebnih in Splošnih pogojev pogodbe. 29.10 Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; POGLAVJE 1 46 - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom Gradbenega zakonaPDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. 29.11 Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe oziroma bi naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: •  svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, •  gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih (8) dni od prejema poziva. 2. Takoj Naročnik bo izbranega ponudnika pozval na podpis pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodbanaročila. Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena pod odložnim pogojem in bo začela učinkovati šele, ko bo naročnik pridobil sredstva za sofinanciranje operacije, vendar ne kasneje kot leto dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe odpravi odložnega pogoja iz točke 7. poglavja I. SPLOŠNO teh navodil mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti sprejetega pogodbenega zneska z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 devetdeset (90) dni po izvedbi naročilapredvidem roku za izdajo Xxxxxxxx o izvedbi. 4. Ko Pogodba prične veljati ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodba prične veljatiustrezna zavarovanja. 5. Naročnik se obvezuje, da Izvajalec bo uvedel izvajalca uveden v posel delo najkasneje v roku 5 osemindvajset (petih28) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljatipo odpravi odložnega pogoja iz točke 7. poglavja I. SPLOŠNO teh navodil in s tem dnem bo pričel teči datum začetka del (Datum začetka). 6. O uvedbi izvajalca v posel oz. o datumu začetka se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju delzapisnik. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih petnajstih (8) 15) dneh od prejema pogodbe ter ali ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisanapo odpravi odložnega pogoja iz točke 7. poglavja I. SPLOŠNO teh navodil, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnjein unovči garancijo za resnost ponudbe. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna veljavno najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo finančno zavarovanje za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 7 (petihsedmih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem. Naročnik bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v 7-ih dneh po pisni zahtevi izvajalca tako, da mu bo predstavil območje urejanja, vključno z morebitnimi pojasnili potrebnimi za izvedbo del, ki jih bo pisno zahteval izvajalec. Če naročnik po svoji krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka te točke, ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za toliko dni, kolikor je ta pričela veljatinaročnik v zamudi z uvedbo v delo. Če izvajalec v roku 5-ih dni od podpisa pogodbe ne zahteva predstavitve območja urejanja, se smatra, da mu je situacija znana in uvedba v delo ni potrebna. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnjepredmetnem javnem naročilu. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 20 (petihdvajsetih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. V primeru, da bo izbrani ponudnik javno naročilo izvedel s podizvajalci, bo naročnik od podizvajalcev pred podpisom pogodbe zahteval predložitev soglasij k neposrednemu plačilu. 2. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 23. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 34. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran uspešen ponudnik predložiti priskrbeti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom brez davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 še 90 dni po izvedbi naročila. 45. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 56. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 10 (petihdesetih) dni od dneva podpisa veljavnosti pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 67. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 78. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih petnajstih (8) 15) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži priskrbi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8, pri tem naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.OBČINA PIVKA Xxxxxxxxxxx 0 6257 Pivka EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJ

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodbapogodbo. 3. V roku petnajstih (15) 15 dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo izvajalec naročniku izročiti Bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbene pogodbenih obveznosti na podlagi Obrazca ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV)10.000,00 EUR, ki mora biti bo veljavna najmanj še 30 dni po izvedbi naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za zavarovanje za resnost ponudbe. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije priskrbi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti del v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje, pri tem naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 14 (petihštirinajst) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih štirinajstih (8) 14) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 25 (petihpetindvajset) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih petnajstih (8) 15) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (15) 8) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 130.1 Skladno s šestim odstavkom 14. Na poziv naročnika člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila roku treh dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, ; • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. družbe (Obrazec 12). 30.2 Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se sklene pogodbaponudnik v roku 8 (osmih) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. 3. 30.3 V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika, poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po veljavni zakonodaji, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. 30.4 V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran uspešen ponudnik predložiti priskrbeti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 105 % pogodbene vrednosti vrednosti. Kot pogodbena vrednost se šteje skupna ponudbena vrednost z vključenim z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. 30.5 Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje30.6 Vsi gospodarski subjekti, da bo uvedel ki bodo izvajali dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta, morajo imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in mora biti v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7višini najmanj 50.000,00 EUR. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno gospodarski subjekt, ki bo izvajal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega projekta, v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje pred odgovornostjo kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji. Izvajalec bo prav tako moral Naročniku predložiti ostala s prej navedenimi določbami nepokrita zavarovanja skladno s 14členom 18. Posebnih in Splošnih pogojev pogodbe. 30.7 Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; • zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom Gradbenega zakonaPDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. 30.8 Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe oziroma bi naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca. 30.9 Naročnik izvaja javno naročilo pod odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev financiranja. Naročnik sredstev za izvedbo javnega naročila ob začetku postopka javnega naročanja še nima v celoti zagotovljenih. Skladno z osmimi odstavkom 90. člena ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico odstopa od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, če za javno naročilo ne bo pridobil zagotovljenih sredstev. Naročnik bo podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem po tem, ko bo imel zagotovljena sredstva. Naročnik iz tega naslova ne prevzema nobene odgovornosti za nastanek morebitne škode. Naročnik si pridružuje pravico, da v fazi izvedbe spremeni (zniža ali zviša) količine v popisih del oziroma da se katera izmed predračunskih postavk ne izvede.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: •  svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, •  gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih (8) dni od prejema poziva. 2. Takoj Naročnik bo izbranega ponudnika pozval na podpis pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodbanaročila. Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena pod odložnim pogojem in bo začela učinkovati šele, ko bo investitor pridobil sredstva za sofinanciranje operacije, vendar ne kasneje kot leto dni od pravnomočnosti odločitev o oddaji javnega naročila. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 648 dni po izvedbi naročilapodpisu pogodbe. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedboizvedbo pogodbenih obveznosti, postane izvajalec inženir in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca inženirja v posel najkasneje v roku 5 petindvajset (petih25) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca inženirja v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju delzapisnik. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih petnajstih (8) 15) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisanadneva podpisa pogodbe, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnjein lahko unovči garancijo za resnost ponudbe. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 25 (petihpetindvajset) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.

PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE. 1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: •  svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, •  gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba. 3. V roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj 30 dni po izvedbi naročila. 4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 5. Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v posel najkasneje v roku 5 20 (petihdvajsetih) dni od dneva podpisa pogodbe, pod pogojem, da je ta pričela veljati. 6. O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 7. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih petnajstih (15) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi gradnje. 8. V roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti kopijo zavarovalne police, ki izkazuje, da ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo skladno s 14. členom Gradbenega zakona.