RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15 Datum: 9. 7. 2015
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet javnega naročila: | UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica) |
Interna številka: | 1/9-NMV-07/15 |
Oznaka naročila: | NMV4164/2015 |
Vrsta postopka: | Postopek oddaje naročila male vrednosti po ZJN - 2 |
Kazalo vsebine
2 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 2
2.3 Dopolnitev in spremembe javnega naročila male vrednosti 2
2.4 Rok in način oddaje ponudbe 3
2.5 Sprememba in umik ponudb 3
2.7 Preklic javnega naročila 4
2.8 Predvideni rok izbora najugodnejše ponudbe in obvestila 4
2.9 Ugotavljanje sposobnosti 4
2.9.3 Ekonomska in finančna sposobnost 8
2.9.6.2 SKLOP 2 – pomoč pri gradbenih delih 10
2.9.6.3 SKLOP 3 – izdelava kamnite zložbe 10
2.11 Splošni in posebni pogoji 10
2.12.1 Bianco menica za resnost ponudbe 12
2.12.2 Bianco menica za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 12
2.12.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 13
3 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 80
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
po postopku NAROČILA MALE VREDNOSTI po ZJN - 2
1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika, vabi ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del tega povabila oddajo ponudbo za:
UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica) objavljen dne 9. 7. 2015 pod oznako NMV4164/2015.
• Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica). Podrobnejši obseg del je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije.
• Način
Ponudnik mora nuditi izvedbo storitev iz posameznega sklopa, navedenega v predračunu (OBR. 18) in v skladu z zahtevami naročnika, podanimi v razpisi dokumentaciji.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh storitev iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Naročnik je naročilo razdelil na naslednje sklope:
Sklop | Naziv sklopa |
SKLOP 1 | ASFALTI |
SKLOP 2 | POMOČ PRI GRADBENIH DELIH |
SKLOP 3 | IZDELAVA KAMNITE ZLOŽBE |
• Kraj in roki
⮚ Kraj: Dela/storitve se izvajajo v naselju Drenov Grič – odsek gasilski dom – most Zornica.
⮚ Rok: do 31. 10. 2015 oziroma v dogovoru z naročnikom
⮚ Veljavnost in čas trajanja pogodbe: pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do izpolnitve pogodbene obveznosti.
2 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
Na Portalu javnih naročil, dne 9. 7. 2015, pod številko objave NMV4164/2015, je bil objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica)«.
Rok izvedbe del: do 31. 10. 2015.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti za vsak sklop posebej. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh del v celoti za posamezen sklop, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni del ponudbe mora biti prikazan v evrih.
Ponudnik lahko v pisni obliki zahteva pojasnila glede razpisne dokumentacije ali priprave ponudbe. Zahtevo po pojasnilu morajo posredovati pisno preko portala e- naročil ali preko spletne strani xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx- vprasanje, s pripisom »DODATNA POJASNILA – UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ
(odsek gasilski dom – most Zornica) – 1/9–NMV-07/15, najkasneje tri (3) delovne dni pred rokom za oddajo ponudb, torej do 15. 7. 2015 do 9:00 ure in ob tem upoštevati čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila.
Naročnik bo vsa pojasnila razpisne dokumentacije objavil na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani xxx.xxx.xx, najkasneje v dveh (2) delovnih dneh pred rokom za oddajo ponudb pod naslednjim pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.
2.3 Dopolnitev in spremembe javnega naročila male vrednosti
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (http:/xxx.xxx.xx) in na portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.
2.4 Rok in način oddaje ponudbe
Ponudba mora biti vročena v informacijski pisarni podjetja, na naslovu Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, ali poslana s priporočeno pošiljko na naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
Ponudba mora biti vročena na gornji naslov – ne glede na način dostave – najkasneje do datuma oddaje ponudb, to je do 20. 7. 2015 do 9:00 ure, kar se šteje kot pravočasna ponudba. Ponudba, ki bo predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, bo izločena iz nadaljnjega postopka ter bo, po končanem postopku odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe v skladu s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Vse ponudbe, ki bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure ali iz ovojnice ne bo razvidno za katero naročilo gre, ne bodo upravičene do kandidiranja na javnem naročilu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte.
Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do izteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, pri čemer se na etiketi v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE!«.
V primeru, da ponudnik predloži umik ponudbe, bo naročnik na javnem odpiranju odprl le umik ponudbe, ponudba sama bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.
Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2015 ob 11:00 uri na naslovu: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, sejna soba številka 6.
Prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (predložijo Obr. 23). V primeru, da je na odpiranju prisoten zakoniti zastopnik, mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka
odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije naročnika.
Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju se pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.
Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, pri čemer mora to odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nepodpisa pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN-2E zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.
Odločitev o preklicu javnega naročila mora naročnik objaviti na Portalu javnih naročil in Evropskem portalu javnih naročil, medtem ko jo ponudnikom vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
2.8 Predvideni rok izbora najugodnejše ponudbe in obvestila
Sklep o oddaji naročila male vrednosti bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 15
- ih dni od dneva odpiranja ponudb.
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
OBR. 3: Izjava o sposobnosti 21
OBR. 4: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 24
OBR. 5: Izjava o transakcijskih računih 27
OBR. 6: Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 28
OBR. 7: Seznam podizvajalcev 30
OBR. 8: Podatki o podizvajalcu 32
OBR. 9: Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom 34
OBR. 10: Pooblastilo za podpis pogodbe 35
OBR. 11: Izjava o posredovanju podatkov 38
OBR. 12: Reference – SKLOP 1 39
OBR. 13: Izjava o delovnem osebju – sklop 2 41
OBR. 14: Reference – SKLOP 3 42
OBR. 15: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice 44
Obr. 16: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 45
Obr. 17: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 46
OBR. 18: Rekapitulacija/predračun 48
OBR. 19: Vzorec pogodbe – sklop 1 50
OBR. 20: Vzorec pogodbe – sklop 2 59
OBR. 21: Vzorec pogodb– sklop 3 68
OBR. 22: Vzorec letnega sporazuma o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču 77
OBR. 23: Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb 81
Pogoj, da je ponudba pravilna je, da je ponudnik sposoben opraviti izvedbo vseh storitev iz posameznega sklopa, navedenega v predračunu (OBR. 18).
V primeru, da ponudnik svoji ponudbi ne bo priložil bianco menice za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Naročnik si po opravljeni oceni ponudb pridružuje pravico zahtevati od najugodnejšega ponudnika, da predloži listinske dokaze (originale ali kopije) za izjave po OBR. 3.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
2.9.1 Xxxxxxx sposobnost POGOJ ŠT. 1
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 2
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 3
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
⮚ je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
⮚ je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
⮚ je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
⮚ je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
⮚ mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
⮚ je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN- 2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 4
Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
Če ponudnik nastopa s podizvajalci, velja sledeče:
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Ponudbi mora biti priloženo:
- Pogodba ali Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila,
- OBR. 3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za vsakega v ponudbi navedenega podizvajalca posebej,
- OBR. 7 - Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci,
- OBR. 8- Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.
Podizvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz poklicne dejavnosti.
Podizvajalec lahko predloži reference. V tem primeru se reference seštevajo. Če želi izvajalec naknadno zamenjati podizvajalca, pri čemer je pogoj o referencah iz razpisne dokumentacije izpolnjeval skupaj z njim, bo naročnik odobril le zamenjavo s tistim podizvajalcem, ki bo predložil enakovredne reference.
POGOJ ŠT. 5
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR. 11)
POGOJ ŠT. 6
Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR. 6)
2.9.2 Poklicna sposobnost
POGOJ ŠT. 1
Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 2
Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
POGOJ ŠT. 3
Ponudnik je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur. l. RS, št. 69/11- UPB2) in da ne obstaja omejitev poslovanja.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR. 3)
2.9.3 Ekonomska in finančna sposobnost
POGOJ ŠT. 1
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva objave javnega naročila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši in s strani naročnika prejel poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, v roku osmih
(8) dni naročniku posredoval dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo. Enako velja za vse partnerje v skupini.
Dokazilo:
Ponudnik/partner predloži – (OBR. 5) - izjava o transakcijskih računih
2.9.4 Kadrovska sposobnost
Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti zadostno število oseb, ki bodo sposobni izvesti predmetno javno naročilo v skladu z zahtevami naročnika.
Dokazilo:
- ponudnik predloži obrazce M-1 ali fotokopijo pogodbe o delu za vse zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila,
- ponudnik predloži OBR. 13 – izjava o delovnem osebju.
V primeru izostanka posameznega delavca mora ponudnik zagotoviti skladno s pogodbo v eni (1) uri novega delavca ter nam v roku 24 ur zanj posredovati obrazec M-1 ali pogodbo o delu.
2.9.5 Tehnični pogoji
Ponudnik mora svoji ponudbi predložiti reference za enak obseg, kot ga ponuja naročniku v predmetnem sklopu. Ponudnik predloži potrjene reference – OBR. 12, tistih naročnikov, katerim je izvedel gradbene storitve (asfaltiranje ceste) v obdobju od 20. 7. 2013 do 20. 7. 2015. Ponudnik predloži do vključno tri reference, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika.
Ponudba ponudnika, kateri ne bodo priložene zahtevanih referenc, bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja in označena kot formalno nepopolna ponudba. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika zavrnil in jo označil kot formalno nepopolna ponudba.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 12 – REFERENCE - SKLOP 1
Ponudnik mora svoji ponudbi predložiti reference za enak obseg, kot ga ponuja naročniku v predmetnem sklopu. Ponudnik predloži potrjene reference – OBR. 13, tistih naročnikov, katerim je izvedel gradbeno storitev (izdelava kamnite zložbe) v obdobju od 20. 7. 2013 do 20. 7. 2015. Ponudnik predloži do vključno tri reference, katerih skupna vrednost je enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika.
Ponudba ponudnika, kateri ne bodo priložene zahtevanih referenc, bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja in označena kot formalno nepopolna ponudba. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika zavrnil in jo označil kot formalno nepopolna ponudba.
Dokazilo: ponudnik predloži OBR. 13 – REFERENCE - SKLOP 3
2.9.6 Tehnične značilnosti
Izbrani ponudnik je dolžan na dan izvajanja polaganja asfalta dostaviti naročniku ustrezne ateste. Za vgrajeni material mora ponudnik dostaviti certifikate o skladnosti blaga z veljavnimi standardi, katere je potrdila ustrezna institucija.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim lastnostim, ki so navedene v predračunu – sklop 1 – ASFALTI. V primeru, da naročnik ugotovi, da ponudnik na dan vgrajevanja asfalta ne vgrajuje v razpisu zahtevanega blaga, ima naročnik pravico izvedbo zavrniti in unovčiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V predračunu določene količine so iz danega popisa. Dejanski obračun se izvede glede na dejansko vgrajene količine oziroma izvedenega dela.
2.9.6.2 SKLOP 2 – pomoč pri gradbenih delih
Stroji, ki jih ponudnik nudi v svoji ponudbi morajo biti tehnično brezhibni. V primeru okvar je potrebno v roku 1 ure stroje nadomestiti z drugimi, sicer bo to izvedel naročnik na ponudnikove stroške.
Ponudnik mora imeti za svojo strojno opremo pridobljeno ustrezno zavarovanje za primere: kraje, vandalizma ali nastale škode zaradi višje sile, v nasprotnem primeru krije vse stroške nastale škode ponudnik sam. Naročnik za škodo, nastalo iz prej omenjenih primerov ne odgovarja.
Ponudnik bo naročniku dnevno dajal v podpis strojna poročila. Obračunavale se bodo le efektivne ure najema delavcev oziroma obratovalne ure strojev.
2.9.6.3 SKLOP 3 – izdelava kamnite zložbe
V predračunu določene količine so iz danega popisa. Dejanski obračun se izvede glede na dejansko vgrajene količine oziroma izvedenega dela.
Merilo za ocenjevanje ponudb za sklope 1, 2 in 3 je najnižja ponudbena cena.
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate.
Naročnik bo izmed vseh pravočasno prispelih ponudb kot najugodnejšo razvrstil ponudbo za posamezni sklop, ki bo imela najnižjo ceno. V primeru, da naročnik prejme več ponudb s popolnoma enako ceno, se kot dodatni kriterij upošteva čas prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej. V primeru, da so ponudbe s popolnoma enako ceno oddane istočasno, bo naročnik izvedel javni žreb. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudbe oddali istočasno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
Naročnik bo nato preveril, ali je najugodnejša ponudba za posamezni sklop tudi popolna in le táko izbral za izvedbo predmetnega javnega naročila.
2.11 Splošni in posebni pogoji
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za odpiranje ponudb. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 2.9 poglavja teh navodil za osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev za vse gospodarske subjekte skupaj.
Popolna ponudba mora v svoji mapi vsebovati vse obrazce, navedene v razpisni dokumentaciji, zložene po vrstnem redu in mora biti speta na način, da ni mogoče naknadno dodajati/odstranjevati listov. Če gre za skupno ponudbo oziroma v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno ustrezne obrazce kot zahteva razpisna dokumentacija, izpolniti tudi zanje.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.
S predložitvijo ponudbe ponudnik brez kakršnihkoli omejitev ali zadržkov sprejme pogoje tega razpisa in pogodbene pogoje, ki bo sklenjena na osnovi tega razpisa.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z predmetno zakonodajo obvezna. V skladu z zapisanim bo obvezna sestavina pogodbe:
• vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
• podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
• predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na
xxxxxxx, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
2.11.1 Podpis pogodbe
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 10 - ih dneh po prejemu pogodbe v podpis. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.
2.12.1 Bianco menica za resnost ponudbe
Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 1.400 € za sklop 1, 1.000 € za sklop 2, 600 € za sklop 3, z veljavnostjo 90 dni od roka za predložitev ponudb. V kolikor posamezni ponudnik predloži ponudbo za več sklopov, predloži za vsakega izmed sklopov menično izjavo in menico. Pooblastilo za izpolnitev bianco menice ne sme odstopati od navedenega OBR. 15 v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo bianco menico s pooblastilom za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti sklepa o izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku po sklenitvi pogodbe in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da ponudnik k svoji ponudbi ne bo priložil menice za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
2.12.2 Bianco menica za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
Bianco menico skupaj s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki velja najmanj trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor je ponudnik izbran za več sklopov, dostavi eno bianco menico v višini 10 % od pogodbene vrednosti vseh sklopov za katere je bil izbran (z DDV). V kolikor jo bo potrebno unovčiti, se bo unovčila v vrednosti tistega sklopa, za katerega ponudnik ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora dostaviti bianco menico najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bianco menica bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi v času trajanja pogodbe.
Bianco menica mora biti sestavljena v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 16. Ponudnikova predložena bianco menica ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
2.12.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), predloži izvajalec po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije oziroma zavarovanja primopredaja ni opravljena. Garancija oziroma zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 17 in ne sme bistveno odstopati od vzorca ter vsebovati dodatnih pogojev. Rok trajanja garancije oziroma zavarovanja je za 30 dni daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi, torej 3 leta + 30 dni.
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izročijo izbrani ponudniki za sklop 1 in sklop 3.
Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D in 63/13).
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi (obvezen podpis z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom). Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
V primeru postopka oddaje naročila male vrednosti se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
Če se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Če se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in so predmet naročila dobava blaga oziroma izvajanje storitev, ki se oddajajo po postopku oddaje naročila male vrednosti, znaša taksa 1.500,00 €, če pa se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o naročilu, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in so predmet naročila gradnje, ki se oddajajo po postopku oddaje naročila male vrednosti, znaša taksa 2.500,00 €.
Potrebni podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek: Transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000
Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT KODA: XXXXXX0X
IBAN: XX00000000000000000
Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL
Navodila za sestavo reference (sklica)
Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem:
P1: 16110
P2: 7111290
Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.
Primer reference za postopek oddaje naročila male vrednosti, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprti postopek, postopek s predhodni ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, konkurenčni dialog, natečaj:
Številka objave: JN 10321/2011 Sklic: 16110-7111290-01032111
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, naziv naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji naročila, če je bila poslana ponudnikom, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem postopku in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse.
S spoštovanjem,
Žig
direktorica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
PONUDBA ŠTEVILKA:
Podjetje oz. ime ponudnika (vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov) | |
Zakoniti zastopnik ponudnika | |
Matična številka podjetja/ponudnika | |
Sedež davčne izpostave ponudnika | |
Identifikacijska štev. za DDV | |
Naslov ponudnika | |
Poštna številka in kraj ponudnika | |
Kontaktna oseba | |
Telefon | |
Telefax | |
E-pošta kontaktne osebe | |
Številka transakcijskega računa | |
Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma |
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 1 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Ponudnik/vodilni ponudnik (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
PONUDBENI POGOJI
1. VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik od ponudnika zahteva, da za določeno število dni podaljša rok veljavnosti ponudbe. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko tako zahtevo zavrne, pri čemer se njegova ponudba izloči.
2. OZNAČEVANJE IN PLAČEVANJE SITUACIJ:
Na vsaki situaciji mora biti navedena številka pogodbe oz. sklic na pogodbo, ki jo je določil naročnik (1/9-NMV-07/15) in številka sklopa. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo.
Ponudbena cena je brezpogojno fiksna za čas trajanja pogodbe.
Izvajalec mora za dela/storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled gradbeno knjigo. Naročnik ima na voljo 5 delovnih dni, da knjigo pregleda in potrdi, šele po potrjeni gradbeni knjigi lahko ponudnik izda situacijo.
V primeru, da izvajalec gradbene knjige ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedena dela zmanjšajo za 0,3 % celotne situacije (brez DDV).
Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana gradbena knjiga.
V predračunu določene količine so ocenjene in bodo pomagale naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb. Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe naročil navedene storitve/dela v
navedenem obsegu in si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega del. Obračun se izvede glede na dejansko izvedene/potrjene storitve/dela.
Naročnik bo poravnal prejeto situacijo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeno situacijo, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije. Če posamezna situacija zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih situacijah, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.
Ponudnik/izvajalec lahko zahteva plačilo situacije pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora ponudnik izdati dobropis, in sicer v vrednosti:
- za 3 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni,
- za 7 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
3. CENA:
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.
Cene za sklop 2 – pomoč pri gradbenih delih veljajo za najem strojev z upravljalcem, vozil z voznikom in delavcev.
Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceno na enoto, sicer bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.
Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudbene cene veljajo od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank do 30. 11. 2015 oziroma do izčrpanja pogodbenih sredstev. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do izteka pogodbe.
4. VELJAVNOST IN ČAS TRAJANJA POGODBE:
Od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do izpolnitve pogodbene obveznosti oziroma do izčrpanja pogodbene vrednosti.
5. KRAJ IN ROK IZVEDBE DEL/STORITEV:
⮚ Kraj: Dela/storitve se izvajajo v naselju Drenov Grič – odsek gasilski dom – most Zornica.
⮚ Rok izvedbe storitev: Do 31. 10. 2015 oziroma v dogovoru z naročnikom.
6. OSTALA DOLOČILA:
Izjavljamo, da bomo:
⮚ naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,
⮚ določili kontaktno osebo, ki bo:
o zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,
o reševala in koordinirala naročnikove reklamacije Ime in priimek kontaktne osebe:
⮚ vse informacije in podatke naročnika xxxx varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Ponudnik/vodilni ponudnik (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
(podizvajalec/ponudnik v skupini)
Na podlagi zahteve iz vabila k oddaji ponudbe številka 1/9-NMV-07/15 z dne 9.
7. 2015 podajamo
IZJAVO
Odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,
(ime in priimek odgovorne osebe)
da za izvedbo javnega naročila: UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN – 2, in sicer:
• kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo in 55/08 - KZ-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
21
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
• na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2E oz. 81.a člena ZJNVETPS;
• na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.;
• izjavljamo, da nismo:
– v postopku prisilne poravnave in ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– nismo v stečajnem postopku in ni bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– nismo v postopku prisilnega prenehanja in ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;
– bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
– nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
– pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN - 2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil;
• izjavljamo, da smo:
– registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
– imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
• izjavljamo, da smo:
- seznanjeni z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur. l. RS, št. /1 - UPB2) in da ne obstaja omejitev poslovanja.
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.
S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo, če je predložena in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.
Do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.
Kot ponudnik dajemo SOGLASJE
da naročnik JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, za potrebe predmetnega javnega razpisa pri pristojnih institucijah, Davčni upravi Republike Slovenije in pri Carinski upravi Republike Slovenije, pridobi osebne podatke in preveri točnost naših navedb na tej izjavi in sicer o višini:
• neplačanih davčnih obveznosti,
• davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana,
• davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis naročnika JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika: UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom
– most Zornica).
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik/podizvajalec/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 4: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
(ponudnik v skupini)
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika:
Izjavljamo, da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo naročila male vrednosti UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odse gasilski dom – most Zornica), ki je bil objavljen na portalu JN dne 9. 7. 2015, pod številko NMV4164/2015, in na spletni strani xxx.xxx.xx.
Izjavljamo, da smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
Izjavljamo, da imamo svojo dejavnost zavarovano za odgovornosti proti škodi, ki bi jo pri izvajanju storitev po tem sporazumu povzročil ljudem ali na premoženju.
Potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za ta javni razpis in splošnimi pogoji okvirnega sporazuma. Z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodili za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu.
24
Izjavljamo, da je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zadostno število tehničnega oz. kadrovskega osebja, drugih strokovnih delavcev, ki so sposobni izvesti predmetno javno naročilo ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi.
Izjavljamo, da bomo razpisane storitve/dela izvajali strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenih terminih, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter zahtevami naročnika.
Izjavljamo, da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbo, katerega predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu.
Izjavljamo, da nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila.
Izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila.
Izjavljamo, da ima naše podjetje organizirane zadostne tehnične zmogljivosti za izpolnitev predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo, da bomo naročniku najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, predložili bianco menico za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izjavljamo, da vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom.
Izjavljamo da bomo, v kolikor bomo sodelovali s podizvajalci, dostavili kopije okvirnih sporazumov/pogodb, sklenjene najmanj za čas pogodbe po tem razpisu, torej najmanj do 31. 10. 2015. V kolikor zgoraj omenjena medsebojna pogodba/okvirni sporazum poteče pred 31. 10. 2015 bomo novo pogodbo/okvirni sporazum dostavili samoiniciativno.
Izjavljamo, da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za
»UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica)«.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
26
OBR. 5: Izjava o transakcijskih računih
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Interna številka javnega naročila: 1/9-07/15
Ponudnik:
(partner v skupini)
IZJAVA O NE BLOKADI TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da:
- noben od odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb,
- v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, bomo v roku osmih (8) dni naročniku posredovali dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop/i*
.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira
Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
27
OBR. 6: Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila male vrednosti »UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica)« pooblaščamo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu in sicer:
a) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) in
b) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom):
1. | Ponudnik (polno ime podjetja oz. ponudnika)/podizvajalec/ponudnik v skupini | |
Sedež podjetja | ||
Poštna številka in kraj | ||
Občina sedeža podjetja | ||
Številka vpisa v sodni register (številka vložka) | ||
Davčna številka | ||
Matična številka | ||
2. | Zakoniti zastopnik (ime in priimek) | |
Ulica (naslov stalnega bivališča) | ||
Poštna številka in kraj | ||
Matična številka (EMŠO) | ||
Kraj rojstva | ||
Občina rojstva | ||
Država rojstva | ||
Državljanstvo | ||
Moj prejšnji priimek se je glasil | ||
3. | Zakoniti zastopnik (ime in priimek) | |
Ulica (naslov stalnega bivališča) | ||
Poštna številka in kraj | ||
Matična številka (EMŠO) | ||
Kraj rojstva | ||
Občina rojstva |
Država rojstva | ||
Državljanstvo | ||
Moj prejšnji priimek se je glasil |
Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik/podizvajalec/ponudnik v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Pri sodelovanju na tem razpisu (obkrožite ustrezno):
• xxxx sodelovali s podizvajalci
• ne bomo sodelovali s podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci mora izpolniti on oz. podizvajalec in predložiti naslednje dokumente:
• pogodba/okvirni sporazum ali dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila z vsakim od v spodnji tabeli navedenim podizvajalcem (v dogovoru mora biti obvezno zajeto vsaj: vrsta del, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in roki),
• OBR. 3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev z vlogo za pridobitev podatkov, za v spodnji tabeli navedenega podizvajalca,
• Obr. 6 – Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, za v spodnji tabeli navedenega podizvajalca,
• OBR. 8 - podatke o podizvajalcu, za v spodnji tabeli navedenega podizvajalca, natančen opis del, ki jih bo opravil posamezen podizvajalec,
• OBR. 9 - pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjene situacije, situacijo neposredno plača podizvajalcu.
Razpisana dela bomo izvedli z naslednjimi podizvajalci:
Zap. št. | Naziv oz. ime in priimek podizvajalca | Dela, ki jih bo opravil podizvajalec | Vrednost del v € brez DDV | sklop |
1. | ||||
2. |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski doma – most Zornica) objavljen na portalu javnih naročil dne 9. 7. 2015, pod številko NMV4164/2015.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Ponudnik/vodilni ponudnik (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
OBR. 8: Podatki o podizvajalcu
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Podizvajalec:
_
_
_
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca: | |
Naslov podizvajalca: | |
Poštna številka in pošta: | |
Številka telefona: | |
Številka telefaksa: | |
Naslov elektronske pošte: | |
Matična številka: | |
ID številka za DDV: | |
Sedež davčne izpostave podizvajalca: | |
Številka transakcijskega računa: | |
Naziv banke: | |
Zakoniti zastopnik podizvajalca: | |
Kontaktna oseba: |
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec ,
(naziv in naslov podizvajalca)
xxxxxxxx, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenih del, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj in datum: Žig Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca/ponudnika:
Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik/izvajalec navede v svoji ponudbi mora to stran izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v OBR. 7.
Podizvajalec pri delu kjer piše sklop/i* pripiše številko/e sklopa/sklopov za katero/e posreduje podatke.
V primeru večjega števila podizvajalcev, ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Če ne boste sodelovali s podizvajalci zgoraj levo na prvi strani obrazca vpišite svoje podatke, tabelo prečrtajte in obrazec datirajte, podpišite in žigosajte.
OBR. 9: Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjene situacije neposredno plačuje
podizvajalcu (navedite naziv
podizvajalca), ki smo ga navedli v tabeli OBR. 7 in zanj priložili podatke za razpis –
UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasiski dom – most Zornica) – sklop/i*
.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
Navodilo:
Ponudnik pri delu kjer piše sklop/i* pripiše številko/e sklopa/sklopov za katero/e posreduje podatke.
V primeru večjega števila podizvajalcev, lahko ponudnik obrazce fotokopira.
Če ne boste sodelovali s podizvajalci zgoraj levo vpišite svoje podatke, tabelo prečrtajte in obrazec datirajte, podpišite in žigosajte.
OBR. 10: Pooblastilo za podpis pogodbe
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,
KI JO PREDLAGA SKUPINA XXXXXXXXXX/PARTNERJEV
Podpisani
_
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
Podpisani
_
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
Podpisani
_
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
Podpisani
_
(ime in priimek pooblastitelja)
z nazivom iz
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)
35
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov/partnerjev, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo
za vodilnega ponudnika:
_
(naziv in naslov vodilnega ponudnika pri skupni ponudbi)
in za podpis skupne ponudbe:
gospoda/gospo z nazivom
ki se podpisuje
,
in parafira
da v našem imenu podpiše ponudbo in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila Ureditev pločnika Xxxxxx grič (odsek gasilski dom – most Zornica) v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.
Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:
OBR. 3 – Izjava o sposobnosti
OBR. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije OBR. 5 – Izjava o transakcijskih računih
OBR. 6 – Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov OBR. 11 – Izjava o posredovanju podatkov
Drugo:
datum: pooblastitelja:
žig podpis
datum: pooblastitelja:
žig podpis
36
datum: pooblastitelja:
žig podpis
datum: pooblastitelja:
žig podpis
navodilo: Ponudnik mora pooblastilo – OBR. 10- izpolniti. Pooblastilo mora biti datiran, žigosano in podpisano s strani vseh ponudnikov v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina ponudnikov /partnerjev.
V zgornjem desnem kotu se dopiše še številka sklopa/številke sklopov, za katero/e se predlaga/jo ponudba/e.
37
OBR. 11: Izjava o posredovanju podatkov
SKLOP/I*
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
(partner v skupini)
IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV
(71. člen ZJN – 2E)
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredovali podatke o:
– naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis naročnika JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika: UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom
– most Zornica) – sklop/i* .
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik/partner v skupini (v primeru skupne ponudbe) mora v izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga izjavo.
38
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
REFERENCE – sklop 1
Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik izvedel gradbena dela – polaganje asfalta: Naziv: Ulica:
Poštna številka in kraj:
Potrjujemo, da je navedeni ponudnik izvedel gradbena dela – polaganje asfalta, v času med 20. 7. 2013 in 20. 7. 2015. Skupna vrednost referenc oziroma reference je vrednostno enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika, ki jo podaja za navedeni razpis Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 1 - asfalti. Pod postavko »Ocena kakovosti« opredelite izvedbo opravljenega dela s križcem.
Zap. št. | Naziv investicije | Datum izvedbe (od- do) | Vrednost v € brez DDV | Ocena kakovosti | |
Kakovostno | Nekakovostno | ||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
SKUPAJ V € BREZ DDV |
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica), po odprtem postopku.
Dobavo/izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetno/a, v smislu upoštevanja tehničnih rešitev, brez prekoračitve pogodbenih obveznosti in izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti.
Kontaktna oseba za dajanje morebitnih dodatnih informacij (s tiskanimi črkami):
telefon
V/Na , dne
Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
(ime in priimek tiskano)
(lastnoročni podpis)
Žig:
40
OBR. 13: Izjava o delovnem osebju – sklop 2
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
IZJAVA O DELOVNEM OSEBJU – za sklop 2
Odgovorna oseba ponudnika, ,
(ime in priimek odgovorne osebe)
izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo Ureditev pločnika Xxxxxx Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) št. 1/9 – NMV – 07/15 – sklop 2 skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje del, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov in vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
Kadri:
Delavec – po sistemizaciji delovnega mesta | Ime in priimek delavca |
PK | • |
KV | • |
KV | • |
V primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev obrazcev M1 ali pogodbe o delu za delovno osebje, bomo le - te v roku osmih (8) dni posredovali naročniku.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 2. Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
navodilo: Ponudnik mora OBR. 13 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
REFERENCE – sklop 3
Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik izvedel gradbena dela – izdelava kamnite zložbe:
Naziv: Ulica:
Poštna številka in kraj:
Potrjujemo, da je navedeni ponudnik izvedel gradbena dela – izdelava kamnite zložbe, v času med 20. 7. 2013 in 20. 7. 2015. Skupna vrednost referenc oziroma reference je vrednostno enaka ali višja od ponudbenega zneska ponudnika, ki jo podaja za navedeni razpis Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 3 – izdelava kamnite zložbe. Pod postavko »Ocena kakovosti« opredelite izvedbo opravljenega dela s križcem.
Zap. št. | Naziv investicije | Datum izvedbe (od- do) | Vrednost v € brez DDV | Ocena kakovosti | |
Kakovostno | Nekakovostno | ||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
SKUPAJ V € BREZ DDV |
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 3, po odprtem postopku.
42
Dobavo/izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetno/a, v smislu upoštevanja tehničnih rešitev, brez prekoračitve pogodbenih obveznosti in izpolnjevanju ostalih pogodbenih obveznosti.
Kontaktna oseba za dajanje morebitnih dodatnih informacij (s tiskanimi črkami):
telefon
V/Na , dne
Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:
(ime in priimek tiskano)
(lastnoročni podpis)
Žig:
43
OBR. 15: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice
SKLOP/I*
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop/i* št.1/9-NMV-07/15 izročamo bianco lastno menic ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini** € in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
a) kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
b) kot ponudnik ne izvedemo storitev v zahtevanem roku,
c) kot ponudnik ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,
d) kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
o zavrnemo sklenitev pogodbe ali ne sklenemo pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
o ne predložimo ali zavrnemo predložitev bianco menice s pooblastilom za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
ali pri katerikoli drugi banki v Sloveniji, kjer imamo odprt TRR, v kolikor v času unovčevanja menice zgornji transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne bodo več aktivni.
Menico se lahko unovči najkasneje v roku 90 dni po roku za oddajo ponudb, to je do:
Kraj:
Datum:
Izdajatelj menice (ponudnik):
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Funkcija:
Podpis:
Priloga: bianco menica
navodilo: Ponudnik OBR. 15 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
*Ponudnik mora v menični izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga menično izjavo.
** Ponudnik pripiše vrednost bianco menice za katero prilaga menično izjavo.
44
Obr. 16: Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
SKLOP/I*
VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, kot garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti Ureditev pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) št.1/9-NMV-07/15 - sklop/i*
izročamo bianco lastno menico »brez protesta« ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
V skladu s pogodbo o Ureditvi pločnika Xxxxxx Grič (odsek gasilski dom – most Zornica), št, 1/--
NMV-07/15, sklop/i*: z dne , sklenjenim med ponudnikom (naziv
ponudnika) in upravičencem Javnim podjetjem
Komunalnim podjetjem Vrhnika, d. o. o., je ponudnik dolžan opraviti naslednje obveznosti pogodbe, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije in so sestavni del pogodbe v skupni vrednosti
€ (z besedo), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini € z DDV, kar predstavlja 10 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
1. Ponudnik ne bo v celoti izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
2. Ponudnik svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljene storitve/dela.
3. Ponudnik ne izvaja storitev/del, ki jih je ponudil v predračunu.
4. Ponudnik delno ni izpolnil pogodbene obveznosti, če opravljene storitve/dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim obveznostim.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
ali pri katerikoli drugi banki v Sloveniji, kjer imamo odprt TRR, v kolikor v času unovčevanja menice zgornji transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne bodo več aktivni.
Menico se lahko unovči najkasneje v roku do: 31. 12. 2015 Kraj:
Datum:
Izdajatelj menice (ponudnik):
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Funkcija:
Podpis:
navodilo: Ponudnik OBR. 16 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
*Ponudnik mora v menični izjavi pri delu kjer piše sklop/i* pripisati številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga menično izjavo.
45
Obr. 17: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
SKLOP/I*
Naziv banke (zavarovalnice)
Kraj in datum
Upravičenec: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št.
V skladu s pogodbo o Ureditvi pločnika Xxxxxx Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop/i*
, št pogodbe z dne _ , sklenjene med upravičencem Javno
podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in (naziv
izvajalca) v vrednosti € brez DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni
primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, na izvedenih delih, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali €, če:
1. izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti,
2. v času garancijske dobe ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene po predaji predmeta javnega naročila v uporabo.
Zahtevek za unovčitev garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
a) originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,
b) original Garancije oz. kavcijskega zavarovanja št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do . Po preteku tega roka garancija oz. oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja (izvajalec) in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.
Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Kraj
Datum: Garant: (žig in podpis)
46
navodilo: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja
*Ponudnik v bančni garanciji ali kavcijskemu zavarovanju pri delu kjer piše sklop/i* pripiše številko/e sklopa/sklopov za katero/e prilaga bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.
47
OBR. 18: Rekapitulacija/predračun
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
Ponudnik:
REKAPITULACIJA/PREDRAČUN ŠT. *
Sklop | Naziv sklopa | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV |
SKLOP 1 | ASFALTI | |
SKLOP 2 | POMOČ PRI GRADBENIH DELIH | |
SKLOP 3 | IZDELAVA KAMNITE ZLOŽBE |
SKUPAJ brez DDV (€) | ||
Nepredvidena dela 10 % (€) | ||
SKUPAJ z nepredvidenimi deli (€) | ||
DDV 22 % (76. a člen ZDDV – 1) – (€) | ||
SKUPAJ Z DDV (€) |
- sestavni del te rekapitulacije/predračuna št.
PONUDBENI PREDRAČUN (Excel datoteka),
je priloga –
- ponudnik mora ponuditi vse vrste storitev/del iz posameznega sklopa za katero predlaga ponudbo,
- naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst storitev iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja,
- ponujena izvedba del, storitev mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel v poglavju 2.9.6 Tehnične značilnosti,
- vse v ponudbi navedene cene so fiksne tekom veljavnosti pogodbe, zajemajo vse stroške. Ponudnik ni upravičen do podražitev,
Ponudnik predloži predračun v tiskani obliki (datoteka Excel) in na CD-ju. Ocenjuje se posamezen sklop in sicer v celoti.
Kraj in datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR. 19: Vzorec pogodbe – sklop 1
POGODBA ZA UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom
– most Zornica) 1/9-NMV-07/15 – 1
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da:
o Je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila – po postopku naročila male vrednosti, objavljen pod zaporedno številko NMV4164/2015 v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in na podlagi poročila o oddaji javnega naročila, št. 1/9–NMV-07/15 – sklop 1, z dne (vpiše naročnik xxxxxxxx).
o bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih zakonov, pravilnikov in predpisov in upošteval naročnikove tehnične pogoje,
o bo izvajalec svoje delo opravljal v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbel za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del…),
o je izvajalec zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju dela, storitev povzročil ljudem ali premoženju,
o je izvajalec strokovno usposobljen.
PREDMET POGODBE IN VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo Ureditve pločnika Drenov Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 1 - asfalti, v skladu s ponudbenim predračunom št. .
Vrednost del te pogodbe je določena na osnovi predračuna št. z dne
, ki znaša:
vrednost ponudbe brez DDV z nepredvidljivimi deli: | _ EUR |
davek na dodano vrednost (22% DDV): | _ EUR |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | _ EUR |
(z besedo) | ( EUR ) |
Naročnik naroča gradbeno storitev, kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del.
Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko upošteva do navedene višine, pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani naročnika.
ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti takoj po podpisu pogodbe oziroma po tem, ko bo uveden v delo in jih dokončati do 31. 10. 2015. Dela/storitve se bodo izvajala v naselju Drenov Grič – odsek gasilski dom – most Zornica.
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz 2. člena te pogodbe izvajal strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz pogodbe.
Kontrola kakovosti izvedene storitve/del se bo izvajala v skladu z dogovorom. V kolikor bodo ugotovljene slabosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitve/del, jih bo moral ponudnik odpraviti v dogovorjenem roku oziroma se bo reklamacija razrešila vrednostno. Naročnik ponudnika o pomanjkljivostih opozori najprej ustno, nato pisno: ta opozorila so priloga k obojestransko podpisanem zapisniku o kvaliteti izvedbe storitve/del.
Pooblaščene osebe za podpis zapisnika o kvaliteti izvedbe storitve sta skrbnika, navedena v tej pogodbi.
4. člen
Naročnik ima po tej pogodbi pravico umakniti izvajanje določene storitve/del ali spremeniti obseg izvajanja storitve/del zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 15 dni pred zaključkom izvajanja storitev/del.
5. člen
Količine, kot jih je navedel naročnik v specifikaciji javnega naročila, so okvirne. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega storitev/del po tej pogodbi. Naročnik pa se s to pogodbo zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal storitve/dela, ki so predmet te pogodbe, kupoval po cenah in pod pogoji, kot je navedeno v tej pogodbi.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti potreb po obsegu storitev/del, ki so predmet te pogodbe. Tako bo naročnik časovno in količinsko naročal storitve/dela glede na dejanske potrebe.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen
Naročnik se obvezuje:
• da bo sodeloval z izvajalcem po določilih te pogodbe z namenom, da bodo storitve/dela opravljene/a pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist,
• predati obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih del,
• da organizira nadzor nad izvajanjem del,
• da bo izpolnjeval svoje plačilne obveznosti.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec se obvezuje:
• dnevno voditi dnevnik del – po urah ali po količinah glede na ponudbo, ki jo je podal,
• naročniku samoiniciativno dostavljati potrebne dokumente oziroma ga obveščati o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
• zagotoviti, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma da bo škoda poravnana,
• pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,
• na poziv naročnika v najkrajšem možnem času dokončati delo oziroma sanirati posledice, nastale zaradi njegovega delovanja,
• da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju del povzročil ljudem ali premoženju,
• prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, zakonov in pravilnikov Republike Slovenije,
• ponudnik mora razpolagati z ustrezno mehanizacijo in kadrom, s katero je sposoben izvajati naročilo,
• da izvaja dodatna opravila izven te pogodbe, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost del pred pričetkom del.
OBRAČUN, PLAČILNI POGOJI
8. člen
Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in gradbeni knjigi. Izvajalec mora izdati posamezno situacijo za posamezno obračunsko obdobje.
Izvajalec mora za dela/storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled gradbeno knjigo. Naročnik ima na voljo 5 delovnih dni, da knjigo pregleda in potrdi, šele po potrjeni gradbeni knjigi lahko ponudnik izda situacijo.
V primeru, da izvajalec gradbene knjige ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedena dela zmanjšajo za 0,3 % celotne situacije (brez DDV).
Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana gradbena knjiga. Na situaciji mora biti označen sklic na pogodbo oziroma številka 1/9–NMV-07/15 - 1.
Naročnik bo poravnal prejeto situacijo oz. nesporni znesek v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeno situacijo, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije. Če posamezna situacija zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
PODATKI O PONUDNIKOVIH PODIZVAJALCIH
9. člen
Ponudnik bo izvedel delo/storitev, prevzeto s to pogodbo, brez podizvajalcev.
----------------------------------------------ALI-----------------------------------------------------
Ponudnik bo predmet pogodbe opravljal z podizvajalc-i in sicer:
1. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
2. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
POGODBENA KAZEN
10. člen
Izvajalec je dolžan, v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) za vsak dan zamude, največ pa 5 % (procentov) skupne ponudbene vrednosti za katero je oddal ponudbo.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe del/storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvajalca. V tem primeru izvajalec povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu:
• razlika v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu,
• 3 % od vrednosti situacije, če novi izvajalec, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
Pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.
11. člen
Izbrani ponudnik – izvajalec mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bianco menico skupaj s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo najmanj do 31. 12. 2015.
Bianco menica ne sme odstopati od predloženega vzorca iz razpisne dokumentacije.
V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti te pogodbe, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine pogodbo z izvajalcem ter sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, bo naročnik unovčil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da izvajalec del in morebitne odprave napak ne bo opravil v skladu z določili te pogodbe, jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega izvajalca. Dodatne stroške, ki bodo pri tem nastali, pa bo zaračunal izvajalcu po tej pogodbi oziroma unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
GARANCIJSKA DOBA
12. člen
Izvajalec daje naročniku na izvedena dela in vgrajeni material 3 leta garancije.
V primeru, da izvajalec ne bo odpravil ugotovljenih pomanjkljivosti, ima naročnik pravico, da finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, katero je izvajalec izročil naročniku.
V primeru napake ali nekvalitetne izvedbe del se sestavi zapisnik v katerem se določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom roka menice, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
13. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščena skrbnika te pogodbe sta:
Za naročnika: Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl. inž, grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Za izvajalca:
Tel.: GSM: , e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
POSLOVNA SKRIVNOST
15. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe, zato se naročnik zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti.
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po njej. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je prodajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.
POSEBNI POGOJI
16. člen
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da je izvajalec dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.
Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti vsaj minimalno izvajanje dela/storitev.
ODSTOP OD POGODBE
17. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja del/storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:
• neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
• prenehanje poslovanja ponudnika,
• neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
• izvedba del/storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
• neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenih del,
• neupoštevanje dogovorjenih cen del/storitev in rokov izvedb oziroma samovoljno povečanje cen storitev/del.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih del, ima izvajalec pravico odstopiti od s pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka pogodbe, ki od nje odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE
18. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank do izpolnitve pogodbene obveznosti oz. do 30. 11. 2015.
Naročnik po tej pogodbi ima zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov pravico umakniti izvajanje dela/storitve ali spremeniti obseg izvajanja dela/storitve. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 15 dni pred zaključkom izvajanja del/storitev.
Naročnik lahko v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil kvalitetno ali bi kršil določila pogodbe, pogodbo razdre.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je glede na dela izvajalca, poleg njegove ponudbe navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe, še s strani izvajalca podpisan letni sporazum o skupnem delovanju na gradbišču, če glede le-tega ni s to pogodbo drugače določeno.
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
20. člen
Pogodbeni strani se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).
21. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem stvarnem in krajevno pristojnem sodišču.
22. člen
Pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka stranka te pogodbe prejme po dva (2) izvoda.
Pogodba je sklenjena z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
23. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga izvajalca v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje dela/storitve iz te pogodbe.
Vrhnika, _
Naročnik Izvajalec
Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. _
Direktorica Direktor/– ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
OBR. 20: Vzorec pogodbe – sklop 2
POGODBA ZA UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom
– most Zornica) 1/9-NMV-07/15 – 2
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da:
o Je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila – po postopku naročila male vrednosti, objavljen pod zaporedno številko NMV4164/2015 v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in na podlagi poročila o oddaji javnega naročila, št. 1/9–NMV-05/15 – sklop 2, z dne (vpiše naročnik xxxxxxxx).
o bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih zakonov, pravilnikov in predpisov in upošteval naročnikove tehnične pogoje,
o bo izvajalec svoje delo opravljal v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbel za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del…),
o je izvajalec zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju dela, storitev povzročil ljudem ali premoženju,
59
o je izvajalec strokovno usposobljen.
PREDMET POGODBE IN VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo pomoč pri gradbenih delih, v skladu s ponudbenim predračunom št. .
Vrednost del te pogodbe je določena na osnovi predračuna št. z dne
, ki znaša:
vrednost ponudbe brez DDV z nepredvidljivimi deli: | _ EUR |
davek na dodano vrednost (22% DDV): | _ EUR |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | _ EUR |
(z besedo) | ( EUR ) |
Naročnik naroča gradbeno storitev, kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.
Pogodbene cene za posamezno storitev so fiksne do 30.11.2015 in zajemajo vse stroške, tudi premike strojev, čakanje, ipd. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti takoj po podpisu pogodbe oziroma po tem, ko bo uveden v delo in jih dokončati do 31. 10. 2015. Dela/storitve se bodo izvajala v naselju Drenov Grič – odsek gasilkski dom – most Zornica.
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz 2. člena te pogodbe izvajal strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz pogodbe.
4. člen
Naročnik ima po tej pogodbi pravico umakniti izvajanje določene storitve/del ali spremeniti obseg izvajanja storitve/del zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 15 dni pred zaključkom izvajanja storitev/del.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen
Naročnik se obvezuje:
• da bo sodeloval z izvajalcem po določilih te pogodbe z namenom, da bodo storitve/dela opravljene/a pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist,
• predati obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih del,
• naročnik se obvezuje pravočasno dostaviti zahtevke za spremembe, skladno z načrtom dinamike del ponudnika, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno,
• da organizira nadzor nad izvajanjem del,
• da bo izpolnjeval svoje plačilne obveznosti.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
6. člen
Izvajalec se obvezuje:
• ponudbene cene veljajo za pomoč pri grdbenih delih za ureditev pločnika Xxxxxx Grič (odsek gasilski dom – most Zornica),
• ponujene cene so fiksne tekom veljavnosti pogodbe in zajemajo vse stroške. Ponudnik ni upravičen do podražitev,
• ponudnik naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški (npr. stroški prevoza, čakanja, premiki strojev ipd.), kar pomeni, da naj vse zajame v zgoraj navedeni ponudbi,
• dnevno dajati naročniku v podpis strojna poročila. Obračunavajo oziroma podpišejo se le efektivne ure delavcev oziroma obratovalne ure strojev,
• odzivni čas ponudnika je 1 ura od klica oziroma pisnega poziva/naročila s strani naročnika,
• obračun se izvede po dejansko izvedenih količinah in ponudbenih cenah, navedena količina v predračunu je ocenjena glede na projekt in za naročnika ni obvezujoča, kar pomeni, da bodo lahko dejanske količine najema tudi znatno nižje/manjše,
• obračun se izvede po dejansko izvedenih količinah in ponudbenih cenah, navedena količina v predračunu je ocenjena glede na projekt in za naročnika ni obvezujoča,
• za vse nepredvidene in dodatne dneve najema strojev in delavcev se naročnik in ponudnik dogovorita posebej, saj je potrebno določiti obseg, vsebino in ceno najema,
• ponudbene cene veljajo do 30.11.2015 in so fiksne, izvajalec ni upravičen do podražitev,
• ponudnik izvede storitev najkasneje do 31.10.2015 oziroma v skladu z dogovorom naročnika; zaradi vremenskih vplivov pogodbeni stranki skleneta aneks k veljavni pogodbi, v kateri določita nov rok izvedbe, pod nespremenjenimi ostalimi pogoji,
• ponudnik bo dela opravil v skladu s tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi, gradbenimi normativi, Zakonom o graditvi,
• prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, standardi, uzancami in gradbenimi normativi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
• da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
• da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas storitev najema oziroma trajanja pogodbe,
• da bo dnevno naročniku dajal v podpis gradbeni dnevnik,
• da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju storitev povzročil ljudem ali premoženju,
• ponudnik razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom in zahtevano mehanizacijo in opremo,
• v primeru najema strojev mora ponudnik ponudbi predložiti kopijo pogodbe o najemu strojev. Le-ta mora biti veljavna ves čas veljavnosti te pogodbe, torej najmanj do 30.11.2015,
• pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,
• na poziv naročnika v najkrajšem možnem času dokončati delo oziroma sanirati posledice, ki so nastale zaradi njegovega delovanja,
• v določenih rokih, navedenih v razpisni dokumentaciji, naročniku dostaviti vsa potrebna zavarovanja oziroma menice ter pooblastila za njihovo unovčitev po vzorcih, navedenih v razpisni dokumentaciji,
• storitve najema strojev in delavcev se obračunavajo skladno s 76. a členom ZDDV-1.
OBRAČUN, PLAČILNI POGOJI
7. člen
Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in gradbeni knjigi. Izvajalec mora izdati posamezno situacijo za posamezno obračunsko obdobje.
Izvajalec mora za dela/storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled gradbeno knjigo. Naročnik ima na voljo 5 delovnih dni, da knjigo pregleda in potrdi, šele po potrjeni gradbeni knjigi lahko ponudnik izda situacijo.
V primeru, da izvajalec gradbene knjige ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedena dela zmanjšajo za 0,3% celotne situacije (brez DDV).
Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana gradbena knjiga. Na situaciji mora biti označen sklic na pogodbo oziroma številka 1/9–NMV-07/15 -2.
Naročnik bo poravnal prejeto situacijo oz. nesporni znesek v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeno situacijo, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije. Če posamezna situacija zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
PODATKI O PONUDNIKOVIH PODIZVAJALCIH
8. člen
Ponudnik bo izvedel delo/storitev, prevzeto s to pogodbo, brez podizvajalcev.
----------------------------------------------ALI-----------------------------------------------------
Ponudnik bo predmet pogodbe opravljal z podizvajalc-i in sicer:
3. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
4. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
POGODBENA KAZEN
9. člen
Izvajalec je dolžan, v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) za vsak dan zamude, največ pa 5 % (procentov) skupne ponudbene vrednosti za katero je oddal ponudbo.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe del/storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvajalca. V tem primeru izvajalec povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu:
• razlika v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu,
• 3 % od vrednosti situacije, če novi izvajalec, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
Pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.
10. člen
Izbrani ponudnik – izvajalec mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim
pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
Bianco menico skupaj s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo najmanj do 31. 12. 2015.
Bianco menica ne sme odstopati od predloženega vzorca iz razpisne dokumentacije.
V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti te pogodbe, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine pogodbo z izvajalcem ter sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, bo naročnik unovčil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da izvajalec del in morebitne odprave napak ne bo opravil v skladu z določili te pogodbe, jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega izvajalca. Dodatne stroške, ki bodo pri tem nastali, pa bo zaračunal izvajalcu po tej pogodbi oziroma unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
11. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščena skrbnika te pogodbe sta:
Za naročnika: Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl. inž, grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Za izvajalca:
Tel.: GSM: , e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
12. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
POSLOVNA SKRIVNOST
13. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe, zato se naročnik zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti.
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po njej. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je prodajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.
POSEBNI POGOJI
14. člen
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da je izvajalec dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.
Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti vsaj minimalno izvajanje dela/storitev.
ODSTOP OD POGODBE
15. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja del/storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:
• neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
• prenehanje poslovanja ponudnika,
• neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
• izvedba del/storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
• neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenih del,
• neupoštevanje dogovorjenih cen del/storitev in rokov izvedb oziroma samovoljno povečanje cen storitev/del.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih del, ima izvajalec pravico odstopiti od s pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka pogodbe, ki od nje odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE
16. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank do izpolnitve pogodbene obveznosti oz. do 30. 11. 2015.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je glede na dela izvajalca, poleg njegove ponudbe navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe, še s strani izvajalca podpisan letni sporazum o skupnem delovanju na gradbišču, če glede le-tega ni s to pogodbo drugače določeno.
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
18. člen
Pogodbeni strani se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).
19. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem stvarnem in krajevno pristojnem sodišču.
20. člen
Pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka stranka te pogodbe prejme po dva (2) izvoda.
Pogodba je sklenjena z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
21. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga izvajalca v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje dela/storitve iz te pogodbe.
Vrhnika, _
Naročnik Izvajalec
Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. _
Direktorica Direktor/– ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
OBR. 21: Vzorec pogodb– sklop 3
POGODBA ZA UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom
– most Zornica) 1/9-NMV-07/15 – 3
ki jo skleneta:
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika,
ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
matična številka naročnika: 5015707 ID številka za DDV: SI75879611 zavezanec za DDV: da
in
Izvajalec:
,
ki ga zastopa
matična številka izvajalca:
ID številka za DDV:
zavezanec za DDV:
UVODNE DOLOČBE
22. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da:
o Je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila – po postopku naročila male vrednosti, objavljen pod zaporedno številko NMV4164/2015 v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in na podlagi poročila o oddaji javnega naročila, št. 1/9–NMV-07/15 – sklop 3, z dne (vpiše naročnik xxxxxxxx).
o bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih zakonov, pravilnikov in predpisov in upošteval naročnikove tehnične pogoje,
o bo izvajalec svoje delo opravljal v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbel za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del…),
o je izvajalec zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju dela, storitev povzročil ljudem ali premoženju,
68
o je izvajalec strokovno usposobljen.
PREDMET POGODBE IN VREDNOST POGODBENIH DEL
23. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo Ureditve pločnika Xxxxxx Grič (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 3 – izdelava kamnite zložbe, v skladu s ponudbenim predračunom št. .
Vrednost del te pogodbe je določena na osnovi predračuna št. z dne
, ki znaša:
vrednost ponudbe brez DDV z nepredvidljivimi deli: | _ EUR |
davek na dodano vrednost (22% DDV): | _ EUR |
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV: | _ EUR |
(z besedo) | ( EUR ) |
Naročnik naroča gradbeno storitev, kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del.
Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko upošteva do navedene višine, pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani naročnika.
ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti takoj po podpisu pogodbe oziroma po tem, ko bo uveden v delo in jih dokončati do 31. 10. 2015. Dela/storitve se bodo izvajala v naselju Drenov Grič – odsek gasilski dom – most Zornica.
24. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz 2. člena te pogodbe izvajal strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz pogodbe.
Kontrola kakovosti izvedene storitve/del se bo izvajala v skladu z dogovorom. V kolikor bodo ugotovljene slabosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitve/del, jih bo moral ponudnik odpraviti v dogovorjenem roku oziroma se bo reklamacija razrešila vrednostno. Naročnik ponudnika o pomanjkljivostih opozori najprej ustno, nato pisno: ta opozorila so priloga k obojestransko podpisanem zapisniku o kvaliteti izvedbe storitve/del.
Pooblaščene osebe za podpis zapisnika o kvaliteti izvedbe storitve sta skrbnika, navedena v tej pogodbi.
25. člen
Naročnik ima po tej pogodbi pravico umakniti izvajanje določene storitve/del ali spremeniti obseg izvajanja storitve/del zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 15 dni pred zaključkom izvajanja storitev/del.
26. člen
Količine, kot jih je navedel naročnik v specifikaciji javnega naročila, so okvirne. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega storitev/del po tej pogodbi. Naročnik pa se s to pogodbo zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal storitve/dela, ki so predmet te pogodbe, kupoval po cenah in pod pogoji, kot je navedeno v tej pogodbi.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti potreb po obsegu storitev/del, ki so predmet te pogodbe. Tako bo naročnik časovno in količinsko naročal storitve/dela glede na dejanske potrebe.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
27. člen
Naročnik se obvezuje:
• pridobiti vsa potrebna soglasja,
• poskrbeti za cestne zapore in označbo obstoječih komunalnih vodov,
• naročnik naroča gradbeno storitev kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1,
• da bo sodeloval z izvajalcem po določilih te pogodbe z namenom, da bodo storitve/dela opravljene/a pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist,
• predati obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih del,
• da organizira nadzor nad izvajanjem del,
• da bo izpolnjeval svoje plačilne obveznosti.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
28. člen
Izvajalec se obvezuje:
o urediti, označiti in zavarovati gradbišče pred pričetkom del,
o prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, standardi, uzancami in gradbenimi normativi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
o vgrajevati material in opravljati pogodbena dela v skladu s tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi, gradbenimi normativi, zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13),
o da izvaja dodatna opravila izven te pogodbe, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost del pred pričetkom del,
o da naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kar pomeni, da naj vse zajame v zgoraj navedeni ponudbi,
o v primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del, veljajo cene na enoto, vključno s popusti na enoto tudi za ta dela,
o da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
o da bo vodil gradbeno knjigo ažurno ves čas gradnje,
o da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
o da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju del povzročil ljudem ali premoženju,
o izvajalec razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom in zahtevano mehanizacijo in opremo,
o pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,
na poziv naročnika bo ponudnik v najkrajšem možnem času dokončal delo oziroma saniral posledice, ki so nastale zaradi njegovega delovanja
OBRAČUN, PLAČILNI POGOJI
29. člen
Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v gradbenem dnevniku in gradbeni knjigi. Izvajalec mora izdati posamezno situacijo za posamezno obračunsko obdobje.
Izvajalec mora za dela/storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled gradbeno knjigo. Naročnik ima na voljo 5 delovnih dni, da knjigo pregleda in potrdi, šele po potrjeni gradbeni knjigi lahko ponudnik izda situacijo.
V primeru, da izvajalec gradbene knjige ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedena dela zmanjšajo za 0,3 % celotne situacije (brez DDV).
Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana gradbena knjiga. Na situaciji mora biti označen sklic na pogodbo oziroma številka 1/9–NMV-07/15 - 3.
Naročnik bo poravnal prejeto situacijo oz. nesporni znesek v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljeno situacijo, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije. Če posamezna situacija zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
PODATKI O PONUDNIKOVIH PODIZVAJALCIH
30. člen
Ponudnik bo izvedel delo/storitev, prevzeto s to pogodbo, brez podizvajalcev.
----------------------------------------------ALI-----------------------------------------------------
Ponudnik bo predmet pogodbe opravljal z podizvajalc-i in sicer:
5. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
6. ; matična številka:
, davčna številka: SI , transakcijski račun:
, odprt pri .
Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: v vrednosti € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.
POGODBENA KAZEN
31. člen
Izvajalec je dolžan, v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) za vsak dan zamude, največ pa 5 % (procentov) skupne ponudbene vrednosti za katero je oddal ponudbo.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe del/storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvajalca. V tem primeru izvajalec povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu:
• razlika v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu,
• 3 % od vrednosti situacije, če novi izvajalec, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti situacije, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.
Pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.
32. člen
Izbrani ponudnik – izvajalec mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim
pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bianco menico skupaj s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo najmanj do 31. 12. 2015.
Bianco menica ne sme odstopati od predloženega vzorca iz razpisne dokumentacije.
V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti te pogodbe, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine pogodbo z izvajalcem ter sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, bo naročnik unovčil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da izvajalec del in morebitne odprave napak ne bo opravil v skladu z določili te pogodbe, jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega izvajalca. Dodatne stroške, ki bodo pri tem nastali, pa bo zaračunal izvajalcu po tej pogodbi oziroma unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
GARANCIJSKA DOBA
33. člen
Izvajalec daje naročniku na izvedena dela in vgrajeni material 3 leta garancije.
V primeru, da izvajalec ne bo odpravil ugotovljenih pomanjkljivosti, ima naročnik pravico, da finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, katero je izvajalec izročil naročniku.
V primeru napake ali nekvalitetne izvedbe del se sestavi zapisnik v katerem se določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom roka menice, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
34. člen
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe. Pooblaščena skrbnika te pogodbe sta:
Za naročnika: Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl. inž, grad.
Tel.: 01/000-00-00 GSM: 041/760-398 e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Za izvajalca:
Tel.: GSM: , e-mail:
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
35. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
POSLOVNA SKRIVNOST
36. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe, zato se naročnik zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti.
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po njej. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je prodajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.
POSEBNI POGOJI
37. člen
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da je izvajalec dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.
Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti vsaj minimalno izvajanje dela/storitev.
ODSTOP OD POGODBE
38. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja del/storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:
• neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
• prenehanje poslovanja ponudnika,
• neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
• izvedba del/storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
• neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenih del,
• neupoštevanje dogovorjenih cen del/storitev in rokov izvedb oziroma samovoljno povečanje cen storitev/del.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih del, ima izvajalec pravico odstopiti od s pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka pogodbe, ki od nje odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.
VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE
39. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank do izpolnitve pogodbene obveznosti oz. do 30. 11. 2015.
Naročnik po tej pogodbi ima zaradi prenehanja potreb iz objektivnih razlogov pravico umakniti izvajanje dela/storitve ali spremeniti obseg izvajanja dela/storitve. Izvajalca mora o tem obvestiti v roku najmanj 15 dni pred zaključkom izvajanja del/storitev.
Naročnik lahko v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil kvalitetno ali bi kršil določila pogodbe, pogodbo razdre.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je glede na dela izvajalca, poleg njegove ponudbe navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe, še s strani izvajalca podpisan letni
sporazum o skupnem delovanju na gradbišču, če glede le-tega ni s to pogodbo drugače določeno.
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
41. člen
Pogodbeni strani se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).
42. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem stvarnem in krajevno pristojnem sodišču.
43. člen
Pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka stranka te pogodbe prejme po dva (2) izvoda.
Pogodba je sklenjena z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
44. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga izvajalca v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje dela/storitve iz te pogodbe.
Vrhnika, _
Naročnik Izvajalec
Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. _
Direktorica Direktor/– ica
xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
Na podlagi zakonske določbe in v skladu s 1. točko 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 - ZVZD-1) ter na podlagi sprejete Izjave o varnosti z oceno tveganja skleneta:
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika, ID za DDV: SI75879611, ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx (v nadaljevanju naročnik)
in
, ID za DDV: SI , ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju izvajalec)
LETNI SPORAZUM
o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču
–
UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica) – sklop 1/2/3
1. člen
S skupnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu se določijo načini in sredstva za odkrivanje, preprečevanje in odstranjevanje vzrokov, ki lahko privedejo do telesnih poškodb, zdravstvenih okvar in drugih škodljivih posledic za življenje in zdravje delavcev.
I. Splošni varnostni ukrepi
2. člen
Delo na skupnem delovišču mora biti organizirano tako, da delavci izvajalca del in zaposleni naročnika ter najemniki delovnih prostorov naročnika niso ogroženi in da s svojim ravnanjem ne ogrožajo varnosti in zdravja sodelavcev ali tretjih oseb.
3. člen
Za usklajeno izvajanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču se sporazumno pooblašča
Xxxxx Xxxxxx Plečnik, dipl. inž. grad., zaposlena pri JP KPV, d. o. o.
4. člen
Odgovorni delavec mora za čas svoje odsotnosti s skupnega delovišča imenovati namestnika za usklajevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.
77
5. člen
Odgovorni delavec mora o vseh ukrepih, ki so pomembni za varno in zdravo delo na skupnem delovišču, obveščati strokovno službo za varnost in zdravje pri delu. O sprejetih posebnih skupnih ukrepih, ki zadevajo delavce naročnika, najemnike prostorov ter izvajalce pa mora pisno obvestiti njihove odgovorne osebe.
6. člen
Odgovorni delavec mora ustaviti delo na skupnem delovišču, če se ne izvajajo dogovorjeni varnostni ukrepi ali odstraniti z dela delavca, če kljub predhodnemu opozorilu krši dogovorjene splošne in posebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu. Ustavitev del ali odstranitev delavca je treba takoj javiti pooblaščenemu strokovnemu delavcu.
7. člen
Vse varnostne ukrepe, ki so dogovorjeni in usklajeni na delovišču, odstranitev delavca, ustavitev dela, poškodbo pri delu, požar ali materialno škodo zaradi nezgode pri delu, zapiše pooblaščeni delavec.
8. člen
Delavci izvajalca morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje za delo, biti morajo teoretično in praktično usposobljeni za varno delo na skupnem delovišču ter morajo biti opremljeni s predpisano osebno varovalno opremo, njihova delovna sredstva in oprema pa mora ustrezati zahtevam za varno in zdravo delo in mora biti periodično pregledana. Izpolnjevanje teh pogojev preverja odgovorni delavec pred začetkom izvajanja del na objektu, dokazila o tem pa hrani ves čas veljavnosti tega sporazuma.
9. člen
O izvajanju del na objektu naročnika je treba voditi pisne evidence.
10. člen
Če izvajalec odda posamezna dela, ki se izvajajo na objektu, drugemu delodajalcu (podizvajalcu), mora pred začetkom dela o tem obvestiti naročnika, zahtevati pisno evidentiranje ter odgovornemu delavcu predložiti vsa dokazila iz 8. člena tega sporazuma.
11. člen
Na skupnem delovišču veljajo varnostni ukrepi navedeni v oceni tveganja za delovno mesto in v varnostnem načrtu za konkretno gradbišče. Namesto varnostnega načrta lahko izvajalec zagotavlja varne postopke dela po program izvajanja varnostnih ukrepov za določene tehnološke postopke del.
12. člen
Izvajalec določa (lahko se jih navede več, vendar ne več kot 3) za odgovornega vodjo del na objektu naročnika ter za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču.
13. člen
Odgovorni vodja del izvajalca vsak dan pred začetkom dela na objektu naročnika, predloži odgovornemu delavcu spisek delavcev izvajalca na skupnem delovišču. Delavci izvajalca morajo imeti na objektu naročnika dokument za osebno identifikacijo.
II. Posebni varstveni ukrepi
14. člen
Izvajalec mora pred začetkom del na skupnem delovišču oz. pred podpisom tega sporazuma naročniku predložiti program posebnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ki ga bo izvajal na objektu naročnika.
III. Sklep
15. člen
Sporazum velja za obrobje, ko so delavci izvajalca na deloviščih naročnika in dokler imajo na teh lokaciji svoja delovna sredstva in opremo (stroje, orodja in druge delovne pripomočke) ter materiale, vendar ne več kot eno leto, šteto od podpisa predmetnega sporazuma.
16. člen
Ta sporazum se izdela v 2 izvodih, od katerih udeleženca prejmeta po en izvod. Z vsebino sporazuma morajo biti dokazno seznanjeni vsi delavci, ki so odgovorni za njegovo izvajanje in nadzor.
, Vrhnika,
Izvajalec: Naročnik:
_ JP KPV, d. o. o.
Direktor/-ica Direktorica
_ xxx. Xxxxxxx Xxx Xxxxx
79
3 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !
Pošiljatelj: | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : | ||
Naziv: | Datum: | ||
Ura: | |||
Naslov: | Zap. št.: | ||
Podpis: | žig | ||
Javno naročilo: »GRADNJE« | Prejemnik : | ||
UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica) | Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. informacijska pisarna Pot na Tojnice 40 1360 Vrhnika | ||
številka: | NMV4164/2015 | ||
NE ODPIRAJ!!! - □ PONUDBA - □ SPREMEMBA - □ UMIK |
80
OBR. 23: Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
Številka javnega naročila: 1/9-NMV-07/15
POOBLASTILO
za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb
POOBLASTITELJ:
(sedež oz. ime in prebivališče)
ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA:
(ime in priimek)
POOBLAŠČENEC:
(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)
Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb/prijav, prispelih na javno naročilo za UREDITEV PLOČNIKA DRENOV GRIČ (odsek gasilski dom – most Zornica), objavljenem na portalu javnih naročil pod številko objave NMV4164/2015, ki bo dne 20. 7. 2015 ob 11:00 uri na lokaciji Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
Kraj in datum: Žig Podpis pooblastitelja:
81