Contract























III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE



Obr_1

PONUDBA ŠT.: ______________


Predmet naročila: »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija«


Naročnik: Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje


Na podlagi javnega naročila JNMV-1-2021-G, objavljenega na Portalu javnih naročil z oznako: JN003346/2021-W01 se prijavljamo na objavljeno javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


PODATKI O PONUDNIKU:

Firma ali ime ponudnika:




Zakoniti zastopnik:



Identifikacijska številka za DDV:



Matična številka / EMŠO:



Xxxxxx (poslovni naslov ali stalno prebivališče ponudnika):



Elektronski naslov:



Telefonska številka:



Številka poslovnega računa in banka, ki vodi račun:



Odgovorna oseba za podpis pogodbe:



Funkcija odgovorne osebe za podpis pogodbe:


Kontaktna oseba:



Telefon kontaktne osebe:



Elektronski naslov kontaktne osebe:




Izjavljamo, da: (opomba: ustrezno obkrožiti)

  1. smo MSP

  2. nismo MSP


NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

a) samostojno – kot samostojen ponudnik

b) s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

c) skupno ponudbo – kot vodilni partner v skupini ponudnikov


Kraj in datum:

Ime in priimek (zakonitega zastopnika):

____________________________





podpis (zakonitega zastopnika in žig)


______________________________

Obr_2


PONUDBENA CENA


Ponudnik: __________________________________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)


Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ponujamo za izvedbo vseh del za izvedbo javnega naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« iz Popisov del:



Skupna ponudbena cena (brez DDV):


EUR


Popust (……….. %):


EUR


Skupaj ponudbena cena s popustom

(brez DDV):


EUR


DDV _____ %


EUR


Skupna ponudbena cena z DDV


EUR


z besedo: ________________________________________________ in …/100 EUR



Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati navodila razpisne dokumentacije, še zlasti popise del in slikovno dokumentacijo. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov in zahtev, navedenih v popisih del, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.


Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami, je sestavni del predračuna.


Posamezna postavka iz Popisov del se zniža v enakem odstotku kot znaša odstotek popusta za skupno ponudbeno ceno.


Vse cene so izražene v evrih.


Ponudba velja do ________________ (najmanj še 90 dni po roku za oddajo ponudb).


Plačilni dan: 30. dan po prejemu in potrditvi računa.


Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.




Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________





podpis zakonitega zastopnika in žig


______________________________

Obr_3


IZJAVA PONUDNIKA O

SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O POSREDOVANJU PODATKOV



Ponudnik: __________________________________________________________________________________


(firma in sedež ponudnika)



  1. Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

  • da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila JNMV-1-2021-G in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,

  • da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,

  • da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,

  • da smo kadrovsko in tehnično sposobni ter pripravljeni začeti z izvedbo del takoj po sklenitvi pogodbe,

  • da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo polno odgovornost,

  • da bomo dali soglasje za odpravo očitnih pisnih in računskih pomot,

  • da soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva iz proračuna obseg/količino del skrči oziroma ne izvede vseh del iz popisa del, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost, v zvezi s čim ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine,

  • bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb (tako za ponudnika kot za člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali oseb, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej).


  1. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo v okviru javnega naročila JNMV-1-2021-G izbrani kot najugodnejši ponudnik v času izvajanja javnega naročila, v 8 (osmih) dneh od prejema poziva naročnika, naročniku posredovali podatke o:

  • naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.





Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________





podpis zakonitega zastopnika in žig


______________________________


Obr_4

IZJAVA O PODIZVAJALCIH



Ponudnik: __________________________________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)


Izjavljamo: (obkrožiti a) ali b))


  1. da predmeta tega javnega naročila JNMV-1-2021-G NE BOMO izvajali s podizvajalci, pri čemer se zavedamo, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112.a člena ZJN-3.


  1. da BOMO v izvajanje javnega naročila JNMV-1-2021-G, če bomo izbrani, vključili te podizvajalce:


firma in sedež podizvajalca

davčna in matična številka

Vrednost del in delež podizvajalca (v % od celotnega naročila)

opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec




































Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________

podpis zakonitega zastopnika:


______________________________

Obr_4a



IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU NAROČNIKA






Podizvajalec: _______________________________________________________________________

(firma in sedež podizvajalca)




izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo.


Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija«, v katerem bomo dela izvajali kot podizvajalec:


zahtevamo neposredno plačilo:

(obvezno ustrezno obkrožiti)


  1. DA, v tem primeru kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto izbranemu ponudniku, pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do izbranega ponudnika, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bo priloga računu, ki ga bo naročnik izstavil ponudniku.


  1. NE, v tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika. Seznanjeni smo, da mora ponudnik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa naročniku, le-temu poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.






Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:

____________________________





podpis zakonitega zastopnika podizvajalca in žig podizvajalca:


______________________________





Obr_5

SKUPNA PONUDBA


Ponudnik: __________________________________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)



V okviru javnega naročila JNMV-1-2021-G kot vodilni partner izjavljamo, da ponudbo kot skupno ponudbo dajejo ti partnerji:



firma in sedež partnerja in vloga (vodilni / drug partner)

davčna in matična številka

delež partnerja (v % od celotnega naročila)

opis del, ki jih bo izvedel partner








































Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________



podpis zakonitega zastopnika in žig


______________________________






Ponudnik mora izpolnjen obrazec priložiti ponudbi samo v primeru, če gre za skupno ponudbo. Za vse soponudnike se izpolni en obrazec.

Obr_5a

POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE


Ponudnik: _________________________________________________________________________,

(firma in sedež ponudnika)

katerega zakoniti zastopnik je _________________________________________________________

(ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika)



Ponudnik: _________________________________________________________________________,

(firma in sedež ponudnika)


katerega zakoniti zastopnik je _________________________________________________________

(ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika)


potrjujemo, da smo zakoniti zastopniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo ZA VODILNEGA PARTNERJA:


__________________________________________________________________________________,

(firma in sedež vodilnega partnerja)

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda/gospo _____________________________________________________________________,

(ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika)


ki se podpisuje ________________________ in parafira ________________________________,


da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija«, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.


Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe izročili naročniku pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila skladno s točko 6.4.3. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.


Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini:

- obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila in o posredovanju podatkov (Obr_3)

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. točke teh Navodil ponudnikom.


Kraj in datum:

Ime in priimek pooblastitelja:

______________________________

____________________________

podpis pooblastitelja in žig


______________________________


Kraj in datum:

Ime in priimek pooblastitelja:

______________________________

____________________________



podpis pooblastitelja in žig


______________________________

Obr_6


IZJAVA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV S POOBLASTILOM



Ponudnik/podizvajalec/soponudnik: ____________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)



S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:


  1. da naši družbi in osebam, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali oseb, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3);

  2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika in da na dan, ko oddajamo ponudbo nimamo neplačanih zapadlih obveznosti 50 evrov ali več ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let;

  3. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

  4. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

  5. se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  6. smo v Republiki Sloveniji upravičen izvajati storitve, ki so predmet tega javnega naročila, kar pomeni, da smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež;

  7. da se pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnega naročila ali koncesijskih pogodbah, sklenjenih z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

  8. da skladno s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZIntPK), nismo subjekt, v katerem je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;

  9. da zadnje 3 (tri) mesece pred objavo naročila na Portalu javnih naročil (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nismo imeli blokiranega nobenega od svojih poslovnih računov;

  10. da imamo zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

  11. da bomo pri izvedbi gradnje upoštevali Uredbo o zelenem javnem naročanju za področje gradnje (obnove) stavb.


Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc in POOBLAŠČAMO naročnika Zavod Xxxxxx Xxxxx, Krekov trg 3, 3000 Celje, da v postopku javnega naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« z oznako JNMV-1-2021-G pridobi:

  • potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje, da kot ponudnik/skupni partner/podizvajalec nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

  • potrdilo od pristojnega Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da nismo v stečajnem postopku;

  • potrdilo od Finančne uprave RS oziroma pristojnega organa izven RS podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti skladno z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3 in

  • podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu E-dosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.




Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

________________________


Žig in podpis zakonitega zastopnika:


______________________________

Obr_6a



IZJAVA IN POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA

ALI NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA ALI KI IMA POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM



___________________________________________________________________________________

(ime in priimek)

EMŠO: _____________________________________________________________________


Rojen: ______________________________________________________________________

(datum, kraj, občina in država rojstva)

Naslov prebivališča: ___________________________________________________________


Državljanstvo: ________________________________________________________________


Moj prejšnji priimek: _______________________________________________________izjavljam, da sem:



(ustrezno obkrožite)


  1. član upravnega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika

_____________________________________________________________________________________

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika)


  1. član vodstvenega organa ponudnika/podizvajalca/soponudnika

_____________________________________________________________________________________

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika)


  1. član nadzornega organa/podizvajalca/soponudnika

____________________________________________________________________________________

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika)


  1. oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje ponudnika/podizvajalca/soponudnika

_____________________________________________________________________________________

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika)


  1. oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v gospodarskem subjektu ponudnika/podizvajalca/ soponudnika _________________________________________________________________________

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika)


  1. oseba, ki ima pooblastilo za nadzor v gospodarskem subjektu ponudnika/podizvajalca/soponudnika

_____________________________________________________________________________________

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika)




in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ter pooblaščam naročnika Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, da za namen preverjanja osnovnih sposobnosti zakonitega zastopnika ponudnika iz prvega in drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v okviru postopka oddaje javnega naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« z oznako JNMV-1-2021-G pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.



Kraj in datum:

Ime in priimek:

____________________________







podpis


______________________________



Opomba: Ponudnik/podizvajalec/soponudnik mora priložiti izpolnjeno izjavo za vsako v tej izjavi navedenih oseb posebej.


Obr_7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN POKLICNE SPOSOBNOSTI



Ponudnik: __________________________________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)


1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih 5 (petih) letih, šteto od objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno izvedli vsaj ena vzdrževalna dela na objektu, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine ali je razglašen za kulturni spomenik, pod nadzorom ZVKD, vsaj v polovični vrednosti, kot jo ponujamo za izvedbo predmetnega javnega naročila.




referenčni naročnik

(+ kontaktna oseba)

predmet pogodbe

in opis projekta

(Opis projekta mora izkazovati vse zahteve iz reference.)

čas izvedbe

(od – do)

pogodbena vrednost

z DDV






























Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku.



2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, št. JNMV-1-2021-G ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti zagotavljali stalno prisotnost vodje del, ki izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo del v smislu določil Gradbenega zakona.


Za vodjo del na delovišču imenujemo ___________________________________.

(ime in priimek vodje del)


Izjavljamo, da smo seznanjeni, da lahko vodjo del nadomestimo z ustrezno kvalificirano osebo le ob predhodnem soglasju naročnika.






Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________

podpis zakonitega zastopnika in žig ponudnika:


______________________________




* Izjavi je potrebno priložiti še dokazila skladno z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudb (glej tč. 5.3.3.1., 5.3.3.2. in 5.3.3.3.).

Obr_7a


POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA1



Referenčni naročnik – investitor: _______________________________________________________


odgovorna oseba investitorja: _________________________________________________________

(ime in priimek odg. osebe in funkcija)


pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:


___________________________________________________________________________________


v obdobju od ___________________________________ do __________________________________



izvedel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(predmet pogodbe in opis projekta, iz katerega je razvidno, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil izvedel vsaj ena vzdrževalna dela na objektu, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine ali je razglašen za kulturni spomenik, pod nadzorom ZVKD, vsaj v polovični vrednosti, kot jo ponuja za izvedbo predmetnega javnega naročila)



v vrednosti _________________________ EUR brez DDV oz. _______________________ EUR z DDV,


in sicer po pogodbi št.___________________ z dne _____________________.



Potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel v zgoraj navedeni vsebini, pravočasno, strokovno in kvalitetno, v skladu z določili pogodbe. Projekt je uspešno zaključen in objekt je bil dan v uporabo.



Kontaktna oseba naročnika za preverbo reference je: _____________________________________,


e-pošta: ________________________________, telefonska št.: ­­­­­­­­­­____________________________.



Kraj in datum:



podpis referenčnega naročnika in žig







potrditev reference s strani ZVKD (navedba kontaktne os., podpis, žig):







Obr_8

MENIČNA IZJAVA

za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice


Ponudnik: __________________________________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)


Naročniku, Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« z oznako JNMV-1-2021-G (objavljenega na Portalu javnih naročil z oznako: JN003346/2021-W01), izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.


Naročnika Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 2.500,00 EUR in z vsemi ostalimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru če:

- ponudnik po roku za oddajo ponudb v času njene veljavnosti svojo ponudbo umakne ali jo spremeni;

- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi;

- ne soglaša z odpravo računskih napak v ponudbi;

- ne sklene pogodbe v določenem roku;

- v roku, navedenem v pogodbi, ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


Menica je unovčljiva pri: ______________________________________________________________________

domiciliat (naziv in naslov banke)

s transakcijskega računa (TRR): _________________________________________________________________

(številka transakcijskega računa)


Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

……………………………………………..., kot ……………………………………………………………… ……………………

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija) (podpis)


Menica naj bo izpolnjena s klavzulo »brez protesta«.


S podpisom te menične izjave pooblaščamo poslovno banko _______________________________, pri kateri ima naša družba odprt transakcijski račun št. _________________________, da naročniku Mestni občini Celje pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.

Menico se lahko unovči najkasneje do ……………………… (do vključno 90 dni po roku za oddajo ponudb).


V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, po izteku roka.

V primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem transakcijskem računu družbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri ima ali bo družba imela odprt transakcijski račun.

Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svojim sedanjim in bodočim premoženjem.


Kraj: ________________ Izdajatelj menice: __________________________

Datum: ________________ (ponudnik)

__________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

________________________________

(funkcija)

__________________________

(podpis)

Opomba: Menično izjavo je potrebno predložiti v 3 originalnih izvodih – skladno s točko 8.1. Razpisne dokumentacije!

Priloge: - 3 kom bianko podpisane menice;

- kopija podpisnega kartona bank.

Obr_9

MENIČNA IZJAVA

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice


Ponudnik: __________________________________________________________________________

(firma in sedež ponudnika)


Naročniku, Zavodu Xxxxxx Xxxxx, Krekov trg 3, 3000 Celje, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo javnega naročila naročila »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« z oznako JNMV-1-2021-G (objavljenega na Portalu javnih naročil z oznako: JN003346/2021-W01), izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.


Naročnika Zavod Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, to je _______________ EUR in z vsemi ostalimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru če:

izvajalec svojih obveznosti ne bo izvršil pravočasno, strokovno in pravilno oziroma jih sploh ne bo izvajal, če bo pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani izvajalca, kot je to navedeno v pogodbi, če ne bo pravočasno predložil ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.


Menica je unovčljiva pri: _____________________________________________________________________

domiciliat (naziv in naslov banke)

s transakcijskega računa (TRR): _______________________________________________________________

(številka transakcijskega računa)

in pri katerikoli drugi banki ali hranilnici, ki vodi naše transakcijske račune oziroma depozite.


Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

………………………………………………………..., kot ……………………………………………………………… ……………………

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija) (podpis)


Menice naj bodo izpolnjene s klavzulo »brez protesta«.


S podpisom te menične izjave pooblaščamo poslovno banko _______________________________ (vse banke), pri kateri ima naša družba odprt transakcijski račun št. _________________________ (vsi računi), da naročniku Mestni občini Celje pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.


Menico se lahko unovči najkasneje do 60 dni po izteku pogodbe.


V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.


Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, po izteku roka.

V primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem transakcijskem računu družbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri ima ali bo družba imela odprt transakcijski račun.


Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svojim sedanjim in bodočim premoženjem.


Kraj: ________________ Izdajatelj menice: __________________________

Datum: ________________ (ponudnik)

__________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

________________________________

(funkcija)

__________________________

(podpis)


Priloga: 5 kom bianko podpisane menice


Obr_10


VZOREC BANČNE GARANCIJE

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


Banka: _____________________________________________________________________________

(firma in sedež banke)


Upravičenec: Zavod Celeia Celje, Xxxxxx xxx 0, 0000 Celje


Naročnik garancije: ____________________________________________ (izvajalec javnega naročila)


Številka bančne garancije: ___________________________________



V skladu s pogodbo ________________________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med ________________________________________ (polno ime in naslov upravičenca), in ________________________________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo _____________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti _______________________EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.


S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek do maksimalne višine 5% končne izvedbene vrednosti z DDV, t.j. ­­­­­­­­­­­­­_______________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.


Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

  1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

  2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

  3. original Garancije št. ___________/________.


Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.


Ta garancija velja do vključno _______________ (do vključno 30. dan po preteku garancijskega roka). Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.


Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.


Ta garancija ni prenosljiva.


Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.



Kraj in datum: Garant:

_______________________ _______________________ (žig in podpis





























IV. VZOREC POGODBE


































NAROČNIK:

Zavod CELEIA Celje, Xxxxxx xxx 0, 3000 Celje,

ki ga zastopa direktorica xxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx

Matična številka: 2144271000

ID za DDV: 63893207

(v nadaljevanju: naročnik)


in


IZVAJALEC:

______________________________________,

ki ga zastopa __________________________

Matična številka: ___________________

ID za DDV: ___________________

(v nadaljevanju: izvajalec)



sporazumno dogovorita in skleneta naslednjo



GRADBENO POGODBO

»Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija«



  1. UVODNE DOLOČBE

  1. člen


Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je Zavod Celeia Celje izvedel javno naročilo »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« (JN003346/2021-W01) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);

- da je izvajalec predložil najugodnejšo ponudbo št. ___________ z dne ______________, zaradi česar je bil na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne ______________ izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila.



  1. PREDMET POGODBE

  1. člen


Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za izvedbo gradnje: »Stari grad Celje – vzdrževalna dela Romanskega palacija« po ponudbi izvajalca št. ______________ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe.


Gradnja obsega vsa dela skladno s popisi del in slikovnim materialom.


Dela potekajo na objektu kulturne dediščine ter pod nadzorom in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (v nadaljevanju: ZVKD).

Morebitne delavniške načrte za izvedbo stavbnega pohištva pred izdelavo potrdi pristojni ZVKD.


Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva iz proračuna obseg/količino del skrči oziroma ne izvede vseh del iz popisa, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi pogodbena vrednost.


Izvajalec je v tem primeru dolžan ustrezno zmanjšati ponudbeno vrednost ter soglaša, da v tem primeru ne bo zahteval nikakršnega nadomestila ali odškodnine za neizvedbo del.


Izvajalec izjavlja, da bo vsa dela izvedel kot dober strokovnjak.



  1. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO


  1. člen


Pogodbena vrednost del je določena na osnovi izvajalčevega predračuna št. __________ z dne _______________ in v potrjeni vrednosti znaša:



Vrednost del brez DDV

_____________________________EUR

Vrednost DDV

_____________________________EUR


Skupna pogodbena vrednost z DDV


_____________________________EUR


(z besedo: ________________________________ evrov ___/100),



Enotne cene iz ponudbe so fiksne do konca izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin zaradi spremenjenih cen za elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliščin zaradi presežnih in nepredvidenih del ter vnaprej izključuje uporabo 112. in 656. člena Obligacijskega zakonika Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06-Odl. US, 40/07; v nadaljevanju: OZ), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe upošteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliščinami.


V enotnih cenah posameznih postavk so vključena vsa pripravljalna in pomožna dela, potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški načrta organizacije gradbišča, stroški sprotne in končne ureditve gradbišča, stroški vrnitve zemljišča v prejšnje stanje, stroški začasnih priključkov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo porabo, stroški delovnih odrov za delo na višini, material, transport, pomožni material, orodja, priklopi, demontaža, dobava, postavitev in montaža dobavljene opreme, odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, stroški varnosti pri delu, stroški finančnih zavarovanj, stroški zavarovanja del, stroški zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.


Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih količinah.


Morebitna dodatna oziroma več dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna.


  1. člen


Račun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in gradbene knjige na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.


Pogodbeno vrednost bo naročnik plačal na podlagi mesečnih situacij.


Naročnik od izvajalca pričakuje, da bo v prvih dveh mesecih od uvedbe v delo oziroma do 15. 9. 2021 (odvisno od tega, kar nastopi prej), v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR z DDV, s čimer bo naročnik lahko črpal vsa nepovratna sredstva iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22), predvidena za leto 2021. V primeru, da tega izvajalec ne bo realiziral iz razlogov, ki so na strani izvajalca oziroma na katere ima izvajalec vpliv, je dolžan izvajalec naročniku povrniti škodo (izgubljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi).


Izvajalec obračuna 100 % vseh izvedenih pogodbenih del v posameznem mesecu.


V situacijah se upoštevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vključeni v ponudbi izvajalca.


Naročnik zavrne ali potrdi situacijo v nesporni višini, če ne soglaša z njeno višino ali s posameznimi postavkami.


Naročnik si pridržuje pravico do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.


Naročnik potrjen znesek nakaže na transakcijski račun izvajalca št. _______________________, odprt pri _________________________________ 30. dan od dneva uradnega prejema računa v e-obliki (UJPnet) oziroma potrjene situacije.


Priloga k računom so fotokopije listov knjige obračunskih izmer in kopije gradbenega dnevnika.


Končno situacijo izvajalec predložil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspešno opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku komisijskega pregleda. Pogoj za izplačilo končne situacije je predložitev bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.



  1. POGODBENI ROK

  1. člen


Izvajalec se zavezuje z deli začeti takoj po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokončati v roku 3 (treh) zaporednih mesecev od uvedbe v delo.


Izvajalec bo svoj delovni čas prilagodil delovnemu času in zahtevam naročnika.


Pogodbeni stranki se dogovorita za datum kvalitetnega pregleda. Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem pregledu, bo izvajalec odpravil v roku, ki ga določi naročnik glede na naravo pomanjkljivosti, ki pa v nobenem primeru ne more biti daljši od 15 zaporednih koledarskih dni.


Rok za odpravo morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o kvalitetnem pregledu in rok za primopredajo (končni prevzem del), za uspešnost katere je pogoj predana vsa potrebna dokumentacija, je skupaj največ 2 meseca po uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu.


Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost objekta, življenja in zdravja ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj ali iz naslova opustitve teh dejanj.


Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.


Brez posledic za izvajalca se lahko pogodbeni rok podaljša za toliko dni, kolikor je naročnik v zamudi z izpolnitvijo obvez, ki so navedene v 2. členu te pogodbe.


Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:

  • zaradi višje sile, to so pogoji, ki onemogočajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni stranki nanje ne morejo vplivati;

  • zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec;

  • če naročnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.


O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.



  1. POGODBENA KAZEN

  1. člen


Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini v višini 0,5% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 15% pogodbene vrednosti. Izvajalec pogodbeno kazen plača, čeprav je dela po zamudi končnega roka izvedel do konca.


Pogodbena kazen se obračuna z izstavljenim računom. Naročnik in izvajalec soglašata, da naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.


Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.


Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal po prevzemu del.


Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višini nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.


V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tej pogodbi, ne podaljšajo.



  1. PODIZVAJALCI

  1. člen


Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem investicijskem vzdrževanju dosegli pričakovano tehnično življenjsko dobo.


Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del doseči, da bo za vse zgrajene objekte zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.


Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseči, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno servisiranje, vključno z možnostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za čas, ki ustreza njihovi pričakovani življenjski dobi.


Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naročnikom in izvajalcem in njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.


A) 8. člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v pogodbo samo, če bo izvajalec opravljal dela brez podizvajalcev)


Izvajalec izjavlja, da dela, ki so predmet te pogodbe ne bo izvajal s podizvajalci, pri čemer se zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjave ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.


Če bo izvajalec po sklenitvi pogodbe dela izvajal s podizvajalci mora o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe s podizvajalci;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcu;

- soglasje podizvajalca za neposredno plačilo in

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je naročnik zahteval za podizvajalce v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.


B) 8. člen

(Ta določba za podizvajalce bo vključena v pogodbo samo, če bo izvajalec opravljal dela skupaj s podizvajalci)


Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci, navedenimi v ponudbi. Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter soglasje podizvajalca/-ev za neposredno plačilo, so sestavni del te pogodbe.


Izvajalec se zavezuje, da dela, ki so predmet te pogodbe ne bo izvajal s podizvajalci, ki jih je naročnik zavrnil in se zaveda, da bo v nasprotnem primeru naročnik podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112.a člena ZJN-3.


firma in sedež podizvajalca

davčna in matična številka

Vrednost del in delež podizvajalca (v % od celotnega naročila)

opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec

neposredno plačilo podizvajalcu (DA/NE)
























Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le, kadar podizvajalec to zahteva. V primeru zahteve podizvajalca naročnik namesto izbranemu ponudniku pri katerem nastopa podizvajalec, poravna terjatev do izbranega ponudnika, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bo priloga računu, ki ga bo naročnik izstavil ponudniku. Plačila podizvajalcem se v primeru, da podizvajalec to zahteva, izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 s sprem.).


V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo plačilo za izvedeno delo prejel s strani izbranega ponudnika. Ponudnik mora najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa naročniku, le-temu poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do podizvajalca, kateri mora priložiti pisno izjavo podizvajalca, da je prejel plačilo za vsa dela, ki jih je izvedel.


Izvajalec, mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune oziroma situacije podizvajalca/-ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.


Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan začetka izvajanje te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.


Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:

- sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo in

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je naročnik zahteval za podizvajalce v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.


Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.


Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.



  1. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK


9. člen


Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

  • da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo objekta, kjer se bodo dela izvajala;

  • da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preučil vso dokumentacijo naročnika, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkušenj upošteval vsa predvidena dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokončanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu s to pogodbo.


Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati in podrobno proučiti okoliški teren ter naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna navodila.


Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ter mora naročniku najkasneje ob uvedbi v delo izročiti kopijo veljavne zavarovalne police.


Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.


Izvajalec izvrši dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na količine, vendar v skladu z vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnična dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega zaključka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajočem zemljišču, pri čemer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogoče objekt po zaključku gradnje uporabljati.


Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.


Izvajalec je dolžan od pričetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati izvršena dela in materiale ter opremo pred poškodbami, propadanjem in uničenjem. Odgovornost za naključne poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih ter opremi nosi do končne primopredaje teh del izvajalec.


10. člen


Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del pisno seznaniti naročnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez takega naročnikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povečanja dogovorjene cene.


Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda, povzročila pa jih je nepričakovana težja narava zemljišča, nepričakovana voda ali kakšen drug izreden in nepričakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih nemudoma obvestiti naročnika. Izvajalec ima pravico do pravičnega plačila za nepredvidena dela, ki jih je bilo treba opraviti. Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če bi morala biti zaradi teh del dogovorjena cena precej višja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V primeru odstopa od pogodbe, mora naročnik plačati izvajalcu ustrezen del cene za že opravljena dela, pa tudi pravično povračilo za nujne stroške.


  1. člen


Izvajalec se zavezuje:

  • zagotoviti naročniku vpogled v izvajanje del ter upoštevati njegova navodila in navodila ZVKD,

  • vse poškodovane površine spraviti v prejšnje stanje,

  • da bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

  • da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

  • da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

  • da bo napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naročnik zapisniško ugotovi med izvajanjem ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, odpravil na svoje stroške v roku, ki ga določi naročnik; v nasprotnem primeru je napake upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca s pribitkom vseh stroškov oziroma škode, ki jih je utrpel naročnik,

  • pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

  • ščititi interese naročnika,

  • v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu z veljavnimi predpisi ter omogočiti sprotno preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naročnikovega nadzornika.


  1. člen


Če se po sklenitvi te pogodbe in pred začetkom gradnje bistveno spremenijo okoliščine, ki določajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.


Kot spremenjene okoliščine gradnje se štejejo zlasti spremembe tehničnih predpisov in standardov.


Stroški, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliščin iz prejšnjega odstavka, bremenijo v celoti izvajalca.


  1. člen


Naročnik se s to pogodbo zavezuje:

  • izvajalcu pravočasno predati vse razpoložljive podatke in potrebno dokumentacijo;

  • da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala, pravočasno obvestiti izvajalca,

  • da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljišč pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na sosednja zemljišča, če bo to potrebno,

  • da bo preko nadzornika sodeloval pri potrjevanju gradbenega dnevnika in brez zavlačevanja potrjeval izstavljene situacije

  • takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 5 dneh odločiti o vprašanjih in predlogih izvajalca, ki so odločilni za pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.


  1. člen


Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obveščati naročnikovega nadzornika ter tedensko s pisnimi poročili.


Obveznost poročanja izvršuje izvajalec s poročili o gradnji in faznimi poročili o gradnji.


Na zahtevo naročnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo.


Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na dokončanje objekta v roku, določenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na odstopanje od projekta gradnje.


  1. člen


Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik v skladu s 6. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/2008) pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob predaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.


Izvajalec mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se začno izvajati gradbena dela po tej pogodbi ter dokazilo o naročilu predati naročniku najkasneje ob uvedbi v delo.


Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo naročniku dostavljal mesečno skupaj z začasnimi situacijami.


  1. člen


Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.


V primeru, da bodo dela na gradbišču izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s predpisi iz zgornjega odstavka imenovati osebo za izvajane skupnih varnostnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom del na gradbišču zagotoviti izdelavo pisnega sporazuma izvajane skupnih varnostnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu skladno s 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).


Izvajalec je dolžan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe.


  1. člen


Po končani gradnji mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.


Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naročnik na račun izvajalca.


  1. člen


Naročnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti.


Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naročnik pravico dostopa na gradbišče, v delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala.


Naročnik bo sporočil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter po potrebi koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naročnik je dolžan pismeno sporočiti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.


Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naročnika se sporočajo pismeno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.


  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti in izgledu skladno z zahtevami ZVKD ter ki ustrezajo predpisom, normativom in standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki), v nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke.


Izvajalec je dolžan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo vgradnjo pridobiti, naročnik in predstavnik ZVKD pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev naročnik in izvajalec predhodno uskladita). Izvajalec mora tudi za nekatere elemente, kot na primer za okna in vrata, izdelati delavniške načrte, ki jih morajo potrditi nadzor, ZVKD in naročnik.


  1. člen


Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naročnik zapisniško ugotovi med izvajanjem ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu zapisnika in zahteve s strani naročnika oziroma v razumnem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na račun izvajalca s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.


  1. člen


Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Pred prevzemom se opravi komisijski oziroma kvalitetni pregled objekta, opravi se predaja vse potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer, atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem oziroma kvalitetnem pregledu. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu in po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o komisijskem pregledu.


Izvajalec predloži s strani nadzornega organa potrjen končni obračun naročniku najkasneje v roku 7 dni po uspešnem prevzemu del.


  1. člen


Če ni v tej pogodbi drugače določeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje ustrezne določbe iz poglavja Obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi.


  1. člen


Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki se tiče izvrševanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.


Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvrševanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni izvajalci naročniku ali tretjim osebam.



  1. JAMSTVA

  1. člen


Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo uspešno opravljen končni prevzem vseh izvedenih del.


Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno določeno popravilo ali zamenjan določen material ali del opreme, začne teči garancijski rok znova za celoten sklop, v okvir katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.


Če dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jamčijo za daljšo dobo, ta jamstva vežejo tudi izvajalca, ki je dolžan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov v rokih, ki se nanašajo na posamezno napako.


Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladi z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 67-07 – uradno prečiščeno besedilo), to je 10 let od uspešno opravljenega končnega prevzema vseh izvedenih del. Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena gradba, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi bile vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.


Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom. Izvajalec po navedenih pogojih jamči za vsa dela, naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci.


Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi napak, ki jih je dolžan odpraviti, lahko naročnik odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.



  1. FINANČNA ZAVAROVANJA

  1. člen


Izvajalec mora najkasneje ob sklenitvi pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, naročniku predložiti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer 5 (pet) kom bianco menice in 5 (pet) kom menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_9), v višini ………………… EUR, kar ustreza 10 % pogodbene vrednosti z DDV.


Predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj do 60 (šestdeset) dni po izteku pogodbe.


V roku predloženo ustrezno finančno zavarovanje je pogoj za veljavno sklenitev te gradbene pogodbe. V kolikor izvajalec v določenem roku ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menic, bo naročnik unovčil menico za resnost ponudbe.


Naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec svojih obveznosti ne bo izvršil pravočasno, strokovno in pravilno oziroma jih sploh ne bo izvajal, ali če bo pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani izvajalca, kot je to navedeno v pogodbi, ali če ne bo pravočasno predložil ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.


Besedilo finančnega zavarovanja – menične izjave je navedeno v razpisni dokumentaciji in jo mora izvajalec predložiti na predloženem obrazcu (Obr_9) ali vsebinsko enakem obrazcu.


  1. člen


Izvajalec mora naročniku najkasneje v 10 dneh po uspešnem končnem prevzemu del izročiti bančno garancijo (ali drugo enakovredno zavarovanje) za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne izvedbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vključno 30. dan po preteku garancijskega (jamčevalnega) roka.


Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.


Besedilo bančne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predložiti na priloženem obrazcu (Obr_10) ali vsebinsko enakem obrazcu.


Šteje se, da dokončen prevzem opravljenih del s strani naročnika ni opravljen, če izvajalec ne izroči naročniku bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ne začne teči 30-dnevni rok za plačilo računa opravljenih del.


  1. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK


  1. člen


Odgovorna oseba na strani naročnika po tej pogodbi je _____________________________, ki je pooblaščen/-a, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe, ter skrbi za pravilno in celovito realizacijo te pogodbe na strani naročnika.


Odgovorna oseba na strani izvajalca po tej pogodbi je _____________________________, ki je pooblaščen/-a, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe, ter skrbi za pravilno in celovito realizacijo te pogodbe na strani izvajalca.


V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolžni sporočiti najkasneje 3 (tri) dni pred nameravano spremembo.



  1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  1. člen


Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.


Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.



  1. POSLOVNA SKRIVNOST

  1. člen


Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo vsi podatki, do katerih pridejo z izvedbo ali na podlagi te pogodbe, poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.


Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi ali osebnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.


Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, so izvajalci naročniku odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.



  1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV


  1. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki mu bodo posredovani s strani naročnika v zvezi z izvedbo predmetne pogodbe, obravnavali in varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih podatkov ne bodo na kakršenkoli način izkoristili oziroma uporabili za namen, ki ni v celoti in izključno povezan s predmetno pogodbo. Prav tako se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo posredoval oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopne drugim nepooblaščenim osebam.



  1. KRŠITVE POGODBE

  1. člen


Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje kot tudi nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.


Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne pogodbe oziroma naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali običajna.


  1. člen


Zaradi kršitve ima vsaka pogodbena stranka pravico:

  • zahtevati izvršitev obveznosti,

  • sama izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške,

  • zahtevati odškodnino,

  • odstopiti od pogodbe,

  • uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.


Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo v skladu z določili in namenom te pogodbe.


  1. člen


Na obstoj kršitve mora naročnik pismeno opozoriti izvajalca takoj po tem, ko jo je opazil in od izvajalca zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.


Glede pravice naročnika, da sam izvrši obveznost izvajalca na njegove stroške se smiselno uporabljajo zakonska določila o odgovornosti za napake v okviru podjemne pogodbe. Pred izvršitvijo obveznosti na stroške izvajalca mora naročnik izvajalca o tem pisno obvestiti in mu dati okoliščinam primeren rok, da obveznost sam izvrši.


Izvajalec mora naročniku povrniti škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.


Naročnik ima zaradi kršitev iz prvega odstavka pravico od izvajalca zahtevati povračilo škode, ki bi jo bil izvajalec lahko pričakoval ob sklenitvi pogodbe, razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.


Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec kršitve ne odpravi v razumnem roku po prejetem obvestilu o kršitvi, ki vsebuje tudi grožnjo o odstopu od pogodbe v primeru, da izvajalec zatrjevane kršitve ne odpravi, ali če kršitve objektivno ni mogoče odpraviti. Pogodba se razdre s takojšnjim pisnim obvestilom.


Odstop od pogodbe je mogoč le, če je kršitev bistvena.


Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe.


Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.


V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljeno delo, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.


Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.


Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče ugotoviti, se obračuna pavšalna odškodnina v višini 25% pogodbene vrednosti.





  1. člen


Poleg kršitev, ki so kot bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji naravi, se za bistvene vselej štejejo tudi v tej točki navedene kršitve izvajalca, zato ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, če je takšna kršitev posledica višje sile oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naročnika:

  • če izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku;

  • če izvajalec v nasprotju s to pogodbo prekorači rok gradnje;

  • izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane gotovo, da del ne bo mogel končati v roku;

  • če izvajalec krši to gradbeno pogodbo tako, da nastaja škoda naročniku;

  • če izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik;

  • če izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo;

  • če obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti če: ni solventen; je začel likvidacijski postopek; ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot to določa ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomešča; če iz zaporednih poročil izhaja, da je izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajočimi prekinitvami.


  1. člen


Na obstoj kršitve mora izvajalec pismeno opozoriti naročnika takoj po tem, ko jo je opazil in od naročnika zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic kršitve.


Naročnik mora izvajalcu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.


Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik z bistveno kršitvijo pogodbe za daljši čas onemogoči izvajanje del v skladu s to pogodbo.


Odstop je dopusten le, če je izvajalec o nemožnosti izvajanja del podrobno obvestil naročnika in mu dal trideset dnevni rok za odpravo razlogov za nemožnost izvajanja del.


  1. člen


Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

  • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

  • zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.


Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


  1. člen


Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

  • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske, ali socialne zakonodaje s strani izvajalca, dobavitelja ali podizvajalca, ali

  • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

    • plačilom za delo,

    • delovnim časom,

    • počitki,

    • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.



  1. XXXXX XXXX

  1. člen


Višja sila so izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (kot na primer: poplave, potresi, druge elementarne nezgode, požar, vojna, trgovinska blokada itd.) ter jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti.


Za višjo silo štejejo tudi predpisi, posamični akti in dejanja ter drugi ukrepi organov Republike Slovenije ali organov Evropske skupnosti ter druge države, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.


  1. člen


Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tej pogodbi ali po zakonu pripadajo zaradi kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi dogodka višje sile.


Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljša in sicer najmanj za čas trajanja višje sile.


Če dogodek višje sile traja več kot 1 leto in je take narave, da ogroža finančno izvedljivost projekta, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.


  1. člen


Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi višje sile, mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.


Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.


Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.



  1. SPREMENJENE OKOLIŠČINE

  1. člen


Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.


O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.


Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi bila morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.


Določbe te točke ne posegajo v določbe te pogodbe o prenehanju ali podaljšanju pogodbe zaradi višje sile.


  1. člen


V primeru spremenjenih okoliščin iz prejšnje točke te pogodbe, mora stranka, ki jo takšne okoliščine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od nastanka spremenjene okoliščine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino.


Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali v 5 dneh od obvestila iz zgornjega odstavka, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.



  1. KONČNE DOLOČBE

  1. člen


Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

  1. člen


Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe. Morebitna nejasna določila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravičnem razmerju.


Pogodbena določila se v dvomu razlagajo upoštevaje določila Obligacijskega zakonika (OZ) in Gradbenega zakona (GZ). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.


Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.


  1. člen


Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače.


Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka.


  1. člen


Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore, izvirajoče iz te pogodbe, rešiti sporazumno, s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja.


V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to pogodbo, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora, opis kršitve, ki je povzročila spor ter, če je to mogoče, škodo, ki je morda že nastala ali je pričakovati, da bo nastala.


Če do sporazumne rešitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo stvarno pristojno sodišče v Celju.


  1. člen


Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo po sporazumu pogodbenih strank v obliki pisnih aneksov k pogodbi.


  1. člen


Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

  • razpisna dokumentacija naročnika;

  • ponudbena dokumentacija izvajalca št. _____________ z dne ___________;

  • finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in podpisana izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

  • kopija ustrezne zavarovalne police za zavarovanje civilne odgovornosti izvajalca.


  1. člen


Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa začne, ko je izpolnjen pogoj iz 25. člena te pogodbe.


  1. člen


Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda.



Št. pogodbe: _____________


V Celju, _______________ V/Na ___________, _____________


NAROČNIK: IZVAJALEC:

ZAVOD CELEIA CELJE _______________________

xxx. Xxxxxx Xxxx Pungartnik _______________________

direktorica _______________________







1 Referenčni naročnik je le investitor.

44

Document Metadata

Filed: May 24th, 2021