RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnikova oznaka/številka naročila: 430-0011/2010

Xxxxxx naročila na portalu: JN9287/2010

OBČINA CERKNO

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila po ODPRTEM postopku

Predmet javnega naročila: SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST

V OBČINI CERKNO

1. SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ

2. SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR

3. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTLAEŽ-JAZNE-SAVODENJ LC 043170

4. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE-ŠEBRELJSKI VRH LC 043200-MOST

Župan Občine Cerkno:

Xxxxx XXXXXX l.r.

Cerkno, september 2010

NAROČNIK: OBČINA CERKNO

Xxxxxxx xxxxx 0

5282 CERKNO

PREDMET: RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

1.5.SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ

2.6.SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR

3.7.OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTLAEŽ-JAZNE-SAVODENJ LC 043170

8. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE-ŠEBRELJSKI VRH LC 043200-MOST

Objava: Xxxxxx obvestila na portalu javnih naročil: JN9287/2010, z dne 29.09.2010,

(datum odpošiljanja v objavo 29.09.2010) Naročnikova oznaka javnega naročila: 430-0011/2010

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Cerkno: xxxx://xxx.xxxxxx.xx Predmet javnega naročila:

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

1. SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ

2. SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR

3. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTLAEŽ-JAZNE-SAVODENJ LC 043170

4. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE-ŠEBRELJSKI VRH LC 043200-MOST

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je vsebovan v razpisni dokumentaciji, katere sestavni del je tudi popis del.

PRILOGE:

- Popis del

Obseg del je razviden iz popisa del kot sestavnega dela te pogodbe.

NAROČNIK: OBČINA CERKNO

Xxxxxxx xxxxx 0

5282 CERKNO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/06, 16/08 in 19/10), Občina Cerkno vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za dela na objektu:

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

1. SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ

2. SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR

3. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTLAEŽ-JAZNE-SAVODENJ LC 043170

4. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE-ŠEBRELJSKI VRH LC 043200-MOST

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Podlaga za pripravo ponudbe je:

- popis del in

- možnost ogleda lokacije.

Roki za dokončanje pogodbenih del za Sanacija plazov in obnova cest v Občini Cerkno:

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe,

- celoten rok za končanje gradbenih del: 15.11.2010,

- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena do petka 08.10.2010 do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe:

– s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx

– ali osebno na naslov: Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx (v tajništvu).

Če bo ponudba poslana po pošti mora do zgoraj navedenega roka in ure prispeti na naslov naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v petek 08.10.2010, ob 11.00 uri, na naslovu Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx (v sejni sobi).

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Xxxxxx Xxxxxxx,

tel: 05 / 00 00 000, fax: 05 / 00 00 000, e-pošta: xxxxxx@xxxxxx.xx . S spoštovanjem!

Naročnik: OBČINA CERKNO

Župan:

Xxxxx XXXXXX l.r.

Cerkno, september 2010

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA GRADNJE Št. JN9287/2010

1. NAROČNIK

Naročnik je Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx.

Projekt je financiran s sredstvi občinskega proračuna Občine Cerkno, ki z izbranim izvajalcem tudi sklene pogodbo o izvedbi del.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

1. SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ

2. SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR

3. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTLAEŽ-JAZNE-SAVODENJ LC 043170

4. OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE-ŠEBRELJSKI VRH LC 043200-MOST

Podatki o investicijskem projektu so razvidni iz razpisnih podlog, ki so osnova za izdelavo ponudbe in tvorijo razpisno dokumentacijo kot sledi:

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila gradnje,

- Projektna dokumentacija za Sanacijo plazu pod cesto v Gorenje Novake pri kmetiji Zanjivč, Gorenji Novaki 4, št. Ap-11/10, junij 2010. Izdelal Apus d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

- Projektna dokumentacija za Sanacijo plazu pod cesto pri kmetiji Podčrnovrhar, Jesenica 33 št. Ap- 14/10, junij 2010. Izdelal Apus d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

- Projektna dokumentacija za Obnova dela ceste Straža-Otalež-Jazne-Savodenj LC 043170, št. 1356/10, maj 2010. Izdelal Linea d.o.o., Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija,

- Projektna dokumentacija za Obnova dela ceste Straža-Jagršče-Šebreljski vrh LC 043200-MOST, št. 1360/10, julij 2010. Izdelal Linea d.o.o., Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija.

Ponudnik s prevzemom razpisne dokumentacije prejme tudi navodilo za izdelavo ponudbe. Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila, za posamezen sklop. Izbor najugodnejšega ponudnika se bo vršil za posamezen sklop.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za čas izvajanja del, ki so predmet javnega naročila.

Dela se izvajajo:

- uvedba v delo: v 8 dneh po podpisu pogodbe,

- celoten rok za končanje gradbenih del: 15.11.2010,

- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del.

3. JEZIK

Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, v slovenskem jeziku.

4. OBVEZNI OSNOVNI, EKONOMSKO - FINANČNI, TEHNIČNO - KADROVSKI IN OSTALI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN NJIHOVO DOKAZOVANJE

Naročnik določa naslednje obvezne pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Ponudba, ki jo predloži ponudnik, se bo štela za pravilno, če bo vsebovala vse zahtevane dokumente, ki so navedeni v nadaljevanju.

4.1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

4.1.1 Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 55/08, 66/08 in 39/09)

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo, podano v prilogi št. 4 in 5.

4.1.2 Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;

4.1.3 Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in ni storil nobene velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročanja, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.

4.1.4 Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima svoj sedež, ali z določbami države naročnika.

4.1.5 Ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49 člena ZJN-2 ali namerno teh informacij ni zagotovil.

4.2. SPOSOBNOST PONUDNIKA ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež.

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo v točki od 4.1.2. do 4.1.5. ter točki 4.2., podano v prilogi št. 6.

4.3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

4.3.1 Povprečni letni poslovni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh letih (2007, 2008 in 2009) je znašal najmanj 1.000.000,00 EUR; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih treh mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani.

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo, podano v prilogi št. 7.

4.3.2 Ponudnik ima v predhodnih postopkih javnega naročanja poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, podano v prilogi št. 8 (pri skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak partner).

Opomba: Xxxxxxxx si pridružuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

Ponudnik se lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, vendar mora v tem primeru naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila (kot npr. pisni dogovor, sklenjen za ta namen). Enako velja tudi v primeru, ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali na sposobnosti drugih subjektov.

4.3.3 Ponudnik/partner mora imeti bonitetno oceno na podlagi poročila za leto 2009 od vključno SB4 do vključno SB1; Ponudnik mora predložiti obrazec S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a iz katerega je razviden naveden pogoj.

Potrdila ne sme biti starejše od (30) trideset dni od roka za oddajo ponudbe.

4.1. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

4.1.1 Ponudnik je v letih 2006, 2007, 2008, 2009 ali 2010 naročnikom kvalitetno izvedel v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV):

• vsaj dve zaključen nizko gradnjo / obnova ceste (referenci se predloži za sklop Obnova dela ceste Straža-Otalež-Jazne-Savodenj LC 043170),

• vsaj eno zaključen nizko gradnjo / obnova mostu (referenca se predloži za sklop Obnova dela ceste Straža-Jagršče-Šebreljski vrh LC 043200-MOST) in

• vsaj dve zaključeno nizko gradnjo / sanacija plazu (referenci se predloži za sklop/a Sanacija plazu pod cesto v Gorenje Novake pri kmetiji Zanjivč ali Sanacija plazu pod cesto pri kmetiji Podčrnovrhar)

za katero je bila za vsako od referenčnih del sklenjena pogodba z naročnikom referenčnega dela (priloga št. 9 in 9a).

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati tudi Prilogo št. 10: Podatki o vodilnem tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij tehničnega osebja posebej (obrazec se fotokopira); podatke je potrebno navesti skladno s predlogo. V primeru tuje fizične osebe je potrebno priložiti potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1.

Enako velja tudi v primeru, ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. Pri tem se lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali na sposobnosti drugih subjektov.

4.2. OSTALI POGOJI

4.2.1 Ostali dokumenti

K ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in izjave iz prilog razpisne dokumentacije:

– Podatki o ponudniku (priloga št. 1),

– Ponudba za izvedbo del (priloga št. 2),

– Predračun s popisom del (priloga št. 3)

– Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, upoštevanju predpisov in resničnosti in verodostojnosti podatkov v ponudbi (priloga št. 13),

– Vzorec pogodbe (priloga št. 20),

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti (priloga št. 17);

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% vrednosti izvedenih del (priloga št. 18);

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

– Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. 11),

– Izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov

(priloga št. 12);

Ponudnik – izvajalec se obvezuje, da do v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

5. SKUPNA PONUDBA

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvomno razvidno naslednje:

– imenovanje vodilnega partnerja pri izvedbi javnega naročila,

– pooblastilo vodilnega partnerja in odgovorni osebi za podpis ponudbe,

– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

– izjava izvajalcev, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

– izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

– izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti ponudniki – izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in vodilnim partnerjem.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokumentirati izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Vsak posamezni ponudnik mora izpolnjevati pogoje navedene v točkah od 4.1.1. do vključno 4.1.5., 4.2. in 4.3.2. te razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano na isti način kot se zahteva za ponudnika.

Izpolnjevanje pogojev iz točke 4.3.1., 4.4.1. in 4.5.1. so bo ugotavljalo za vse ponudnike skupaj.

Ponudnik, ki je nosilec ponudbe, je dolžan izstaviti vse zahtevane bančne garancije pod pogoji, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.

6. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE

6.1. VSEBINA PONUDBE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti oz. obrazci, ki morajo biti pravilno izpolnjeni:

– Podatki o ponudniku/partnerju (priloga št. 1) in v primeru skupne ponudbe še podpisan pravni akt o skupni izvedbi naročila,

– Ponudba za izvedbo del (priloga št. 2),

– Predračun s popisom del (priloga št. 3),

– Izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna oseba (priloga št. 4 in pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravne osebe in pooblastilo),

– Izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična oseba (priloga št. 5 in pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe in pooblastilo),

– Izjava (priloga št. 6) in soglasje,

– Izjava (priloga št. 7),

– Izjava ponudnika o poravnanih zapadlih obveznostih (priloga št. 8),

– Izjava o referencah (priloga št. 9),

– Potrdilo o referenčnem delu (priloga št. 9a),

– Podatki o vodilnem tehničnem osebju (priloga št. 10),

– Podatki o podizvajalcu (priloga št. 11),

– Izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (priloga št. 12),

– Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, upoštevanju predpisov in resničnosti in verodostojnosti podatkov v ponudbi (priloga št. 13),

– Izjava o zasedenosti kapacitet (priloga št. 14).

– Vzorec garancije za resnost ponudbe (priloga št. 15),

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti (priloga št. 16),

– Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. 17)

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % vrednosti izvedenih del (priloga št. 18),

– Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (priloga št. 19),

– Vzorec pogodbe (priloga št. 20),

– Etiketa za naslavljanje ponudbe, ki jo ponudnik nalepi na ovojnico (priloga št. 21).

6.2. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se v originalu sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so v prilogi in so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana na pripravljenih obrazcih oziroma izdelana po vzorcih, podpisana in parafirana, kjer je to zahtevano, speta in označena z zaporednimi številkami (vsak list vložen v ponudbo je potrebno oštevilčiti z zaporedno številko).

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali pisalnim strojem, vse skupaj datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originalni. Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom.

Pripravljeno ponudbeno dokumentacijo je potrebno zložiti po naslednjem vrstnem redu tako: najprej izpolnjeni vsi v razpisni dokumentaciji priloženi obrazci, to je od Priloge št. 1 do vključno Priloge št. 21, Prilogo št. 22 pa se nalepi na ovojnico.

Poleg tega mora ponudnik:

– vsa zahtevana dokazila/priloge ločiti s pregradnimi listi. Na vsakem listu naj bo naveden naziv dokumenta oziroma ime zahtevanega dokazila;

– vse dokumente zložiti tako, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če dokument sestoji iz več listov (npr. »ovoji za spise«, Obr. 0,14 ali pregradni listi).

– celotno ponudbeno dokumentacijo zvezati z vrvico in zapečatiti tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez poškodbe listov, vrvice ali pečata;

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovitku mora biti nalepljena izpolnjena etiketa za naslavljanje (priloga št. 21).

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 08.10.2010 do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov

Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx.

Vse nepravočasno prejete ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

7. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in s postopkom se posredujejo preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in morajo biti parafirane in žigosane ter obvezno priložene za navodili ponudnikom za izdelavo.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja podana na portal javnih naročil, prejeta najpozneje do 8 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 6 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, posredoval pisne odgovore na portal javnih naročil. Naročnik bo odgovore objavil samo na Portalu javnih naročil pod predmetnim razpisom.

8. PREDLOŽITEV GARANCIJ

Ponudnik se zaveže predložiti naslednje bančne garancije:

– Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 80.000,00 EUR.

Naročnik bo garancijo unovčil v naslednjih primerih:

• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po izdaji »Obvestila o oddaji naročila«. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del. Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil na podlagi prejete pisne vloge na naslov naročnika.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot neprimerna in se obvezno zavrne.

Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji - (Priloga št. 15). Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja. (Priloga št. 15).

– Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti ob sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti, v skladu z vzorcem iz priloge št. 17.

– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvedene.

– Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% vrednosti izvedenih del, bo

izbrani ponudnik predložil v skladu z vzorcem iz priloge št. 18. Ta garancija mora veljati vsaj še 1 dan po preteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del, ki je določen v pogodbi.

9. CENA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Ponudbena vrednost del je fiksna in nespremenljiva in vključuje vsa dela za zgraditev in uporabo celotnega objekta.

10. PONUDBENI PREDPRAČUN

Ponudnik mora predložiti ponudbo po enotnih cenah.

Morebitni komercialni popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Na računu oziroma situaciji mora biti naveden znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.

Pri sestavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati:

1. Ponudbo po enotnih cenah je smatrati tako, da se izvršijo potrebna dela po popisu del, navodilih inšpekcijskih služb in pooblaščenih kontrolnih institucij (ZAG, GI-ZRMK, IMK, IRMA,…), v skladu s funkcionalnimi in tehničnimi pogoji do popolne funkcionalnosti objekta s kvalitetnim pregledom, ki je pogoj za končni obračun. Izdelan mora biti zapisnik o kvalitetnem pregledu.

2. Ponudnik je obvezan s podpisom teh pogojev zagotoviti v vseh fazah del sodelovanje z odgovornim projektantom del, da dokončno izdelani objekt ne bo odstopal od predložene ponudbe na osnovni razpisnih podlog.

3. Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativnih standardih in navodilih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

4. V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški kot so:

⮚ vsi stroški za plače, z vsemi prispevki in dodatnimi stroški kot so kilometrine, stroški prevozov, dnevnice, terenski dodatki, stroški prehrane, nastanitve in podobno,

⮚ vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami,

⮚ organizacija (načrt, vzpostavitev, funkcioniranje, pospravilo, varovanje) gradbišča, za katero si mora izvajalec sam priskrbeti prostor na parcelah, ki so v privatni oz. družbeni lasti,

⮚ izdelava načrta organizacije gradbišča,

⮚ izdelava označitve gradbišča skladno z veljavno zakonodajo,

⮚ geomehanski nadzor, projektantski nadzor,

⮚ preiskave materialov, izdelkov, terena s pridobitvijo pisnih dokazil pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji,

⮚ pridobitev izjav izvajalcev potrebnih za izvedbo kvalitativnega pregleda,

⮚ zavarovanje gradbišča za primere požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici.

5. V enotnih cenah so zajete tudi vse preizkušnje materialov in konstrukcij.

6. V enotnih cenah odvozov materialov so zajeti vsi stroški vključno za čiščenje vozišč, stroški za formiranje deponij oziroma plačila stroškov za uporabo javnih odlagališč.

7. Pri obračunavanju morebitnih izkopov in prevozov se obračunava materiale v raščenem stanju. Faktorji razrahljivosti morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenih postavk.

8. V enotnih cenah vseh del je zajeta izdelava potrebnih delovnih odrov, eventualna razpiranja gradbenih jam, varnostne ograje in podobno.

9. Vodovodni, telefonski in elektro priključek si zagotovi ponudnik – izvajalec sam na lastne stroške.

10. Pogodbena cena obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih del, za katera je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

11. V enotnih cenah je zajeta tudi organizacija, koordinacija in varovanje proizvajalcev, dobaviteljev, izvajalcev, montažerjev investitorja, ki niso vključeni v pogodbo s ponudnikom – izvajalcem, vključno s potrebnimi skladiščnimi prostori, ki jih ponudnik – izvajalec organizira na gradbišču.

12. V enotnih cenah je zajeto tudi dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z 92. členom ZGO-1.

13. V tistih popisnih postavkah iz popisa del in predizmer (Priloga 3), kjer je naveden konkreten tip kot primer, lahko ponudnik ponudi ekvivalent, ki pa je enakovreden po kvaliteti in cenovnem razredu navedenega.

14. V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški izdelave varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, z zagotovilom, da bo gradbišče stalno urejeno v skladu z varnostnim načrtom.

Prav tako morajo biti zajeti tudi stroški koordinatorja varstva pri delu.

15. Ponudnik mora imeti v času gradnje na razpolago vse kritične materiale, kakor tudi materiale za zaključna dela.

Pomanjkanje materiala in delovne sile na tržišču ne morejo biti razlog za kakršenkoli zahtevek ponudnika do naročnika.

16. Ponudnik je dolžan preveriti podatke o obstoječih komunalno energetskih napravah in drugih razmerah na terenu, ki bodo obvezne za gradnjo objekta in organizacijo gradbišča.

• Ponudnik je dolžan organizirati gradbišče z začasnimi deponijami in transportnimi potmi tako, da ne bo motena dejavnost v bližnji okolici gradbišča.

• Ponudnik bo za čas gradnje sam poskrbel za zapore ceste in ustrezne ukrepe za obvoze. Prav tako si mora izvajalec sam priskrbeti potrebna oz. ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno zaporo ceste.

17. Ponudnik mora v ponudbi vkalkulirati in sam izvršiti vse potrebne preiskave materialov, kakor tudi vsa pripravljalna in zaključna dela, začasne provizorične gradbiščne priključke in dovozne ceste.

18. Naročnik bo priznal samo originalne ateste od ustreznih institutov za dostavljeni material, ki se uporablja na gradbišču.

19. Naročnik bo v primeru dvoma na kvaliteto materialov ali v predložene ateste izvajalca, material ponovno atestiral in v primerih neustreznosti dal material izločiti iz gradbišča, za stroške postopka pa bremenil izvajalca.

20. Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu naročnikovemu nadzoru.

11. ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del je naslednji:

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe,

- celoten rok za končanje gradbenih del: 15.11.2010,

- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del.

Roke dokončanja posameznih del mora ponudnik prikazati v podrobnem terminskem planu, ki ga predloži naročniku ob sklenitvi pogodbe.

Naročnik ima pravico uveljaviti vso nastalo škodo, ki mu je bila povzročena z zamudo pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe.

12. ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v petek 08.10.2010, ob 11:00 uri, na naslovu Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx (v sejni sobi).

Prisotni predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, lahko podajo morebitne pripombe, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb.

13. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog drugega gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v primeru, če določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti, od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe. Če ponudnik v roku treh delovnih dni od prejema zahteve po dopolnitvi ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

14. VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

15. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

Naročnik nima nikakršnih obveznosti do ponudnikov, ki niso bili sprejeti kot najugodnejši.

16. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju razpisnih pogojev ponudil najnižjo pogodbeno ceno za posamezen sklop.

17. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo na podlagi odločitve o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku, pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da izbrani ponudnik po pozivu ne podpiše pogodbe, lahko naročnik sklene pogodbo, z naslednjim ponudnikom, uvrščenim na drugo mesto oziroma, če to ni mogoče, z morebitnim ponudnikom uvrščenim na tretje mesto.

18. ROK PLAČILA

Naročnik bo plačal že opravljena dela na podlagi začasnih in končne situacije sestavljenih s strani izvajalca (ponudnika) in potrjenih s strani odgovornega nadzornika, pooblaščenega od naročnika.

Rok plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa oz. situacije za opravljeno delo na naslov investitorja. Predplačil ni. Na računu oziroma situaciji mora biti naveden znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.

19. MOŽNOST DODATNIH DEL

V primeru, da bo tekom izvajanja zaradi nepredvidenih okoliščin ugotovljeno, da so za izvedbo naročila potrebna dodatna dela, bo naročnik skladno z 6. točko 29. člena ZJN-2 naročilo teh del oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

20. KADER

Ponudniki morajo na obrazcu iz priloge št. 10 podati podatke in reference odgovornega vodje del, ki bo sodeloval pri izvedbi del, razpisanih z javnim razpisom, ter njihove izkušnje na zahtevanem področju.

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila zamenja odgovornega vodjo del, mora pred tem pridobiti od naročnika pisno soglasje k zamenjavi.

21. ZAVAROVANJE OBJEKTA

Ponudnik – izvajalec je dolžan na lastne stroške vse materiale in izvršena dela zaščititi proti kraji, vremenskim vplivom in drugim poškodbam.

Objekt in opremo mora ponudnik – izvajalec do primopredaje zavarovati pri zavarovalnem zavodu. Ponudnik – izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne razmere na gradbišču po veljavnih predpisih ter priskrbeti vse potrebne podatke, ki jih potrebuje naročnik za prijavo gradbišča.

22. KVALITETA IZVEDENIH DEL

Ponudnik - izvajalec se obvezuje izvršiti vsa dela po svoji ponudbi strokovno, pravilno, solidno in kvalitetno in to vse v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi…), tehničnimi navodili, gradbenimi normami, normativi proizvajalcev in dobaviteljev materialov in določili teh navodil.

Vsa dela mora ponudnik – izvajalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. V primeru, da investitor oz. od njega pooblaščeni nadzor ugotovi nasprotno, lahko zahteva takojšnjo zamenjavo z ustrezno osebo.

Ponudnik – izvajalec odgovarja za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti, in sicer tako za delo, ki ga sam opravi, kot tudi za delo svojih podizvajalcev.

Ponudnik – izvajalec je dolžan dati nadzoru naročnika na razpolago potrebno delovno silo za izvajanje aktivnosti na gradbišču: kontrole, merjenja in drugo pomoč v delovni sili in drobnem materialu, vendar brez pravice do plačila ali kakršnekoli odškodnine.

Ponudnik – izvajalec je dolžan na zahtevo nadzora naročnika prisostvovati pri vsakodnevnem pregledu del in pri potrebnih merjenjih.

Ponudnik podizvajalec mora opraviti vse potrebne priglasitve in plačati vse pristojbine in takse po veljavnih predpisih, potrebne zaradi opravljanja del.

Ponudnik – izvajalec mora opraviti vse potrebne priglasitve in plačati vse pristojbine in takse po veljavnih predpisih, potrebne za opravljanja del.

Ponudnik – izvajalec sme uporabljati material šele ko dobi za to pismeno odobritev nadzora naročnika. V kolikor ravna drugače, nosi rizik sam, enako trpi vse stroške, ki nastanejo pri tem.

Če ponudnik – izvajalec ne izvrši naročila nadzornega organa, ima naročnik pravico, da najame drugega izvajalca, da izvrši potrebna dela, za stroške teh del pa bremeni izvajalca. O tem ukrepu mora naročnik

nemudoma obvestiti izvajalca.

Po končanju pogodbenih del, po kvantitativnem pregledu in odpravi morebitnih napak, bo naročnik izdal izvajalcu potrdilo o dokončanju pogodbenih del.

23. GRADBENA ADMINISTRACIJA

Ponudnik mora imeti na gradbišču vso z zakonom predpisano dokumentacijo (dnevnik o izvajanju del, knjigo obračunskih izmer, projekte za izvedbo, obračunske načrte, itd…), kar mora vračunati v svojo ponudbo skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov.

Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer potrjuje odgovorni nadzornik.

Ponudnik je dolžan nuditi nadzorni službi ločen pisarniški prostor, za katerega mora skrbeti vso dobo gradnje (čiščenje, ogrevanje in drugo…).

24. PREDAJA IN PREVZEM DEL

Za vsak element zaključnih del ponudnik – izvajalec naročniku vnaprej predloži ateste, ki morajo biti najkasneje v 8 (osmih) dneh od naročnika potrjeni pred dokončnim naročilom in izdelavo ter montažo na objektu, ki je predmet pogodbe.

Ponudnik – izvajalec po zaključku del predloži naročniku izjavo, da je objekt gotov in da bo vse na kvalitativnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti odpravil v določenem roku do 30 dni.

V primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitativnem pregledu, ima naročnik pravico naročiti dela pri drugem izvajalcu na njegov račun oziroma unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del.

Po vseh izvršenih delih in odpravi napak po kvalitativnem pregledu, bo ponudnik – izvajalec predal objekt, ki je predmet pogodbe naročniku v uporabo pod pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Za kvalitetno in količinsko prevzemanje del bosta ponudnik – izvajalec in naročnik sporazumno določila način končnega obračuna skladno s pogoji za oddajo del najkasneje v 30 dneh po primopredaji končanih del.

25. PODIZVAJALCI

Ponudnik – izvajalec mora pred podpisom pogodbe predložiti spisek vseh pogodb s svojimi podizvajalci

v pregled in odobritev. Naročnik ima pravico izločiti podizvajalce pred ali med izvajanjem del zaradi zaščite kvalitete opravljenih del in izpolnjevanja pogodbenega roka.

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem in le-tega zamenja, mora pred tem od naročnika pridobiti pisno soglasje k zamenjavi podizvajalca.

26. OSTALA DOLOČILA

Ponudnik se obvezuje, da bo vse podizvajalce del pogodbeno vezal, tako glede dobave materialov, kot tudi rokov izvajanja del v skladu s terminskim planom za celotno investicijo.

Potrjene situacije s strani odgovornega nadzornika se dostavljajo v štirih izvodih naročniku s potrjenim konceptom v izplačilo:

– Naročnik bo izvajalcu zagotovil plačilo za vsa dela, izvedena in potrjena ter plačljiva iz sredstev na proračunski postavki št. 131365 – Obnova dela ceste III. faza Stopnik, Šebrelje-Stan.

– Ponudnik – izvajalec se obveže naročniku dostavljati redna poročila o deponiranju gradbenih odpadkov na okolju neškodljiv način z dokazili.

Če ponudnik izvaja dela v nasprotju z določbami teh razpisnih pogojev in gradbene pogodbe ter ne izvaja dela kvalitetno in če gradi objekt, ki je predmet pogodbe tako, da je vidno, da ne bo uspel izvršiti dela v pogodbenih rokih, lahko naročnik določi rok za odpravo napak oziroma povečanje delovne sile in mehanizacije na gradbišču do te mere, da bo rok dovršitve zagotovljen.

Če se ponudnik ne organizira v skladu s sprejetimi ukrepi naročnika, lahko ta uporabi pogodbeno pravico obračuna začasne pogodbene kazni v višini v roku neizvršenih del oziroma v skrajnem primeru ima naročnik pravico zahtevati od ponudnika – izvajalca povračilo vse nastale škode.

Vse obveznosti in odgovornosti proti tretjim osebam, kakor tudi nastala škoda na zemljiščih, cestiščih izven gradbišča ali pri izvajanju pogodbenih del na gradbišču gredo v breme ponudnika – izvajalca.

Ponudnik – izvajalec se posebej dogovori o mejah samozaščite in varnosti na objektu za vse podizvajalce in delavce ponudnika v skladu z veljavnimi predpisi.

27. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali

razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

28. VAROVANJE ZAUPNOSTI

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih.

29. REVIZIJA POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila se vloži pri naročniku, po pošti, priporočeno s povratnico, s kopijo zahtevka pa vlagatelj obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

V zahtevku mora biti navedeno oziroma priloženo:

• Naziv vlagatelja zahtevka in kontaktna oseba,

• Naziv naročnika,

• Javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila, na katero se zahtevek nanaša,

• Kršitve naročnika pri postopku oddaje naročila in dokazi za očitane kršitve.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 5.000,00 EUR na žiro račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.

Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila.

Številka objave: JN9287/2010 Predmet javnega naročila:

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 29.09.2010, pod št. JN9287/2010.

Naročnik: OBČINA CERKNO

Župan Xxxxx XXXXXX

Cerkno, september 2010

Priloga št. 1

PODATKI O PONUDNIKU / PARTNERJU

Naziv
Naslov in sedež
Zakoniti zastopnik
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Kontaktna oseba pooblaščena za dajanje informacij o ponudbi
Telefon in telefaks kontaktne osebe	telefon št.: telefaks št.:
E-naslov
Elektronska pošta
Transakcijski račun
Matična številka
ID številka za DDV
Vrsta del, ki jih bo izvajalec izvajal *
Vrednost del v EUR *
Vrednost del izražena v % ponudbene

* Podatke se navede samo v primeru skupne ponudbe ali ponudbe z izvajalci. (Stran se fotokopira za potrebno število izvajalcev v skupni ponudbi)

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 2

PONUDBA št.

PONUDNIK:

Sedež: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: Kontaktna oseba: Tel./faks. številka: Elektronski naslov: Matična številka: Davčna številka:

Opis del	%	Vrednost brez DDV (€)	DDV (€)	Vrednost z DDV (€)
SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ, GORENJI NOVAKI 4
SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR JESENICA 33
OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTALEŽ- JAZNE-SAVODENJ LC 043170
OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE- ŠEBRELJSKI VRH LC043200 - MOST
SANACIJA LOKALNE INFRASTRUKTURE V OBČINI CERKNO
Popust
SKUPAJ:

( z besedo: ) Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka gradnje.

Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, začeli dela izvajati takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo ter jih zaključili v roku dni oziroma v predpisanem roku to je najkasneje do .

Opcija ponudbe: ( min. 90 dni od odpiranja ponudb)

V primeru vloženega zahtevka za revizijo ponudnik ne more odstopiti od ponudbe do zaključka revizijskega postopka in sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 3

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA NA OSNOVI POPISA DEL

PONUDNIK:

PREDRAČUN

ZA SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

/ . EUR

z upoštevanjem davka na dodano vrednost in morebitnega popusta ponudnika

( z besedo / ) EUR

z upoštevanjem davka na dodano vrednost in morebitnega popusta ponudnika

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 4

IZJAVA V ZVEZI KAZNIVIH DEJANJ IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2- PRAVNA OSEBA

PONUDNIK:

NASLOV PONUDNIKA:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09):

− hudodelsko združevanje,

− nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

− goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

− pranje denarja.

Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za Sanacija plazov in obnova cest v Občini Cerkno, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

* V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira.

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 5

IZJAVA V ZVEZI KAZNIVIH DEJANJ IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2- FIZIČNE OSEBE

IME IN PRIIMEK:

EMŠO:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09):

− hudodelsko združevanje,

− sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

− pranje denarja.

Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaščam Občino Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za Sanacija plazov in obnova cest v Občini Cerkno, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

Datum rojstva: Kraj rojstva: Občina rojstva: Država rojstva: Naslov stalnega / začasnega bivališča:

− (ulica in hišna številka)

− (xxxxxx xxxxxxxx in pošta) Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:

* V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira.

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 6

IZJAVA

V zvezi z javnim razpisom in v skladu z določili

42. in 43. člena ZJN-2 družba

kot ponudnik oz. partner pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- proti našemu podjetju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja. Poslovanja našega podjetja ne vodi prisilna uprava.

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in nismo storili nobene velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročanja, ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji

- imamo poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo svoj sedež ali določbami države naročnika

- nismo namerno podali zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2 ali namerno teh informacij nismo zagotovili

- smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri imamo sedež.

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

SOGLASJE

Ponudnik naslov, davčna številka

matična številka dajem soglasje Občini Cerkno, da lahko pridobi podatke pri pristojnem davčnem uradu, da imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonskimi določbami države.

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 7

IZJAVA

V zvezi z javnim razpisom in v skladu z določili 44. člena ZJN-2 kot ponudnik oz. partner

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

- je znašal naš povprečni letni poslovni prihodek v obdobju zadnjih treh let:

	Letni prihodek v EUR Podatki iz letnih izkazov uspeha
2007
2008
2009
SKUPAJ
POVPREČJE

- naši transakcijski računi v zadnjih treh mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani.

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 8

IZJAVA PONUDNIKA OZ. PARTNERJA O PORAVNANIH ZAPADLIH OBVEZNOSTIH

V zvezi z javnim razpisom in v skladu z določili

44. člena ZJN-2 kot ponudnik oz. partner

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo v predhodnih postopkih javnega naročanja do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov poravnane vse zapadle obveznosti.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenemu roku predložili zahtevano dokazilo-poročilo pooblaščenega revizorja, da imamo do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov poravnane vse zapadle obveznosti. Revizorjevo poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

OBR-9

Ponudnik:

o referencah o izvedbi

IZJAVA

• vsaj dve zaključen nizko gradnjo / obnova ceste v vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV)

(referenci se predloži za sklop Obnova dela ceste Straža-Otalež-Jazne-Savodenj LC 043170),

• vsaj eno zaključen nizko gradnjo / obnova mostu v vrednosti nad 100.000,00 EUR (brez DDV)

(referenca se predloži za sklop Obnova dela ceste Straža-Jagršče-Šebreljski vrh LC 043200-MOST) in

• vsaj dve zaključeno nizko gradnjo / sanacija plazu v vrednosti nad 150.000,00 EUR (brez DDV)

(referenci se predloži za sklopa Sanacija plazu pod cesto v Gorenje Novake pri kmetiji Zanjivč ali Sanacija plazu pod cesto pri kmetiji Podčrnovrhar)

primerljivih s tem razpisom v zadnjih petih letih.

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V ZADNJIH PETIH LETIH:

Zap. Št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe	Xxxx realizacije	Vrednost pogodbe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(Obrazec se po potrebi fotokopira)

Datum: Žig in podpis ponudnika

Priloga št. 9a

POTRDILO O REFERENČNEM DELU V ZADNJIH PETIH LETIH

1. Podatki o referenčnem delu

Naziv objekta
Lokacija objekta
Naročnik-investitor
Izvajalec *
Čas izvedbe	Datum začetka del	Datum zaključka del
Vrednost dela **
Odgovorna oseba naročnika:	Tel.:
Opis del (opisana morata biti vrsta in obseg del, ki jih je izvedel izvajalec)

* Izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila

** Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila

2. Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Xxxxxxxx dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

(Obrazec se po potrebi fotokopira)

Datum:

Naročnik-investitor referenčnega dela: ( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 10

PODATKI O VODILNEM TEHNIČNEM OSEBJU

Funkcija:

(odgovorni vodja del, vodja gradbišča)

Ime: Priimek: Datum rojstva: Državljanstvo: Izobrazba:

(univerzitetna, visoka, srednja )

Leta delovnih izkušenj pri gradnjah:

(št. let)

Reference za navedeno funkcijo

Naziv projekta	Vrednost projekta EUR	Leto izvedbe	Opis del

Vpisan v ustrezen imenik poklicne zbornice ( 77. člen ZGO-1)

(Vpis se zahteva samo za odgovornega vodjo del); identifikacijska .št.:

(Obrazec se fotokopira za zahtevano tehnično osebje)

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 11

PODATKI O PODIZVAJALCU

Pri izvedbi javnega naročila za izvedbo bodo sodelovali

podizvajalci:

VRSTA DEL PODIZVAJALCA

VREDNOST DEL PODIZVAJALCA BREZ DDV

Naziv podizvajalca
Naslov in sedež podizvajalca
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)
Kontaktna oseba pooblaščena za dajanje informacij o ponudbi:
Telefon:
Telefaks:
Elektronska pošta:
Transakcijski račun podjetja
Matična številka podjetja
Davčna številka podjetja

(Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev, se obrazec fotokopira).

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Podizvajalec:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 12

IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

V zvezi z javnim razpisom za izvedbo pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da se v primeru izbora naše ponudbe zavezujemo:

- kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v korist izvajalcev storitve ali dobaviteljev blaga in podizvajalcev za izkazane ter potrjene terjatve izvajalcev storitve ali dobaviteljev blaga, podizvajalcev do nas kot izvajalca.

- da bomo poplačali svoje obveznosti izvajalcem storitve ali dobaviteljem blaga in podizvajalcem, v enakih rokih plačil, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do nas kot izvajalca v zvezi s tem javnim naročilom.

- da bomo priznali in obračunali ter plačali izvajalcem storitve ali dobaviteljem blaga in podizvajalcem zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.

- da bomo izdali naročniku nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnega koli razloga svojim podizvajalcem na bi poravnal ob zapadlosti. Seznanjeni smo, da je bančna garancija definirana v 5. členu Odredbe o finančnem sodelovanju proračunskih uporabnikov; vsebina bančne garancije ne bo odstopala od vsebine definirane v vzorcu bančne garancije.

- da bomo pred sklenitvijo podizvajalskih pogodb pridobili pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb.

(Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem)

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 13

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE, UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN RESNIČNOSTI TER

VERODOSTOJNOSTI PODATKOV V PONUDBI

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje, merila in ostala določila iz razpisne dokumentacije, ter določila iz vzorca pogodbe. S podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, pri čemer potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka kot je naveden v razpisni dokumentaciji.

Izjavljamo, da smo pri sestavljanju ponudbe za izvedbo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Slovenji.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi enake originalom,

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi resnični in odražajo aktualno stanje,

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do sprememb v zvezi s podatki na teh dokumentih.

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 14

PONUDNIK:

IZJAVA O ZASEDENOSTI KAPACITET

Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu izjavljamo,

- da imamo za čas izvedbe razpisanega javnega naročila proste kapacitete in bomo delo lahko opravili v zahtevanem roku in

- da imamo za to obdobje že sklenjene naslednje pogodbene obveznosti:

NAROČNIK	VREDNOST DEL	ČAS IZVEDBE

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 15

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke(zavarovalnice) Kraj in datum: Upravičenec( naročnik javnega naročila): Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, dne 29.09.2010, pod št. JN9287/2010, za

izvedbo javnega naročila: je ponudnik

dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 80.000,00 EUR.

Banka (zavarovalnica ) se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

▪ če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

▪ če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki ( zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. / Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in ( v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb).

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do , ta garancija preneha veljati ne glede na to ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičence in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Banka ( zavarovalnica)

( žig, podpis )

Priloga št. 16

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, do bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu

, pozvani k sklenitvi pogodbe, najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe, naročniku predložili nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenih vrednosti del, ki bo veljala še 90 dni po primopredaji izvršenih in zaključenih del s primopredajnim zapisnikom.

Vsebina bančne garancije ne bo odstopala od vsebine v vzorcu v nadaljevanju. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo služila tudi za poplačilo potrjenih obveznosti do podizvajalcev.

Datum:

Ponudnik:

( žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 17

VZOREC GARANCIJE ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke ( zavarovalnice) Kraj in datum: Upravičenec( naročnik javnega naročila) Garancija št.

V skladu s pogodbo ( naziv pogodbe, št. pogodbe , datum), sklenjeno med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) in

( naziv izvajalca) za izvedbo storitev ( predmet pogodbe) v vrednosti

EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve (dela)

v skupni pogodbeni vrednosti EUR ( z besedo ), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10% pogodbene obveznosti, oz. EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenih zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. /

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 90 dni po dnevu primopredaje pogodbenih del oz. najmanj do izročitve ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ( izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec (izvajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičence in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Datum:

Banka ( zavarovalnica)

( žig, podpis )

Priloga št. 18

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izjavljamo, do bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu

in sklenili pogodbo, najkasneje pred izplačilom končne situacije, naročniku predložili nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbenih vrednosti del, ki bo veljala še 30 dni po preteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del, ki je določen v pogodbi.

Vsebina bančne garancije ne bo odstopala od vsebine vzorca pogodbe v nadaljevanju.

Kraj in datum:

Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga št. 19

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec( naročnik javnega naročila): Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) sklenjeno med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) in izvajalcem (naziv izvajalca oz. prodajalca) za izvedbo, nakup (izdelavo, dobavo) (predmet pogodbe) v vrednosti EUR, je izvajalec (prodajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca ( izvajalca) plačali znesek 10% pogodbene vrednosti oz.

EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oz. v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti , ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. /

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do . Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu

(izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec (izvajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičence in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Datum:

Banka ( zavarovalnica)

( žig, podpis )

Priloga št. 20

ki ga/jo zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID št. za DDV: matična številka:

TRR št.: ,

OBČINA CERKNO, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxx

(v nadaljevanju naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI54677696 matična številka: 5880076

dogovorita in skleneta naslednjo

V Z O R E C P O G O D B E

Št.

I. UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da

1. člen

- je na osnovi proračuna Občine Cerkno za leto 2010 izdelan program Poplavne sanacija 2009,

- je izdelan popis del za:

- Projektna dokumentacija za Sanacijo plazu pod cesto v Gorenje Novake pri kmetiji Zanjivč, Gorenji Novaki 4, št. Ap-11/10, junij 2010. Izdelal Apus d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

- Projektna dokumentacija za Sanacijo plazu pod cesto pri kmetiji Podčrnovrhar, Jesenica 33 št. Ap-14/10, junij 2010. Izdelal Apus d.o.o., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

- Projektna dokumentacija za Obnova dela ceste Straža-Otalež-Jazne-Savodenj LC 043170, št. 1356/10, maj 2010. Izdelal Linea d.o.o., Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija,

- Projektna dokumentacija za Obnova dela ceste Straža-Jagršče-Šebreljski vrh LC 043200-MOST, št.

1360/10, julij 2010. Izdelal Linea d.o.o., Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija.

- je bil na podlagi Zakona o javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljevanju: ZJN-2) izveden javni razpis za »Sanacija plazov in obnova cest v Občini Cerkno«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 29.09.2010, številka JN9287/2010 in z Obvestilom o izboru najugodnejšega ponudnika številka z dne na osnovi ponudbe številka

z dne , izbran kot najugodnejši ponudnik.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izdelavo naslednjo nalogo:

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

Opis del	%	Vrednost brez DDV (€)	DDV (€)	Vrednost z DDV (€)
SANACIJA PLAZU POD CESTO V GORENJE NOVAKE PRI KMETIJI ZANJIVČ, GORENJI NOVAKI 4
SANACIJA PLAZU POD CESTO PRI KMETIJI PODČRNOVRHAR JESENICA 33
OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-OTALEŽ- JAZNE-SAVODENJ LC 043170
OBNOVA DELA CESTE STRAŽA-JAGRŠČE- ŠEBRELJSKI VRH LC043200 - MOST
SANACIJA LOKALNE INFRASTRUKTURE V OBČINI CERKNO
Popust

SKUPAJ:

SKUPNA POGODBENA VREDNOST ZA SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI

CERKNO (skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in DDV) : EUR.

(z besedo: /100 €).

III. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

4. člen

Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji:

- z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, ki jo mora izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, sicer se šteje, da je pogodba razdrta, in mora

biti veljavna vsaj še 7 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla iz 5. člena te pogodbe,

- z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti naročniku ob predaji stvari, sicer se šteje, da predaja stvari ni opravljena. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla, za katerega se daje, rok trajanja garancije pa je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v 14. členu te pogodbe.

IV. ROKI IZVAJANJA DEL

5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo, in da bo pogodbena dela dokončal najkasneje do:

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe,

- celoten rok za končanje gradbenih del: 15.11.2010,

- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

6. člen

Naročnik se zavezuje:

− skupaj z odgovornim nadzornikom dolžan pred začetkom del izvajalca uvesti v delo,

− izvajalec je uveden v delo, ko mu je naročnik izročil potrjen predračun,

− ob uvedbi izvajalca v delo sestavita odgovorni nadzornik in izvajalec zapisnik in ga podpišeta.

Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu.

Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

– ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

– kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo,

– opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

– druge pomembnejše ugotovitve,

– datum prevzema del.

7. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del samo v primeru višje sile.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.

V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi, izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

8. člen

Izvajalec se zavezuje:

- za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke,

- da bo obveščal naročnika in njegovega odgovornega predstavnika o vsaki spremembi del iz ponudbenega predračuna ter za spremembe pridobil predhodno soglasje naročnika,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,

- da bo po končanih delih naročniku predal vso dokumentacijo tehničnega in finančnega značaja,

- pred pričetkom del izdelati varnostni načrt, potrebno uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

- označiti gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb,

- vsa dela izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo,

- vgrajevati materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,

- da bo za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti, da bo po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče,

- da bo po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajen objekt, predal naročniku.

Izvajalec je dolžan, pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ter v zvezi s tem, od njega zahtevati pisna navodila.

9. člen

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da:

− bo ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceno pogodbenih del, izraženi v skupnem znesku, izvedel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih obveznosti,

− bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov,

− bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,

− bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,

VI. OBRAČUN IN PLAČILO IZVRŠENIH DEL

10. člen

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Po odgovornem nadzorniku potrjeno situacijo je izvajalec dolžan predložiti naročniku najkasneje zadnji delovni dan za tekoči mesec.

Naročnik je dolžan v 15 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in plačati nesporni del situacije 60 dni po prejemu, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

Končno situacijo se izvajalec zaveže izstaviti najpozneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del.

Naročnik se obvezuje, da bo finančna sredstva za izvedbo potrebnih del iz te pogodbe, ki vključujejo tudi predpisan davek, poravnal glede na opravljeno delo, na podlagi pregledanih in s strani odgovornega predstavnika naročnika

potrjenih situacij na transakcijski račun izvajalca št:

VII. SPREMEMBA OBSEGA DEL

11. člen

pri

V primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti ali v primeru, da naročnik od izvajalca zahteva izvedbo del, ki s to pogodbo niso predvidena in urejena, bosta pogodbeni stranki to uredili skladno s predpisi o javnem naročanju.

VIII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

12. člen

Primopredajo pogodbenih del opravita pogodbeni stranki z zapisnikom. Izvajalec je dolžan naročniku dostaviti veljavne ateste, izjave o garancijskih rokih in pooblastila v skladu z veljavno zakonodajo ter PID in POV dokumentacijo.

Pri pregledu ugotovljene napake in pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti pred primopredajo pogodbenih del, sicer lahko naročnik vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru nepravočasne izpolnitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki morata dokončni obračun izdelati v 10 dneh po primopredaji pogodbenih del.

Investitor kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti, ki se ugotovijo ob primopredaji, zadrži plačilo dela vrednosti obračunske situacije, ki ustreza ocenjeni vrednosti del, potrebnih za odpravo pomanjkljivosti. Zadržani

znesek uporabi investitor za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob primopredaji, če izvajalec teh pomanjkljivosti v roku, ki je določen v primopredajnem zapisniku, ne odpravi.

IX. KVALITETA DEL

13. člen

Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih gradbenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 5 (pet) let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oz. prevzemu.

V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu objekta pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.

14. člen

Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh pomanjkljivosti in napak. Stroški raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naročnika, razen v primeru, če je očitno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi določil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi stroški odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak.

X. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

15. člen

Odgovorna predstavnika za zastopanje glede vseh vprašanj, ki so vezana na izvajanje te pogodbe sta:

- za naročnika: Xxxxxx Xxxxxxx

- za izvajalca:

Odgovorni predstavnik naročnika za izvajanje inženiringa in gradbenega nadzora je:

XI. VARSTVO PRI DELU

16. člen

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise varstva pri delu.

XII. POGODBENA KAZEN

17. člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri roku izvajanja pogodbenih del oz. sporazumno podaljšanih rokih del glede na sprejeti terminski plan, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 ‰ od končne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vendar največ do višine 5 % končne pogodbene vrednosti.

Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno dovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizacij iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku je nična.

XIV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

O vseh spremembah pri izvajanju dela odloča naročnik.

Spremembe pogodbenih določil lahko predlagata obe pogodbeni stranki pisno, uredita pa jih z aneksom k tej pogodbi.

20. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V kolikor spor ne bo rešljiv sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri pristojnem sodišču v Novi Gorici.

21. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, ko izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. alineje 4. člena te pogodbe.

22. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Datum: Datum:

Št.: Št.:

Izvajalec: (naziv družbe) Naročnik:

OBČINA CERKNO,

Xxxxxxx xxxxx 0,

5282 Cerkno

datum podpisa: datum podpisa:

št. pogodbe: št. pogodbe:

: Župan: Xxxxx XXXXXX

funkcija odgovorna oseba

Podpis: …………………………. Podpis: ………………………….

Žig Žig

Priloga št. 21

POŠILJATELJ:

Kontaktna oseba: Telefon: Telefaks:

E-naslov:

ponudba sprememba umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA!

Oddaja javnega naročila:

SANACIJA PLAZOV IN OBNOVA CEST V OBČINI CERKNO

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja: Ura prispetja: Zaporedna št. ponudbe:

Podpis in žig:

NASLOVNIK:

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata