PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM




Številka ponudbe:


________________



Ponudnik:

____________________________________________



Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo



PONUDBO



Izgradnja objekta za RTP Brnik

v EUR (brez DDV)


_________________ EUR


V ceno so vključeni vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo javnega naročila.


Garancijski rok za gradbeno-obrtniška dela:

_________ (najmanj 36) mesecev

Veljavnost ponudbe

_________ (najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila)






Kraj in datum:

Ponudnik:



Žig in podpis:














PONUDBENI PREDRAČUN



 

Opis

Količina

EM

Cena/EM

Skupaj

 

SKUPNA REKAPITULACIJA

 

 

 

 

1.

Gradbena dela in obrtniška dela




0,00

2.

Zunanja ureditev




0,00

3.

Elektro del




0,00

4.

Strojne inštalacije

 

 

 

0,00


Skupaj brez DDV




0,00










Priloge: izpolnjeni, podpisani in žigosani popisi posameznih del.






Kraj in datum:

Ponudnik:



Žig in podpis:






































PRILOGE D/1 DO D/6


PRILOGA D/1









Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD


(v skladu s podtočko 2.1, točke 21 dokumentacije)







































PRILOGA D/2









Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS):



Naziv: __________________________________________________________


Naslov: __________________________________________________________


E-naslov in telefon: ___________________________________, ______________________






Kraj in datum:

Ponudnik:



Žig in podpis:



PRILOGA D/3a

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)



REFERENČNO POTRDILO


Izjavljamo, da je družba


__________________________________________________________________________


za našo družbo izvedla gradnjo ali rekonstrukcijo objekta(ov), in sicer:


Št.

Pogodba št.

Naziv objekta

Leto izgradnje

Obrtniška in instalacijska dela vključena

Dimenzije objekta

Vrednost investicije brez DDV (v EUR)

1.




DA NE



2.




DA NE



3.




DA NE




Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,


tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.


Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.


Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.


Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:



___________________ žig ____________________________

(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)



Opomba:

  1. - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

  2. - ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino


PRILOGA D/3b

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)


REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL


Izjavljamo, da je odgovorni vodja del:

__________________________________________________________________________


za našo družbo vodil dela izgradnje ali rekonstrukcije energetskega objekta za opremo napetostnega nivoja 20 kV ali višjo.


Št.

Pogodba št.

Pogodbeni objekt-projekt (opis)

Napetostni nivo

Mesec in leto začetka obratovanja objekta

1





2





3






Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,


tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.


Dela je navedeni izvajalec opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.


Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.


Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:


___________________ žig ____________________________

(kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)






Opomba:

  1. ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

  2. ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino




PRILOGA D/4








Okvirni terminski plan


(v skladu s podtočko 7., točke 21 dokumentacije)








































PRILOGA D/5

OSNUTEK POGODBE


Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

identifikacijska št.: SI 20389264

matična številka: 5175348000


in


Izvajalec:

_____________________________, ki ga zastopa _______________

identifikacijska št.: SI ______________

matična številka: ________________


sklepata


POGODBO št. NMV18-008


IZGRADNJA OBJEKTA ZA RTP BRNIK110/20 kV – I. FAZA



UVODNA DOLOČBA

  1. člen

Naročnik je za izgradnjo objekta za RTP Brnik izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave ____________.


PREDMET POGODBE

  1. člen

Predmet te pogodbe je izgradnja objekta za RTP Brnik v skladu z dokumentacijo za razpis št. 6075/12 (s prilogami – popisi posameznih del), marec 2018 (v nadaljevanju: DZR), in ponudbo izvajalca št. ______ z dne _________ s ponudbenim predračunom in popisi del. Ponudba izvajalca s ponudbenim predračunom je priloga te pogodbe.

Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih del, zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno navedena v DZR, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno delovanje razpisanega predmeta javnega naročila.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.


POGODBENA VREDNOST

  1. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost (brez DDV) _______ EUR.

Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Cene/enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v razpisni morebiti dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.


PLAČILNI POGOJI

  1. člen

Naročnik bo opravljena dela plačeval po izstavljenih in potrjenih mesečnih situacijah za dejansko opravljeno delo ter vgrajene materiale in opremo po cenah na enoto, ki so določene v ponudbenem predračunu, do višine 95 % obračunske cene. 5 % pogodbene cene pa bo izvajalec zaračunal naročniku po uspešno opravljenem dokončnem prevzemu objekta (člen 10 te pogodbe).

Izvajalec bo situacije izstavljal mesečno zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Mesečne situacije bodo izstavljene na osnovi s strani nadzora potrjenih dejanskih količin iz knjige obračunskih izmer.

Končni obračun del po dejanskih količinah in fiksnih cenah na enoto bo izdelan najkasneje v 60-ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika (člen 10 te pogodbe).

Naročnik bo izvedena dela plačeval na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov izvajalca, ki se morajo obvezno sklicevati na številko te pogodbe, in sicer v roku 30 dni od datuma prejema računa, na TRR izvajalca.

Naročnik je dolžan izstavljeno situacijo v osmih (8) dneh po prejemu pregledati. Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu ugovor v roku osmih (8) dni od datuma prejema računa.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v IV. odstavku tega člena.

V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

ROK IZVEDBE VSEH DEL

  1. člen

Izvajalec mora začeti z izpolnjevanjem predmeta pogodbe takoj po veljavnosti pogodbe, uvedbi izvajalca v delo, izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe, ter zaključiti z deli (podpis primopredajnega zapisnika) najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe.

Pričetek izvedbe del ne sme biti daljši od štirinajstih (14) dni od zahteve naročnika.

Naročnik ima pravico pogodbo razdreti, če izvajalec tudi po predhodnem opominu ponovno ne prične pravočasno z izvedbo del.

Izvajalec je v zamudi, če dobave in izvedbe vseh del ne izvrši v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom z naročnikom oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali se v primeru nepredvidenih in neodložljivih del ne odzove v dogovorjenem času, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

Izvajalec prevzema popolno odgovornost in riziko za izvedbo del, dogovorjenih s to pogodbo, do datuma dokončnega prevzema objekta (člen 10 te pogodbe), ko riziko preide na naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na objektu, materialu idr., ki predstavlja predmet pogodbe, mora izvajalec popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.


TERMINSKI PLAN

  1. člen

Ob podpisu pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti detajlni terminski plan del. Terminski plan mora biti za vsako zaključeno tehnično celoto razdeljen na toliko aktivnosti, da bodo jasno razvidne faze, ki bistveno vplivajo na končni rok izdelave in termini faz izdelave najbolj kritičnih elementov, ki bodo morebitni predmet vmesne kontrole naročnika.


DOKUMENTACIJA

  1. člen

Izvajalec mora pred dokončnim prevzemom objekta naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo v skladu s DZR in zakonom, ki ureja gradnjo objektov, vključno z dokazilom o zanesljivosti objekta.


IZVRŠEVANJE DEL

  1. člen

Izvajalec prevzeta dela izvršuje po DZR s prilogami. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s soglasjem naročnika, ki ga mora nadzorni organ ali njemu nadrejeni predstavnik naročnika vpisati v gradbeni dnevnik.

Odgovorni vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe, je ____________,

št. vpisa v IZS: ____________. V primeru zamenjave OVD, ga mora izvajalec zamenjati z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse pogoje po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, št. NMV18-008 z dne
23. 3. 2018.


DODATNA DELA

  1. člen

Dodatna dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naročnik zahteva, da se izvedejo. Izvajalec je dolžan izvesti vsa dodatna dela, katerih izvedbo zahteva naročnik. Dodatna dela bo izvajalec obračunaval po enotnih ponudbenih cenah na enoto.


DOKONČNI PREVZEM OBJEKTA (ZAKLJUČEK DEL)

  1. člen

Za zaključek del (dokončni prevzem objekta) se šteje:

- podpis primopredajnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank, da so dela prevzeta, in

- predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku s strani izvajalca.

Podpis primopredajnega zapisnika predstavlja osnovo za izdelavo končnega obračuna, trenutek dokončnega prevzema del pa predstavlja osnovo za plačilo 5 % pogodbene cene. Z dokončnim prevzemom del preide riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca na naročnika.


PODIZVAJALCI

  1. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce.

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

  • kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

  • izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

  • zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

  • (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj

Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe oziroma na dan, ko bo s strani izvajalca prejel vso potrebno dokumentacijo.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz III. odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.


SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA

  1. člen

Izvajalec se obvezuje:

  • izvesti prevzeta dela v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo,

  • da bo kot odgovorni za kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetih del, med deli kontroliral tehnično pravilnost izvedbe. Dela bo opravil strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku, poškodb na sosednjih objektih in okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca,

  • da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu organu naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del,

  • da bo v knjigo obračunskih izmer in gradbeno knjigo tekoče vnašal vse morebitne spremembe, nastale med gradnjo, ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne podloge, na osnovi katerih bo lahko projektant izdelal projekt izvedenih del. Vse spremembe projektne dokumentacije mora pred izvedbo potrditi s svojim podpisom nadzorni organ po odobritvi projektanta,

  • da bo poskrbel za zavarovanje gradbišča,

  • da bo skladno s predpisi na vidnem mestu območja gradbišča namestil napis s podatki o naročniku in njegovem pooblaščencu, vrsti objekta, projektantu, izvajalcu in nadzorni službi,

  • da bo pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno dokumentacijo upošteval okoljevarstvene predpise,

  • da bo na lastne stroške vso opremo in vsa izvršena dela zaščitil proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam do njihove polne vrednosti,

  • da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter čistil okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo le te med delom umazale oziroma zasule. Izvajalec je pri tem dolžan ravnati se v skladu z internim pravilnikom naročnika o ravnanju z odpadki, skladno s pridobljenim certifikatom ISO 14001,

  • da bo sodeloval na vseh operativnih sestankih, tehničnem pregledu, v komisijah primopredaje in obračuna del ter vseh ostalih poprejšnjih in kasnejših eventualnih komisijah do izteka garancijskega roka,

  • da bo točno vodil vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov,

  • da bo na zahtevo naročnika zamenjal vodstvo gradbišča oziroma posameznike vodstva gradbišča, če so za to opravičljivi razlogi,

  • da bo zagotovil priključke za električno energijo in vodo, ki jih bo potreboval na gradbišču ter njihovo napajanje. Stroški za porabljeno električno energijo in vodo so stroški izvajalca.

  • da bo za vsak element zaključnih del naročniku vnaprej in pravočasno predložil vzorec z a-testi ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročil izdelavo na objektu. Izvajalec sme navedene elemente uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zamenjave, zahtevane s strani naročnika.

  • da bo pri izvedbi pogodbenih del pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe,

  • zastopnikom naročnika omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in odpraviti vse napake, ugotovljene pri tem vpogledu,

  • da bo za tehnični pregled, prevzem in tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja pripravil vso zakonsko zahtevano dokumentacijo, z vsemi seznami in izvlečki dokumentov, potrdili, a-testi, dokazili o zanesljivosti idr. (dokumenti morajo biti najmanj v dveh (2) izvodih).

  • da bo upošteval vsa navodila naročnika v zvezi z izpolnitvijo predmeta pogodbe, vključno z ustavitvijo vseh ali nekaterih del.

Če izvajalec v celoti ne upošteva navodil naročnika, ki so navedene v tehnični dokumentaciji naročnika ter v tej pogodbi, lahko naročnik:

1. odstopi od pogodbe,

2. unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost pri izvajanju predmeta te pogodbe do dokončnega prevzema del (člen 10 te pogodbe). Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jih povzroči ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

V primeru, da pride pri tem do škode po odgovornosti izvajalca, mora ta na svoje stroške škodo odpraviti ali povrniti ter nadomestiti, popraviti in dokončati dela, ki morajo biti opravljena v skladu z zahtevami naročnika. Za škodo, ki jo povzroči izvajalec, odgovarja v skladu z odškodninskimi predpisi.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi za čas gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.


VARNOST PRI DELU

  1. člen

Izvajalec je dolžan:

- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,

- poskrbeti, da če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.,

- upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov.


ODPADKI

  1. člen

Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov, pri tem pa bo moral pridobiti evidenčni list, ki ga mora dostaviti naročniku, kot prilogo računu.

Koristne odpadke, ki vsebujejo baker, bron, medenino, aluminij, železo, jeklo, mešanico kovin idr. in kable, mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče naročnika v Kranju oziroma na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer tudi pridobi evidenčni list.


OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  1. člen

Naročnik se obvezuje:

  • predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi in uvesti izvajalca v delo ter nuditi vse potrebne informacije,

  • sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbena dela izvedena pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

  • tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg pogodbenega dela,

  • varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca.



NADZORSTVO

  1. člen

Predstavnik naročnika mora:

- nadzorovati izvajanje del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta pogodbe in po veljavnih predpisih, standardih in normativih,

- dati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, z vpisom v gradbeni dnevnik,

- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.


GARANCIJSKI ROK

  1. člen

Izvajalec daje garancijo za dobro opravljena gradbena dela:

  • za konstrukcijo, streho in fasado 10 let,

  • za vgrajene izdelke in opremo 1 leto oziroma v skladu z garancijo proizvajalca (če je ta daljša od 1 leta),

  • za vsa ostala gradbeno-obrtniška dela ______ (najmanj 36) mesecev.

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, prične teči od dneva dokončnega prevzema objekta (člen 10 te pogodbe).

Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpravili najkasneje v roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika, ter soglaša, da, če ne bo pričel z delom v štiriindvajsetih (24) urah oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na račun pogodbenega izvajalca.

V primeru neodprave napak ali nedokončanja preostalega dela v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se napaka ne more odpraviti v roku 10 dni, se za čas odprave napake podaljša garancija.

Izvajalec se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake na izvedenih delih.


XXXXX XXXX

  1. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.


POGODBENA KAZEN

  1. člen

Če izvajalec ne prične z deli v skladu s 5. členom te pogodbe ali ne dokonča pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec ne izvede del po tej pogodbi in naročnik pogodbo odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru, da izvajalec prevzemniku odpadkov ne bo pravilno sporočil, da je imetnik odpadkov naročnik, ali sploh ne bo oddal odpadkov prevzemniku odpadkov, mu bo naročnik za vsak napačno določen evidenčni list ali neoddajo odpadkov prevzemniku odpadkov, obračunal pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR.

Če odgovorni vodja del ne zna govoriti in pisati v slovenskem jeziku (zaradi česar mora izvajalec zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje), vendar izvajalec tega ne zagotavlja), ima naročnik pravico, da za vsak dan nezagotavljanja ustreznega tolmačenja zahteva pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR, vendar skupno največ 1 % pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen najpozneje pri plačilu zadnjega računa, izstavljenega po tej pogodbi.

Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


FINANČNO ZAVAROVANJE

  1. člen

a) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti še najmanj en mesec po preteku veljavnosti te pogodbe. V primeru podaljšanja roka veljavnosti pogodbe, se za ta čas podaljša tudi garancija.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del zavaruje vse obveznosti izvajalca, ki jih ima le-ta v skladu s pogodbo za izvajanje javnega naročila. Če je rok veljavnosti pogodbe sporazumno podaljšan, ima naročnik pravico zahtevati podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih del za ta dodatni čas.

Naročnik ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njene vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnjeval v skladu z določili te pogodbe.

Unovčeno garancijo mora izvajalec takoj nadomestiti z novo.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

b) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora naročniku v roku 10 dni od podpisa primopredajnega zapisnika izročiti nepreklicno in brezpogojno garancijo (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti še vsaj dva meseca od najdaljšega garancijskega roka za ostala gradbeno-obrtniška dela oziroma vgrajeni material.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku je namenjena utrditvi izvajalčeve obveznosti, da ta na svoje stroške odpravlja vse napake v garancijski dobi, ki bi zmanjšale možnost uporabe predmeta pogodbe.

Če izbrani ponudnik v roku, določenem s pogodbo, ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, jo predloži prepozno ali vsebina predložene garancije odstopa od vzorca iz dokumentacije izvedenega javnega naročila ali ne izpolnjuje zahtev iz dokumentacije, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Unovčeno garancijo mora izvajalec takoj nadomestiti z novo.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

  1. člen

Izvajalec lahko, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje, kot je navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, za kar kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

V primeru, da se izvajalec odloči za to možnost zavarovanja, mora na plačilnem nalogu v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

  • vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ……………(dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)),

  • številko pogodbe.


PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

  1. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je __________(tel. ______, e-pošta: ____), ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo skrbela odgovorna oseba _____________ (tel. ______, e-pošta: ____), ki je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžna neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.


POSLOVNA SKRIVNOST

  1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  1. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.


IZJAVA O LASTNIŠTVU

  1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

  • svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

  • gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti vsakega podizvajalca.


REŠEVANJE SPOROV

  1. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

  • dokumentacijo, št. NMV18-008 z dne _______________,

  • ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,

  • odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,

  • drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.


PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE

  1. člen

Prilogi k tej pogodbi sta:

- ponudba s ponudbenim predračunom št. _______, z dne _______,

- Priloga – podizvajalec: podatki o podizvajalcih.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- dokumentacija naročnika, št. NMV18-008 z dne ____________,

- dokumentacija za razpis (DZR) št. 6075/12, marec 2018, s prilogami,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________, z dne _________,

- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (februar 2015)).

Prilogi in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.



KONČNE DOLOČBE

  1. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži:

  1. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

  2. detajlni terminski plan,

  3. izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tudi za vse skupne ponudnike in podizvajalce.

Pogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do zaključka vseh del, predvidoma v šestih mesecih od podpisa pogodbe.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili (razen če ni v drugih določbah pogodbe drugače določeno),

- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene storitve,

- če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.



____________, dne _____________ Kranj, dne ____________

(kraj)



Izvajalec: Naročnik:

________________ Elektro Gorenjska, d.d.

________________ Predsednik uprave:

________________ xxx. Xxxxx Xxxxxxxx






Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.












Priloga – podizvajalec


Javno naročilo: Izgradnja objekta za RTP Brnik 110/20 kV – I. faza, št. NMV18-008


PODIZVAJALEC: 1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)



Naziv podizvajalca:



Naslov podizvajalca:



Zakoniti zastopnik podizvajalca:



Elektronski naslov in telefon:



ID in matična številka podizvajalca:




Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:


__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)


Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): DA NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.


Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.


Izjavljamo tudi:

  • da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

  • da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

  • da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.


Kraj in datum:

Podizvajalec:



Žig in podpis:

GLAVNI IZVAJALEC:


Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.


Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.


Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.



Kraj in datum:

Ponudnik:



Žig in podpis:



NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):


Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.



Kraj in datum:

Naročnik:



Žig in podpis:




Priloge:

  • izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

  • dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)




Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.






PRILOGA D/6



POTRDILO


o prisotnosti pri ogledu





Predstavniku družbe _______________________________________________________,


__________________________________________________________________________


potrjujemo prisotnost pri ogledu lokacije izgradnje objekta za RTP Brnik 110/20 kV – I. faza.


Prisotnost pri ogledu:


  • predstavniki ponudnika (s tiskanimi črkami in poleg lastnoročni podpis):



________________________________________________




Dne: _______________________





Žig in podpis predstavnika naročnika:




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IZJAVA


Ogleda lokacije izgradnje objekta za RTP Brnik 110/20 kV – I. faza se nismo udeležili, ker razpolagamo z vsemi informacijami za strokovno in kvalitetno pripravo ponudbe in, v primeru izbire, strokovno in kvalitetno izvedbo.



Kraj in datum:

Ponudnik:



Žig in podpis:




Document Metadata

Filed: March 23rd, 2018